建筑工程造价管理试卷

建筑工程造价管理试卷（共7篇）

建筑工程造价管理试卷 篇1

平时 测 验 试 卷

专业年级课程工程造价控制与管理 姓名学号

一、单项选择题

1.我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计人（）费。

A.直接 B.其他直接 C.现场管理 D.间接

2.在进口设备交贷类别中，买方承担风险最大的交货方式是在（）交货。

A.进口国目的港码头 B.出口国装运港口c.进口国内陆指定地点 D.出口国内陆指定地点

3.某进口设备，到岸价格（CIF）为5600万元，关税税率为21％，增值税税率为17％，无消费 税，则该进口设备应缴纳的增值为（）万元。A.2128.00B.1151.92C.952.00D.752.08

4.进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，卖方需承担的责任是（）。

A.租船舱，支付运费 B.办理出口手续，并将货物装上船 C.装船后的一切风险和运费 D.办理海外运输保险并支付保险费

5.国产标准设备原价，一般是按（）计算的。

A.带有备件的原价B.定额估价法C.系列设备插入估价D.分组组合估价

6.在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。

7.我国现行建筑安装工程定额规定，建筑企业施工管理用车辆的保险费应计入（）。

A.企业管理费B.其他直接费C.工程建设其他费用D.现场管理费

8.我国现行建筑安装工程定额规定，企业支付给离退休职工的退休金应计人（）。

A.生产工人工资 B.劳动保险费C.职工待业保险费 D.企业其他费用

9.与国外建筑安装工程费用构成相比，我国现行建筑安装工程费用构成中不包含（）。

A.材料费 B.施工机械费 c.暂定金额 D.管理费

lO.为安装进口设备，聘用外国工程技术人员进行指导所发生的费用应计入（）。

A.研究试验费B.工程承包费C.引进技术和进口设备其他费用D.生产准备费

11.按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是（）。

A.勘察设计费B.研究试验费c.建设期贷款利息 D.联合试运转费

12.按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是（）费用。

A.设计变更增加的 B.弥补自然灾害造成损失的C.局部地基处理增加的 D.建设期内由于价格变化而增加的13.下列各项定额中，不属于按投资费用性质分类的是（）定额。

A.概算 B.建筑工程 c.设备安装工程 D.各种费用

工程造价控制与管理

114.工程定额计价制度改革第二阶段的核心问题是（）。

A.量价分离B.国家指导定价C.国家定价D.工程造价计价方式的改革

15.10m3一砖厚墙普通粘土砖（240mm× 115mm×53 mm，灰缝10 mm）的净用量为（）块。

A.5120B.5210C.5291D.57

5216.根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是（）。

A.预算定额 B.企业定额 c.概算定额 D.概算指标

17.对于施工周转材料，能计人材料定额消耗量的是（）量。

A.一次使用 B.摊销 C.净用 D.回收

18.某袋装水泥原价为350元／t，供销部门手续费费率为4％，运杂费18元／t，二次运输费5元／t，运输损耗率为1％，采购保管费率为2％，则每吨水泥采购保管费为（）元。

A.7.71B.7.43C.7.36D.7.00

19.某砖混结构墙体砌筑工程，完成10立方米砌体基本用工为13.5工日，辅助用1 2.0a工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（）工日／10立方米。

A.14.85B.17.52C.18.7D.20.35

20.衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是（）定额。

A.时间 B.产量 C.施工 D.预算

21.某建筑机械耐用总台班数为2000台班，使用寿命为7年，该机械预算价格为5万元，残值率为2％，银行贷款利率为5％，则该机械台班折旧费为（）元／台班。

A.24.50B.25.73C.28.79D.29.40

22.下列建筑安装工程单价中，既包含全部成本，又含利润和税金的是（）单价。

A.完全B.概算C.预算D.个别

23.某砖混结构典型工程，其建筑体积为600 m3，毛石带型基础工程量为72 m3.根据概算定额，10 m3毛石带型基础需砌石工 7.0工日，该单位工程无其他砌石工，则1000 m3类似建筑工程需砌石工（）工日。

A.84.00B.50.40C.30.24D.28.00

24.在投资估算指标中，单位工程指标按规定应列入（）。

A.建筑安装工程费用B.从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额

C.建筑安装工程费、设备工器具费用、其他费用D.建筑安装工程费用和其他费用

25.工程量清单表中项目编码的第四级为（）码。

A.分类B.具体清单项目C.节顺序D.清单项目

26.分部分项工程量清单应包括（）。

A.工程量清单表和工程量清单说明B.项目编码、项目名称、计量单位和工程数量

C.工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单D.项目名称、项目特征、工程内容等

27.工程造价信息和其他信息一样要保持新鲜度，这体现了工程造价信息的（）性特点。

A.动态B.季节C.专业D.多样

28.采用工程量清单计价时，要求投标报价根据（）编制得出。

A.业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标B.业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额

C.承包商自行计算工程量，参照现行预算定额规定D.承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额

29.工程造价资料可在很多方面运用，其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是（）。

A.进行单位生产能力投资分析B.用作技术经济分析的基础资料

C.用作编制各类定额的基础资料D.用以研究同类工程造价的变化规律

30.工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录，应该经过信息处理人员采用定量工具对有关数据进行分析和比较，这是工程造价信息管理的（）原则。

