窗帘合同模板（精选9篇）
随着社会一步步向前发展，需要使用协议的场合越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么写协议真的很难吗？下面是小编整理的窗帘协议书模板，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
买方：(下称甲方)
卖方：(下称乙方)
甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的.协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。
一、窗帘报价清单：型号面积单价金额含税价说明：上述含税价已包含税费、运费等本订单下全部款项。
二、交货地点、方式和时间：
2.1交货时间：20xx 年月日
2.2安装地点：
2.3安装时间：个工作日
货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。
三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。
四、双方责任甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。
甲方：
甲方代表签字：
日期：年月日
乙方：
乙方代表签字：
目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为便于说明和对相关问题的探讨与分析, 先对案件本身的基本情况和人民法院对案件的审理及判决情况作以简单的介绍:
案情概况:原告林月兴与被告福建帝凯房地产开发有限公司于2008年1月24日签订了一份《模板分项承包施工合同》 (以下简称《承包合同》) , 《承包合同》规定甲方 (被告) 福建帝凯房地产开发有限公司将其自己建设的帝凯城1#楼模板工程承包给乙方 (原告) 林月兴施工, 承包形式是包工包料。《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定, 模板工程量及其单价按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算 (综合包干单价中包含模板胶合板、支撑系统、铁钉、铁丝、柱箍等所有完成模板成品所需要的材料费、机械费、工具费、人工费等一切费用。) , 基础展开每平方米人民币15元计算。《承包合同》还规定乙方应严格按照设计图纸、会审纪要、设计更改通知、施工技术操作规程、施工验收规范、经甲方审批的模板工程施工方案进行施工, 做到截面尺寸、标高准确, 模板表面平整、拼缝严密, 若出现差错, 乙方承担返工费用;模板工程施工必须保证模板的强度、刚度、稳定性的要求, 符合有关施工规范要求;乙方严格按照甲方工程部施工统一安排, 配合好各工种, 组织足够的劳力按期按质完成工作量, 若乙方在施工过程中无法达到工程部的进度、质量施工要求, 甲方有权勒令乙方退场, 同时甲方有权另行安排其他施工单位进行施工。合同就付款结算办法问题还规定乙方应于每坪捣砼结束后报上工程量, 经甲方审核后, 付给乙方该工程量的80%的进度款, 主体封顶后按届时完成量90%付给乙方工程款, 余款10%待外架拆除后一个月内付清。另外, 《承包合同》还规定, 乙方作为友好合作伙伴, 无偿提供井架卸料平台和跳板、三层走廊压顶乙方义务施工等。《承包合同》签订生效后, 乙方为履行《承包合同》, 雇请了数十位农民工, 购买了胶合板等大量的模板工程材料, 乙方按时、按质、按量完成了《承包合同》的全部模板工程量的施工任务, 并完全履行了《承包合同》规定的乙方的其他合同义务。甲方先后共付给乙方工程款48万元。
乙方认为按照实际完成的模板工程量和《承包合同》规定的工程量综合包干单价进行计算, 甲方应支付的工程款至少也应该是120多万元, 现在只付了48万元, 还应当再支付70多万元。乙方多次要求甲方进行工程结算, 要求甲方支付全部的工程款。甲、乙双方在计算工程款时发生了模板工程量计算方法、计算结果和工程款的数额的纠纷。甲方主张模板工程量按水平投影面积进行计算, 并声称自己已经付清了工程款;乙方主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 甲方尚欠70多万元的工程款。
双方各持己见, 无法达成一致意见, 在这种无奈的情况下, 乙方委托有计算工程造价资质的福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼模板工程量进行计算, 2008年10月13日福建省科信工程造价咨询有限公司出具了《帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告》 (以下简称《计算成果报告》) , 该《计算成果报告》对本项模板工程量的计算依据和该依据所规定的有关的计算规则均都作了具体的说明, 《计算成果报告》指出, 帝凯城1号楼模板工程量是根据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 中有关模板的计算规则进行计算的, 并载明了具体的计算规则和详细的计算项目。其计算结果是:帝凯城1#楼模板工程量为29, 472.76平方米。
乙方根据福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果和《承包合同》中规定的每平方米人民币42元的综合包干工程承包款单价, 计算出帝凯城1#楼模板工程款为42X29472.76=1237855.92元, 再加上零星模板点工款2805元, 甲方应支付给乙方的全部工程款为1237855.92+2805=1240660.92元, 扣除甲方已经支付的480000元, 甲方还欠乙方工程款760660.92元。乙方多次向甲方讨要拖欠的工程款760660.92元未果, 乙方林月兴为维护自身的合法权益于2009年12月30日将甲方福建帝凯房地产开发有限公司告到福建省某人民法院, 请求法院判令甲方福建帝凯房地产开发有限公司向乙方林月兴支付拖欠的模板工程款760660.92元。
法院对案件的审理和判决情况:法院认为, “处理本案的关键在于如何理解讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的本意。乙方 (原告) 主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 而甲方 (被告) 辩称模板工程量按与水泥接触面的模板水平投影面积进行计算。发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 约定不明确”。但法院又认为, 讼争合同是原、被告双方协调达成的, 说明双方在签订合同时的意思表示是一致的、明确的, 由此推定双方对合同第三条中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的解释也是明确一致的。法院同时认为, 按常理, 签订合同时原、被告选择水平投影面积作为计算模板工程量的可能性更大, 并在判决书中列举了这样认为的以下四点理由:一是按展开面积计算比按水平投影面积计算要复杂得多;二是“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米人民币42元计算”与“基础展开每平方米人民币15元计算”的两种算法说明“投影面积”与“展开面积”是有区别的, 而按合同约定以展开面积计算的承包单价每平方米15元, 这明显低于原告主张的单价每平方米42元, 因此, 原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意;三是根据合同履行情况, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与根据的《报告书》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议;四是发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 原、被告双方签订合同时的解释应该是同一的, 否则说明双方签订合同存在重大误解, 这与事实不符。在原告的解释与被告的解释不能并存请况下, 应对二者进行选择。通过比较, 原告所作的解释会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作解释则使工程量计算简便化, 且依此法测算结果更接近实际结算结果。因此, 认定为平面投影面积更符合原、被告签订合同时的真实意思。所以, 法院认为“将讼争合同第三条第一款中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”解释为按展开面积计算不符合该条款本意, 将其认定为“与水泥面接触的模板水平投影面积”更为合理”。
