建筑工程付款协议书(精选12篇)
工程付款协议书1
甲方:_________
乙方:_________
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx_________年_________月_________日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:_________
乙方:_________
甲方代表签字:_________
乙方代表签字:_________
日期:_________
工程付款协议书2
甲方:_________
乙方:_________
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,经协商一致,达成协议如下:
第一条预付工程款用途
该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修(工程名称:______________________________)而进行的材料采购工程款的支付。
第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。
第四条保证条款
1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款,不得挪作他用,不得用预付款进行违法活动。
2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况,了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。
2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。
第六条违约责任
1.乙方不按合同规定的用途使用预付款,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的,甲方有权追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
第七条合同变更或解除。
1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商,作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
2.在协议履行期间,与本协议有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不成,应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。
3.本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,自签字、盖章之日起生效。
甲方:____________(公章)
代表人:____________
日期:____________
乙方:____________(公章)
代表人:____________
日期:____________
工程付款协议书3
甲方:_________
乙方:_________
甲方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:
一、对乙方开票的规定:
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票,开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定:
甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外,甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的,必须提前与乙方进行解释沟通,并争得乙方同意,否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。
三、对乙方延迟交货的规定:
甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单,除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货,否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款,延期付款时间的计算:延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数X 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。
四、对付款方式的规定:
一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。
五、其他规定:
甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效:
本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份,双方各持一份为凭。
七、协议有效期:
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。
甲方签字:_________
乙方签字:_________
日期:_________
工程付款协议书4
甲方:_____________________
乙方:_____________________
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,为规范乙方用款,保障各方权益,经协商一致,达成协议如下:
1、乙方在收到甲方工程预付款后,应按甲方要求缴纳预付款使用保证金,该保证金总额为__万元。
2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付,则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金,甲方收到该保证金后向乙方开具收据。
3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后,甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况,在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。
4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内,将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。
5、乙方未按期支付该保证金的,每延迟一天,甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息,按天计算,同时,甲方有权延迟支付工程进度款,直至乙方支付该保证金,乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期,否则,甲方将视乙方严重违约,甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。
6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的,乙方不得将该款项挪作他用,如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的,乙方须按挪用金额的.2倍对甲方进行赔偿,如因此对本工程造成进度、质量影响的,甲方有权对乙方进行索赔。
7、本工程采取银行贷款,为加快项目建设,甲方先筹资予以解决,待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后,乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。