A.标准化B.定量化C.时效性D.高效处理

二、多项选择题

1.下列费用中，应列入建筑安装工程人工费中的是（）。

A.生产职工教育经费 B.生产工人劳动保护费C.生产工人退休工资 D.生产工人辅助工资E.生产工人福利费

2.下列费用中可计入国产非标准设备原价的是（）。

A.材料费（包括辅助材料费）B.非标准设备设计费C.设备运杂费D.废品损失费E.利润：税金

3.我国现行建筑安装工程费中，财务费包括（）。

A.技术开发费 B.短期贷款利息净支出 C.汇兑净损失D.金融机构手续费E.企业筹集资金发生的财务费用

4.按我国现行投资构成，下列费用中，与项目建设有关的其他费用是（）。

A.建设单位管理费 B.生产准备费 C.办公和生活家具购置费 D.工程承包费 E.引进技术和进口设备其他费用

5.工程建设定额按照其制定、颁布和贯彻使用来看，统一性表现为统一的（）。

A.程序B.原则C.水平D.用途E.要求

6.与国家指导的招投标价格的形成相比，国家调控投标价格的形成有如下几个特征：（）。

A.计划形成 B.自发形成 c.国家调节 D.自发调节E.自发波动

7.影响建筑材料预算价格变动的因素包括（）。

A.定额材料消耗量 B.材料生产成本 C.运输距离 D.市场供求E.材料供应体制

8．工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分有（）工程。

A.建筑工程、安装B.卫生C.装饰装修D.园林绿化E.市政

9.下列关于工程量清单计价办法的说法正确的有（）。

A.此方法是一种独立的计价模式B.此方法是一种市场定价模式C.此方法常称为工程量清单招标

D.此方法包括编制招标标底、投标报价、合同价款的确定与调整和办理工程结算

E.此方法包括工程量清单格式编制、利用工程量清单编制报价和评标定标

10.工程造价指数一般按（）不同分类。

A.所反映的现象范围 B.所反映的现象性质 C.采用的基期D.编制的方法 E.综合程度

11.建设项目可行性研究报告的内容可概括为（）。

A.市场研究 B.确定拟建规模 C.厂址选择 D.技术研究E.效益研究

12.流动资产估算时，一般采用分项详细估算法，其正确的计算式是：流动资金=（）。

A.流动资产+流动负债B.流动资产-流动负债C.应收账款+存货-现金

D.应付账款+存货+现金-应收账款E.应收账款+存货+现金-应付账款

13.根据国家现行财税制度的规定，贷款还本的资金来源主要包括（）。

A.固定资产折旧B.无形资产及递延资产摊销费C.可用于归还借款的利润

D.按有关规定减免的销售税金E.税前利润

14.在建设项目投资方案经济评价时，建设项目可行的条件是（）。

A.FNPV≥OB.FIRR≥icC.P‘t≥行业基准投资回收期D.投资利润率≥行业平均投资利润率E.贷款偿还期≥借款合同规定期限

15.在建筑设计阶段，影响工程造价的主要因素有（）。

A.建筑结构B.层数、层高C.总平面布置E.流通空间

16.在设计阶段，实施价值工程的步骤有（）。

A.功能分析B.功能评价C.方案创新E.方案实施与检查

17.施工图预算的编制依据有（）。

A.工程量清单B.施工图纸及说明C.定额及费用标准 D.人工、材料、机械台班预算价格E.工程合同或协议

18.在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素：（）。

A.建设工程的目标工期B.建设单位对建设工程的质量要求

C.建设单位的经济实力D.建筑材料的市场价格E.应符合招标文件的要求

19.投标文件的技术性评审包括（）。

A.实质上响应程度B.质量控制措施C.方案可行性评估和关键工序评估

D.环境污染的保护措施评估E.现场平面布置和进度计划

20.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于施工质量和检验的说法中，正确的有（）。

A.工程质量应达到合同约定的质量标准 B.工程师发现质量不合格，可要求承包人返工或扣减相应的工

C.承包人应随时接受工程师的质量检查 D.工程质量经工程师检查合格后，又发现因承包人原因引起的质量问题，应由承包人承担责任E.工程师的检查影响了施工正常进行，由发包人承担相应损失

三、简答题

1.简述工程造价的含义。

2.简述国际通行的计价依据与计价模式与我国有哪些不同之处？

3.施工图预算的编制方法有哪些？

4.简述编制标底价格的步骤。

5.简述建设工程承包合同价格的分类。

6.简述施工阶段投资控制的基本原理。

7.施工阶段资金使用计划的编制方法有哪些？

8.简述工程变更项目价款尚未确定方法。

9.键鼠索赔的分类和索赔的程序。

10.简述工程价款的动态结算方式。

四、论述题：

1.讲述工程造价管理信息系统开发的过程。

2.结合实例论述信息反馈的意义。

3.在编制竣工结算时，新增固定资产价值以什么为计算对象？为什么？新增无形资产的计价原则有哪些？

4.结合本地情况编制工程造价。

建筑工程造价管理试卷 篇2

关键词：试卷档案,标准化,创新,发展,管理研究

课程考核试卷档案管理作为教学档案管理的重要组成部分,是全国高等学校教育质量评估专家组检查的重点指标之一。试卷档案可反映出一个学校教与学的质量和标准、教学管理水平是否规范[1]130。即便在档案信息化管理普及的今天,高校评估试卷检查仍以查阅纸质档案为主要方式。近年来,部分高校试卷档案管理工作反映出若干问题:学院分散式管理,档案机构组织、硬件设施不完善,管理标准难以落实,实行后很难随着教学改革实施动态进行调整等等,致使教学评估档案缺乏统一性、规范性、完整性。因此,高校应注重实施试卷档案标准化管理,提高试卷档案的科学化管理水平。

一、理论基础

教育部《普通高等学校档案管理办法》第二条、第三条指出,试卷档案作为教学活动形成的,对学校有保存价值的历史记录,应纳入学校整体发展规划,加强试卷档案的管理工作。“本办法所称的高等学校档案(以下简称高校档案),是指高等学校从事教学、科研、党政管理以及其他各项活动直接形成的对学校和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”“高校档案工作是办好学校的重要基础工作之一。各高等学校必须把档案工作纳入学校整体发展规划,加强对档案工作的领导和管理。”

二、目标定位

基于标准化原理的试卷档案管理的目标则是能够合理组织、利用试卷档案形成适应教学评估要求的原始数据资料,科学地实现试卷档案分类理序、编号命名、存放销毁和借阅利用的管理职能,从而提高档案工作的效率和档案利用率。由此制定适合自身校情的试卷档案管理标准,并完善成为试卷档案标准化管理体系。

三、可行性条件

高校档案馆(室)科学化水平,主要包括齐全的档案来源、高质量的档案整理水平、科学的技术保护配置、现代化的利用设施和高素质的档案工作者。这些基本的因素,都需要有足够的经费加以保障[2]58。试卷档案管理部门需要针对现行政策和所需经费、设备、环境等资源来判断是否具备实行标准化管理的前提条件,预估产生的管理效果是否相对较好。具体分为:1.经费状况。是否有专项经费支持采购档案存放设备、制作工具材料,改善硬件设施条件等。2.设备条件。现有试卷档案管理设备及其使用状态,设备更新等。3.环境资源。院校政策、专门机构、专用场地、人力资源、技术资源等。

