电力站施工合同书

电力站施工合同书（共9篇）

电力站施工合同书篇1

施工合同

合同编号：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

签约地点：

合同订立时间：

发包方（以下称为甲方）：承包方（以下称为乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规，结合本工程的实际情况，遵循公平、自愿和诚实信用等原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况及承包范围：

1、工程名称：德商地产开设路口交通设施工程

2、地点：中山市南区竹秀园村

3、工程内容：公交站移位施工、市政道路两个开口、标线、标牌等，最终达到政府和甲方验收的标准。

二、计价方式及工期

计价方式：固定总价包干。包干总价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、关系协调费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用。结算时总价不再做任何调整。

工期：双方签定合同后，甲方先支付乙方合同工程款总造价40%的工程款后，乙方在15个工作日内完成本工程。

三、合同价款及支付方式：

１、工程含税总价为人民币：（大写）（小写￥：元）。

２、支付方式：

2.1、合同签订后，三天内，甲方向乙方支付合同工程总造价的40%的工款。

2.2、工程完工验收合格后，五天内，甲方向乙方支付合同工程总造价的55%的工程款。

2.3、工程质保金为合同工程总造价的5%，在扣除用于质量返修的各项支出后，剩余质保金将在工程保质一年后一个月内付清。

四、双方权利和义务

（一）甲方

１．按合同约定支付合同价款；

２．协调本工程的相关工作；提供办理手续所需相关资料；

（二）乙方

１．按合同约定，保证按期完成工程施工；

２．施工期间保证施工安全及做好相应的安全防护工作；３．办理施工期间有关施工手续;４．负责工程组织及相关部门的验收工作；５．施工过程发生安全问题由乙方负责；

五、合同生效及其他

本同合乙方收到甲方支付合同工程总造价的40%工程款立即生效。若甲乙双方在履行合同时发生争议，则首先以友好协商方式解决；若协商不成，则任何一方有权提请仲裁委员会裁决，或向有管辖权的人民法院起诉。

六、本合同书一式陆份，甲方执肆份，乙方执两份，具同等法律效力。发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约代表人：签约代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电力站施工合同书篇2

1电力施工企业合同主要风险的识别

1.1主要风险

研究表明, 在实际工作中, 电力施工企业的合同的风险主要表现为主客观风险:

从主观上来说, 因为电力施工企业计划不周详, 设计更改或图纸提供不即时, 而造成电力施工企业结构设计的弊端作用到实际, 产生出较多的电力施工企业费用。分包商管理、技术达不到要求, 在材料、设备供应方面, 发包人又不及时提供, 合同具有比较要紧的瑕疵, 缺乏完善的转嫁风险的担保、保险、索赔等相关条款;发包人展约技能差, 不仅不能按时给付工程款甚至故意拖延工程款;分包商, 有时候是发包人拉郎配的分包商违约, 完工的质、量、时都与原合同相悖;甲方派出的工地代表或监理工程师工作效率差, 问题得不到及时解决甚至是给予错误的指令。客观上发包人供给的水文、地质、气象等状况和施工实际中大相径庭, 导致增大工程量和工期的延期。工程施工中事先又没有约定, 而发包人提出的条件不公允或十分尖刻。价格变化甚至上涨, 使工程承包价格受到严重影响, 在合同里面却没有列明价格变动后怎样调整的条款, 电力施工企业将会承担履约的较大风险, 倘若企业最初缔结了总价固定合同, 一旦有上涨价格那损失就会更大。尤其是存、贷款利率变动, 汇率变化;国家调整工资、税率、税种、工作日等。

1.2风险的识别

对于以上主客观风险, 应建立识别机制。主要进行专家调查法和财务报表法和风险调查法进行识别:一是专家调查法。包括问卷考察法, 访谈法, 专题讨论会, 德尔菲法。常见的手段有二:一种叫业务相关的高级专业管理人员会议的召开, 另一个是选取问卷式考察。由企业风险管理人员整理高级专家讲述的意见并进行归纳、归类、分析整理, 用列表的形式列出风险表, 交领导同志进行决策参考。第二种是财务报表法。此法要求把财务报表中列出的的重要的会计数据进行比对考察, 在比对中弄清以往工程承接中的财务数据来对拟承接的电力工程进行风险识别。第三种是风险调查法。将拟建设项目的风险特征和相应的潜在风险从组织、自然、技术、经济、环境、合同条款等方面进行分析。应当指出的是, 调查不是一蹴而就的, 因为风险管理系统是一个完整的循环, 因此风险的考察应用连续方式在实施过程中不间断的进行, 以了解在不断变化的条件下, 项目风险状况的影响。

2电力施工合同风险的防范

2.1企业内部风险评估机制的建立

风险评估是企业对将要到来的风险实施分析决策的过程。企业应建立适当的风险评估团队, 将风险管理项目的实施落实给项目管理团队或者专门的机构。这种“自下而上”的方法, 对管理者观察和衡量、控制部门的风险是积极有效的, 与此同时, 实施相应的激励体制, 使管理人员也可以从企业降低运营风险或项目中收益。