8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的,每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。
9、未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由本工程所在地的有管辖权的人民法院裁决;
10、中心施工总承包合同之工程预付款为:46606741.10元(大写:肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分),最终支付方式按本协议第2条约定执行。
11、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
日期:_____________________
工程付款协议书5
甲方:_____________________
乙方:_____________________
本着公平公正,诚实信用的原则,经甲、乙双方协商制定以下条款,供甲、乙双方共同遵守执行:
一、工程名称:______________________________
二、工程规模:
(1)建设工程:________________________
(2)工程总造价(中标价):_____万元(大写:人民币柒拾肆万叁仟元整)。
三、付款方式:工程量完成一半付中标价款的40%,竣工验收合格后付中标价款的20%;___年年底付工程决算价款的20%;剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中,根据工程需要,乙方提前10天通知甲方工程款拨付,甲方应按期拨付,每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定付款方式全额付清,每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则,乙方有权向甲方追偿,所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。
四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决,如发生争议协商解决,协商不成,起诉方可向______人民法院进行起诉。
五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,甲方的工程款支付完毕后自动失效。
六、本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,_______住房和城乡建设局备案贰份。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
日期:_____________________
工程付款协议书6
甲方:__________________
乙方:__________________
丙方:__________________
甲、乙、丙三方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:双方确认,甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元,以宏府鲲翔九天项目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:
1款399136元,工程质保金不在抵扣范围内。
2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票,甲乙双方协助丙方办理房屋手续,欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,如房款超过399136元,超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。
3、本协议签订后,即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为:399136元整)的工程款付款义务。
二、房屋有关状况:
1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行,所发生费用由丙方自行承担。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。
三、原合同工程结算、付款约定:
因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外,其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。
四、承诺:
1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、因房屋质量产生任何问题,由丙方直接与开发商联系,甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。
3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。
4、丙方签订此合同时,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,均由丙方与开发商直接联系。
五、本协议签订后,丙方与开发商签订商品房买卖合同后,即为甲乙双方抵付行为完成。
六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。
八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方:_________
乙方:_________
丙方:_________
日期:_________
工程付款协议书7
甲方(委托付款方) :
乙方(付款方):
丙方(收款方):
甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在 年月日签订的合同,合同金额 八百零伍万元整 款项。
收款人(公司全称); 收款人开户银行全称: ;收款人账号:;
2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(1)收款人名称;
(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方(委托付款方)乙方(付款方) 丙方(收款方) (签 章) (签 章) (签 章) 法定代表人:法定代表人: 法定代表人: (或授权代理人:)(或授权代理人:) (或授权代理人:) 年月日 年月日年月日
工程付款协议书8
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司
乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写): (小写: )。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款 ,下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20xx年月 日付给乙方工程款 ,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司
乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
甲方代表签字: 乙方代表签字:
20xx年 月日
工程付款协议书9
甲方:_________(委托方)
乙方:_________(付款方)
丙方:_________(收款方)
经甲、乙、丙三方充分协商,就甲方委托乙方直接向丙方支付欠款项事宜,达成如下委托付款协议:
1、甲乙双方于年7月签订的《合同》,经结算合同总价款元,乙方已经支付元,尚欠元没有支付。