综上理由, 法院认定“原告主张帝凯城1#楼模板施工总量29472.76平方米不成立, 不予采纳, 本案应以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量”。故此, 法院判决“被告福建帝凯房地产开发有限公司向原告林月兴支付41263.36元, 驳回原告林月兴的其他诉讼请求”。
随着我国房地产业的迅猛发展, 建筑工程承包纠纷也频繁发生, 科学、合理、公正、及时地审理这些建筑工程承包纠纷案件, 既是维护相关当事人特别是维护农民工的合法权益的需要, 也是维护社会稳定和构建法制和谐社会的需要。
从上述原、被告双方《承包合同》纠纷的案情和法院对本案的审理、判决情况来看, 模板工程量的计算方法是本案的焦点。笔者认为本案的审理无论是模板工程量的计算方法以及计算结果的认定还是法官审判权的行使都存在一些值得进一步探讨和研究的法律问题, 笔者现就本案模板工程量的计算方法以及计算结果的认定和法官审判权的行使问题谈点自己的看法和建议, 以与法律界广大同仁共同研究和探讨相关的理论和司法实务问题, 为完善相关的国家立法和司法实务提供相应的参考。
二、关于本案模板工程量计算方法和计算结果认定问题的几点探讨意见
(一) 法院确认以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量的模板工程量计算方法理由不够充分
上述判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的四点理由, 其中的第1点理由和第4点理由基本上是属于同一点理由, 都是因为法院认为按原告所作的解释以水泥接触面展开面积来计算会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作的按水平投影面积计算的解释则使工程量计算简便化, 以及按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”。显然, 这个理由是极不充分的, 精确地计算工程量均是当事人所共同追求的, 如果简单计算不能实现其目的, 选择合同约定的“水泥接触面”, 即展开面积, 即便其计算模板工程量是复杂了, 但有效合同的法律约束力, 决定了该复杂的就得无条件服从, 不得从简。以是简单还是复杂 (其实也不复杂) 来认定当事人在合同中规定的模板工程量的计算方法的真实意思既没有任何法律根据, 也没有任何的说服力。至于按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”这个理由就更站不住脚了, 这里的“实际结算结果”显然是指按被告主张的水平投影面积计算方法计算出来的并且被告已经付款的模板工程量的计算结果, 用被告自己主张的计算方法测算出的模板工程量结果与自己所认可的模板工程量结果肯定是很接近的, 甚至是完全一致的, 否则, 就是不攻自破了。同理, 用原告主张的水泥接触面的计算方法所计算出来的结果与原告主张结算的模板工程量结果是完全一致的, 不也同样可以认定原告主张的水泥接触面的计算方法是更符合合同条款本意的了吗?既然如此, 又为什么只认定被告主张的水平投影面积的计算方法, 而却不认定原告主张的水泥接触面的计算方法呢?实在是没有任何道理。所以这个理由是不成立的。
判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第2个理由是:基础展开每平方米人民币15元明显低于原告主张的单价每平方米42元, 并由此认定原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意。笔者认为这一理由也是不充分的。因为, 基础部分作业完全排除了高空作业的风险, 安全系数高, 无需任何支撑, 也不需要上下运送, 安装拆卸都比较容易, 且省工省力, 进度快;非基础部分模板的施工需要脚手架和其他支撑物, 运转材料的过段费较高, 拆模的难度也远大于基础部分等等。基于两部分作业的人身安全危险性和施工的成本有巨大的差异, 出现两种单价恰恰体现了公平合理。而且两种不同的单价所对应的“按投影面积 (水泥接触面) ”与“展开面积”计算工程量的方法只是意同字不同而已。因此不能以非基础部分模板的单价每平方米42元高于基础展开每平方米人民币15元为由否定非基础部分模板以水泥接触面展开面积进行计算的合同计算方法本意。
判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第3个理由是:原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议。这里需要说明四点:首先, 《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积是相应楼层楼板模板的水平投影面积, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 这说明原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量只是相应楼层楼板模板的工程量, 不包括相应楼层柱子和梁的模板工程量, 就是说被告所计算的模板工程量只包括各层楼板的模板工程量, 不包括所有楼层柱子和梁的模板工程量。显然, 这是没道理的, 因为合同中没有规定所有楼层的柱子和梁的模板均由乙方 (原告) 义务施工。其次, 尽管被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 这些《现金付出凭证》也只是被告付款或原告收款的凭证, 这些《现金付出凭证》并不能成为全部模板工程量唯一证据, 因为在建筑承包合同履行中进行工程进度拨款时发包方比较随便地填一个工程量数字并按该工程量进行进度拨款, 这是常有的事, 因为工程结算时按实际完成的工程量进行计算, 而不按付款凭证上标注的工程量进行计算, 这基本上是通行的做法。况且被告提供的全部《现金付出凭证》只是大约的楼板的模板施工量, 所以, 被告提供的全部《现金付出凭证》只是付款凭证, 并不是计算工程量的凭证。再次, 为了弄清案情真相, 针对“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议问题”, 笔者专门向乙方 (原告) 了解过, 乙方 (原告) 说:“法院判决书上写的情况不是事实, 在第一次付进度款时, 我们乙方按照合同的规定上报了一个模板施工量的数据, 甲方不同意我们报的数据, 甲方为了尽量少支付工程进度款, 他们随便地填写了接近一层楼板的模板数量, 我们乙方不同意甲方在《现金付出凭证》上填写大大低于实际的模板工程量的模板施工数量, 甲方的业务负责人却说《现金付出凭证》上写多少模板施工数量没关系, 工程结算时最后再详细算。