2.2强化风险管理意识

电力施工企业的高效风险管理, 给其带来了超大的酬谢, 如该项目可以使决策更科学, 有更高的准确度;同时降低了工程的不确定性, 更极大地提高项目经理的信心, 提升他们的工作效能;且能在降低工程成本, 缩短建设周期, 确保建设项目的的质量和安全保障方面施展着重要作用。因此, 在企业风险管理的第一件事就是明确针对他们风险管理宗旨, 了解其风险管理是要达成怎样的目标, 有怎样的相关性, 在这个根基上, 应强化企业风险管理的理念, 领悟到卓有成效的风险管理对电力施工企业的未来进步中起着核心的作用。

2.3重视合同条款和施工合同设计

施工合同设计质量将会对电力施工企业项目的顺利施工发挥重大的作用, 合理的施工合同能够使电力施工公司建设项目容易顺利完成, 有瑕疵的施工合同定然会给电力施工企业带来重大的风险, 严重的话还会致使施工企业带来亏损, 项目不能完成, 因此, 施工企业应注重整体合同制备条款设计以及施工合同的有关规定, 合同谈判中, 施工公司应组成有实战经验的员工团队参与合同谈判的整个过程, 以娴熟的谈判技巧, 确定明确和可行的目标, 争取自己可以争取的权利, 尽可能对合同条款实施完善, 合同有关的表述尽可能准确。在合同条款上, 应当是双方权利和责任明确和清晰的表述, 以避免合同中产生不同解释的条款。

2.4不可承接工程靠借资、垫资

电力施工企业如果有企业间借贷或者不通过公开招投标就实施合同签订是违法的行为, 一旦出现此类情况造成纠纷会对自己严重不利, 且这类行为按照法律来说也是无效的。其法律后果会造成已经投入的资金无法按期收回或者根本不能收回。企业在合同的实施和签订时对那些口头承诺和保证都不能信守, 对合同是一个字千金, 千万不能搞一个承诺千金。凡是甲乙方研究讨论的结论、共同的决定, 相互的承诺, 都要写入书面合同, 或者签订补充协议才能确定。签订合同时候, 对其中的文字要逐字逐句研究、斟酌, 其目的是要将合同中约定的活动的风险降到最小, 这样, 我们才能有最大的收获, 最大的利益。

摘要：本文首先对电力施工企业合同风险和识别进行分析, 然后提出了电力施工合同风险的防范应从建立企业内部风险评估机制、强化风险管理意识、重视合同条款和施工合同设计和不以垫资、借贷承接工程等方面进行。

关键词：电力施工企业,合同风险,风险防范

参考文献

[1]杜树蕾, 王爽.施工企业合同风险管理的防范方法[J].内蒙古科技与经济, 2009, (11) .

电力站施工合同书篇3

关键词：电力工程项目；施工阶段；工程造价；造价管理；造价控制；合同管理

中图分类号：F284 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2014）31-0156-02

1 概述

对于工程造价的管理主要涉及到两个阶段：一是项目的决策阶段；二是项目的设计阶段。这两个阶段对于工程造价影响巨大，尤其是决策阶段甚至能够达到影响工程造价的50%以上，所以这项工作在施工的过程中都是请专门的专家或者机构来做的；设计阶段对于工程造价的影响也比较大，可以高达25%，而设计费用在实际的工程造价中只占到了大约不到1%。所以在这个阶段若能够对设计进行较好的优化，就能够在很大程度上节约工程开支、降低工程造价。

2 施工阶段的合同管理

随着我国加入世贸组织，对施工过程进行严格的合同管理是必不可少的。一般来说，发包方都会委托专门的机构来书写招标文件、招标合同，在合同中详细地记录了任何对于承包商的制约，防止施工单位在施工的过程中利用合同的漏洞巧立名目来刻意提高工程的造价。如果在施工的过程中明确规定了施工工期，对于工期拖延的要求承包商向发包方支付工程延期罚款，那么就能有效杜绝承包商后期拖延工期来提高工程造价情况的发生。在合同中明确对施工过程中零件的品牌以及型号进行规定，以避免承包商对上述的部件进行掉包，影响工程的质量。对于合同进行严谨的编写，需要工作人员具备相当丰富的实际经验，对于施工过程中各种潜在的情况都能够进行考虑。值得一提的是，目前我国建设部已经推出了《施工合同的标准》一书，该书详细地介绍了在对工程造价进行管理的过程中与工程造价紧密相关的各种条款。这些条款在很大程度上对承包方的施工进行了有效的约束，然后对工程造价进行了有效的控制。这些条款涉及到合同的各个方面，主要包括明显的工程造价条款、经济责任条款、隐含的经济条款等。这些条款规定了施工过程中的标准，条款清晰、简洁，对承包方的制约性比较大。这些条款主要有以下三个方面：

首先，施工合同价格的固定方式必须明确是固定总价、固定单价还是可调价格。由于在招标的过程中，中标的企业和业务之间的合同并没有明确中标的价格是否是上述价格的哪一种固定价格的合同方式，一般使用的工程情况是施工周期短、施工规模比较小的工程。对于工期较长，并且施工规模庞大的工程主要采取的施工方式为可调价格的方式，因为这种情况下有很多可变的因素。所以在确定是利用哪种价格方式的时候，要根据工程的实际来确定到底采用哪种定价方式，目前电网工程大部分是采用固定总价及固定单价合同，确保工程造价可控。