2、甲方委托乙方直接向丙方支付欠款元,付款时间为本协议签订之日起日内。
丙方收款账号信息为:
账户名:_________
开户行:_________
账号:_________
3、乙方向丙方支付上述款项后,即视为乙方履行了《唐仲英纪念空间石柱及底座安装合同》(甲方与乙方之间的合同)的付款义务(付款金额以乙方实际支付的为准备)。
4、丙方收到乙方的付款后,即视为甲方履行了《合同》(甲方与丙方之间的合同)的付款义务(付款金额以丙方实际收到的为准备)。
5、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,自三方签字盖章之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
丙方:_________
_________年_________月_________日
工程付款协议书10
甲方:_____________________有限公司
乙方:_____________________有限公司
鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。
1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币_____________________元整(_____________________元)。
2.甲方同意乙方于_______年_______月_______日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于_______年_______月_______日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款_______年_______月_______日当日一次性付清。
3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。
5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_____________________有限公司
授权代表:_____________________
日期:_______年_______月_______日
乙方:_____________________有限公司
授权代表:_____________________
基建工程的每一个项目从立项到开工、施工、竣工, 都和经济利益密切相连。建设方力求用最少的投入建成质优的工程项目, 而施工方则追求在合同的范围内达到最大的经济效益。这一切都与合同离不开关系, 同时更与付款息息相关。
1 工程款的支付方式
一般情况下工程款的支付分为三个阶段:工程预付款、工程进度款和工程竣工验收后所付的款项及质量保证金。在开工建设时, 建设单位一般以预付工程款的形式向施工单位付款, 具体数额在合同签订时以合同条款约定, 以此解决外包工程的备料问题。工程进度款可按月支付、分段支付或者竣工后一次结算等方式。竣工后一次结算一般适合项目较少、工期较短的工程[1]。同时该工程技术比较简单、变更量不多。大多数情况下根据工程的规模和期限双方约定形成支付方式。工程竣工结算是指完工后建设单位与施工单位结算手续, 是对整个工程的全面清算。
2 工程款支付过程中遇到的问题及影响
2.1 拖延付款
由于建设单位筹资困难, 付款一拖再拖, 这样必然影响施工单位的积极性, 进而影响到工程项目的进度与质量。工期的工程进度的延误造成工期延长, 可能因物价上涨进而影响到工程项目造价。
2.2 超进度付款
超进度付款即提前将工程进度款支付给施工单位, 这往往会导致建设单位丧失主动权, 对工程进度及工程质量失去约束力[2]。
2.3 被动拖欠
由于施工单位自身的原因, 导致无法及时支付工程款。施工单位资金周转困难, 无法支撑工程的费用, 从而影响工程的进度。施工单位一般情况下购买的施工材料是先部分赊欠经销商, 若施工单位迟迟无法拿到工程款同样也将拖欠经销商的货款, 若欠款严重, 资金周转失灵, 导致企业破产、员工下岗等社会问题;更是严重影响工程的进度。
3 在实际施工过程中, 工程款无法及时支付的原因分析
3.1 施工单位的原因
在签订合同中, 双方对进度款支付的方式予以约定。由于施工单位对现场工程量的估计不足, 导致划分里程碑时过大, 无法完成约定的工作内容, 因此建设单位无法支付进度款, 造成被动拖欠。施工单位资金周转不开, 施工材料准备不足, 进而影响工程进度。
3.2 监理工程师方面的原因
某些监理工程师责任心不够, 对工程进度漫不关心, 工程质量把关不到位。更有甚者, 监理工程师缺乏职业道德, 将自己手中的权利当做是自己谋私利的工具[3]。施工单位要想拿到工程款, 必须先把监理工程师的胃口塞满。信誉良好的施工单位可能还会维护自己公司的声誉, 对工程质量严加控制, 出现纰漏的机会很少。某些施工单位为了获取最大的经济利益, 偷工减料不顾工程质量如何, 贿赂监理工程师满足其胃口。这种现象周而复始、恶性循环的结果就是工程项目的质量不过关, 形成“豆腐渣”工程。
3.3 建设单位的原因
有些建设单位利用施工单位急于揽到工程的心理, 在建设资金不完全到位的情况下, 就与施工单位签订合同。在合同实施过程中, 建设单位筹措不到足够的资金而拖欠工程款, 造成工程进度滞后。更有甚者, 项目的主管把该项目当做自己的工作成绩, 树立为形象工程。一味的追求工程进度, 甚至许诺只要能够早点完工, 可以提前支付工程款。从而造成建设单位丧失主动权, 对工程质量没有约束力。
4 对策
首先应信守合同, 以合同为基准, 维护合同的严肃性。工程管理人员应全面掌握工程的实际进度和质量状况。控制好进度才能控制好工程进度付款, 不能超合同提前付款, 同样也不能拖延付款。
其次工程人员做好对每道工序的验收。每一道工序质量合格后, 才能进入到下一阶段的施工。对各道工序严格把关, 是工程质量的严格保证。当遇到工程变更时, 及时与施工单位进行技术交底与图纸会审。对工程款的支付更是要严格审核。施工单位提出付款申请时, 应会同有关人员对施工单位提供的工程量清单按照合同进行核算, 确定是否属实, 进而决定是否付款。具体流程如图1所示。
再者要求监理单位加强管理和监督, 发现不合格的监理工程师, 及时换掉。当然监理工程师有时为维护业主的最大利益 (工程的按期保质完工) , 根据承包商顺利施工的需要, 可以在不违背合同规定的情况下, 通过与业主和承包商的协商, 灵活地进行一些中间性付款[4]。
5 付款时的注意事项
5.1 注意审核奖罚条款
例如一项工程未达到合同规定的质量等级或者在工程款拨付及时的情况下未按时完成工期, 就应按照合同要求扣除施工单位违约金。
5.2 注意留下合同规定的质保金
例如房屋竣工后, 在保修期内难免出现漏水、堵塞等各种各样的问题, 在施工单位撤走或者联系不便的情况下, 都是由建设单位出具一定的人力、物力来维修, 因此在付款给施工单位时注意按照合同要求扣除相应的质保金。
5.3 注意合同中“其他”款项
例如在合同签订过程中, 明确由建设单位提供短距离运输工具、施工场地, 那么在付款给施工单位时就要扣除相应的款项[5]。
6 结语
工程款的支付, 应由建设单位和施工单位共同配合, 取决于合同条款在施工过程中的执行情况。施工单位要按时、如实的提供给建设单位付款所需的账单, 建设单位要严格按照合同条款的约定, 在接到施工单位付款申请时, 会同有关人员予以审核、核实, 并在规定的时间内付款。建设单位和施工单位共同按照合同条款的约定, 为工程进度和工程质量的提高, 履行好自己的权利和义务。
参考文献
[1]张伯平.建设单位工程采购及价款支付内部控制制度的探讨[J].中国市场, 2008 (10) :112-113.
[2]菜庚松.基建工程付款中存在的问题及对策[J].卫生经济研究, 2003 (1) :47.
[3]胡寿美.浅议加强工程进度款的审核和管理[J].交通财会, 2007 (7) :67-68.
[4]张锦春.对国际工程中工程师进度付款工作的认识[J].水电站设计, 2000 (12) :102-104.