在第二次付进度款时, 我们乙方又提出甲方填写的模板施工数量比实际模板施工量少得太多, 甲方的业务负责人就在《现金付出凭证》上又填了个“约”字应付了事, 并说没关系, 结算时最后再算”。从乙方说明的情况来看, 并非是“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 而是不断地在与甲方争执这个问题。再者, 假设乙方就是“历时近四个月, 未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 也不应该影响实际模板工程量的计算。所以, 不能以“历时近四个月, 乙方未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”为由来否定乙方 (原告) 所主张的模板工程量的计算方法。最后, 法院判决书以《现金付出凭证》上记载的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积两者数量相近为由否定原告的主张的水泥接触面的计算方法解释, 然而原告未尝不可沿袭法院案件审理的逻辑, 以《现金付出凭证》中的11000m2与《计算成果报告》确认的29472.76m2相差甚远来否定被告主张的水平投影面积的计算方法。
(二) 《承包合同》规定的按水泥接触面的展开面积计算模板工程量的计算方法十分明确
《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。这里用了一个投影面积的专业术语, 投影面积是建筑制图等领域常用的一个专业术语, 投影面积既包括水平投影面积, 也包括垂直投影面积。水平投影面积一般是指从上往下看被投影的物体, 在水平面上看到的投影面积;垂直投影面积一般是指从前往后或从后往前或从左往右或从右往左看被投影的物体, 在铅垂面上看到的投影面积。在建筑模板工程中, 板分为有梁板和无梁板等类别, 伸入墙中的无梁板的模板只有一个水泥接触面, 所以, 伸入墙中的无梁板的模板工程量等于该水泥接触面的水平投影面积;有梁板的模板工程量等于梁的模板面积与板的模板面积之和;一般情况下梁的模板有三个与水泥接触的面, 其中包括两个侧面和一个底面, 梁的模板的工程量等于梁的底面模板的水平投影面积与两个侧面模板垂直投影面积之和;柱的模板一般有前后左右四个与水泥接触的面, 所以, 柱的模板工程量等于前后左右四面模板分别的垂直投影面积之和。就是说模板工程量既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积。
甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 在签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人, 只要具有初步汉语知识的人都能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算。可见, 诉争合同第三条第一款关于模板工程量的计算方法的约定是非常清楚明确的, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和 (既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积) , 或表述为与水泥面相接触的模板展开面积之和。然而, 不知为什么法院的判决书只确认了板、楼梯等模板的水平投影面积, 而否定了梁、柱等模板的垂直投影面积, 让人百思不得其解。
(三) 本案模板工程量的计算方法和计算规则应以《承包合同》规定的计算方法的文义或国家规定的计算方法和计算规则为准
我国《合同法》第一百二十五条规定, 当事人对合同条款的理解有争议的, 应当按照合同所使用的词句, 合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则, 确定该条款的真实意思。最高人民法院公报2007年第12期, 在最高人民法院 (2007) 民二终字第99号民事裁定书上作的裁判摘要规定:对于合同条文的解释, 必须探究合同当事人内在的、真实的意思表示, 而判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。根据这一规定, 在当事人对合同条款的理解有争议时, 首要的判断方法是判断合同条文的字面意思表示即文义解释的方法, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。关于《承包合同》的第三条第一款规定的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文字面意思表示, 已经在前面的第 (二) 点中作了具体的分析和说明, 其字面意思就是模板的工程量按照所有与水泥面相接触的模板的投影面积进行计算, 这一条文字面文意非常清楚、明确, 按照法律和最高法院的规定, 法院判决书理当确认这一条文的字面文义解释。然而法院判决书并没有确认这一条文的字面文义解释, 而是采用了那一种计算方法更简便等判断方法来确认该合同条文的意思解释, 显然, 这是违反法律和最高法院的规定的。
退一步讲, 即使是审理案件的法官缺乏涉案的专业知识, 不能准确理解该条文的字面意思表示, 按照《合同法》第一百二十五条规定也应该按照国家规定的计算方法或交易习惯来确认条文的含义解释。国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 第3.5.1条第1项和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 第九章的现浇混凝土模板工程量计算规则中均都规定:“现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量, 除另有规定者外均应区别模板的不同材质, 按混凝土与模板接触面的面积, 以平方米计算”。并在国家规定的模板工程量的计算方法的指导之下在全国的建筑业界形成了通行的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的交易习惯。在我国国家规定的模板工程量的计算方法与建筑业界形成交易习惯是完全一致的。在法官对“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文规定的字面意思表示拿不准的情况下, 按照《合同法》第一百二十五条的规定, 法院判决书对该合同条文应采用国家规定的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的模板工程量的计算方法或称建筑业界通行的交易习惯。
(四) 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果
福建省科信工程造价咨询有限公司是经国家有关部门批准设立的具有计算工程造价资质的合法社会服务机构。福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼的模板工程量是根据国家规定的模板工程量的计算方法进行计算的, 无论是从计算的主体资格还是计算的依据均都合法有效。所以, 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29, 472.76平方米的模板工程量的计算结果合法有效。
三、法官应努力提高司法业务素质和断案能力确保审判权的正确行使
(一) 法官应加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习提高办案的业务素质和业务能力
