与分包单位质量协议

与分包单位质量协议（共8篇）

与分包单位质量协议 篇1

甲方

:

乙方

:

为贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，完善

质量保障体系，确保工程各检验批、分部分项、单位工程的施工质量符合国家验收规范、地方验收标准，达到工程质量目标，交给发包方一个合格满意工程，甲方与乙方经双方协商一致，对以下所有条款予以确认并签订本质量管理协议。

一、本工程质量管理目标：

（一）杜绝一般及以上质量事故。

（二）实现检验批质量一次通过验收合格率100%，分部、分项工程一次验收合格率100%，单位工程竣工交验一次合格率100%。

（三）杜绝因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道。

二、乙方应遵守国家工程建设施工质量的所有法律法规和甲方的管理制度

1、乙方和乙方的工人须严格遵守国家和当地政府有关建筑施工质量及验收的相关法律、法规及条例。任何因为乙方和乙方的工人违反上述条例造成的事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

2、乙方应遵守甲方和上级制定的有关质量管理的所有条例、制度和管理办法、规定等；

3、乙方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。

三、甲方对乙方的质量管理要求：

1、人员配备：

乙方应按甲方要求配备相应的管理人员，其中必须配备满足工程所需的具有上岗资格的专职质检员。乙方的质检员必须在保证合格的基础上主动的组织验收工作，并全力配合甲方和监理方的验收，否则甲方有权拒绝验收，其造成的一切损失由乙方承担。对于不负责任的乙方管理人员累计超过三次不服从管理的将清退出场，乙方另外安排人员。

2、乙方应严格按照施工设计图纸、审批的施工方案、技术交底、进行施工。

3、乙方对分项工程检验批严格执行“自检、互检、交接检”制度，配备合格的满足工程规模使用的工程质量检测工具，并填写相关资料。

4、未经甲方和监理方验收合格的工序不得擅自进入下道工序施工，否则责令其拆除并无条件重新施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并对相关人员进行处罚。

5、乙方必须坚持样板引路，经甲方及监理单位验收合格后方可大面积进行施工，否则造成的损失由乙方承担。

6、认真参加甲方及甲方上级部门的各种质量检查和质量会议，对提出的质量问题进行认真的整改。

7、甲方对乙方施工出现的质量缺陷下达整改通知书，要求严格按照甲方的整改方案限期整改进行整改，至甲方验收合格。如果乙方对甲方的书面通知既不答复也不整改，视为乙方认可质量缺陷的存在，甲方有权按照分包合同的有关条款在工程中直接扣除违约金。乙方拒绝整改、返修的，甲方还可以减少支付工程价款。

8、当工程发生质量事故，乙方必须第一时间报告甲方并按照甲方处理质量事故程序配合甲方质量事故的调查和处理。

9、当工程发生突发事件，乙方必须第一时间通知甲方并积极响应应急事故的处理,否则造成的损失由乙方承担。

10、乙方在工程中因弄虚作假、偷工减料造成的损失由乙方承担。

11、工程创优的约定（由项目根据质量目标等自行确定相关条款）。

12、乙方必须按照甲方的成品保护方案对施工完成部分和与其他方交叉作业完成部分进行成品保护，否则造成的损失由乙方承担。

13、对于专业分包（乙方）必须做好各种物资的进场验收工作，并提供相应的质量保证资料，资料要完整、齐全、有效，施工资料要与工程同步，否则甲方不予以验收并禁止进行施工，造成的工期损失由乙方承担。

14、工程竣工后乙方有按国家相关规定进行保修和服务的责任和义务，否则甲方因保修和服务产生的费用将在质量保证金里扣除。

15、甲方对乙方的处罚，乙方拒绝签字认可的，项目部经调查属实并能够出示证据的，罚款直接在工程款中扣除。

16、由于乙方人员不服从甲方和监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除赔偿经济损失外，必须及时解除合同并将其立即清退出场。

17、因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道，对甲方造成的一切损失由乙方承担。

18、协议中未涉及内容项目部可根据实际情况进行补充。…细规定

四、争议的处理：按照分包合同中有关条款处理。

五、其它补充条款：

在施工中执行工程总分包合同相关质量条款时，本协议书具有优先权。

本协议作为工程分包合同的附件，与分包合同具有同样的效力。

其余未尽事宜按照上级有关规定执行。

八、协议的生效与终止

本质量管理协议书在乙方进入现场正式施工前签订；一式四份，具有同等效力，由甲乙双方各持两份。

本质量管理协议书自签订之日起生效，随双方签订的总分包合同终止而终止。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