立书人:有限责任公司(以下简称甲方)
立书人:科技有限公司(以下简称乙方),双方就甲方向乙方订购服务事宜,商定甲方付款给乙方条件如下:
一、双方同意付款方式为每一季度结算一次。
二、双方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日为结算日。
三、双方同意付款型态为汇款,附开户银行资料。
1、采现金付款者,甲方同意於货到收现。
2、采支票付款者,甲方同意於货到付票期_____日之票据予乙方。
3、采汇款付款者,甲方同意於货到____日内,汇入乙方指定之帐户。
4、采月结付款者,甲方同意於当月____日支付票期____日之票据予乙方。
四、甲方给付乙方款项之方式为 ▉乙方派员收取□回邮寄回□汇入帐户。
1、由乙方派员收取时,需携带证件 ▉无□收款章□发票章。
五、是否需要乙方按月邮寄对帐单 ▉YES □NO。
六、其他约定事项:
一、甲方同意於付款时同时交付乙方付款明细。
二、若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票),需由甲方於支票背面背书。柒、特别付款方式说明:
_________________________________________________________
甲方:乙方:
代表人:______________代表人:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及各省市《劳动法》管理条例的相关规定,本着“平等自愿、服务有偿”,保障学生的薪金与安全,相互信任,责任明确的原则,经甲乙双方共同协商,达成以下协议:
1、 乙方把学生送到公司下车的同时,甲方需及时按每个学生300元人民币付给乙方,以便支付司机车费和其他费用。
2、 甲方保证学生月工资扣除管理费以外不低于2300元(学生上班不低于每月26天)。
3、 学生到达公司之后的安全事故由甲方负责,未到之前的安全事故由乙方负责。
4、 乙方委托甲方每月扣除的每月200元管理费需在每月学生工资发放当天打入乙方账号或许当面结算。
5、 甲方在学生的工资发放、管理费等费用结算不及时造成的一切后果由甲方承担。
6、以上条款一式两份,经本人认真阅读后双方严格执行,自签字之日起生效。
甲方: (签字、盖章)
乙方: (签字、盖章)
乙方:
甲方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:
一、对乙方开票的规定:
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票,开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定:
甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外,甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的,必须提前与乙方进行解释沟通,并争得乙方同意,否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。
三、对乙方延迟交货的规定:
甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单,除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货,否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款,延期付款时间的计算:延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。
四、对付款方式的规定:
一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。
五、其他规定:
甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效:
本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份,双方各持一份为凭。
七、协议有效期:
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。
甲方签字: 乙方签字:
因历史原因, 电力建安集体企业历史沿革复杂、人员变迁频繁、公司治理不够规范, 加之电力工程数量与金额较大, 给一些部门及个人带来潜在的权力寻租空间, 涉及法律、廉政等诸多风险, 值得重点关注。
重庆北源电力工程设计有限公司是一家典型的从事电力建安工程的集体企业, 对此进行了积极的探索, 取得了良好的效果。
二、方法简介
优化工程付款流程, 采用业务前端与后端多级审核、线下现场与线上公开审核相结合的审核模式, 使每笔付款有据可依, 各部门各司其责, 互相制衡又协同配合, 避免个人行为, 防止权力寻租, 从而使廉政风险及企业的潜在风险最小化, 确保企业各项工程支出稳定、受控, 实现企业价值最大化。