法官是一个博学的职业, 法官在办案的过程中会碰到各式各样的案件, 有的涉及建筑专业知识, 有的涉及知识产权专业知识, 有的涉及医学专业知识等等。法官只有精通涉案的法律、专业知识, 案件审理才能更得心应手, 使案件的审理才能更加科学、准确。从本案的审理、判决情况来看, 审理本案的法官对涉案的相关法律规定以及相关的司法解释和涉案的有关专业知识不够熟悉, 在判决书中只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对所有的梁、柱模板的垂直投影面积全部都不予以认定, 显然, 这是所有的合同当事人都不会选择的合同条文的意思表示;还有《承包合同》的第三条第一款中字面文义很清楚的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的条文表述, 判决书不采用字面意思的文义解释方法来确定该条文意思表示, 却以计算方法是否简便为由来认定该条文意思表示;再有, 判决书中一会使用水平投影面积的概念, 一会又使用平面投影面积的概念, 概念使用有些混乱。这些等等的案件审理瑕疵问题的出现大概都是因为办案法官对涉案法律、专业知识不够熟悉所致。所以, 法官应自觉加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习, 努力提高办案的业务素质和业务能力, 这样才能确保审判权的正确行使。
(二) 法官审理合同条款解释纠纷案件要特别注意遵循文义解释的方法
根据上述最高人民法院所作的“判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法”的司法解释规定, 法官在审理合同条款解释纠纷案件时, 要特别注意采用文义解释的方法来认定合同条文的意思表示, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能考虑运用其他的解释方法来确定合同条文的意思表示。否则, 将会因为违反最高人民法院的司法解释而使合同条文意思表示的解释确认无效。
(三) 法官审理案件要以事实为根据以法律为准绳
法官审理案件一定要遵循一个非常重要的基本原则, 那就是一定要以案件的客观事实为依据, 以法律的规定为准绳。要求法官在办案过程中通过法庭调查、举证、质证、法庭辩论以及必要的庭外调查等办案环节, 一定要查清案件的客观事实, 要事实清楚, 证据确实、充分。只有客观事实清楚, 才能对案件的情况作出准确的认定。在有法律、法规、规章、司法解释明确规定的情况下, 一定要以法律、法规、规章、司法解释明确规定作为审理和裁量案件的依据和标准, 绝不能撇开法律、法规、规章、司法解释明确规定对案件进行审理和裁量, 更不能凭法官的想当然对案件进行擅断。
在客观事实上, 本案的模板工程量既包括楼板、楼梯模板的水平投影面积的模板工程量, 也包括柱、梁模板的垂直投影面积的模板工程量。在这一点上就是被告方也不会否认的, 当然也是无法否认的。本案模板工程量的计算和认定必须以这一客观事实为依据。
国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 对建筑工程模板工程量的计算方法和计算规则均都有明确的规定, 然而在法院的判决书中却没有按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 规定的模板工程量的计算方法和计算规则来确认《承包合同》的第三条第一款中关于模板工程量的计算方法的合同条文的意思表示, 而是以法官主观臆断的“按水平投影面积计算”来认定该合同条文的意思表示。这是不符合以事实为根据以法律为准绳的案件审理基本原则的。
(四) 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述
本案的法院判决书中在本院认为项下写着“被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议”。在这个问题上, 审理案件的法官了解的并不是非常清楚。原告说:“事实上也并不是在合同履行过程中的历时近四个月时间里我们乙方没有对模板的工程量的计算提出异议, 而是多次提出异议。乙方在合同履行过程中的历时近四个月时间里对模板的工程量的计算问题多次向甲方提出异议, 在这个问题上曾经向甲方的哪个业务负责人多次提出异议都是有根有据的, 在我们乙方的异议追问之下, 被告在第二次填写的《现金付款凭证》上又添了个“约”字, 并且答复说这没关系, 结算时最后再详细计算。在这个问题上就是甲方也是不会否认的。”像这样没有彻底弄清楚的问题, 轻易地在判决书中用认定性质的语言进行阐述, 案件的有关当事人会很不服气, 甚至会认为法官在偏向哪一方, 这样会损害法官和法院的司法形象。所以, 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述。
(五) 法官要谨慎行使自由裁量权
从本案的审理和判决情况来看, 审案法官对模板工程量的计算方法的合同条文含义既不按司法解释规定的文义解释方法进行解释, 也不按照国家所规定的计算方法进行解释, 而是以毫无根据的哪种计算方法更简便等理由来确认该合同条文的意思表示;对模板工程量只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对事实上客观存在的柱、梁等模板的垂直投影面积不予认定;对案件的判决, 只保护了原告水平投影面积模板工程量的工程款, 没有保护原告柱、梁等模板的垂直投影面积模板工程量的工程款。这些存在瑕疵的案件审理和判决情况均都体现着一定的行使自由裁量权的色彩, 并导致了案件审理和判决错误情况的发生。
审理案件时, 有时会碰到所审理的案件情况法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定, 在这种情况下, 法官往往就需要依据一定的立法精神和公正、合情合理的原则行使一定的自由裁量权, 对案件作出合情合理的裁判。这里需要强调的是法官一定要谨慎行使自由裁量权, 只有在法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定的情况下, 才可以行使自由裁量权, 并且在行使自由裁量权时如果有国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 就既要考虑遵循国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 又要考虑遵循公正、合情合理的裁判原则, 确保案件的审理和裁判科学公正、合情合理。
摘要：《承包合同》的第三条第一款规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人也能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和。
关键词：模板工程量,计算方法,投影面积,水泥接触面,文义解释
参考文献
[1]、潘邦辉.帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告[R].福建省科信工程造价咨询有限公司, 2010-10-13.
[2]、建设部.全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程GJDGZ-101-95) [M].中国计划出版社, 1995.
[3]、建设部.全国统一建筑工程基础定额GJD-101-95[M].中国计划出版社, 1995.
[4]、余辉.新编建筑工程预算员必读[M].中国计划出版社, 2005.
[5]、周和生.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008[M].天津大学出版社, 2010.