其次，一个重要的方面就是工程造价的计价模式条款，这些条款一旦确定就无法更改。由于电力工程在施工的具体过程中很可能会遇到各种各样的实际情况，几乎所有的工程项目都出现现场签证以及设计变更，所以在合同中一般要对这些情况加以考虑，来应对施工过程中各种实际的情况。

最后，由于施工阶段几乎占到整个施工过程中的99%以上的时间，所以在这个过程中对于工程造价控制最好的方式就是工程拨款的方式。对其拨款的形式可以按照其进度，也可以按照时间节点，但是必须是在合同的规定之下采用多节点控制来对工程施工造价进行控制，拨款的方式、拨款的时间都应该在合同上具有明确的规定，这样不仅能够维护发包方的利益，也能够维护承包方的利益。此外，合同还应该对质量违约、工期违约以及环保违约等情况进行明确的规定，建立合理的奖惩制度。具体的合同控制应该严格掌控好签证的价格控制，计价方式严格按照合同进行，要做到及时防止承包方利用一些潜在的签证来提高工程的造价。签证以及变更必须明确，要留有记录，最好将其明确到图纸上。作为业主要加强自身从业人员的专业与技术素养，来对合同进行更好的控制。

3 合同管理对工程造价的影响

在电力施工过程中，合同的签订是进行造价控制的源头与关键，只有各项影响工程造价的条款都在合同中进行了有效的约束，才能够使得工程造价得到有效的控制。作为施工企业的工程造价预算人员，更要对合同进行仔细的研究，结合项目工程的实际情况来对工程造价进行合理的预算，并且充分利用合同中的条款对企业的施工过程进行有效的控制。由于事前对合同条款进行了详细的分析，所以可以在一定程度上控制工程的造价。在工程施工的过程中对整个工程现场进行控制可以有效地减少工程造价，具体的举措如下：在施工的过程中一般都会出现较为隐蔽地增加施工造价的工程，这个时候造价工程师以及业主和施工方监理等都要及时地进行记录测量。对于测量的结果，造价工程师检查无误后进行签字。如果工程造价师能够很好地理解合同以及施工过程，就能够避免施工过程中不必要的签证，进而避免造价的升高。施工的过程一切按照当初的图纸规定，如果图纸不发生变更就无需进行签证，如果在施工的过程中施工单位或者业务提出了签证，那么工程造价师确认之后再进行签证，由于施工单位的原因造成的工程变更的情况，工程造价师根据实际情况来对这些责任进行明确，然后确定责任人的相关信息保证施工正常地进行。如果在施工的过程中，施工单位利用项目管理人员对于图纸以及合同的不明确来获得签证的，造价工程师可以根据相关的规定不给予这些签证认可，比如在电缆沟施工的过程中要对其做五遍以上的防水措施而施工单位只做了一次。在包签证的过程中，按照原始的图集而没有进行相应的变更，对于这种情况要明令禁止，还有的施工单位在多雨的季节多报签证费用，由于之前在合同中已经有明确的规定，所以这些签证应不予以签字。除了注意签证或变更增加的工程量外，工程造价工程师应关注由于客观原因减少的工程量（尤其是隐蔽工程），如线路桩基础、变电站地基处理等实际工程量比施工图开列量减少时要及时做好记录，并要求设计单位及时出版变更。如果有些项目单次报价有利于业主，那么造价工程师应该及时地将这些信息上报建设单位并进行综合的预算测评，为业主确定工程承包造价的单价。

在工程实施过程中，应用好四项造价业务指导对工程造价实行动态监控，利用工程变更及签证一览表及时分析工程变更原因，及时制定有效措施进行纠偏，同时可动态、全局地分析工程造价情况，提升工程造价管理水平。

4 结语

本文对电力工程施工过程中的工程造价管理与控制进行了研究，文章首先对影响电力工程施工阶段的工程造价的关键因素进行了分析，得出了对于施工前合同的控制以及施工过程中合同的管理是控制工程造价的关键因素，并对施工前的合同控制的措施以及施工过程中合同的管理应该注意的方面进行了介绍，同时提出合理地应用四项造价业务指导能有效地实现工程造价动态管理，提升造价控制水平。总之，加强合同的管理与控制是控制工程造价的关键。

参考文献

[1] 罗汉松.电力工程施工项目成本控制的探析[J].科技创新与应用，2012，（23）.

[2] 陈建国.工程计量与造价管理[M].上海：同济大学出版社，2006.

[3] 刘丹.建设工程造价控制的分析探讨[J].铁路工程学报，2010，（10）.

电力施工合同（模版）篇4

发包人：承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

（详见施工图纸内容）

4、承包方式：

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：

年月日，竣工日期：年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之，的违约金，算至验收合格之日。

3、因以下原因造成工期延误、工期相应顺延：发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

设计变更或工程量增加；不可抗力

其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）人民币

小写￥

五、工程款结算及支付

1、工程竣工验收合格支付工程款的80%；

2、搭电成功之后付工程款的95%；

3、剩余5%作为保修金，一年后退还。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

3、承包人于接到审查合同图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场；

4、承包人严格按施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工地建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，期间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表