签定日期：

与分包单位质量协议 篇2

李某出生于1990年3月6日，于2008年4月取得中级施工员岗位证书，同年7月5日毕业于广西某职业学校。2007年9月，李某通过他人介绍，认识了在某建筑公司某工程项目工地工作的黄某。黄某的朋友陈某正是承接该工程的技术总负责方面工作的包工头。在黄某的介绍下，陈某同意李某进入其承包的项目工地实习，李某在工地主要学习土建、放线等施工知识，并参与工地工作。2012年9月8日凌晨李某在工地项目部的第二间工房内被杀死亡，某建筑公司未按规定给予补偿，死者李某的父亲要求确认其儿子李某与某建筑公司在2012年9月8日存在劳动关系。

处理结果：

裁决李某与某建筑公司在2012年9月8日存在劳动关系。

案例评析：

本案的争议焦点是死者李某与某建筑公司之间是否存在劳动关系。

第一，明确死者李某是谁招录的员工及其主要工作场所。本案中李某系在黄某的介绍下，经包工头陈某的同意进入工地学习、工作、居住，且李某在2008年4月已取得中级施工员岗位证书，同年7月5日从学校毕业，完全符合法律规定的从业资格，在该工地为包工头陈某提供劳动。

第二，明确具备劳动用工主体资格的施工单位。根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》（劳社部发〔2005〕12号）第四条规定：“建筑施工、矿业企业等用人单位将工程（业务）或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，对该组织或者自然人招用的劳动者，由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。”本案中，陈某属自然人，并不具备用工主体资格。而某建筑公司虽不直接支配管理李某工作，但通过承接该工程的承包人进行间接管理和支配，从后果上李某还是受某建筑公司的劳动管理制度约束；且李某提供的劳动也是某建筑公司的业务组成部分，李某提供劳动的对象实为某建筑公司，真正的用工主体系某建筑公司。

第三，认定劳动者与用人单位之间关系是否符合《劳动合同法》规定的特征。根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》（劳社部发〔2005〕12号）第一条规定：“用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备以下三种情形的，劳动关系成立：（一）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；（二）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；（三）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”在本案中，某建筑公司系具备用工主体资格的单位，与李某之间虽未签订书面劳动合同，但李某是以某建筑公司的名义实施工作，间接接受某建筑公司的管理、指挥和监督，双方实际履行了《劳动法》所规定的劳动权利义务。按照上述法律的规定，李某与某建筑公司之间应存在事实劳动关系。

总包与分包单位安全管理协议书( 篇3

总包方 ：中国十七冶集团公司南京紫金（江宁）工程项目部。分包方 ：

为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家

财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》关于建

筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：

一、工程名称、地址及工程分包内容：

工程名称： 南京紫金（江宁）科技孵化器（二期）工程工程地址： 双龙大道以西，秣周路以南接口处。工程分包内容： 2栋20层面积：33905、2平方，有达成公司承包。3栋20层：64276、8平方；有振达公司承包。

二、总包方、分包方责任

1、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数

(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。

对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。

2、分包单位在施工单位区域内施工，在安全生产和文明施工中

要执行国家及行业有关安全操作规程。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理，总包方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，分包方必须严格执行。

3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章后报送总包单位。

4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。

5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、电器设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，检测合格方可进场使用。

6、分包单位需要使用脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总分单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。

7、分包单位需要使用电力，向总包方申请，总包方核准用电功率，并在指定的开关箱接入。分包方必须严格遵守施工用电安全规定，严禁私拉、乱接超负荷用电。施工用电本着有偿使用原则，谁用电，谁付费。分包人应注重施工现场安全用电，因作业需要，需临时接入总包人已有安全用电系统的产品，如漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆等，应为合格产品且符合额定使用要求，在接入前，应通过总包人的安

全确认。临时布线应尽量采取架空绝缘固定设置方式，不得采用花绞线、塑胶芯线、护套线等不符合临时用电要求的线缆；配电箱做到“一箱一闸一保险”，具有可靠保护措施；插座应采用安全合格产品，不得直接用裸线插入插座插孔连接。临时用电使用完毕后，应及时拆除临时接线。手持照明灯应采用36V低压电源，特殊作业区域更应采用12V低压安全电源。

8、总包方为了便于现场安全管理，按施工工程面积大小，分包

方必须向总包方交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工中出现隐患或违章以不及时整改被处罚，罚金从抵押金或分包管理费中扣除。

9、总包人是工程施工的总执行和组织人，其除了完成自己承担的施工任务外，还应负责组织和管理分包人的施工，并为分包人提供和创造必要的施工条件。总包人向分包人承诺，根据总包人与发包人“工程施工合同”要求，向分包人提供施工现场已有设施，并确保安全、有效、合格。总包人向分包人承诺，总包人可根据分包人请求，在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的费用，总包人酌情向分包人收取。

三、分包方施工人员职责

1、施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的任何安全防护、机械防护和临电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