四、标准制定

科学管理中的标准化是制度化的最高形式,决定了管理是否同时具备基础性、系统性和长远性的管理特点。在标准化的活动中,标准是核心,制定、修订标准是基本任务[3]。

1. 技术标准。

是指试卷档案设备条件、编号命名、装订尺寸、封面设计等技术要求。(1)设备条件。试卷档案存放至专用档案室,使用统一规格铁皮档案柜,档案柜数量不得小于7个学年的试卷档案存放量。(2)档案内容。凡是在课程考试组织实施过程中形成的试题、答卷、论文、分析报告等均属试卷档案。按以下两类分别归档,一类为考试组织实施中形成的试题、评分标准、成绩记录单(含平时成绩)、试卷分析报告与课程总结等试题材料;二类为学生答卷、答题卡、论文、参考学生名单等答卷材料。(3)试卷档案装订尺寸。以件为单位建档,一类(二类)档案按照A4(B5)规格采用三孔一线法进行封装,一类(二类)档案装订时中孔上下居中,距封面左沿为20mm(10mm),上下孔分别距中孔9cm。(4)封面设计。每件首页加封制式封面,注明档案编号、档案名称、本件情况说明、保管期限、归档人、检查人等要素。档案盒背脊应注明学年度、保管期限、类别名称、起止件号、盒号。(5)编号命名。档案编号规则为:学年+学期+保存期限+件代号。其中,“学年”为四位数字:如2012—2013学年为1213;“学期”为一位字母:上学期为A,下学期为B;“保存期限”为一位字母:定期保存为D,永久保存为Y;“件代号”为四位数字:按学年递增编号,起始号为0001。例如:2013—2014学年上学期某专业某课程答卷的件代号为0057,定期保存,则其档案编号为1314AD0057。其试题档案件代号为0126。

2. 工作标准。

是指为实现考试组织流程、阅卷组织流程、试卷归档流程的标准化要求,制定的试卷档案分类理序、存放、销毁和借阅利用等执行标准。(1)命题审查。要求教师严格按照教学大纲命制A、B两套试题,所有试题不得重复。按标准格式组卷,认真填写命题计划表,经教研室主任签字后由考试中心审核生效。使用计算机考核的试题,应从试题库中抽题,经教研室和教务处论证后确定为正式考试试题。(2)考场编排。开发考场编排系统自动编排考场,考生与考场对应准确。(3)印刷密封。配置高速印刷机,自主印刷密封试卷,数量准确,保密性高。(4)试卷回收与教师阅卷。考试结束后,试卷按考场回收封存,试卷评阅、分类理序,成绩汇总由教师集中完成。(5)分类理序。网上阅卷课程的答题卡,以考场为单位分类整理;试题及评分标准、综合成绩单、试卷分析报告,按课程名称组件整理;笔试答卷按专业班分类整理;补缓考答卷按试卷编排序号进行分类整理。(6)档案存放。试题及评分标准、试卷分析报告、成绩记录单等档案为永久保存。考生试卷及答题卡、论文等档案一般保存至学生毕业后3学年。试卷档案按学年档号顺序排架,定期档案和永久档案进行物理隔离,分别设立定期档案保密区和永久档案保密区。档案盒按编号顺序在档案柜内依次自上而下,从左到右竖立排放。按季度定期组织档案工作安全检查,及时修补复制破损、褪变档案,并翔实记录。(7)借阅利用。除答卷外,试卷档案向校内教员和教学管理人员开放。查阅档案应由档案调阅申请人和档案管理人员双方共同执行,并填写《试卷档案查阅登记表》,严禁将档案携带外出、复印、拍照等。(8)鉴定与销毁。按照管理人员初审、主管领导核查的程序,以学年为单位,对达到保存期限的定期档案,采用档案实体直接鉴定法进行鉴定,拟制《试卷档案销毁清册》。经审核无误并登记报批后对档案实体进行销毁,并至少有两名管理人员在场监销。

3. 管理标准。

是指对工作流程每个环节涉及的参与和管理人员制定权责划分、监督管控、考核培训等管理标准。(1)权责划分。考试中心确定专人负责课程考核档案管理工作,建立健全统计台账,掌握档案的收进、整理、利用、移出、销毁等情况。根据管理工作实际进行综合或专项统计分析,及时提出改进意见建议。教师作为试卷档案形成过程的参与者,需要按照工作标准参与试卷档案形成过程管理工作。(2)监督管控。工作监督作为一种情境因素,其对工作价值观这一个体特质和工作投入之间的关系存在着显著的调节效应[4]75。明确监管责任人,依据档案技术标准与工作标准,对档案的立件归档过程监督管控,定期检查档案室环境,检查档案归档存放、电子档案登记与实体档案对应是否准确等情况。档案管理工作同时接受上级机关监督管控。(3)考核培训。定期组织管理人员开展工作汇报,及时掌握管理人员业务水平。采取理论与实践相结合的方式,有针对性地组织工作技能培训。

五、发展方向

1. 坚持标准化管理理念,建立扁平化管理结构。

树立标准化管理理念,严格落实管理制度,确保正规、有序、严格的档案管理秩序。在档案管理人员少,任务重的情况下,主管部门应建立扁平化的档案管理组织结构,形成分权式的决策参与制度,聚拢人才、整合资源,促进个人全面发展,提高协同管理水平。

2. 开展信息化档案建设,加强管理标准传承创新。

一是利用网络技术、软件开发与利用技术开展档案管理工作的信息化建设,实现档案网上立卷、查询、修改、利用和共享等功能;二是要注重人才知识结构的升级改造,着力培养具备积极的工作价值观、档案管理专业知识、外语和计算机应用技术的创新型人才;三是将信息化管理手段和人本管理理念融入档案管理工作,提高管理效率。

3. 提高档案管理发展前瞻意识,积极参与改革实践。

密切关注全国高等学校教育质量评估制度的改革发展,提高档案管理领域前沿理论成果的学习意识,积极参与试卷档案标准化管理实践,不断提高试卷档案管理水平,为学校课程考核分析工作提供数据支持,形成教学反馈,改进教学方法。

参考文献

[1]赵蕾.高校试卷材料在教学评估中的作用及其创新管理[J].技术与创新管理,2009(1).