，承包人场代表

双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金

万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向

人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：

年

月日合同订立地点：

发包人：

承包人：住所：

住所：法定代表人：

法定代表人：电话：

电话：传真：

传真：开户银行：

开户银行：帐号：

帐号：邮政编码：

电力施工合同篇5

签订日期：

甲方：

乙方：

单位：元工程

名称

合计

1、施工地点：

2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求

3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求

4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。

5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后10日内付清。

6、合同履行地为甲方施工现场。

7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。

8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期一切费用。乙方接到甲方维修通知小时之内必须到场，小时之内必须修复，否则构成违约。

9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。

10、乙方独立承担与施工有关的一切责任，如果甲方被第三方追究责任，乙方构成违约，乙方负责赔偿甲方全部损失，并支付违约金。

11、甲方通讯地址为：乙方通讯地址为：乙方维修电话：向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修，无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的，乙方构成违约。

12、违约责任及解决合同纠纷的方式，按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金，数额为总价款的 %，违约方处支付违约金外，还应赔偿对方损失。

13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

电力工程施工合同篇6

总承包方式

第三条工程质量与技术要求

一、工程质量：满足设计要求，符合验收规范，按国家质量评定标准，质量等级为优良。

二、技术要求：

1、乙方所采购的材料设备，必须为全新合格产品，必须提供出厂合格证，产品说明书和有关的技术参数，并通过供电局认可。

2、所有材料及设备必须作好接地设施，防腐处理，醒目的标识、标志。低压元器件采用德力西或正泰或人民产品。

3、油浸式变压器采用湖南通用变压器厂，一台高压XGN12环网柜，低压采用GGD：一台多功能进线柜(1000A)、一台补偿柜(200KFα)、两台出线柜(600A)8个出线回路。

第四条承包价格及竣工结算

依据承包范围和施工内容(工程质量与技术要求)，合同总价确定为：肆拾贰万元整全部包干。

上述合同总价包括：人工费、材料费、机械费、停工窝工费、报批报建费、利润、税金(普通发票)以及其他有关等全部工程费用，一次包干，不发生签证，结算时不作任何调整。

第五条工程款

付款方式：第一次预付工程款 20% ，第二次，设备安装完毕付 30% ，验收合格至送电后一次付清。

第六条工期

工期 60 个工作日，自签字盖章合同生效之日起计算起60个工作日送电。

第七条甲乙双方的责任、权利和义务

一、甲方的责任、权利和义务：

1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中的技术问题进行监督和检查。

2、不定期召开碰头会议，了解、督促工程进度及相关问题，协助乙方排除施工中遇到的困难。

3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质疑，乙方应如实告知。

4、按合同约定支付工程款。

5、组织有关人员进行竣工验收。

二、乙方的责任、权利和义务：

1、与相关部门协调，完成用电设计方案及施工设计，并报主管部门批准。

2、接受甲方委托办理相关供电手续，并免收服务费。

3、按时参加工程例会，执行工程例会的决议。不得以任何理由拖延工期。

4、按施工及验收规范精心组织施工，保证工程质量，加快工程进度，接受甲方监督和检查。

5、所有材料、设备须使用合格产品，并通过供电局认可后才能使用，否则，返工费自理，并接受工期延误处罚。

6、施工过程中，发生工伤及安全事故，乙方自己承担责任和费用。

7、组织供电部门及时进行交工验收，并确保验收合格。

8、因乙方工程存在质量问题，安全隐患或标识不清楚、醒目，造成他人安全事故的，责任自负，费用自担。

9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助。

第八条保修

一、保修期限：壹年。从交工验收之日起计算。

二、保修范围：结算价款涵盖的全部项目。

维修原则：乙方接到甲方通知4小时内上门维修，非乙方工程质量原因损坏，乙方只收取人工费，材料费，属于施工质量或使用材质不当，无偿维修或更换，乙方接到通知4小时内不派人维修，甲方可另找其他专业人员维修，发生的各种费用由乙方承担。

第九条违约、处罚和争议

一、违约：

甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。违约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价10%的罚款，归守约方所得。甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行属毁约，毁约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价25%罚款，归守约方所得。

二、处罚：

1、乙方不得将该工程擅自转包的，一经查实乙方将该工程擅自转包，即按违约处理。

2、竣工验收时，发现乙方使用的主付材料，设备其型号、规格、牌号、产地与甲方审定预算不符，根据实际情况，总结算总价下浮1-10%。

三、争议：

甲乙双方发生争执时，友好协商解决，协商不成的，直接向甲方所在地人民法院起诉。

第十条其他

未尽事宜，双方协商解决，本合同一式四份，甲乙双方各两份，双方签字盖章后生效。

甲方代表：乙方代表：

(盖章) (盖章)

年月日：

电力工程施工合同范文三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：星宿乡龙山村(二期)农村安全饮水工程电力部分

工程地点：星宿乡龙山村阳箐组

二、施工方式：包工包料

三、工程质量及要求：

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准

2、本工程中所需的材料、部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合现行国家标准，如乙方所使用材料不符合电力部门要求，乙方承担全部责任。

四、工程价款及支付方式

1、工程总价：玖万肆仟圆整(￥94000.00元)

2、合同生效后，甲方一次性支付乙方陆万元作为预付工程款，剩余叁万肆仟元，等工程完工后，供电部门验收合格后及通电后，一个月之内全部付清。

五、工程验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收。

2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施，所有一切相关费用由乙方全部负责。

3、本工程质保期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。

六、工程安全责任

1、在施工过程中，乙方应进行安全施工教育，若发生一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无关。