3、施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚并责令分包单位予以辞退。

4、文明施工做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

5、保管好分包方施工人员自己的材料及工具，以防丢失。

6、分包方施工人员进出大门必须遵守总包方项目部的规章制度，凭员工胸卡进出，进出货物必须要接受门卫保安的检查。

7、分包方如需使用总包方的材料或工具，必须提出申请，总包

方有关负责人批准后方可使用，未经批准使用的将给予处罚。

8、施工过程中分包方使用塔吊及物料提升机等机械设备，必须

服从总包方的安排。

9、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，否则视情节

轻重给予处罚或责令分包方予以辞退。

10、分包人必须认真遵守国家、省、市相关管理部门颁发的有关消防、治安管理规定及条例，并严格按总包人消防保卫制度以及总包人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，接受总包人的安全检查。对总包人所签发的隐患整改通知，分包人应在总包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包人的要求，总包人有权按规定对分包人进行经济处罚。分包人须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。分包人由于施工需要，须在总包人承包范围内动用明火的，须向总包人办理动火申请，并对拟动火作业区域的安全隐患进行清除及采取安全防护措施，确保安全动火，在得到总包人书面批准同意后，方可在规定的时间内进行动火作业。现场的防火安全措施主要包括配备适量的灭火器材、安全看护、清除动火现场的易燃物品及严格执行安全防火操作规程等，凡由于分包人自身管理、防范措施不力或分包人员工责任造成的治安案件、火灾等事故，其经济、法律责任及事故的善后处理均由分包人独自承担，因此给总包人造成经济损失的由分包人负责赔偿。总包人还可对其进行相应经济处罚。

四、事故处理

1、分包方必须严格十七冶项目部安全管理制度，防止发生安全事故。由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故，由分包方参照国家现行规定和项目部奖惩条例规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包方的一切损失负责赔偿，并接受处罚。

2、由于其他施工单位造成分包方人员、材料损伤的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。

五、本协议一式三份，总包方、分包方、监理单位各执一份。

六、此协议自签定即日起到竣工验收止。

七、补充条款 ：

总包方签章：分包方签章：

代表签字：代表签字：

与分包单位质量协议 篇4

甲方：中粮地产投资（北京）有限公司 乙方： 高碑店市单单幕墙有限责任公司

一、依据

《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《工程建设标准强制性条文》 《北京市建设工程安全生产管理条例》

《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》（DBJ01-83-2003）《北京市建设工程施工现场管理办法》第72号令

《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》第84号令 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《北京市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-2002）《北京市绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）

北京市政府部门及中粮地产集团制定的相关行业法规、标准，企业安全环保制度、规定、要求以及双方签订的工程承包合同等。

二、责任范围

本协议书范围包括施工现场、生活区的安全、环保、文明施工、消防保卫等。

三、工程概况

1、工程情况

工程名称：北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村A-10, C-03,C-06总体规

划及一期工程A10-二期工程售楼处幕墙工程

工程地点：顺义区后沙峪镇吉祥庄村

建筑面积：平方米

开工时间：2011年 月 日 竣工时间：

2、乙方情况

单位名称：-----------------------

乙方项目：------------------------

资质等级：----营业执照--

负责人：---------施工人数 进场时间：-------

3、现场安全、环保施工管理目标：

⑴不发生人员重伤及重伤以上的生产安全事故； ⑵不发生机械、设备生产安全事故； ⑶不发生火灾事故；

⑷不发生负主要责任的交通死亡事故；

⑸不发生违反国家法律法规和北京市有关地方标准的环保事件(事故)。

四、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方贯彻执行国家、北京市有关安全文明施工各项政策、法规、规程、标准和要求。

（2）甲方应在乙方办理进场手续时与乙方签订本责任书，并报安全环保办公室备案。

（3）甲方有权对乙方违章指挥、违章作业行为进行制止或要求其按期整改，乙方未进行整改的，甲方按合同专项条款约定内容或

根据现场安全文明施工管理规定的条款进行处罚，对多次违章指挥、不服从管理的人员，甲方有权要求乙方进行更换。

2、乙方责任

（1）乙方必须遵守国家、北京市和甲方公司部门制订的有关安全文明施工各项标准、规定和要求。

（2）乙方在施工前，必须组织制订施工组织设计，编制分部、分项工程施工方案，履行签字审批手续后严格组织实施。方案审批后，乙方应组织对作业人员进行安全技术交底并履行签字手续，未进行安全技术交底前，乙方不得组织进行施工。

（3）乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局持合格有效上岗证上岗的规定。特种作业人员（包括电工、电焊工、架子工、信号工、司机等）必须按市建委或其他行业主管部门的规定持有效证件上岗。

（4）乙方施工中使用机械设备、设施时，应按有关文件规定及时办理使用手续，否则不得擅自使用或违章使用。塔吊、外用电梯、物料提升机等大型机械必须是在北京市建委备案的设备，拆装单位必须具备相应资质。乙方对自备中小型机具的安全性能负全面责任，进场施工前应进行验收，操作时乙方人员严格按操作规程执行。

