砖混主体劳务承包合同

砖混主体劳务承包合同（推荐7篇）

砖混主体劳务承包合同 篇1

发包单位：潍坊市启顺建设工程有限公司

承包单位：

为确保我公司所承建的瑞泰〃龙达庭院10#、11#宿舍楼工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况及工期

1、工程名称：瑞泰〃龙达庭院10#、11#宿舍楼

2、工程地点：利民路西侧

3、结构类型：砖混结构

4、建筑面积：10#楼4000㎡，11#楼4000㎡

5、工期：年月日至年月日

第二条承包范围和工作内容

1、图纸所包括的主体工程所有模板、钢筋、混凝土、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、脚手架等一切人工、小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。

2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊（包括砼料斗）、物料提升机、砼泵、泵管、搅拌机、振动棒、双轮车，其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。

3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，砼养护和保温使用的覆盖材料由乙方提供。

4、模板分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的双面胶带、电焊条、切割片等一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供钉子、铁丝、剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC管。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车。

5、钢筋分项承包内容包括施工图纸中所有的钢筋制作、绑扎及本工程主体

结构施工所需要的除直螺纹机械连接套丝的其它全部钢筋分项工程，同时必须用自备的对焊机对废、短料及时对焊利用。甲方只提供钢筋绑扎使用的扎丝，其余材料由乙方自供。、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护、预埋拉结、吊环制作安装，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆、外架避雷筋连接，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施。

7、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。

8、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补及后浇带砼封闭工作。

9、塔吊工由乙方配备。

10、甲方负责轴线、标高控制，乙方派1-2人配合。

11、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。

二、分项验收标准

1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，如发生模板位移胀模，则每处罚款50元，大面积的每处按200元/M2罚款，并承担凿补的材料费、人工费。

2、钢筋工程验收标准：每次验收必须一次性通过甲方、监理单位验收，反之为每次处罚500-1000元。

3、砼验收标准：砼结构出现蜂窝、麻面每处罚100元，空洞每处罚200元，楼层面、上翻梁面处理不佳，每层罚500-1000元。

4、施工中甲方提出整改工作，乙方必须迅速、及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整改，甲方有权罚款或中止合同。

三、机械、工具、材料管理

1、施工中做到“大材大用、小材小用、废材利用”的原则，严禁浪费周转材料。新板材取料，必须审批，违者罚款。

2、周转钢管不得随意切割，方木、竹胶板、钢管、扣件、脚手板严禁随地

乱扔，对每施工层或阶段管理不善、保养不好的，甲方有权进行处罚（如：隐蔽分项工程验收时，甲方发现未清理的钢管、扣件等，将对乙方按物品价格、数量处以10倍的罚款）在乙方当月工程款中扣除。

3、楼层模板支好后，及时清理完毕交下道工序作业，不得将多余的钢管、木模、扣件留在楼层。

4、砼泵管、泵管扣件、砼泵车在每次砼浇捣后应及时清理干净、及时归类、堆放整齐。每次砼浇捣后不得发现有钢管、扣件及其它非预埋件浇在砼里面没有及时清理。每次使用后的通道板等必须集中堆放整齐。

四、结算方式

1、甲方以劳务承包方式把承包范围和工作内容承包给乙方，按建筑面积每平方米综合单价 98 元/㎡,地下室顶板按 50元/㎡,阁楼面积按准层建筑面积×1.2系数计算。

2、甲方对乙方工期进行处罚，年月日及之前不能封顶，每栋每天罚款元，年月日前不能通过主体验收，每栋每天罚款元。

五、付款方式

1、本项目按照进度节点的方式支付，每两层主体完成拨付工程量的80%，主体验收后拨付工程量的90%，工程竣工验收后付至95%，余款自工程竣工验收起一年内无息付清。

2、乙方半途自动退场或中止协议退场，按完成产值80%结算退场。

3、严禁乙方将本工程款挪作其他工程使用，甲方在每次拨款前，有权了解工人每月工资支付情况，也有权利将工资直接发放到工人手中。

4、绝不允许出现农民工上访事件。

本协议一式两份，甲乙双方签字后生效。

砖混主体劳务承包合同 篇2

发包人是指在协议书中约定, 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。所谓合法继承人是指因资产重组后, 合并或分立后的法人或组织可以作为合同的当事人。

(一) 发包人的主体适格要求

首先, 发包人应当具有工程发包主体资格。根据建设部、国家工商行政管理局关于印发《建筑市场管理规定》的通知 (建法1991年第798号) 规定:发包建设项目的单位和个人 (以下统称发包人) 应当具备下列条件:是法人、依法成立的其他组织或公民;有与发包的建设项目相适应的技术、经济管理人员;实行招标的, 应当具有编制招标文件和组织开标、评标、定标的能力。不具备最后两项条件的, 须委托具有相应资质的建设监理、咨询单位等代理。发包工程勘察设计, 除以上条件外, 还须具备下列条件:设计任务书已经批准;具有工程设计所需要的基础资料。工程施工发包除符合发包人的规定条件外, 还须具备下列条件:初步设计及概算已经批准;工程项目已列入年度建设计划;有能够满足施工需要的施工图纸及有关技术资料;建设资金和主要建筑材料、设备来源已经落实;建设用地的征用已经完成, 拆迁已符合工程进度要求。对非房地产开发项目而言, 并不存在发包人的房地产开发资质问题, 但对房地产开发项目而言, 其发包人应根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》和建设部《房地产开发企业资质管理规定》的规定具备相应开发资质。