该做法能达到预期目的。一是多级审核可以有效降低工程付款在法律、廉政、优质服务方面的风险;二是付款的集中审核, 一定程度上能提高付款的审核效率;三是付款审核走网上流程, 各笔付款能公开透明, 有利于避免暗箱操作;四是前端业务与后端财务审核相互协同, 互相监督, 基本可以杜绝不合理、不合规现象的发生。
三、具体做法
为加强企业管理, 强化资金支付过程的内部控制, 防范经营风险, 确保资金安全, 结合集体企业实际情况, 制定《付款管理办法》等规章制度, 对付款的审核、付款金额的确定、付款流程的内容及流转路径进行了详尽的规定, 具体实施内容如下。
(一) 加强合同管理
加强合同签订与执行管理, 规避合同风险。加强工程合同的审核, 确保合同金额、付款条件等相关财务内容清晰并与招标文件保持一致, 将财务制度规定贯彻到合同条款中, 规避经营风险。加强合同执行的管理, 采取业务控制 (对工程量) 和财务控制 (与业务量相匹配的资金控制) 相结合的方式, 强化工程资金支付管理。工程款项支付, 严格按照合同约定执行, 控制在合同价款的85%之内, 剩余工程价款在工程验收并完善结算审价后, 以最终确认价格扣除预留质保金后办理资金支付手续。
(二) 实行线下多级审核
一是关口前移, 加强业务前端审核。重视各部门的协同配合, 加强技经部、工程部、财务部、物资部等管理部门的沟通协调, 使各项管理活动紧密衔接。各部门的关系不是“各自为政”, 而是“息息相关”, 做到业务向前延伸, 使业务流程和各项资料符合财务制度的规定及会计核算的需要, 从事前、事中、事后管控可能发生的风险。经办业务部门根据分级授权管理办法, 负责完成对应各层级的业务审签及网上付款流程工作, 对业务事项的真实性、合规性负责。
二是财务把关, 强化后端财务审核。要求财务人员严把资金支付关, 严格履行“三重一大”决策制度和资金支付流程, 杜绝无计划付款, 保证资金安全。对每一个工程项目的付款, 需要核实合同金额、收款金额、以前付款情况、最新挂账情况等详细的财务信息。
(三) 推行网上付款审核
为了使付款公开、透明及便于监督, 付款需要在网上完成审核流程。
基本要求:财务资产部月初将各项应付明细汇总, 形成月度应付账款明细表, 供经办部门审核, 经办部门审核后明确支付意见, 提交财务资产部存档。财务资产部受理后的资金支付款项, 须经办部门启动网上付款流程, 待流程结束之后才能进行支付。
时间要求:发票等原始付款依据在上月28日至本月20日内, 由经办部门集中提供给财务资产部, 每周不超过一次;月度付款审核表每月5日之前, 由财务资产部提供给经办部门;付款审核结果每月8日之前, 由经办部门反馈至财务资产部;付款明细表每月12日之前, 由财务资产部提供给经办部门以启动网上付款流程。
流转路径:视金额的多少、付款的不同性质及分级授权的级次, 工程付款须分别经工程管理人员、工程部负责人、经办会计、财务负责人、总会计师、总经理、集体企业监委会副主任、集体企业监委会主任等多个环节审核确认, 最长一级审核流转路径如图1所示。
特殊事项:原则上未纳入本月付款计划的事项, 本月不予支付。如有确需即时支付的事项, 按照分级授权管理办法规定的级次, 实行一事一签, 并在网上付款流程完成后支付。常规付款、进度付款可分类集中成数笔付款流程网上流转, 但须在流程附表中列明各工程名称、合同金额、审核意见、收款方账号等详细信息。进度款必须附盖有对方单位公章的详细申请事由及经办部门审核意见的扫描件。
四、结果成效
通过近一年的实践, 结果表明, 该办法实施至今, 企业工程付款准确、高效, 无一例多付、误付情况发生, 也无施工商对付款方面的投诉, 效果显著, 值得借鉴与推广。
摘要:文章以电力集体企业的实践为例, 探讨如何优化付款流程, 加强审核, 避免个人行为, 防止权力寻租。该实践采用业务前端与后端多级审核、线下现场与线上公开审核相结合的审核模式, 使每笔付款有据可依, 各部门各司其责, 互相制衡又协同配合, 达到廉政风险最小化。
分 期 付 款 协 议 书
甲 方:南宁微易享网络科技有限公司 法定代表人:韦健
住 所 地:广西南宁市西乡塘区友爱南路27号广运都市景苑7栋 1605室
乙 方: 负 责 人: 身份证号码: 住 所 地:
年 月 日,在甲方与乙方签订的微易销直销协议(合同编号:)中约定乙方通过银行按揭方式购买甲方的微信公众平台开发的服务。依照协议约定乙方应当向甲方支付微信平台搭建服务费人民币 元,现因各方面原因,乙方实际向甲方支付首付款人民币 元,剩下服务费人民币 元未结清,现甲、乙双方就甲方为乙方提供了微信平台技术搭建服务费的事宜经平等协商,达成如下协议:
1乙方应当自 年 月开始付余下款项,分 月付完。2乙方每月应当付甲方人民币 元,每月付款日为当月。
3如乙方未及时、足额付给甲方余下服务费,违约之日次日起,向甲方支付违约金。违约金数额为付款不足额部分的万分之五/日,1 / 2
南宁微易享网络科技有限公司
并计算复利,直至乙方还清全部垫付款之日止。