（5）乙方负责对本单位人员进行安全技术培训和教育，各分部、分项工程都要求做书面安全技术交底。

（6）对安全防护用品、消防设备、临时用电设备（包括安全网、安全帽、安全带、灭火器、消防栓、水带、防火草帘、配电箱、闸具、电缆等），必须是符合国家规范、标准和北京市政府有关管理部门规定要求的产品。

（7）乙方做为承包单位，有责任对安全环保责任区进行划分和管理，其他单位人员严禁进入与承包作业区无关的施工区域，不损坏施工现场的安全防护设施。

（8）乙方在施工中发生重大伤亡事故，必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方就事故的处理情况应随时通报甲方。（9）乙方必须按照施工总平面布置图统一堆放材料，并挂标识牌。对于易燃、易爆物品储藏，应单独设库，必须符合北京市有关安全、消防标准，否则造成后果的，乙方承担全部责任。（10）施工区、生活区和办公区的日常环境卫生应符合甲方的要求，生活区设置必须符合北京市有关施工现场生活区设置规定的要求。

（11）乙方应按北京市有关安全文明施工内业资料标准要求，对内业资料进行收集、归纳、整理，安全内业资料要求及时、真实、准确、齐全。

（12）乙方严格执行北京市有关法律、法规及通知，并采取防尘、防扰民措施。

（13）乙方违规施工，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方要积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权对乙方进行处罚。

（14）乙方在组织施工前应对施工过程中可能产生的中、高度危险源进行识别，并应提前采取控制措施，控制措施应报监理单位备案。

（15）（当甲方聘请监理单位对工程进行监理时）监理单位依据监理合同，受甲方项目委托，对工程进行安全监理，乙方在接受

甲方安全管理部门的日常管理外，还应配合、接受监理单位的安全监理工作。

（16）乙方应根据工程特点和现场实际情况制订突发事件应急预案，并报甲方（或监理单位）备案，该预案应涵盖应急培训、应急演练应急器材配备的工作计划和安排，并在整个施工过程中予以落实。

（17）乙方未按照以上条款执行，甲方均有权书面对乙方提出隐患整改通知，乙方不能及时整改或不进行整改的，甲方可以按有关管理规定进行罚款，并通过外部协调对隐患进行整改，其整改花费的费用由乙方负责。由此造成任何安全事故的，责任由乙方负责。

（18）根据实际情况相应条款：

1、乙方定期（每周）组织安全环保检查活动，甲方安全代表、监理单位安全管理人员参加，检查中发现的安全隐患乙方应及时组织责任方进行整改落实。

2、对检查中发现的安全隐患，甲方书面提出整改意见，如乙方未及时进行落实整改或限期内未整改完成，甲方根据《北京祥云国际项目生产安全管理奖罚实施细则》相关条款进行经济处罚。（19）以上条款具体未详尽之事，参照有关规定、文件执行。本协议作为双方合同的补充条款，与合同一并执行。

甲方单位： 乙方单位：（公章）（公章）

与分包单位质量协议 篇5

总包单位(以下简称甲方)： 吴川市建筑安装工程公司（土建总包）业主指定分包商(以下简称乙方)：吴川市建筑安装工程公司（安装分包）

为了更好的完成广东粤港轮胎连锁有限公司厂区（自编：办公楼、宿舍楼、厂房

一、厂房二）工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：

一、合同管理范围

同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。

二、分包工程质量

乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。

三、分包工程进度

3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失

第1页，共10页

3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。

3.3总包完成分项工程验收前两小时交付安装单进行施工，并以书面文件交通知乙方；乙方保证人力、物力齐备及时在验收前完成水电部分安装工作；总包在分部工程完成前允许分包进入现场施工，保证安装部分工程有充足时间（60天内）完成及验收。

四、甲方的配合服务内容及协调责任 4.1配合服务内容：

4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供。

4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳二级电箱至工作面所需电缆和配电箱；乙方所须施工设备、机械、焊机专用箱等均由乙方提供。

4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。每月按时交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果。

4.1.4负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。

4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。

4.1.7负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。4.1.8根据有关规定，负责对现场各类违章的处罚。

第2页，共10页

4.2协调责任：

4.2.1甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整；

4.2.3协助业主接洽工业区管理部门对施工现场的检查； 4.2.4协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收；

4.2.5由业主向乙方支付工程款时应告知甲方，若乙方在现场施工中存在问题，甲方可以建议业主暂缓工程款的支付。

五、乙方责任

5.1乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度；必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；

5.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及设计方的书面指示，精心施工；

5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（施工方案）；提交施工管理人员名单（含有效联系方式，必须有专职安全员）、施工人员花名册（姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯）及特殊工种上岗证；

5.4若乙方擅自更换或任命人员不到岗的，项目经理罚款1000元，技术/施工负责人罚款500元，其他人员每人次罚款100元。5.5乙方应具备在广州市白云区建设局要求的施工条件，相关手续齐全，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料；