[2]白秀琴.新时期高校档案管理创新体系建设研究[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2014(1).

[3]李蔚,吴旭明,叶泷泽.KPO标准化管理[M].北京:科学出版社,2007.

测试卷十六 生物工程（2） 篇3

1. 利用下列细胞工程技术培养出的新个体中，只具有一个亲本遗传性状的是（ ）

①细胞和组织培养 ②细胞融合 ③动物胚胎移植 ④克隆羊技术（多利）

A. ①② B. ②③ C. ① D. ①④

2. 污染是植物组织培养过程中的最大技术难题，可发生于不同的对象和不同阶段，某同学按照教材中的实验操作，结果发现在培养基中出现白色晕圈或有色菌落，下列关于此项分析错误的是（ ）

A. 可能是锥形瓶口处理不当

B. 组织培养的每一个环节都有可能出现污染

C. 可在培养基中添加生长素等物质来避免污染

D. 先初培养，挑出无污染的物质再进行培养，可减少污染

3. 下列有关细胞工程的叙述，正确的是（ ）

A. 植物体杂交具有克服远缘杂交不亲和障碍的优点。

B. 杂交瘤细胞和骨髓瘤细胞可以在一个培养瓶中无限增殖。

C. 植物细胞产物包括蛋白质、脂肪、药物、香料、生物碱等。

D. 试管动物培育过程涉及到动物细胞核移植和胚胎移植等技术。

4. 培育“试管山羊”的基本过程如下图所示，有关叙述正确的是（ ）

A. 可以取早期胚胎（如桑葚胚、囊胚）进行分割以增加胚胎的数量

B. 图中刚采集的新鲜精子应当放在保温瓶中（生理盐水）存放

C. 乙表示受精作用，该过程在输卵管中进行

D. 对供、受体母牛进行同情发情处理来维持其相同的生理环境，这为胚胎的收集提供可能

5. 以下对于胚胎工程的说法错误的是（ ）

A. 胚胎工程是指对动物早期胚胎或配子所进行的多种显微操作和处理技术

B. 胚胎干细胞具有体积小，细胞核大和蛋白质合成旺盛等特点

C. 早期胚胎培养与动物细胞培养的培养液通常都需加入血清

D. 胚胎移植的主要意义是可充分发挥雌性受体的繁殖能力，缩短繁殖周期，增加一生繁殖的后代数量

6. 下列说法正确的是（ ）

A. 质粒是广泛存在于细菌细胞中的一种颗粒状细胞器

B. 用适当的化学物质处理受体细菌表面，将重组DNA导入受体细菌

C. 质粒是基因工程中惟一用作运载目的基因的运载体

D. 利用运载体在宿主细胞内对目的基因进行大量复制的过程不能称为“克隆”

建筑工程造价管理试卷 篇4

1、已知某项目报告期实际建安费为1000万元，其中人工费150万元，材料费480万元，施工机械使用费120万元，措施费100万元，间接费80万元。各单项价格指数为人工费指数105%，材料费指数102%，施工机械使用费指数110%，措施费指数为106%，间接费指数为108%，则该建筑安装工程造价指数为( )。

A、103、45%

B、112、24%

C、104、06%

D、105、82%

【答案】C

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第六节工程造价信息：工程造价指数的编制和动态管理。

2、确定项目生产规模的前提是( )。

A、项目产品的市场需求状况

B、原材料市场、资金市场、劳动力市场

C、市场价格分析

D、市场风险分析

【答案】A

【解析】市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。其中项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。过对产品市场需求的科学分析与预测，在准确把握市场需求状况、及时了解竞争对手情况的基础上，最终确定项目的最佳生产规模。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第一节投资估算的编制：项目决策阶段影响工程造价的主要因素。

3、某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为㎡，模板价格为50元/㎡，若该批模板可使用10次，补损率为5%，施工损耗10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为( )元。

A、10000

B、11000

C、9750

D、10725

【答案】D

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第三节建筑安装工程费用构成和计算：直接费。

4、某县建筑公司承揽了某市商品开发住宅的工程施工任务，已知直接费为1000万元，间接费率为30%，利润率为10%，同时该建筑公司从承包工程中将地基工程以150万元的合同价分包给其他公司施工，则该工程应缴纳的税金为( )万元。

A、44、68

B、47、19

C、44、61

D、43、01

【答案】A

【考点来源】该考点来自教材的.第一章《建设工程造价构成》的第三节建筑安装工程费用构成和计算：利润和税金。

5、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为( )万元。

A、2170

B、2450

C、

D、2950

【答案】C

【解析】建设投资=1000+580+240+150+50=2020万元

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第一节概述：我国建设项目投资及工程造价构成。

6、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费25万元，辅助材料费1万元，加工费5万元，已知专用工具费率为5%，废品损失费率为2%，外购配套件费为6万元，包装费率1%，利润率6%，增值税率为17%，则该台设备原价中的利润额为( )万元。

A、2、78

B、2、36

C、2、38

D、2、02

【答案】D

【解析】利润额={[(25+1+5)×1、05×1、02+6]×1、01-6}×6%=2、02万元

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第二节设备及工器具购置费用的构成和计算：设备购置费的构成和计算。

7、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为25万元，若该进口设备适用的关税税率为20%，增值税率为17%，则应缴纳的增值税为( )万元。

A、21、3

B、25、6

C、25、5

D、30、7

【答案】C

【解析】增值税=(25/20%+25)×17%=25、5万元

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第二节设备及工器具购置费用的构成和计算：设备购置费的构成和计算。

8、下列项目中属于安装工程费用的是( )。

A、供水设备及其油饰工程的费用

B、对单台设备进行单机试运转的调试费

C、炉窑砌筑工程的费用

D、环境绿化工作的费用

【答案】B

【解析】安装工程费中包括为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第三节建筑安装工程费用构成和计算：建筑安装工程费用的构成。

9、当计算环境保护费费率时，以下各项内容中需要使用的数据是( )。

A、直接工程费占总造价比率

B、直接费占总造价比率

C、建筑安装工程费总和

D、年环境保护设施利用率

【答案】A

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第三节建筑安装工程费用构成和计算：直接费。

10、下列各项费用中不属于建设管理费内容的是( )。

A、建设单位管理费

B、工程监理费

C、场地准备及临时设施费

D、总承包管理费

【答案】C

【解析】建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或交付使用为止发生的项目建设管理费用，包括建设单位管理费和工程监理费。如建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从建设管理费中支出。