七、本合同双方签字盖手印后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

在场人：

电力站施工合同书篇7

国家电网“三集五大”的建设, 大运行及调控一体化的实施使得无人值班智能化变电站已在全国大范围落地。根据国家电网公司通用设计规定, 220k V变电站均为无人值班模式, 无人值班站对站内设备提出了更高的要求, 二次系统的整合和优化更显重要。

随着220k V变电站无人值班的实现, 站内不设常驻人员, 站内调度电话数量急剧减少。目前国内绝大部分无人值班站取消了调度交换机的配置, 调度电话的实现方式是通过PCM远端放号的方式, 该方式设备繁多, 投资高, 管理维护复杂, 与无人值班变电站的管理模式不相适应。本文重点论述在新的时期, 随着调度数据网双网络的建设, 在取消PCM设备情况下, 如何实现220k V无人值班站电力调度电话远端放号。

1 220k V无人值班站电力调度电话实现方式及问题

1.1 220k V无人值班站电力调度电话实现现状

目前全国无人值班站基本均不配置调度交换机, 绝大部分都是采用PCM放小号的方式实现调度电话远端放号, 部分省市也有采用在无人变电站配置远端调度台的方式。根据调度管理规定, 220k V无人值班站属于“省调”、“地调”以及集控站集控。根据调度管理关系, 220k V无人值班站必须具备3 主3备的调度电话, 为了保证主备调度电话的独立性, 至少需要配置2 套PCM设备。

1.2 存在问题

目前无人值班站不配置调度交换机, 通过PCM设备把调度电话延伸到各个变电站。利用PCM传输调度电话, 在实际应用中存在如下问题:

(1) 随着调度数据网双网络的建设, 远地专线取消, PCM设备承载的业务越来越局限于语音通信, 相对而言, 网络建设的投资大。

(2) 数字程控交换设备接口全部通过音频配线架配线, 接线复杂, 通道互相不能监测, 转换设备复杂。

(3) 每个PCM占用一个单独的2M话路, 在整个通信的过程中均不释放, 造成了通信资源的浪费。传输过程中需要较宽的频带, 设备也复杂。在电话交换网络中仍然采用PCM编码方式, 无法适应各种多媒体业务的应用[1]。

1.3 电力调度交换网现状

目前各省电网公司已建成覆盖全省直调厂站的统一信令、统一编号、统一管理的调度交换网。据了解, 湖南省调度交换网采用分层汇接方式, 交换中心设在湖南省调、地调汇接交换中心, 直调厂站及集控站做为一般交换站两点接入地区汇接交换中心, 交换中心和地区汇接中心配置双机冗余系统, 各级采用2M中继汇接, 信令方式采用Q信令。对于无人值班站则通过PCM设备由二线方式分别接入集控站和地调调度交换机, 实现无人值班站至集控站、地调和省调的调度直通电话, 电力调度交换网组网如图1[2]。

这种“复合双归”调度组网结构, 对于实现无人值班站、取消PCM提供了坚实的网络基础。大部分省网均采用这种调度组网方式。

2 调度电话的解决方案

由于调度数据网双网络的建设, 远地专线取消, PCM设备仅传输几路调度电话。根据PCM设备工作原理, PCM设备需成对配置。根据了解, 电力系统应用的PCM设备单价基本都在5~7 万元之间, 这种方式造成了变电站调度电话实现成本较高。

结合通信技术的发展, 以及对电力调度交换网络的收资调研, 我们研究了以下3 种方式, 解决变电站取消PCM后调度电话实现问题。

2.1 采用调度软交换系统方式

软交换是多种逻辑功能实体的集合, 是下一代网络中语音/ 数据/ 视频业务呼叫、控制、业务提供的核心设备, 也是目前电路交换网向分组网演进的主要设备之一。软交换的主要设计思想是业务/ 控制与传送/ 接入分离, 各实体之间通过标准的协议进行连接和通信。这种集中控制、分散接入的架构使得在软交换网络上提供的业务能够实现更大范围的覆盖[3]。

软交换系统组网如图2, 整个系统的承载网络以IP网络为基础, 可以充分利用IP网络的成熟性和灵活性, 采用在数据网中划分专用的VPN方式保障通道的可靠性。由于软交换系统是承载在IP网络中, 无人值班站采用IP话机接入或通过接入网关接入模拟电话, 接入综合数据网或者调度数据网中即可, 接入更灵活。

软交换调度系统可以按地区划分调度域, 每个调度域内根据需要设置主、备两套软交换设备, 利用综合数据网将终端延伸至各个调度点, 有调度席位的站点设置多媒体调度台, 无人值班站配备IP话机或者IP视频话机, 调度域内所有终端均可以同时登录到主备两套系统, 实现同时在线, 充分提升容灾能力。各域之间还可以实现交叉备份, 进一步提升系统的可靠性[4]。

结合电力调度组网模式, 还可以将调度软交换系统与传统的电路交换系统结合, 在各地调调度交换机上配置中继网关实现与原有电路交换话音业务的互通, 利用软交换系统的优势, 扩充原有调度交换网的功能。将软交换调度系统与电路交换调度系统结合后, 除提供基本语音外, 配合软交换调度终端可提供视频调度和数据调度业务 (如即时消息、文件传输、电子白板、同步浏览等) [5]。