第3页，共10页

5.6乙方应服从业主方、甲方、设计、管区管理处的监督指导； 5.7提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数见合同）；

5.7对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补。

5.8负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；

5.9一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方、物业及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任；与甲方无关。

5.10除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理，发生的费用双方另行商议。

5.11履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失，由乙方负责赔偿。（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付）。

5.12乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，注意成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方需提出书面报告，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；

5.13乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提

第4页，共10页

出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔；因甲方施工进度滞后对乙方存在较大影响情况下，由乙方提交书面报告给甲方并抄送业主给予增减工期证明。

5.14乙方须按照甲方规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用，入场人员按甲方制度进行管理。

六、特别条款

6.1为加强施工现场统一管理，乙方进场前须向甲方缴纳2万元总包配合保证金；待工程竣工验收合格后返还；乙方必须遵守甲方《安全生产管理协议书》、《土建总承包合同》和《安装分包合同》的规定，如因违反规定由责任方承担全部责任及处罚结果；如乙方违反上述规定，甲方方可扣除相应数额押金（剩余押金待乙方工程竣工移交后退还）；

6.2乙方进场前，须与甲方确定配合费，在本协议签订10日内付清，否则甲方有权拒绝乙方入场施工。相关费用计算标准： 配合费＝安装总价×1.67％＝150000元

6.3未经批准，乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识、广告。

6.4乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，未提前申请一律按其价值的四倍罚款。

6.5乙方所有进场材料必须立即卸货和转运，否则甲方有权对乙方进行处罚。

七、文明施工与安全

第5页，共10页

7.1文明施工

7.1.1乙方应严格按甲方的规定组织施工。乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；

7.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；

7.1.3乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；

7.1.4本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定的限制； 7.1.5乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；

7.1.6如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。

7.2安全生产。本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任；

7.2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及广州市政府的要求不符，均视为乙方违约，由此造成的违约责任均由乙方承担；

第6页，共10页

7.2.2乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动； 7.2.3乙方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；

7.2.4乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任； 7.2.5乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

7.2.6乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠； 7.2.7乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。

7.2.8乙方必须按国家、广州市的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工，进场人员到甲方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。7.2.9乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。7.3消防保卫：

第7页，共10页

7.3.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、广东省政府、广州市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

7.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其进行经济处罚。

八、纠纷的解决

8.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商；

8.2经协商不能解决时可申请广州天河区仲裁委员会仲裁。

九、现场会议

本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周五下午3：00准时在甲方现场项目部开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；业主及设计单位尽量一同参加，解决施工中存在的问题。如果每周一次的协调会无法满足施工需要，总包方根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位。

第8页，共10页

无论业主方、甲方、设计方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。

十、1、无偿提供的配合服务

1）协调日常工作，按月汇总各分包单位进度计划报监理、业主审批。

2）在分包施工现场，总包无偿提供轴线、标高控制点。3）在工程现有条件下提供分包单位场地条件，按总体施工计划，及时提供具备分包单位施工的条件。按照平面布置图提供分包工程使用临时水源、电源。

4）总包单位负责在交叉施工过程中，组织工序交接，督促分包单位制定有效措施保护分包工程成品及半成品。

5）分包工程竣工验收合格后，由分包单位和总包单位办理移交手续，总包单位接收该分包工程的成品保护工作。

6）接受分项分部施工过程资料签名及盖章，负责工程竣工档案的收集、统一汇总、编号、排序等工作。

7）工地现有垂直运输、脚手架在满足总包自身组织施工的前提下可供分包单位使用。

8）其他方便分包工程施工的验收、配合工作。

2、有偿提供的配合服务 1）有偿提供打字、复印等服务。

2）工地现有脚手架如不能满足分包施工需要须进行搭设，可由分包单位自行搭设或总包方有偿搭设。

3）有偿提供施工用水、用电、平台或临时架体等措施。

第9页，共10页

十一、协议的生效与终止

本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。

十二、协议份数

本合同正本一式2份，甲乙双方各持1份，副本4份，甲方、乙方及业主方、监理各执1份。

甲方(章): 委托代理人：

联系电话：

乙方(章)：

法定代理人或委托代理人： 联系电话： 签订日期：

****年**月**日

与分包单位质量协议 篇6

安全生产协议书

工 程 名 称：

协议签订日期：

发包单位：

（以下简称甲方）

承包单位：

（以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监查条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》及有关法律、法规规定，本着以人为本，责任清楚的原则，经甲乙双方同意，签订本协议，双方必须严格执行。

1、甲方主管部门负责公司级安全教育工作，监督、检查、指导乙方内业资料的填写、整理工作。

2、甲方主管部门对乙方施工现场监督、检查、指导安全法律、法规、规章制度的执行、落实情况，并对存在问题提出整改意见。

3、乙方施工现场进行大型设备的安装、拆除必须提前通知甲方主管部门，并按程序进行方案的审批工作，待方案审批后，甲方主管部门现场监督安全工作。（龙门架、塔吊、搅拌站）。