窗帘安装合同书
甲 方：（以下简称甲方）乙 方：（以下简称乙方）
经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、工程项目：
二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。
三、工程质量：合格
四、主辅材料：
五、产品质量要求：
1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）
六、工程量与单价：
工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。
遮光布每平方米单价 元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费 元，工程量约为，合计 元，大写：。
七、工程进度：
1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。
2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。
3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。
八、付款方式：
安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。
九、其他事项：
1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。
2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件, 并密切配合乙方完成施工任务。
3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。
4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。
5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。甲 方:（盖 章）乙 方:（盖 章）
甲方代表: 乙方代表:
窗帘制作及安装合同
甲方：
乙方：
甲方与乙方本着公平、公正的原则，就1-6楼窗帘工程达成以下合同条款：
一、项目内容：1-6楼窗帘
二、尺寸及价格：（详见附件清单）
三、以上窗帘合同款共计：
大写：
质量要求：乙方安装的布料、白纱及轨道，其质量标准按照甲方要求。
四、工期：自合同生效之日起20日内交工。
五、付款方式：合同签订之日，甲方支付乙方工程款的35%（元），轨道安装完毕，付工程款的30%（元），待工程完工，经甲方验收合格后，支付乙方工程款的30%（元），余下5%（元）为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、质量保证：合同内窗帘质保期为壹年，质保期内窗帘出现
质量问题，乙方免费提供配件并维修，终身跟踪服务。
七、乙方在安装窗帘时要保证房间内物品的安全及室内设施的完好，如有损坏及丢失，由乙方赔偿，乙方在安装期间安装工人的安全责任全部自负与甲方无任何关系。
八、其它未尽事宜双方友好协议。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同甲乙双方签
字盖章后生效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
委托代理： 委托代理：
乙方：
甲方与乙方本着公平、公正的原则，就1-6楼窗帘工程达成以下合同条款：
一、项目内容：1-6楼窗帘
二、尺寸及价格：（详见附件清单）
三、以上窗帘合同款共计：
大写：
质量要求：乙方安装的布料、白纱及轨道，其质量标准按照甲方要求。
四、工期：自合同生效之日起20日内交工。
五、付款方式：合同签订之日，甲方支付乙方工程款的`35%（元），轨道安装完毕，付工程款的30%（元），待工程完工，经甲方验收合格后，支付乙方工程款的30%（元），余下5%（元）为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、质量保证：合同内窗帘质保期为壹年，质保期内窗帘出现
质量问题，乙方免费提供配件并维修，终身跟踪服务。
七、乙方在安装窗帘时要保证房间内物品的安全及室内设施
的完好，如有损坏及丢失，由乙方赔偿，乙方在安装期间安装工人的安全责任全部自负与甲方无任何关系。
八、其它未尽事宜双方友好协议。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同甲乙双方签
字盖章后生效。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
委托代理： 委托代理：
乙方：
工程项目：
根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用原则签订本合同。
第一条：工程概况及内容
工程名称：思源实验学校实验室、图书室等功能室窗帘制作安装，包工包料包税，乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务。
第二条：交货时间
签订合同后15日内安装完毕，逾期未安装完毕，乙方向甲方支付每日1%的罚金。
第三条：面料型号
按照甲方指定的面料型号。
第四条：工程造价
学校需安装窗帘总面积约为295米，每米价格为 壹佰叁拾 元。最后结算以实际发生数量为准。
第五条：质量标准
1、符合国家、行业的相关质量的标准施工规范，质量达到优良等级。
2、乙方必须根据甲方选定的材料、款项等方面的要求进行加工生产，在乙方进行安装中，如果甲方发现材料与所指定的样板不符，有权要求乙方返工，所造成的损失由乙自行承担。
3、窗帘平整、控制器操作灵活。
4、安装牢固，感观效果好。
第六条：甲方责任
1、与乙方确定安装位置及质量要求。
2、对承包质量、进度进行监督、检查。
3、派人随乙方负责开、关门，提供安装条件，包括电等。
第七条：乙方责任
1、遵守国家安全操作规程。
2、服从甲方关于施工进度，质量等方面的各项要求。