建设工程合同管理试卷诉讼时效 篇5

篇一：川大XX《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案

《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案 你的得分：

完成日期：XX年06月23日 09点01分

说明： 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。

(B)

A.赔偿金

B.违约金

C.索赔

D.继续履行

2.施工合同中，（）不是业主应承担的义务。

(B)

A.获得进入施工现场通行道路的使用权

B.建立施工现场的安全保护设施

C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底

3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。

(B)

A.固定总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.可调值总价合同

4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。

(D)

A.建设行政主管部门

B.工商行政管理部门

C.合同管理部门

D.人民法院

5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。

(C)

A.3年以上5年以下

B.5年以上8年以下

C.5年以上10年以下

D.10年以上15年以下

6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。

(A)

A.违约责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.侵权责任

7.甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司

应于XX年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

(C)

A.XX年3月2日

B.XX年5月16日

C.XX年3月2日

D.XX年5月16日

8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同

价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

(B)

A.1%~3％

B.2％~4％

C.3％~5％

D.4％~6％

9.建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。

(B)

A.承包方

B.发包方

C.管理方

D.第三方

10.依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事

责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。

(A)

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.违宪责任

11.违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注

册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

(C)

A.7

B.6

C.5

D.4

12.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

(C)

A.安全生产，人人有责

B.安全为了生产，生产必须安全

C.安全第一，预防为主

D.百年大计，安全第一

13.缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。

(A)

A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后

B.当事人是否有过错

C.违约责任与侵权责任是否相竞合 D.有无订立过书面合同

14.构成合同的法定解除条件的有（）。

(D)

A.因不可抗力造成迟延履行

B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化

C.当事人一方迟延履行义务

D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现

15.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（）。

(B)

A.预付款是定金的形式之一

B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必须是债务人

二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。

1.承包单位在分包工程时，应注意（）。

(ABE)

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给

他人

C.建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具

有相应资质条件的分包单位

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以

由分包单位完成

E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

2.要约不得撤销的情形有（）。

(ACE)

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达

C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

D.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达

E.在承诺期限内，受要约人未作出承诺

3.当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害

赔偿责任。

(ABCD)

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C.有其他违背诚实原则的行为

D.不正当地使用商业秘密

E.不接受对方合理条件导致合同未能成立

4.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有（）行为的，责令改正，处20

万元以上50万元以下的罚款。

(ABCD)

A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质

量

B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续

E.未取得施工许可证，擅自施工的

5.有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（）。

(ACD)

A.承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任

B.承包人的保修责任不是法定责任 C.双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期，但

不得短于法定最低保修期限

篇二：建筑工程招投标与合同管理考查试卷

>考查试卷

一、单项选择题（每小题1 分，共20 分）

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。

A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人

C、权利与义务 D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。

A、施工企业 B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员

3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

A、2、B、3 C、5D、7

4、合同争议的解决顺序为（）。

A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼

C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁

5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

6、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

7、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

8、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。

A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿

9、中标的承包商将由（）决定。

A评标委员会 B业主

C上级行政主管部门 D监理工程师

10、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以

()为准。

A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。

A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作

12、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。

A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求

C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

13、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A、节省招标费用B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈

14、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

15、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。

A 承包人 B 发包人C出资人D出工人

16、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。

A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位

17、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A 15天B 21天C 30天 D 35天

18、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

A、15天 B、21天 C、30天 D、35天

19、在进度控制中，（）不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请

C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收

20、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

C、采用改进措施后，必须顺延工期

D、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

二、填空题（每空1 分，共10 分）

1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程承发包方式，是指与承包人双方之间的经济关系形式。

3、建筑市场主体主要有业主、、等。

4、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、、三大功能进行构建的。

5、直接工程费指人工费、、。

6、合同的形式有书面形式、和。

三、判断题（每题1分,共10 分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”。

1、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）

2、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）

4、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）

5、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）

6、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。

7、工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）

8、工程招标必须采用公开招标方式（）。

9、监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。

10、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）

四、简答题（每题5分,共20 分）

1、建设工程招投标的特点是什么？

2、施工合同的特点是什么？

3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

4、工程合同管理的原则是什么？

五、案例分析题（每题10分,共40 分）

案例1

【背景】某建设项目概算已批准，项目已列入地方固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。

1、向建设部门提出招标申请；

2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；

3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；

4、投标文件递交；

5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；

6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；

7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；

8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读

三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；

9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；

10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；

11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。案例2

【背景】某市政协的综合办公楼进行施工招标，要求投标企业为房屋建筑施工总承包一级及以上资质。资格预审公告后，有 15家单位报名参加。

①资格预审时，有招标人代表提出不能使用民营企业，应选择国有大中型企业。

②资格预审文件中规定资格审查采用合格制，评审过程中招标人发现合格的投标申请人达到12家之多，因此要求对他们进行综合评价和比较，并采用投票方式优选出7家作为最终的资格预审合格投标人。

③现场踏勘时，有 2家单位因故未能参加，招标人按该 2家单位放弃投标考虑。④到投标截止时间有1家投标人因路上堵车迟到了5分钟（己事先电话告知招标人）招标人拒绝接收其投标文件。

⑤开标仪式上，有 1家投标人未派代表出席，但其投标文件提前寄到了招标人处，招标人因该投标人代表未在场为由，没有开启其投标文件。

⑥发出中标通知书之前，招标人书面要求中标人做出了 2％的让利。

【问题】

1、工程施工招标资格审查方法有哪两种？合格制的资格审查办法的优缺点是什么？

2、上述程序中，有哪些不妥之处？试说明理由。案例3

【背景】 某单位投资兴建科研楼工程，为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中，．四个合同都对甲方提出了一个相同的条款：甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。

A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后，认为A承包商放线有误，提出重新复查定位线。乙方配合复查，没有查出问题。一天后，甲方代表认为前一天

复查时仪器有问题，要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测，最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。

另外，A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时，电梯安装单位进入施工现场，而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输，三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系，他们互相之间有没有合同约束，最终引起了C公司和B公司的索赔要求，理由是“甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。”最终，整个工程的竣工期被迫推后了50天。