其次, 发包人应具有相应的支付工程价款能力。发包人按照合同约定支付工程价款是履行合同的最主要义务, 也是发包人具有民事行为能力的直接体现。根据建设部令第91号《建筑工程施工许可管理办法》规定:建设资金已经落实是办理《建筑工程施工许可证》的必备条件, 建设工期不足一年的, 到位资金原则上不得少于工程合同价的50%, 建设工期超过一年的, 到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明, 有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

(二) 发包人为法人分支机构的主体资格分析

根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见 (法发[92]22号) 40、41条规定, 笔者认为:法人依法设立并领取营业执照的分支机构可以作为民事诉讼的当事人, 即具有合法的发包人资格。但法人非依法设立的分支机构, 或者虽依法设立, 但没有领取营业执照的分支机构, 以设立该分支机构的法人为当事人, 该分支机构不具有合法的发包人资格。

(三) 发包人为政府职能部门的主体资格分析

政府职能部门为政府处理具体事务的机构, 如果具有指合法成立、有一定的组织机构和财产, 可以作为发包人。一般来说, 县级及以上政府的职能部门, 可以作为发包人;但乡镇政府的职能部门没有独立财产, 对外不能独立地承担民事责任, 不能作为发包人。

(四) 发包人为内部机构的主体资格分析

内部机构对外发包工程签订合同有两种情形:一是内部机构以法人名义签订合同, 法人明知而不反对, 若无其他违法情节, 可以认定合同有效;内部机构未经发包人事先授权又无事后追认, 亦不能构成表见代理的, 合同无效。二是以内部机构签订合同, 法人明知而不表示反对并准备履行或者已经开始履行合同的, 可以认定合同有效, 其他情况 (法人不知道、反对、不准备履行) 认定合同无效。当然, 双方当事人对合同效力不提出异议的, 可按合同有效处理。

(五) 发包人为临时机构的主体资格分析

对于临时机构对外发包工程合同的效力, 应审查临时机构是否是行政机关正式发文成立, 有一定的机构、办公地点、财产和职责, 并在授权的范围内签订合同, 具备以上条件并符合其他条件的, 认定合同有效, 否则合同无效。

(六) 发包人为筹建单位的主体适格分析

新筹建单位依法经过工商登记或者其他核准登记, 认定其对外发包有效。未经登记或者登记正在申请中, 可以根据实际情况, 确认是否具有民事行为能力来判断合同的有效性。

(七) 发包人为无处分权人的主体资格分析

《合同法》第51条的规定:“无处分权的人处分他人财产, 经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的, 该合同有效。”无处分权的发包人不是以权利人名义签订合同, 权利人与无处分权的发包人之间不能形成委托代理关系。权利人的追认仅是补正无处分权人处分权的瑕疵, 并使合同确定地发生效力, 但这只意味着追认使无处分权人事后获得了合法的授权, 合同主体并未变更, 合同当事人仍然是无处分权人与相对人, 不能使非合同当事人 (即权利人) 成为合同当事人。所以, 无处分权的发包人可以通过取得权利人的追认, 成为合格的发包人。

二、承包人的主体资格分析

(一) 承包人的主体资格要求

承包人是指在协议书中约定, 被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。在我国, 对于建设工程承包人实行严格的市场准入制度。

首先, 承包人应具有建设工程承包主体资格。承包人必须在自身拥有的资质等级许可的业务范围内承揽工程。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 (法释[2004]14号) 规定:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的, 认定无效。

其次, 承包人必须是被发包人合法接受的当事人。《建筑法》第22条规定:建筑工程实行招标发包的, 发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位, 如果建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的, 发包人所接受的承包合同无效。由于工程的性质不同, 承包的范围不同, 经过约定或业主的允许, 承包人可以把有的专业工程或者部分工程分包给具有相应资质的分包商, 但是建筑工程主体结构的施工必须由施工总承包单位自行完成。

(二) 承包人为法人分支机构的主体资格分析

在我国, 承包人具备有资质和注册资本的条件只能是法人单位。所以, 承包人为法人分支机构所签订的建设工程承包合同一般无效的, 但符合资质条件的法人明知而不表示反对并准备履行或者已经开始履行合同的, 可以认定合同有效。

(三) 工程总承包企业的主体资格分析

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托, 按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行 (竣工验收) 等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责, 可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。工程总承包企业虽然仅具有工程勘察、设计、施工、设备采购代理中的部分资质, 但由于利用分包企业的资质就具备了全部资质的要求, 并发挥自己参与总承包项目管理的优势, 所以是《建筑法》第24条提倡的承包行为, 其签订建设工程承包合同的主体是适格的。