3、乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修的物件。
第八条：验收
以国家或行业的施工验收规范及本合同第五条约定的质量标准作为质量评定标准。
第九条：付款方式
窗帘安装完成验收合格后付货款总价的80%，余款扣除4000元的质量保证金外，在二个月内付给乙方。质量保证金在保质期满后付给乙方。
第十条：保修
1、除本合同已约定的外，乙方应按国家关于质量保修的规定，对承包项目承担质量保修责任。
2、本合同所指项目完工验收合格之日起一年，如因窗帘质量及窗帘安装原因导致的返修，乙方应立即无条件的`给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏的情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
第十一条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
关键词：窗帘,功能,装饰,隐私
当下中国的房地产市场发展速度迅猛,每年大概以20%左右的速度在增长。其中70%以上是住宅用房,人们在新房室内设计或者旧房改造中,大多都会更换窗帘、布艺等用品。鉴于旺盛的市场需求,中国的家纺市场发展很快。
窗帘作为室内空间设计的重要元素之一,它的面积较大,材质、造型、色彩、图案等方面都对室内整体风格影响较大。特别是受近年来“轻装修、重装饰”思潮的影响,人们对窗帘、布艺等软装用品关注很多,都为窗饰行业的发展带来了很大空间。
窗户是一栋住宅中不可或缺的构成部分,它有采光、通风和视觉交流的功能,为室内空间氛围提供良好的支撑。窗帘则是窗户上重要的装饰元素和视觉亮点。窗帘除满足我们日常使用外,也体现居住者的志趣和爱好。窗帘设计对室内空间的氛围营造起着巨大的作用,它既有实用功能,也有美学上、心理的感受。
一、保护隐私
室内空间特别是卧室及临街房间在注重直接的日光照射外,也要注意保持私密性,避免被外界侵扰。人在室内空间需要放松自己,较好的私密性可以从心理上给人一种安静效果,获得较为独立的空间来释放自己、调节身心,这样能更好地工作、学习;另一方面较强的私密性保护家里的贵重物品不被外人看见,以免发生被盗窃的危险;在夜间有窗帘的遮蔽,室内空间不会被外人所见,居住者能更从容地安排自己的学习、工作及家庭生活。
在白天我们可以使用半透明的薄纱窗帘,它可以提供较好的私密性,同时能够让光线进入室内,给室内带来光亮;还有一些类型的窗帘如百叶窗、卷帘窗、格子窗、屏风窗等也可为白天的室内空间隔绝外部的视线,它们在室内投射的光影效果也非常漂亮,常常成为人们视觉的焦点。
二、隔音降噪
维持室内安静是室内设计中的一个重点课题,玻璃窗较薄,是室外声音传进室内的主要方式,因此防止玻璃窗直接传导震动的声音就很关键,窗帘布料是柔性材料,有一定吸音作用,虽不能完全隔音,但对隔音还是有很大的帮助。
三、调节阳光亮度
窗帘可对阳光进入室内量进行控制。阳光直射或西晒的房间,可能会造成地毯或家具等物品褪色、无光泽;直射光会对室内物品照射产生眩光,可以采用窗帘来控制。
窗帘对室内光线起到采光和遮光的调节作用。在设计之初,各个房间对光线亮度的具体要求就要确定下来,比如某个房间设计上要求全暗,窗帘就要选用不透明的材料;窗户朝向是影响光线控制的一个主要因素,比如在北半球的一间房屋内,窗户是朝北的话光线不是太强,窗帘对控制光照的作用相对较弱一些;窗户是东向的,面对的早晨、上午阳光较亮;窗户朝南的房屋,阳光照射时间较长,直射光会很强;窗户朝西的,下午阳光会直射进入室内,室内的温度会很高,如人面对西面坐或站会很刺眼。有这样问题的房间时,在窗帘的选择上就要特别考虑遮阳的装备。
四、节能
当下能源越来越重要,大家都在倡导节约型社会,室内能耗占社会能耗的比重很大。因此在室内设计要全方位地考虑节能、环保的设计技术和手段,为低碳社会作贡献,也能降低居住者能耗费用的支出;窗户是室内最容易散热的地方,使用较厚的窗帘可以防止热气的流失和冷空气的进入,能让房间更加舒适、宜人。
五、室内美感
装饰效果是指在窗帘对房间美学上来说的,要考虑两方面的问题,一是窗帘自身的美感,二是窗帘的材质、图案、造型等与房间风格的协调与搭配度。
窗帘在室内占有较大的面积,它的形式对整个空间非常重要,它也能创造丰富的室内光影效果。
六、室外的装饰效果
营造一个良好的室内空间,不仅要考虑室内的氛围,还要注意窗帘会通过玻璃给外面的人看到,窗帘和建筑的外立面是一体的,也是居住者审美的展示窗口,因此要注意窗帘外部呈现的效果,以使它和建筑外观相统一。
七、操控性
窗帘设计和选择应注意打开和关闭是否容易、方便,这就要求在窗帘的轨道、五金件的选择上下功夫。
现代化、智能化的设备越来进入到现代家庭中,可以通过电动来控制,这样在很多情况下可以带来便利,比如在某些很难够到的地方、残障人士使用时等;还有一些功能可以通过感知光线或温度的变化来自动判断窗帘的打开和闭合,给居住者带来很大的方便。
参考文献
[1]艾伦等.室内设计概论[M].中国林业出版社,2013(10).
[2]加藤美惠子.世界室内设计装饰/陈列材料/工艺[M].中国青年出版社,2015(7).
甲方：
乙方：
甲方将学校知行楼大厅、知新楼教师办公室、知礼楼办公室的一批窗帘交给乙方维修加工制作，双方就窗帘制作、安装事宜，在平等、互利的基础上，经双方协商一致达成本合同，以求甲乙双方共同恪守。
一、合同总价
总金额人民币：
元，大写
元整
（详见附表）。
二、质量要求
乙方必须按照甲方选定的材料、款项等方面要求进行加工生产，在乙方进行安装中如果发现材料与指定样板不符，有权要求乙方返工，造成损失由乙方承担。
三、双方责任
1、制作加工前，甲乙双方将进行协商、沟通、制定合理的制作安装方案。
2、需按照双方商定的设计方案进行制作安装，并保证施工质量和施工进度。
3、负责所有材料及配件的购置、运输、制作、安装等事宜，直到交付给甲方使用。
四、付款
安装完成，经验收合格后，无质量问题以实际发生结算。
五、附则
1、同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，自签订之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