【问题】

(1)甲方代表在任何情况下要求重新检验，乙方是否必须执行

(2)乙方索赔是否有充分的理由

(3)若再次检验不合格，乙方应承担什么责任

(4)B、C公司能否就工期延误向甲方索赔 案例4

【背景】 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。XX年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于XX年5月2日自主决定，要求承包商于XX年11月1日竣工，承包商不予理睬，至XX年5月21日仍不作出书面答复。XX年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于XX年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。

注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。

篇三：《建设工程合同管理》习题集

第一章 合同法律制度

一、单项选择题

1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是()。

A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系

C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对

2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是()。A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位

C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离

3、下列不属于联营的形式的是()。

A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营

4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为()。

A·一年 B·二年 C·五年D·三年

5、《中华人民共和国合同法》于()全国人大会议通过。

A·，、D·

6、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是()

A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效

7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是()。

A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产

8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是()。

A·合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让

9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是()。

A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失

10、合同争议的解决方式和解是()。

A·指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法

B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法

C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式

D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的

11、下列对合同概念理解错误的一项是()

A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议

C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行

12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向()出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院

13、合同关系的主体是()

A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权

14、合同无效的根本原因在于()。

A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约

C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限

15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务()。

A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定

16、《合同法》的核心内容是()

A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行

17、合同中的自然人指()。

A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人

18、民事活动最重要的基本原则()。

A·平等自愿 B·公平、诚实信用

C·遵守法律，维护社会公共利益D，依法成立的合同对当事人具有约束力

19、合同法律关系的客体也即合同的核心是()。

A·数量 B·质量 C·价款 D·标的

20、解决争议的方法，是指合同当事人()。

A·选择解决合同纠纷的方式，地点 B·选择改变合同内容的方式

C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法

21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。

A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约

22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，就要承担违约责任，只有()原因方可除外。

A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解

二、多项选择题

1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关，其主要职责是()。

A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况

B·根据当事人双方的申请，对合同进行鉴证

C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同

D·协调所属单位之间的关系，调解合同纠纷

E·指导所属单位建立合同管理机构，健全合同管理制度

2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款，一般来说，不可抗力条款应包括（）

A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后，当事人一方通期另一方的期限

C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置

E·不可抗力期限

3、一个不可抗力事件发生后，可能引起的法律后果是()。

A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行

C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件

4、根据《合同法》的规定，可以知道不可抗力的构成条件是()。

A·可预见性B·不可预见性

C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性

5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时，当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（）。

A·因不可抗力致使不能实现合同目的

B·在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

E·因不可抗力致使能实现合同目的

6、《合同法》对合同终止的情形的规定中，下列选项中正确的是（）

A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销

C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存

7、合同义务的转让（）

A·也称债务承担

B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为

C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的，可以不经债权人同意

D·债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

E·债务人转让义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于 原债务人自身的除外

8、《合同法》对债权让与作出了规定，其中不得转让的情形正确的是()

A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让

C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让

9、《合同法》中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有()。

A·一方因故不能履行合同

B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益

D·以合法形式掩盖非法目的，损害社会公益

E·违反法律，行政法规的强制性规定

10、《合同法》对要约效力的规定正确的是（）

A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销

D·要约失效E·要约的重签

第二章 招投标与合同管理的相关法律

一、单项选择题

1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的，于()起施行的《中华人民共和国建筑法》。A· B· C· D·

2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。

A·公开招标B·邀请招标 C·议标 D·要约招标

3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面，不属于其中的是()

A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目C，市政公用工程项目

D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目

4·地域管辖是指()。

A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工

B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工

C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工

D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全，都应作出书面裁定。

5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是（）。

A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力

C·对有关单位和个人的拘束力D·对人民法院无拘束力

6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是()。

A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C，依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷

7、《仲裁法》第五十一条一款规定:“仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。”调解应坚持 的原则下列说法错误的是()

A·自愿原则B·合法原则

C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序

8、保证是保证人与（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人

9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为（）

A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意

10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。下列选项中可以作保证人的是()

A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民

D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(·)。

A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物B·土地所有权

建筑工程造价管理试卷 篇6

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。A．石体 B．柱间 C．地基 D．架木

2、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制 B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成 C．施工组织设计由设计单位编制 D．施工组织设计主要用于项目管理

3、继续教育的内容不包括（）。A．执业工程师所需的专业知识 B．行业自律规则和规定

C．工程项目全面造价的管理理论知识 D．国内外工程计价规则及计价方法

4、项目规模合理化的制约因素不包括__。A．投资因素 B．技术因素 C．市场因素 D．环境因素

5、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。A．1天 B．2天 C．3天 D．4天

6、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。A．修改设计 B．施工条件变化

C．传染病导致的工期延误 D．业主原因拖期

7、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。

A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知 B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告

C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料

D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可

8、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。A．1120 B．1050 C．1085 D．1095

9、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。A．所反映的现象范围 B．所编制的方法

C．所反映的现象性质 D．所采用的基期

10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。A．1/2 B．3/5 C．3/4 D．2/3

11、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。A．投资设想 B．机会研究

C．初步估算阶段 D．详细可行性研究

12、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。A．Ⅰ级热轧钢筋

B．CRB550冷轧带肋钢筋 C．热处理钢筋

D．乙级冷拔低碳钢筋

13、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。A．2.10 B．2.20 C．2.30 D．2.40

14、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。A．组织 B．经济 C．技术 D．合同

15、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。A．01 B．02 C．006 D．004

16、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。A．夜间施工

B．已完工程及设备保护 C．现场施工围栏

D．混凝土模板与支架

17、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程 C．-30m以下建设的地下工程

D．一50m以下建设的深层开发建设工程

18、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。A．组织措施 B．技术措施 C．管理措施 D．经济措施

19、项目可行性研究的核心部分是__。A．市场研究 B．技术研究 C．效益研究 D．结论与建议

20、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。A．六面 B．四面 C．水平投影 D．三面

21、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。A．HPB235钢筋 B．HRB335钢筋 C．HRB400钢筋 D．HRB500钢筋

22、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。A．总时差 B．自由时差 C．虚工作 D．时间间隔

23、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量 B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量 C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量 D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量