2.2 通过集控站放远端模块方式

由于软交换调度系统的建设需要全调度域统一部署, 是一个系统工程, 建设周期长。如何能够快速地满足单个站点取消PCM时调度电话的实现, 需要研究一个切实可行的方式。并且由于调度电话的重要性, 各级调度均需要配置至少一主一备两路调度电话, 软交换系统只能实现其中一路电话的放号, 另一路调度电话若仍然采用传统方式, PCM的应用将不可避免, 这种方式还是不能完全解决无人值班站完全取消PCM的要求, 因此必须考虑另一种实现无人值班站调度电话放号的解决方案, 形成一种互备的实现方式[6]。

基于远端模块实现无人值班站调度电话实现方案如图3。在无人值班站配置一个调度交换机远端模块, 通过光传输设备2M接口接入地调或者集控站调度交换机, 通过远端模块给无人值班站放号。远端模块可提供8、16、32 等路电话的接入, 完全能满足无人值班站调度电话的需求[7]。

该方式只需在调度交换机上增加一块2M数字接口板, 在无人值班站配置一个远端模块, 费用合计约2.5 万元, 远低于PCM实现远端放号方式的投资 (约12 万元) , 并且减少了PCM环节, 增加了通道稳定性, 适合一般变电站调度电话的实施。

2.3 基于电路交换的IP放号方式

作为对现有以电路交换为主的通信专网的补充, 通过网关设备实现IP数据网与PSTN网互联互通, 建立多业务的VOIP综合平台, 可以在IP数据网络基础上, 利用现有的电路交换设备, 通过扩展, 实现远端IP放号, 满足远端站点取消PCM的要求[8]。

根据产品特点可选择内置数字中继网关或外置数字中继网关。配置内置网关板, 可以提供PSTN网络与IP网络信令流和媒体流的转换。配置外置数字中继网关, 采用PRI信令与PBX联网, 从而实现IP网络与PBX的通信选配, 利用率高, 设备性价比高。通过数字中继网关可以实现IP网络进行远端放号。

该方式在调度交换机上配置数字中继网关, 在无人值班站配置综合接入设备, 通道利用光传输系统的MSTP FE通道。该方案具有如下特点:

(1) 基于调度交换机交换平台, 即插即用, 将调度交换机平滑升级为IP-PBX。

(2) 利用光传输系统MSTP FE通道, 通道可靠性高, 并且节省了组建数据网的费用。

(3) 减少通过PCM设备音频线转接环节, 所有数据的传输和维护都通过IP网络, 实施方便快捷。

(4) 内置网关通过交换机背板取电, 保证产品运行更加稳定可靠。

无人值班站增加一台综合接入设备, 电话组织灵活, 接入环节少, 采用传统的模拟话机, 接入方便、投资省[9]。

按目前价格, 该方式整个投资为数字中继网关2 万元, 综合接入设备1 万元, 合计3 万元就能实现16 路模拟电话的接入。相对于采用PCM设备放小号费用12 万元要节省很多。因此采用IP放号的方式是解决无人值班站调度电话比较合适的一种方式。

3 结论

本文阐述了在220k V无人值班站完全取消PCM装置后3 种调度电话的实现方式, 对各种实现方式的系统原理、优越性和适应范围进行了分析。

采用软交换方式是一个系统的工程, 是未来的一个发展方向, 与传统的电路交换网络结合后, 可构建一套完整的调度交换体系。软交换实施需要建立软交换核心平台, 建立健全的IP数据网络, 应结合系统规划, 全网统筹考虑, 不适合单个变电站独立建设。另外两种实现方式都是基于现有的电路交换基础上, 实施均很方便, 建设成本也较低, 系统组织简单, 配置灵活, 无论是整个系统建设还是单个站点的接入均很方便。建议无人值班站取消调度交换机和PCM后, 可采用远端模块和IP放号的方式实现双路调度电话。一般集控站可采用IP放号的方式解决调度电话和对所控站点的语音调度[10]。

参考文献

[1]王斌, 曹红.电力调度软交换技术组网的研究[J].电力信息化, 2013, 11 (5) :34-38.WangBin, CaoGong.Electricpowerdispatchingsoftswitchtechnologynetworkingresearch[J].Electricpowerinformatization, 2013, (5) :34-38.

[2]张文亮, 刘壮志, 王明俊, 等.智能电网的研究进展及发展趋势[J].电网技术, 2009, 13 (7) :1-11.ZhangWenliang, LiuZhuangzhi, WangMingjun, etal.Researchprogressanddevelopingtrendofthesmartgrid[J].Powergridtechnology, 2009, 13 (7) :1-11.

[3]席世文.浅谈软交换技术在电力通信系统中的应用[J].科技与企业, 2012, 10 (20) :104-105.XiShiwen.Introductiontothesoftexchangetechnologyapplicationintheelectricpowercommunicationsystem[J].Scienceandtechnologyandenterprise, 2012, 10 (20) :104-105.

[4]赵婷.软交换技术在电力通信系统中的应用展望[J].湖北电力, 2009, 33 (10) :22-23.ZhaoTing.Softswitchingtechnologyapplicationintheelectricpowercommunicationsystemoutlook[J].Journalofhubeielectricpower, 2009 (10) :22-23.