****年**月**日
甲方；地址：
乙方：
地址：
签订地点：
签订时间：年月日
经甲、乙双方友好协商，乙方承担甲方。
一、工程内容：
1、2、各项窗帘单价包括：材料、配件等整套制成产品。乙方所销售的产品、型号按照甲方所指定的材料样板及现场规格制作。
3、4、乙方负责免费派人到现场做安装调试等工作。乙方负责提供免费保修（在正常使用条件下，否则收取配件费及人工费）。
5、单价、数量、型号见报价单第三页。
二、窗帘总造价：人民币：（大写）。
三、付款方式：
1、甲方预付定金，货到工地需支付货款到，安装调试完毕通过验收后付清余款。
四、供货期：
签定合同后天内完成全部承包项目。
五、甲方责任：
1、甲方应为乙方货到现场时的安装、调试工作提供必备的环境及条件（登高设备由甲方提供），并保证登高设备安全、稳固。
六、乙方责任：
1、保质、保量、保证交货时间。
2、乙方不得在交货调试过程中损坏甲方工地中的其它物件。
3、乙方对安装操作的安全性负责。
七、违约责任：
乙方如不能在指定时间内交货，及出现货不对板或有残次品等质量情况，甲方有权不予付款并有权要求乙方承担因延误交货给甲方造成的经济损失。甲方如在收到货物并验收合格后不及时支付货款，乙方有权要求每延误一日按所欠款项总金额的1‰向乙方交纳滞纳金。
八、其它约定事项：
本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同未尽事宜可由双方订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
单位名称：单位名称：
单位地址：单位地址：
代 表 人：代 表 人：
随着社会节奏的加快,人们生活中的方方面面都变的更为紧密。生活节奏逐渐加快的同时,人们也对传统的住宅提出了更高要求。如今,人们早已不单单要求拥有一个简洁的物理空间,而更为关注居家环境的安全、方便、舒适。目前,生活中主要是通过手动拉开、关闭窗帘,采用这种方法必定会给使用者带来不便,特别是行动不便的人们。室内的温度、湿度也由于窗帘的存在影响着人们的生活。同时,随着近几年大气层的破坏和污染,一些大城市持续地阴霾天气,人们开始关注PM2.5值,环境中大量的有毒、有害物质在大气中长时间停留,通过窗户及窗帘进入室内,严重影响了我们的生活质量[1]。
1 研究目的及意义
研究一款具有环境检测功能的自动窗帘控制系统。该窗帘可以实现对室内外环境的检测,通过对环境的判断自动控制窗帘开合,并通过显示器件呈现给用户当前室内的环境参数,使之窗帘更加人性化,智能化。系统配有环境温湿度检测、环境空气质量检测、室外紫外线、PM2.5等功能,并使用了触摸屏技术代替了传统的按键,使得更贴合人们的操作习惯。自动窗帘中加入环境检测传感器的目的是提醒用户,特别是敏感人群在室外环境较差时应尽量避免高强度户外锻炼,外出时做好防护措施,从而提高用户居住生活质量。
2 涉及环境参数
2.1 室内温湿度
据生理学家研究,室内温度过高时,会影响人的体温调节功能,引起体温升高、、脉搏加快、心率加速等。冬季,如果室内温度经常保持在25℃以上,人就会神疲力乏、头晕脑涨、思维迟钝、记忆力差。如果室内温度过低,则会使人体代谢功能下降,脉搏、呼吸减慢,呼吸道粘膜的抵抗力减弱,容易诱发呼吸道疾病。因此,科学家们研究认为,最佳室温分别定为11℃和30℃。
在注意室内温度调节的同时,还应注意室内的湿度。室内湿度过低时,因上呼吸道粘膜的水分大量散失,人会感到口干、舌燥,甚至咽喉肿痛、声音嘶哑和鼻出血等,并易患感冒。所以,专家们研究认为,室内合适得湿度是40%到60%之间。
2.2 室外空气质量
空气质量是依据空气中污染物浓度的高低来判断的,污染物排放是影响空气质量的最主要因素之一,包括车船尾气、工业生产排放、垃圾焚烧等。根据国家《环境空气质量标准(GB3095-1996)》定义了空气污染指数,我国当前采用的空气污染指数(API)分为五级,API值小于等于50,说明空气质量为优,相当于达到国家空气质量一级标准,符合自然保护区、风景名胜区的空气质量要求。API值在50~100区间,表明空气质量良好,相当于达到国家空气质量二级标准。API值在100~200区间,表明空气质量为轻度污染,儿童、老人、呼吸系统等疾病患者及一般人群停止或减少户外运动。API值大于200,表明空气质量较差,一定时间接触后,对人体危害较大。
2.3 室外光照度(紫外线)
室内阳光的充足度非常重要,冬天需要足够的阳光来照射,进行室内杀菌取暖,而在夏天又不宜长时间暴晒,特别是炎热的中午。在夏日的阳光下爆晒后,室内温度迅速上升,家具、地板等物品变形退色。夏天外出如果不注意紫外线强度,胳膊、肩膀、后背,还有脸常常有火辣辣的感觉,这些地方皮肤先是发红,然后变黑,最后一点点脱皮,几天以后皮肤难忍的症状才慢慢恢复,人却变黑了。这些都是阳光中紫外线对人体的伤害。
2.4 项目研究目标及主要内容
本控制系统提出可以根据光照强度、温湿度大小、空气质量等级等来控制窗帘,主要完成以下几大功能[2]:
(1)半自动控制:半自动手动控制是在需要关闭或打开窗帘的时候,只需要人工按一下“正转”或“反转”按键后,窗帘到位自动停止。
(2)早晚开关自动控制:窗帘的关启和关闭,可通过设置定时时间,来控制窗帘的关闭和打开。一般设置早上6:30自动开启窗帘,晚上8∶00自动关闭窗帘。当然用户可根据不同的季节和不同的生活习惯设置定时时间。实现“天黑关闭,天亮打开”的智能管理,不产生误动作。
(3)遮阳自动控制:通过DS1302计时芯片判断春夏秋冬四季,根据不同的季节执行不同的控制方案,夏天当光照强度达到一定值时,自动关闭窗帘,冬天则要保证充足地阳光。环境光照度的采集通过光敏电阻和运放电路,由单片机输出电平控制电机的正转和反转。
(4)污染检测智能控制:当检测到湿度较大、尘埃较多,空气质量重度污染或阴霾天气(PM2.5较大)时,窗帘无条件关闭,并提醒业主注意关闭窗户,减少外出,若外出要带好口罩。
3 总体方案设计
3.1 机械结构设计方案