4如乙方累计二个月未及时、足额归还甲方为其垫付的款项,则甲方有权采取任何形式的合法追偿,包括但不限于采取停止售后服务等措施,由此产生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
5甲方对乙方提供的微信平台开发服务采取停止售后服务造成的乙方及相关第三方的一切损失,均有乙方承担,甲方不承担任何责任。
6本协议产生纠纷,双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖。
7本协议自双方签字或盖章后生效。
8本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,各份具有相同的法律效力。
9在签署本协议时,甲方就本协议的全部条款已向乙方进行了详细的说明和解释,双方对本协议的全部条款均无疑议,并对双方有关权利义务和责任限制或免除条款的法律有准确无误的理解。
甲方:(签章)乙方:(签章)
年 月 日 年 月 日
本补充协议作为甲乙双方针对业主的居室所签订的“北京市家庭居室装修工程施工合同”的附件,与该协议具有同等效力。
1、施工过程中,乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。
2、在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。
3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管,如有损坏,应照价赔偿,乙方应文明施工,工人不得在现场做饭及居祝
4、如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合理为理由,拒绝修理或赔偿,对于乙方提供的材料,应经甲方及委托代理人进行检验确认后方可使用。
5、乙方在进行水、电路施工时,施工人员必须持证上岗,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同质管材或护套包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。
6、甲方应按合同约定的付款方式支付工程款,如支付工程款时工程量发生变化,应按照变更后的金额重新确定付款额,由甲方提供的材料应及时到位。
7、乙方承诺在工程验收20日后,由甲方邀请国家环保检测机构对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告,如检测结果不合格,由乙方负责改善不合格项目直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。
8、在工程验收后,如因乙方的`原因发生质量问题,乙方应负责完全修复,不能完全修复的,根据质量检验证明由乙方负责赔偿损失。
9、按实际发生工程量结算,施工过程中如有项目变更,工期顺延,需甲乙双方签字认可,方可作为结算依据。
10、乙方应在工程竣工验收时提供居室的水、电路布置图及完整施工资料。
备注:双方应认真遵守本协议约定,未尽事宜,甲乙双方友好协商。
甲方: 乙方:
年 月日年 月 日
-------------------华丽丽的分割线------------------
装修合同补充条款协议书范文一
1、项目变更须有文字约定,详细注明变更数量及价格并经业主和监理人员签字认可,方可作为结算依据。
2、保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的,乙方应承担更换责任。
3、禁止非本工地施工人员在现场进餐和私自留宿,由此造成的治安问题由装饰企业承担全部责任。
4、工程量验收按实际量决算,工程中非业主意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款,工程报价和竣工结算的水电报价误差不得超过5%;超出部分由施工方承担(增加项目除外) ;业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行。
5、水路改造后进行打压试验,实验方法和试验结果要符合国家标准;如果施工单位未能打压或未按国家标准打压,由此造成的任何损失均由施工方承担。
6、现场施工人员必须进行施工现场成品保护,因施工不当造成业主财物损坏, 由施工方承担赔偿责任。
7、由于施工方造成的一切安全事故,由施工方承担全部责任。
8、保修期间业主通知施工方需要维修的,施工方必须在24小时内到达现场,未在24小时内到场的由施工单位赔偿业主合同价的1%。
9、乙方施工所用的材料必须与乙方提供的预算书中所列的材料名称规格一致,且必须是正宗合格产品,不得提供假冒、伪劣产品,如使用假冒、伪劣产品施工的,必须重新使用正宗合格产品进行返工,由此发生的一切费用由乙方承担。
10、本《补充条款》的内容有效期至保修期结束。
甲方(业主) : 日 期:
乙方(施工方) : 日 期:
乙方:
合同付款账号变更协议
一、鉴于乙方公司原收款帐户已作注销变更,现经双方协商一
致同意,将原合同(《*********合同》,下称原合同)中第XX条第XX款中约定的款项支付帐号由原帐号:
XXXXXXXXXXXX,开户行:XXXXXXXXX,变更为帐号:XXXXXXXX,开户行:XXXXXXX,原合同中双方约定的第二期及第三期款项将转入变更后的帐户收取,乙方收到该款项后需确保按原合同约定提供相应收款票据。
二、其它条款仍按原合同执行。
三、本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
附件:乙方原帐号注销银行证明文件
甲方(供货方):深圳XX技术有限公司(XX办事处)乙方(需货方):佛山市XX厂
双方就乙方向甲方订购产品服务时,确定甲方付款条件如下:
1、月结授信额度:人民币20000元整(单批货品超过授信额度及当月货款累
计总额度超过20000元,所超额度金额必需立即结清)。
2、双方同意付款方式为: □当月结(次月6号前为结算日)□货到付款。
3、双方同意付款型态为:□ 现金□ 支票□ 汇款。
4、付款项之方式为: □甲方派员收取□ 回邮寄回□ 汇入账戶。
5、是否需要甲方按月寄对账单(传真件有效): □ 是□ 否。
6、特别付款方式说明:
★⑴、如乙方在2个月内没有向甲方采购货品应结清所有货款。★⑵、货品已经出售的,乙方应结清剩余货款。
★⑶、当月结货款后乙方再次采购货品时应结清之前所剩款项。备注:以上条款包括样机
补充条款:______________________________________________________
甲方:_______________________乙方:电话:
传真:电话:传真:代表人:_______________________代表人:
(请签名盖章)
甲方:贵阳市美的房地产发展有限公司
乙方:身份证号码:
乙方于年月日向甲方购买项
目号商品房,并于同日签订编号为《商
品房买卖合同》,合同金额为:,现双方经友好协商,就
乙方部分房款,金额为:给予分期支付事宜达成如下协议:
一、上述房款于两年按四次支付完毕,具体按以下时间节点支付:
1、第一次付款金额:元,支付时间:
2、第二次付款金额:元,支付时间:
3、第三次付款金额:元,支付时间:
4、第四次付款金额:元,支付时间:
二、乙方应严格按照上述第一条约定交纳房款,乙方房款的支付进度与额度
以乙方实际向甲方支付相应款项并且甲方向其出具的房款分期缴纳收据为
准。
三、乙方付款方式为:乙方到甲方财务部或销售中心进行款项的缴纳。
四、违约责任:
1、乙方如未按期归还借款,甲方将派专人调查催收,逾期一个月以内不收取
滞纳金,逾期一个月以上将按其所未归还款的0.2‰按天收取滞纳金。
3、逾期三个月以上解除《商品房买卖合同》,甲方有权收回物业并不再退回
乙方所交房款,除按其所未归还款的0.2‰按天收取滞纳金外,乙方另须支付
违约金(按房价的8%)作为对其所认购物业的损耗及折旧的补偿。
五、其他约定:
1、购房发票、购房合同等相关凭证在未还清借款前暂由甲方保管,确认产权、办理产权证等相关手续在付完全款后开始办理。
2、乙方自签订《商品房买卖合同》之日起,须在本单位服务三年以上并另行
签订服务协议,如在三年内以任何形式离开美的地产发展集团及其关联公司,原则上应将享受内部购房优惠折扣(除公开折扣外)而减少的房款额度以现
金方式一次性归还并支付完所有房款,甲方予以办理离职手续。
3、乙方享受内部购房优惠原则上两年内不允许转名(自合同签署之日起计算),如转名,需支付完所有房款并由所在项目公司按规定收取转名费及转名过程中产生相关手续费用;两年后在支付完所有房款的前提下可自由转让,甲方不再收取转名费,转名产生的手续费用等全部由个人承担。
六、本协议作为《商品房买卖合同》的补充,自签订之日起生效,如本协议与《商品房买卖合同》内容冲突时,以本协议为准,本协议未涉及内容,以《商品房买卖合同》约定为准。
七、本补充协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:贵阳市美的房地产发展有限公司
日期:
今有****钢结构有限公司与杭州**控股有限公司关于采购钢材付款问题,现在****钢结构有限公司承诺如下: 1,于2013年6月14日支付材料款伍拾万元整。2,其余货款在2013年6月27日前,全部付清。3,有关材料款延后支付而产生的利息按(月息)2分的计息方式结算。
4,如果超过约定时间而没有付清,**控股有权直接将支票缴纳至银行支付(如果这样付款方式而产生的利息按原采购合同条款执行)。
未尽事宜,另行协商;本协议作为2013年5月27日合同的补充附件,同样具有法律效力。付款卡号:农行萧山开发区支行,徐**6228480322992******
承诺人:****钢结构有限公司
【建筑工程付款协议书】推荐阅读:
建筑工程质量协议书10-05
民房建筑合同协议书11-05
公路建筑工程施工合同协议书06-05
建筑工程安全措施费协议书09-20
建筑劳务挂靠协议07-11
协议书(建筑工地木工承包)06-01
建筑工程施工劳务承包协议09-13
房屋建筑工程施工合同协议书06-04
建筑安装安全2协议书06-21
建筑分项承包协议书怎么写11-12