[5]孙丽丽, 赵连增, 王敏.双模式组网在山东电力调度交换系统中的应用[J].电力信息与通信技术, 2014, 6 (36) :36-39.SunLili, ZhaoLianzeng, Wangmin.Dualmodenetworkapplicationinshandongelectricpowerdispatchingexchangesystem[J].Electricpowerinformationandcommunicationstechnology, 2014, 6 (36) :36-39.

[6]王丽艳.G2S-SW9101软交换平台的应用[J].广东科技, 2011, 9 (18) :109-111.WangLiyan.G2S-SW9101softswitchplatformapplication[J].Guangdongscienceandtechnology, 2011, 9 (18) :109-111.

[7]刘英豪, 代莉莉, 黄耀谆, 等.基于模块化的远程健康智能监护系统[J].新型工业化, 2013, 3 (5) :54-61.LiuYinghao, DaiLili, HuangYaochun, etal.Theremotehealthintelligentmonitoringsystembasedonmodular[J].Journalofnewindustrialization, 2013, 3 (5) :54-61.

[8]Semenov, Y.Pyattaev, V.Chang-shinChung.TheDistributedServiceNetworkarchitectureapproachforRussiannetworksplanning[C].AdvancedCommunicationTechnology (ICACT) , 201214thInternationalConferenceon.North-WestBranch, 2012:611-614.

[9]蔡寅翔, 张杰, 赵永利.多层多域光网络管理系统关键技术研究[J].新型工业化, 2012, 2 (9) :1-11.CaiYinxiang, ZhangJie, ZhaoYongli.Multi-layermulti-domainopticalnetworkmanagementsystemisthekeytechnologyresearch[J].Journalofnewindustrialization, 2012, 2 (9) :1-11.

电力站施工合同书篇8

关键词：调度自动化系统；主站；测试评价体系

中图分类号：TM734文献标识码：A文章编号：1006-8937（2012）05-0099-01

1建立电力调度自动化主站系统总体测试评价体

系的原则和作用

应立足于客观、实用、易操作的原则，应建立标准配置环境下的各分项详细技术指标。在此基础上，再根据各具体系统的配置与要求，测试出与标准系统的差异。

对系统的评价，应主要把握住以下几个方面：即是否采用了先进、成熟、主流的技术和平台，是否遵循国际标准、国家标准和行业标准，是否具备良好的开放性、安全性、灵活性、稳定性、可靠性、可管理性及可扩充性。

适合我国国情、实用性和可操作性强的测试评价体系，应能起到以下作用:缩短电力调度自动化应用系统开发周期，节约应用系统开发成本，降低应用系统开发失败率，提高应用系统开发质量，简化应用系统集成，保护已有投资，减少系统初期建设成本，减少系统的维护升级扩展费用，保证技术进步的连续性，提高应用水平，增强应用系统的生命力。

2电力调度自动化系统进行测试评价时技术方面

需考虑的主要内容

2.1系统总体结构

逻辑结构和物理结构、产品化程度、机械结构外观等因素。

2.2系统硬件

系统硬件的基本参数标准应随着相应技术的发展适时调整；主计算机，主CPU、内存、硬盘容量及接口、串行口、并行口、USB口、CD-ROM/DVD、显示、软驱等；外设，显示器、打印机、辅存等；网络设备，集线器、路由器、交换机、网络介质及布线方式、冗余设备切换方式等；其它，多媒体、热插拔、电源管理、设备管理等。

2.3系统软件

对系统软件的测试评价可分以下几个部分。主要评价所选择的系统平台能否满足实时监控系统的要求。包括操作系统、数据库、图形图像系统、网络管理系统、网络通信标准等。

2.4支持软件

支持软件是系统的关键部分。由各供应商自行设计开发完成，主要性能也由此体现。主要包括数据库管理工具、画面编辑工具、报表编辑工具、任务调度与管理、系统运行管理监视诊断、人机界面等。

2.5SCADA应用软件

此软件是人机直接交互的部分，面向应用，至少包括数据采集、数据处理、状态监视、事件顺序记录、事件及报警处理、控制、调节、计算统计累计、事故记录与追忆、显示打印、历史数据记录查询修改、计算机网络通信接口、模拟盘通信、与其它系统通信等。

2.6高级应用软件

高级应用软件属于高级应用部分，往往需要联入第三方产品。各应用单位根据自己的实际需求对其有不同的选择，主要包括状态估计、网络拓扑、经济调度、自动发电控制、安全分析、调度员潮流、无功优化、负荷预报、机组计划及培训仿真等。

2.7文档及程序备份

文档手册及程序备份是系统运行中使用操作、维护管理、功能扩展、网络互连等方面必不可少的组成部分，是评价中考虑的因素之一。评价它主要是看使用手册、维护管理手册、开发手册、测试试验验收文档、程序备份介质等是否齐全、完整、便于使用。

3对电力调度自动化系统进行测试评价时非技术

方面需考虑的主要内容

系统提供者的经营管理体系、质量保证体系、对应用对象及现场的熟悉与把握程度、对本行业的现状及发展趋势的熟悉与把握程度，以及能提供的培训、文档资料、项目管理、售后服务等均对系统的长期稳定运行有较大的影响，也应给予足够的重视。