4、乙方必须按有关规定及时上报各种表格。

5、乙方应按工程需要，配备足够的消防设施并对其有效性进行日检。

6、乙方对其制定方案、安全措施、安全技术交底、安全教育的真实性、针对性负责。

7、乙方所用特种作业人员必须持有效操作证，经教育考核合格后，方准上岗作

业。

8、乙方所有从业人员作业时，必须按规定正确穿戴合格的劳动防护用品，方准上岗作业。

9、乙方施工过程中需动用明火，必须提前进行动火审批，作业时采取有效措施。

10、乙方施工现场发生各类事故，必须及时通知甲方，并做好现场保护和事故救援工作，防止事故扩大，将损失控制到最小范围。

11、乙方因管理缺陷发生工伤事故（双违）损失1万元由乙方负责；1万元以上——2万元以下，甲方承担20%；2万元以上——10万元以下，甲方承担45%。

12、乙方因意外发生工伤事故5万元以下，甲方承担50%，5万元以上——10万元以下，甲方承担70%（无责任事故）。

13、其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

14、本协议经双方代表签字后即生效：协议一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方：

乙方：

单位名称：

单位名称：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

日期： 日期：

天津市建设工程施工总包与分包单位

治安、消防协议书

总包单位名称： 分包单位名称： 工 程 名 称： 协议签订日期：

天津市建设工程施工总包与分包单位治安、消防协议书 总包方： 分包方：

为维护项目工程的正常秩序，做好治安、消防管理，根据《消防法》、《企事业单位内部治安保护条例》（2004-12-01实行）、有关管理法律、法规及规章的要求，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本协议。

第一条：概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、总包方工地治安、消防负责人：

四、分包方人数：

五、分包方工地负责人：

六、分包方工地治安、消防负责人：

七、分包项目： 第二条：施工中总包方与分包方应共同遵守政府和建工集团制定的各项治安、消防规定。遵守施工现场治安、消防管理的相关规定按照“谁主管谁负责”的原则，搞好各自职责范围内的治安、消防工作。

第三条：总包方对项目治安、消防工作进行宏观管理。分包方负责组织施工现场治安、消防领导小组，定期召开会议。

第四条：分包方负责总体规划施工现场的布局，组织申报临建审批。并针对现场特点，制定总体治安、消防防范措施。

分包方在施工现场搭设临建、拉接电源、明火作业、存放易燃物品前要向总包方申报，并经总包方书面同意后实施。

分包方应对员工进行治安、消防教育和培训，并制定具体的治安、消防管理制度，约束员工，从事特殊作业的员工应有消防知识专业培训合格证。

第五条：分包方在施工现场设置专职治安、消防管理人员，进行物资和人员的管理，并向总包备案。

分包方在施工现场住宿的人员，应到工地所在地公安机关办理暂住证，并备案。

第六条：施工现场公共场地的消防设备和器材由分包方管理或书面委托分包方进行管理。

分包方施工区、生活区、材料区的消防器材由分包方自行配备和保管。（包工不包料者除外）

第七条：分包方定期组织治安、消防安全检查，对存在的消防、治安隐患，下达书面整改通知。

分包方要及时整改隐患，并定期组织所施工范围内的治安、消防自改自查工作。

分包方发现外单位可能影响自己消防的安全隐患，应及时协商解决。

第八条：施工现场不得存放现金、有价证券。

分包方所使用的贵重仪器、设备、物资等，要有安全防护措施，并由专人负责管理。施工后的建筑成品自行负责保护。私人财产由个人保管。

第九条：分包方要合理组织施工，协调各分包方之间的矛盾纠纷。分包方与其它方在施工中互相干扰或发生矛盾，可自行协商解决。不得与其它施工队伍放生殴斗。

第十条：发生事故和案件后，分包方应负责保护好现场，并通知主管部门及时分析原因，写出报告。

第十一条：其它条款：分包方在施工中不发生交扰居民问题。第十二条：分包方因违反法律、法规、规章及本协议规定，造成火灾事故、治安案件有分包方统计。其经济损失全部由分包方承担。

第十三条：本协议一式两份，由总包方与分包方各执一份。第十四条：本协议双方盖章后生效。

总包方签字盖章： 分包方签字盖章：

年 月 日 年 月 日

天津市建设工程施工总包与分包

安全生产协议书

总包单位名称： 分包单位名称： 工 程 名 称： 协议签订日期：

天津市建设工程施工总包与分包

安全生产协议书

总包单位：

（以下简称甲方）

分包单位：

（以下简称乙方）

工程内容：

承包方式：

为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监查条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》及有关法律、法规规定，本着以人为本，责任清楚的原则，经甲乙双方同意，签订本协议。

本协议为《天津市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款，在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。