24、工程索赔必须以__为依据。A．工程师要求

B．提出索赔要求的一方 C．合同

D．发包人要求

25、政府对__项目实行核准制。A．采用投资补助方式 B．贷款贴息方式 C．重大和限制类 D．外商投资

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、安照工程建设项目寿命周期阶段划分，安装工程计量可划分为__的工程计量与计价。A．决策阶段 B．竣工验收阶段 C．设计阶段 D．施工阶段

2、混凝土浇筑过程中应注意的事项主要有（）。

A．混凝土运输、浇筑及间歇时间的总和应小于其初凝时间 B．为了保证大体积混凝土的整体性，不宜分层浇筑 C．施工缝处二次浇筑时，应在初凝时间内进行

D．减少水泥用量，掺加粉煤灰可防止大体积混凝土产生裂缝 E．采用机械振捣混凝土早期强度较低

3、桩基础施工中，振动沉桩法（）。A．用于卵石夹砂及紧密黏土土层 B．用于打钢板桩

C．设备构造简单，使用方便 D．施工速度较慢 E．施工操作安全

4、工程项目管理的任务是__。A．合同管理 B．目标控制 C．质量控制 D．风险管理 E．投资控制

5、夹套管道系统中，外管预制时，其长度应比内管段短__mm，以方便内管的检测和试验，并保证螺栓拆装方便。A．10～50 B．20～60 C．40～80 D．50～100

6、在吊装用的索具中，常用的吊装工具有__。A．绳索 B．滚杠 C．吊索 D．吊钩

7、涂料、裱糊工程计算规则提法正确的有（）。A．门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为m2 B．木扶手油漆按设计图示尺寸面积计算，计量单位为m2 C．金属面油漆按构件质量以“t”计算

D．木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2 E．喷塑、涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2

8、根据《建筑工程工程量清单计价规范》的规定，探伤工程量的计算方法是__。A．管材表面超声波探伤根据项目特征，以“m”为计量单位，按规定或设计技术要求计算

B．焊缝X光探伤应根据项目特征，以“张”为计量单位，按规定或设计要求计算

C．焊缝丁射线探伤应根据项目特征，以“m2”为计量单位，按规定或设计要求计算

D．焊缝超声波、磁粉及渗透探伤，应根据项目特征，以“口”为计量单位

9、噪声的减弱与林带的__有密切关系。A．树木种类 B．配置方法 C．高度 D．位置 E．密度

10、楼梯按所在位置的不同可分为__。A．室外楼梯 B．室内楼梯 C．主要楼梯 D．疏散楼梯 E．消防楼梯

11、民用计量装置应与燃具错位安装，不得安装在燃具的正上方，与燃具的水平间距不得少于__mm。A．100 B．200 C．300 D．400

12、刚性材料防水不适用__的建筑屋面。A．没有松散材料保温层 B．受较大振动或冲击 C．无保温层

D．坡度大于15% E．大面积

13、阀门等需要拆卸的附件连接上。A．焊接 B．法兰 C．热熔 D．丝扣

14、电梯安装工程中，运行速度大于2.5m/s的电梯通常有__。A．蜗杆蜗轮式减速器电梯 B．斜齿轮式减速器电梯 C．无齿轮减速器电梯 D．伞齿轮式减速器电梯

15、热力管道系统中，地沟敷设可分为__。A．直埋与地沟相结合敷设 B．通行地沟敷设 C．半通行地沟敷设 D．不通行地沟敷设

16、在通风工程中，惯性除尘器的性能主要取决于__。A．特征速度 B．负荷大小 C．折转半径 D．折转角度

17、配水管网一般采用埋地敷设，覆土厚度不小于__m，且在冰冻线以下。A．0.3 B．0.5 C．0.7 D．0.9

18、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，下列表述中正确的是__。A．工程造价咨询单位合并时，应交回原资质证书，重新申请资质等级 B．新开办的工程造价咨询单位只能申请乙级工程造价咨询单位资质等级 C．工程造价咨询单位资质年检结论分为优良、合格和不合格三种 D．对于年检不合格的工程造价咨询单位，其限期整改时间为1年 E．工程造价咨询单位停业半年以上时，应当办理备案手续

19、排水、支撑、降水设施，而且施工简便，可以节约劳动力和压缩工期。A．承载能力大 B．抗震性能好 C．沉降量小 D．坚固耐久 E．以防损伤桩顶 20、塑料管管径小于200mm时，一般应采用__，插入深度应大于管径15～30mm。A．承插口焊接 B．电熔合连接 C．法兰连接 D．螺纹连接

21、钢筋混凝土结构构件中钢筋的防锈措施有（）。A．限制水灰比

B．限制氯盐外加剂的使用 C．提高混凝土密实度 D．提高水泥用量 E．掺入重铬酸盐

22、硅酸盐水泥的技术性质是其具体应用的主要依据，以下说法错误的是__。A．硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程

B．水泥的终凝时间指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间 C．体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的特性 D．水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据 E．水泥碱含量越低越好

23、燃气工程中，人工燃气按制取方法不同可分为__。A．干馏燃气 B．裂化燃气 C．气化燃气 D．天燃燃气

24、防水混凝土包括下列的__。A．普通防水混凝土 B．掺外加剂防水混凝土 C．膨胀水泥防水混凝土 D．混凝土屋面瓦 E．沥青油毡瓦

25、系统的安装包括__。

建筑工程造价管理试卷 篇7

试卷及相关材料的归类和管理归根到底是为教学服务的，属于教学档案的一部分，所以要严格要求和规范试卷的归档和管理。试卷的归档分为两部分，第一部分是试卷归档入袋，一个自然班的试卷放入一个试卷袋，试卷袋封面应反应缺考学生的姓名、学号和违纪作弊学生的姓名、学号及违纪记录；第二部分是试卷信息归档入袋，一个教学班配一个试卷信息归档袋，信息归档袋的封面设计，主页为校名、考试科目、班级、日期、试卷实有分数、考试实有人数、考场、监考教师、命题教师、检查人签字、阅卷人签字等内容，任课教师要认真填写相关内容。信息归档袋内装的材料有试卷分析表、成绩登记表、参考答案及评分标准、平时成绩记录或依据、命题任务书；背面应反映监考规则、考场纪律等内容。信息归档袋和试卷袋捆绑放在一起，区分不同学期、不同教学班进行整理和保存。学院相关工作人员应该在本学期前一个月以内，整理并保存好上一个学期的试卷，集中存放于学院指定的存放地点。试卷的存放方式原则上应该便于查找，试卷的保存时间应该为超过学生毕业离校时间的三年以上，对因各种原因提前离校的学生的试卷，其保存年限与该学生所在年级相同，但应在所在年级内区分存放，以便于查找。