此外，还需要把好生产及集成过程中的每道工艺和步骤，实行全面的质量管理。

4测试方法

整个系统的测试可分为功能测试、性能测试、可靠性测试、稳定性测试等。测试前，要接入足够的设备，配备足够的合格人员，确定详细的测试大纲。与此同时，配备的仪器仪表必须齐全而且经过严格检测，达到要求的精度。

①按部颁地调自动化系统功能规范及有关文件进行功能测试。SCADA功能测试的主要内容至少包括以下项目（其中有些项目在功能规范中未作明确要求但在实际运行中是必需的）：支持的RTU通信规约类型及管理模式；模拟量采集与处理；数字量采集与处理；脉冲量采集与处理；状态量采集与处理；控制（直接执行、选择-返校-执行、批次执行、顺序执行）；调节（设点、升降、带限位、带返校）；总加、计算、统计（定时、多段分时）；事故响应及处理；画面显示与操作；报表打印；数据库编辑；画面编辑；报表编辑；在线/离线系统诊断；系统资源管理；安全管理；继电保护、智能开关操作电源及其它智能电子设备的通信与管理；模拟盘通信；MIS系统通信；广域网通信。

②按部颁文件结合系统配置进行实时性指标测试。主要对系统总吞吐量指标、网络负载、各服务器负载、各工作站负载、各种操作及对系统事件的响应时间、各类数据的精度及处理时间、冗余设备的切换时间等项目进行测试。

③其它测试。包括按开放系统有关标准进行开放性测试、稳定性测试、方便性测试、可靠性测试（即极端运行条件下的测试）、安全性测试等。

5建立调度自动化主站系统测试评价体系的主要

难点

①标准系统配置的设立。实际应用的系统其配置是不相同的，不可能用唯一的一个系统配置评价所有的系统。目前比较可行的方法是建立一套标准的系统配置模型，据此测出相应的技术参数。但以不同的思路建立的模型，其参数分散性较大，需综合考虑。

②计算机参考参数的确定。计算机的硬件配置参数与软件设计开发平台都在迅速变化，一个时期制订的标准过不了太长时间就可能需要调整。为此，如何根据新技术、新产品的发展，合理确定调整周期，仍是一个有待探讨的问题。

③标准系统与实际应用系统之间的差异。实际应用的系统总是与标准系统配置之间存在差异，只能按相近的配置对实际应用系统进行测试，然后对照配置的差异评价实测数据的差异。这样就会产生一定的误差。如何将此误差限制在一定的范围内，仍需进一步试验。

④主观性评价的差异。在测试评价体系中，有一部分项目尤其是人机界面部分是通过主观判断确定的，就不可避免地会产生一些人为偏差。如何尽量减少主观性对总体测试评价的影响，也需进一步讨论。

6结语

建立一个科学、全面、实用、可操作性强的电力调度自动化主站系统测试评价体系，是一项复杂、艰巨、庞大的系统工程，需要多个部门共同努力。如能建立起一套完整、科学、可操作性强的电力自动化系统测试评价体系，将对电力自动化系统的设计开发、设备选型、调试维护等带来极大的益处。

参考文献：

[1] GB/T13730-92,地区电网数据采集与监控系统通用技术条

件[S].

电力工程委托施工合同篇9

第一部分协议条款

委托方（简称甲方）：被委托方（简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本电力建筑工程事宜协商一致甲方委托乙方施工并订立本合同。

第一条工程概况

1.1 工程名称：工程地点：工程内容：

1.2 开工时间：竣工时间：工期：

说明：由于天气、占地、压地赔付等延误工期，竣工日期顺延。

1.3 质量标准：依现行GBJ223-90《10KV架空电力线路施工及验收规范》标准。

1.4 合同价款：金额（大写）（小写）

第二条组成合同的文件

2.1 本合同协议书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第三条甲方工作

3.1 土地征用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

3.2 对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工程进行指导、监控、并按规定及时做好验收工作。

第四条乙方责任

4.1 安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全教育规范，严格遵守安全制度，保证施工现场人员的安全，因乙方违反操作规范等造成的安全事故，乙方负全部责任。

乙方按工程需要设置施工时用的照明、围栏及警卫，并做好安全防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担负责。

4.2 工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案有关组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

在工程施工过程中，因乙方过错，造成工程质量缺陷、安全

隐患、安全事故等，均由乙方负责。

已竣工工程在交付甲方以前，由乙方负责保护工作，交付使用后发生人为损坏或其他问题，有甲方承担。

4.3 材料采购：双方采购的物资材料及设备，必须出具物资材料合格证、质量检验报告单等资料。

由于采购物资材料质量原因，造成工程质量问题，一切责任均由采购方联系供货方协调解决。

第五条隐蔽工程、中间验收

5.1 工程具备覆盖，掩盖条件达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

5.2 工程质量符合规范要求，验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条竣工决算

6.1 工程完成后，按实际竣工决算书价格进行决算。

6.2 乙方进入施工场地后，甲方付给乙方预付工程款。工程竣工验收合格甲方付清全部工程款。

第七条保修

7.1 保修内容、范围：送电线路、变压器。

7.2 保修期限：六个月（人为破坏不在保修范围内）

第八条合同的生效和终止

8.1 本合同双方约定：签字盖章后生效，保修期满六个月后终止。

第九条本工程的补充事项

甲方（章）：乙方（章）：

法定代表人：法定代表人：