第一条

甲、乙双方共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，乙方要组成施工现场安全生产领导机构。定期召开安全会议。建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规

章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。

四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、执行《生产安全事故报告和调查处理条例》发生事故立即采取措施保护事故现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，并落实。

第二条

甲方的具体责任

一、甲方对施工现场安全生产进行宏观管理，协调现场安全生产。向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

二、编制工程项目安全施工方案，并分解到乙方分包项目，组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法的安全操作规程。甲方技术负责人以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

四、监督乙方对进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案，对分包单位的特种作业人员资格进行验证。禁止非特种作业人员进行特种作业。

五、向乙方提供良好的，确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，符合安全技术标准。

六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

七、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行监督监查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和重大事故隐患，立即责令停工，视情节对乙方负责人进行经济处罚。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，发现隐患，要求乙方立即整改。乙方必须按要求整改。

九、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

第三条

乙方的具体责任

乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中生产安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：

一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

二、按照甲方的统一管理规定制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。

三、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，乙方负责分包的单位工程范围内的安全防护搭设计日常维护。

四、对本单位的施工人员登记造册，收取作业人员身份证复印件，如实向甲方报告，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满16岁的童工。

五、按规定分包单位保护员工的合法权益，为全体员工上意外伤害保险并负担保险费，不得与员工签订无责协议。

六、按规定要求配置现场安全员，负责施工中的安全监督检查，乙方不得安排其职责范围以外的工作。

七、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应进行监护。不得安排非特种作业人员从事特种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

八、向甲方申报自带的劳动防护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

九、现场发生伤亡事故，乙方要及时报告甲方，由甲方上报有关部门。

十、在容易发生火灾的地区动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，采取有效的防护措施，才得施工。储存、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

十一、监督甲方履行安全职责，有权禁止甲方违章指挥。

十二、分包方负责人教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥，违反劳动纪律和违章操作。施工中发生伤亡事故，其经济损失全部由分包方承担。

第四条

此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙方各执一份。

协议订立时间：

协议订立地点：

协议有效期限：自协议订立时间至工程竣工。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

总包项目负责人（签字）：

分包项目负责人（签字）：

天津市建设工程施工总包与分包

单位安全用电协议书

总包单位名称： 分包单位名称： 工 程 名 称： 协议签订日期：

建筑施工总包单位与分包单位安全用电协议书

总包单位： 分包单位： 工程名称： 分包期限：

为贯彻执行《天津市劳动保护条例》和《建设部施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）进一步明确在工程施工供电、用电过程中，双方各自的安全责任，加强施工用电的安全管理，保证作业人员的安全。经总包、分包单位同意，签订本协议，并认真履行。

1、总包、分包单位应共同遵守《建设部施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）和《天津市电气安全技术管理规定》。

2、分包单位根据用电要求，应指定专门闸箱为分包单位接线电源。闸箱要编号，线路、闸具要匹配合理。

3、分包单位要配备足够数量经过专业培训合格，并持有效操作证的电工。

4、分包单位在工程开工前，应根据使用设备的数量，向供电单位提供线路的负荷和容量。

5、分包单位要按照闸箱的负荷合理匹配设备，不得超负荷使用。宿舍采用安全电压（36V）照明，严禁使用电热褥、热得快、电炉等。

6、分包单位现场应按指定范围安装使用设备，必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”。因工程情况需要临时扩大供电使用范围时，必须通知供电单位电气负责人。由供电单位电气负责人指定临时电源。长期使用时，应做合同补充。

7、分包单位要严格按建设部规定要求，采用TN-S系统供电，系统实施“三级配电，三级保护”。

8、动力线路与生活区、办公区照明线路分路敷设。动力和照明电箱不得混用。

9、分包单位闸箱、闸具，线路安装要符合国家规定。施工现场所有配电箱、开关箱均应标明其用途和分路标记，设专人负责，箱内保持整洁，周围有足够二人同时工作的空间和通道。维修人员必须是专业电工，检查、维修时必须切断电源，并悬挂停电标志牌，严禁带电操作。机械设备应安装漏电保护器。胶皮线不得乱拉乱扯或直接拉设在金属物体上。严禁电线拖地。

10、总包单位应对分包单位电气设备的安装使用情况，进行监督、指导。对不服从管理的单位有权断电。

11、对分包单位严重违犯安全分包规定，危及人身安全，竟提出仍不整改的，总包单位有权停止供电。

12、分包单位电气作业人员应对使用的电气设备，经常进行检查维护。因分包单位原因，造成的各类事故，由分包单位负责。

13、分包单位不服从总包单位管理，或造成事故的，总包单位有权视情节给予处罚。损坏电气设备照价赔偿。

14、分包单位因违章指挥，违章操作，违反劳动纪律，违反法律、法规、规章及本协议规定，造成触电事故，其经济损失全部由分包方承担。

补充条款：

此协议一式两份，总包单位与分包单位双方各持一份。本协议双方盖章后生效。

协议有效期： 年 月 日至工程竣工。

总包单位（章）： 年 月 日

工程分包协议 篇7

甲方：

乙方：

为适应市场经济的运行机制，深化建筑业内部管理，严格用工制度。根据行业特点和劳动合同有关规定，充分调动分包班组合联合的积极性，增强创精品意识，确保安全生产，加强精神文明建设。本着平等、自愿、协商的原则，经双方协商一致，签订分包协议如下：