二、试卷管理在教学评估中的作用

试卷检查在教学质量评估中是专家组检查的重点内容之一，专家们通过对试卷的检查，可以得出相应的教学及管理中存在的问题，并及时提出改正意见，这样才能促进学校的职能部门更好地完善教学计划。从试卷检查工作的落实过程中可以看出一个学校教与学的质量和标准。因此，要让专家组看到档案员整理的试卷整齐有序、有条不紊，从而彰显本学院的管理工作确实落实到位。作为学校教学评估素材，这些信息资源就需要具有原始性、真实性、直观性等特点。在试卷评估准备时期教学管理部门在试卷方面工作的重点是： (1) 复查试卷，从命题、评卷、试卷分析到总结，每个环节都要有相应的审核标准，要求具体、明确和统一。 (2) 要突出审核重点，重点检查有无漏判、错判和分数统计错误。 (3) 试卷复查首先应该是院系教师自行审查，然后由教务处牵头组织校内专家组进行专门的检查，并由相关教师协同，发现问题后要及时进行整改。 (4) 检查中如发现有试题命题错误、批改错误等疏漏现象后，千万不可以直接在试卷上批改。试卷能明确清晰地反映选修该学科学生的直观成绩，并且可以作为教学行为的历史证明，试卷是学校教学活动中产生的，是随着学校的发展逐渐积累起来的，试卷管理也是衡量一所高校教育质量和教学管理水平的一个方面。因此，它在高校教学评估中起着不可替代的重要的凭证作用。笔者根据多年从事教学管理的经验，并参考其他学校管理上的方法，在此就如何做好这项工作提出以下建议：

1. 成立教学质量监控评估中心。

教育部规定，每五年对高校本科教学水平进行评估，其中，检查的重要指标之一就是试卷材料，因此高校的领导应高度重视考试及试卷材料的管理，成立专门的监控评价机构，统筹运作，彻底扭转和纠正教师在评阅试卷及材料整理时观念上的偏差和错误认识。学校评估中心，应每学期都对学院的教学工作和水平进行评估考核并量化得分，与学院的荣誉、经费挂钩，使学校在考试、试卷评阅及相关材料规范化建设与管理的各个方面更上一层楼，总之高校管理者要在措施上力求长效，落实工作方面要确保到位，使评价监督管理成为经常性、长期性的事务。

2. 建立健全的规章制度。

作为高校必须为考试及试卷的管理工作制定和完善以下几个重要文件，包括《考试工作条例》、《教师工作规范》、《考试命题实施细则及考试题型规范》、《教学事故处理办法》、《试卷评阅细则》等。在《考试命题实施细则及考试题型规范》中，其内容包括命题规范、制卷要求、命题内容与要求、命题形式与要求、印刷与保密要求以及制定各种考试题型规范；在《试卷评阅细则》中其内容包括阅卷纪律、评阅要求、试卷分析、试卷配套材料的归档与保存成绩评定等。为了使考试与试卷评阅、材料整理有标准可尊循，有制度可参照，从制度上保证考试质量及试卷材料的规范化，需要制定各种模版：试卷印刷模版、成绩表模版、参考答案与评分标准模版、试卷分析表模版等。总之，加强高校考试及试卷材料的管理，需要学校相关职能部门如教务处、评估中心等相互配合，从组卷到考试、阅卷、试卷分析、材料检查等进行全过程跟踪管理。另外除了以上机构设立和制度建设外，还应对在考试及阅卷等环节中对于未认真履行工作职责而违反规定者应按教学事故分级分类处理，落实教学质量问责制，只要在课堂教学、试卷批改评阅等方面发生事故或问题都被纳入问责范围，问责对象包括教学管理人员、教师及教辅人员等，在管理中将教学材料检查结果按照优劣排名，奖优罚劣，并在年度考核、晋升职称时有所体现。

三、试卷分析对教学的促进作用

考试是教师检查学生对所学内容的掌握情况的重要方法之一，试卷分析又是教学内容的“晴雨表”，教师一定要注意试卷分析工作不流于形式，要达到应有的效果和目的，并且要留有一定的弹性空间，以保证教师能够根据自己所授课程的特点和学生上课的情况具体问题具体分析，以便得出更加合理有效的分析。相关职能部门通过对试卷分析，纠正工作上的偏差，教师和职能部门针对试卷中已经出现的问题，通过自查或他查的方式检验近期整改的效果并制定出下一阶段的工作计划，进而充分发挥试卷分析的反馈监控功能。当前教学质量的状态，对试卷考察评审工作提出了相应的要求，而试卷的管理工作能反映当前的教学质量和状态，所以试卷管理应真正成为提高教学质量的催化剂。

摘要：笔者在高校从事教学管理工作多年, 在教学管理工作中, 深知试卷的管理工作对教学工作的作用巨大, 所以本文主要从试卷的管理工作对教学的促进作用予以探讨。主要从规范材料、试卷管理在教学评估中的作用、试卷分析对教学的促进作用三个方面来进行探讨。

关键词：高校试卷管理教学评估促进,规范试卷材料归档,管理工作

参考文献

[1]杨彦勤, 辛全才.高校试卷材料管理现状、问题及对策[J].河北工程技术高等专科学校学报, 2006, (4) :62-65.

[2]连红.试卷材料在教学评估中的价值[J].兰台世界, 2004, (10) :32-33.

[3]张琼.试卷质量的分析[J].高教论坛, 2004, (4) :65-67.

[4]康维波.加强和完善高校课程考试试卷的评析工作[J].高等农业教育, 2001, (12) :43-45.

[5]蔡青.关于高校教学评估与优化教学档案管理的思考[J].高教论坛, 2006, (4) :110-111.

[6]张芊, 汪利.高校课程考试试卷分析的管理创新[J].中国大学教学, 2005, (9) .

[7]赵蕾.高校试卷材料在教学评估中的作用及其创新管理[J].技术与创新管理, 2010, (5)