整个系统的开发设计应考虑耐磨损、噪音低、运转平稳、免维护等方面因素。结构设计如图1所示。采用交流同步电动机作为动力,它具有运行稳定,适合低速大型设备等优点。传动箱内安装行星变速机构,降低电机的转速,采用两只微动开关断开,控制电机的转动与停止,采用双绕组电容运行方式,实现同步电机的正转与反转,以达到控制窗帘的效果。电机与电源之间采用接插件方式,电机与传动箱采用锁紧片咬口连接方式,传动箱与窗帘之间采用扣环连接方式。
3.2 传动箱结构
以现有家庭常用传动箱箱体为研究对象,考虑结构优化技术,以减轻质量,提高箱体的刚、强度为目标对传动箱体结构进行设计,如图2所示。采用同步齿型带传动,达到高控制精度和高稳定性的要求。在齿型带上安装二个滑车,当电机带动齿型带转动时,二个滑车就会在相反方向运动,实现窗帘双开或双关的要求。
图1 传动箱与电机连接方式
图2 传动箱结构
3.3 窗帘整体设计
整体设计效果图如图3所示,电机由控制盒控制,控制盒一般安装在窗户的旁边,控制盒上安装显示界面,以便能给用户及时显示各环境参数。同时温湿度传感器安装在室内,光照度和空气质量传感器安装在室外。
图3 整体设计效果图
4 控制系统设计方案
4.1 系统整体结构规划
该自动控制系统具有检测环境功能,并通过显示设备呈现给用户。当系统检测到环境参数符合窗帘开合参数时就向继电器发出控制信号,由继电器驱动窗帘做出相应地开合动作。为满足系统人机交互性能友好,采用TFT液晶显示和触摸屏技术,同时系统还配有室外光亮度检测、空气质量检测、温湿度检测等功能,可以实现对周围环境空气的动态测量。其硬件结构框图如图4所示。同时采用DS1302外部时钟电路,它可以对年、月、日、周、日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能,为系统提供一个精确的时间[3,4]。
图4 系统整体结构规划
4.2 显示输出电路设计
显示电路是应用系统的关键部分,是构成人机对话的基本方式。系统采用3.5寸LCD TFT彩色液晶屏,TFT全称为薄膜场效应晶体管,该液晶显示器上的每个液晶像素点都是由集成在基板上的薄膜晶体管来驱动的。该显示输出涉及触摸技术和SD卡快速存储技术,其中采用屏幕触摸技术是为了在系统软件程序协调下实现对电动窗帘智能化、人性化的控制,满足用户的使用习惯。采用SD卡存储是为了提供更多的存储空间,丰富显示图象,满足用户视觉。主电路如图5所示[5]。
图5 TFT液晶显示电路
4.3 窗帘电机控制电路设计
继电器控制电路为输出模块,单片机将环境参数处理后控制继电器动作,继电器模块与电动窗帘的外部控制接口连接,从而实现对窗帘的控制,其中电动窗帘内部有自己的控制器。控制电路设计图如图6所示。
图6中KM1端与单片机的I/O口连接,Q1、Q2两个三极管组成达林顿管。将前级Q1三极管的发射极与后级三极管的基极相连,组成达林顿管是为了提高I/O的驱动能力。单片机I/O只需提供一个较小的驱动电流就能使Q2三极管进入饱和状态从而使得K1继电器吸合,控制电机正转打开窗帘。同样,当KM2端得电使K2继电器吸合,控制电机反转关闭窗帘[6,7]。
5 系统软件设计
整个系统由单片机STC12LE5A60S2为控制核心,多传感器信息融合,组成检测单元,提高系统描述环境的能力。继电器模块与电机组成执行单元,根据获取的环境信息,有效、完整、可靠地完成了窗帘开关动作。使用单片机C语言编程和Keil uV ision2编译器软件,采用模块化设计思路,即分模块设计,有利于程序的调试和后续的维护升级。程序设计思路如图7所示,通过带触摸TFT液晶屏设置窗帘早晚开关时间,并显示环境参数,窗帘根据设定的时间定时开关窗帘。白天的空气质量、PM2.5值、温湿度和光照度四个参数,只要其中一个超标,都会导致窗帘无条件关闭(与关系),只有都不超标时才打开窗帘[8,9]。
图6 电机控制电路
图7 程序设计思路
6 系统测试
图8 部分传感器和控制盒外壳
采用轻质龙骨搭建窗帘的承重架,支撑传动箱和电机。采用硬质铝合金板材制作触摸屏外壳和各传感器支撑架。经过焊接完成电路板的调试,在电路各处电压处于合理值范围内进行软件的编程调试,测试效果如图8所示[10]。
7 结束语
本设计研究具有环境检测功能的自动窗帘控制系统,以单片机为核心,通过I/O端口控制继电器,实现与电动窗帘外部接口的连接,并配以TFT液晶触摸屏和一系列环境参数检测装置以及在系统软件程序协调下实现对电动窗帘智能化、人性化的控制。整体结构简单,成本低廉,安全可靠。使得电路具有较高的可靠性和稳定性,且结构简单、操作方便、高人性化、高智能化和低功耗的优点。能够更好地贴近普通用户。
本设计为省级大学生实践创新训练计划项目,并申请了国家实用新型专利。该项目在一般窗帘的基础上进一步研究,将环境参数融入到设计理念中,采用了柔性化设计思维,用户可以方便地调整各项参数,提高了系统的人性化。同时本控制器还可与现有市场上的电动窗帘外部控制端口连接,使得原本的手动电动窗帘改变为自动控制,比起一整套家居智能化系统,本设计具有成本低、安装方便、更适合企事业单位。未来将在现有研究成果的基础上,升级微处理器处理能力,提高人机界面的友好度,进一步优化操作。
参考文献
[1]王春武,刘春玲,姜文龙,等.基于单片机的无线智能窗帘控制器的设计[J].吉林师范大学学报:自然科学版,2010,31(1):93-95.
[2]魏立峰,王宝兴.单片机原理与应用[M].北京:北京大学出版社,2006.
[3]徐爱钧.单片机原理与应用——基于Proteus虚拟仿真技术[M].北京:机械工业出版社,2010.
[4]海涛,李啸骢,龙军,等.ATmega系列单片机原理及应用—C语言教程[M].北京:机械工业出版社,2008.
[5]康华光,陈大钦.电子技术基础(模拟部分)[M].北京:高等教育出版社,1999.
[6]陈晓燕,庞涛,廉若鑫.基于MCU的多机通信智能窗帘设计[J].测控技术,2012,31(6):76-78.
[7]夏军,唐民钦.基于Zig Bee技术的智能窗帘控制器设计[J].广西科学院学报,2014,30(1):4-7.
[8]钱云,郑舒予,秦雷.基于ATMEGA16单片机的智能窗帘控制系统设计[J];微计算机信息,2009,25(10):24-25.
[9]孙利新,王阿川,张亨,等.基于视觉手势识别技术的智能窗帘研究[J].微型机与应用,2012,31(20):48-50.