一、形式：包工、包料。

二、工程名称：南京市江南静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂。

工作内容：甲方公司工作范围内所有消防水系统工程。工程地址：南京市江宁区铜井镇

三、计价原则：以甲方与总包单位合同结算原则（下浮14%）上交甲方管理费10%（含税金）。

四、工程承包工程款支付和结算

按每月申报工作量的80%结算，尾款结算后一个月内结清。

五、本合同一式二份，甲乙双方签字盖章生效后各执一份。

甲方代表 ：乙方代表：

单项工程分包协议 篇8

甲方：____________________ 乙方：____________________

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经双方平等协商签订本协议。

一、工程名称：___________________

二、工程地点：___________________

三、施工工期：_____年____月____日至_____年____月____日。

四、承包工程内容：

1、本工程设计图纸所包含的所有钢筋工程（含二次结构，钢筋的来料卸车，制作，吊装绑扎，电渣焊所需的机械材料等）。

2、本工程设计图纸所包含的混泥土工程（含搅抖机的操作，水泥进料，混泥土的放料，协助公司转运，主体浇筑，二次结构的浇筑，混泥土振捣修补，散料的及时清理及处理所需用的设备等）

五、承包单价及结算方式：

1、钢筋工程承包单价为____________元每建筑平方米，混泥土工程承包单价为__________元每建筑平方米。

2、结算方式：乙方负责垫付公司支付首笔工程款前的工人零用钱，甲方负责垫付公司支付首笔工程款前的工人生活费，公司支付首笔工程款时，甲方按公司支付此例支付乙方工程款并扣回所垫生活费。

3、本工程完工40天内甲方按结算单百分之百支付乙方工程款，六、工程质量及进度要求：

本工程的各项操作必需达到公司规定，不得有涨模，漏振，蜂窝麻面等情况出现，乙方每完成一道工序应及时自检合格后通知甲方技术负责人进行验收，不得因人为及设备因素影响工程进度，如发生上述情况所产生的一切质量处罚及进度拖延处罚均由乙方承担。

七、施工方案：

作业班组需绝对配合甲方及公司对工程各项工作的安排及指导，操作过程中如对工程施工有好的意见和建议可及时与甲方负责人进行沟通协商，达到上下工作完美结全。

八、甲方责任和义务：

1、向乙方提供施工图纸。

2、对乙方进行操作规程，质量标准，进度要求安全文明施工等内容交底。

3、负责对乙方的施工质量进度，安全和文明卫生进行监督，检查与验收。

4、甲方保证工程款的及时发放到位。

九、乙方责任和义务

1、收到甲方下达的任务书后，及时合理组织合格的作业人员进行施工，确保各项工作按期保质完成，如因乙方原因造成工程延误，每拖延一天工期按该工序人工费总额的_____%予以处罚。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程文明施工和综合治理规定。

3、在安全没有保障的情况下，乙方有权拒绝施工，杜绝违章指挥，违章作业和机械带病运转。凡违章违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、服从甲方现场施工员，质量员，安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

5、负责保护各类预埋管线，预留孔洞的完好和位置正确，不得任意赌塞或移动。

6、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场遗留的钢筋节，扎丝操作工具及材料等，每天打扫宿舍内外环境保持现场整洁文明和生活区的干净卫生。

7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚，如由此发生意外伤害均由乙方负责。特别杜绝乙方所有人员与当地藏民发生任何接触，如因此产生一切后果均由乙方自行负责。

十、安全施工：

1、因本工地海拔高的特殊性，乙方现场人员必须身体健康，严禁使用社会闲杂人员及老弱病残、孕、童工及不适应高原作业的人员进行施工。

2、乙方进场人员应严格遵守操作规范，正确使用“三宝”用品及做好“四口”防护，违纪操作后果自负。

3、乙方人员进场时，由甲方购买工伤保险，施工期间发生的一切不安全事故，产生费用二千元以下乙方自行负责，二仟元以上双方协商解决。

十一、其他：本工程所在地政府要求办理的暂住证，务工证，乙方特殊工种，上岗证及培训等费用均由乙方承担，若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的处罚，由乙方自行承担。

十二、本协议自签订之日起生效，甲方支付完乙方人工费自行失效（除有关质保条款及生效外）其他条款即告结束，保修期满后有关保修条款即行终止。

十三、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，工程结束，款项结清时自行终止。

甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

时间：____年___月___日