(四) 挂靠承包的主体资格分析

通常认为, 挂靠承包违反《建筑法》第26条第二款强制性规定, 认定合同无效。笔者认为:如果被挂靠企业在工程施工中提供一定的人员、管理或技术支持, 意味着被挂靠企业已经对工程质量、管理负起责任, 在一定程度上履行着施工企业的合同义务, 就应认定挂靠承包的施工合同有效;反之, 如果被挂靠企业仅仅向挂靠人收取“管理费”、“挂靠费”, 并未在施工中提供管理或技术支持, 并未对工程施工质量进行监管, 则属于出借资质让他人承揽工程, 应依法确认其与工程发包方签订的施工合同无效。

(五) 联合承包的主体资格分析

《建筑法》第27条规定:“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程, 可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的, 应当按照资质等级低的业务许可范围承揽工程。”《招标投标法》也存在相似的规定。但是, “联合共同承包”在国内的建设工程实践中比较少见。根据现行《建筑法》和《招标投标法》关于联合共同承包人, 并不符合《民法通则》所规定“法人型联营”, 属于《民法通则》第52条、第53条规定的“合伙型联营”, 建筑法律、行政法规对联营施工是许可的。

(六) 企业内部承包的主体资格分析

内部承包, 一般表现为以总公司或母公司的名义对外承揽工程, 具体施工和现场管理由下属的分公司或子公司来经营完成。内部承包中发包方与承包方除具备平等民事主体间的合同关系外, 还应存在一个上下级间行政隶属上的管理关系。内部承包实际上是建筑企业的一种内部经营方式, 是明确总公司或母公司与分公司或子公司权利义务关系而进行的分工。分公司或子公司因工程对外所发生的民事行为, 实际上是代表或代理总公司或母公司所履行的职务行为或代理行为, 则由此而产生的民事权利、义务都应由总公司或母公司承担, 建设工程承包合同承包的主体并没有转移给分公司或子公司, 并没有违反法律强制性规定的情形, 应认定合同是有效的。

(七) 企业内部承包经营责任制合同的主体资格分析

建筑业企业施工力量不足时, 可以外聘其他建筑业企业或社会上赋闲的施工班组或施工人员, 与其签订聘任合同, 并签订企业内部承包经营责任制合同, 明确双方的权利、义务, 由其完成约定的施工任务, 并在施工中对其实施质量、安全、价款结算等方面进行监管。实行企业内部经营责任制施工是企业的内部行为, 建设工程承包合同承包的主体并没有转移给别人, 不属法律规定的违法分包, 应认定合同是有效的。

应当指出, 在合同实际履行中, 如果承包人与实际施工人签订的《内部承包经营责任制合同》承接了承包人与发包人所签订的《建设工程施工合同》的全部权利义务, 而且从中收取最低利润后将《建设工程施工合同》的风险责任全部转嫁给实际施工人, 工程项目的利润盈亏归实际施工人, 施工队伍、施工生产经营费用由实际施工人自理。故实际施工人与承包人之间所签订的《内部承包经营责任制合同》性质应为挂靠性质, 承包人将工程转包给实际施工人属于违法转包, 该合同应属无效。

三、签订建设工程承包合同的注意点

综上所述, 建设工程承包合同的主体不适格, 其签订的建设工程承包合同无效。所以, 当事人签订建设工程承包合同时应注意以下几点:

第一, 为维护己方的合法权益, 合同签订前必须审查双方的主体资格是否适格, 确保合同的有效性。

第二, 合同履行过程中, 一切合同组成文件的传递、签署必须由合格的主体办理。委托人及代理人的行为必须满足合同约定的授权, 最好得到合格主体的认可。

第三, 发包人企图利用合同无效免除支付工程款的义务将得不到支持, 相反发包人有过错的, 其应承担相应的责任。

第四, 承包人主体不适格, 应承担无效合同的不利后果。但在工程质量合格的基础上, 承包人合法的利益将得到保障。

参考文献

[1]、建设工程施工合同 (示范文本) (GF-1999-0201) [Z].

[2]、刘京柱.建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究[EB/OL].http://es-say.148365.com/12691p7.html, 2004-05-21.

劳务承包合同 篇3

劳务合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方在平等自愿的基础之上，根据《合同法》相关规定，就乙方为甲方提供劳动服务，经协商一致，现达成以下条款，以资共同遵守。

一、劳务内容及范围：

二、工作时间及地点：

三、劳务费用及结算

1、劳务费用：

2、结算方式：甲方按月对乙方在该月度内所完成并实际验收合格的劳务进行结算，隔月支付乙方劳务费用。

四、劳务期限：乙方劳务期自＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

五、双方权利和义务

1、甲方有权对乙方劳务进行监督检查，提出合理化建议，并通过公司管理制度和考核机制来约束和评定乙方劳务质量；

2、甲方应按约定足额支付给乙方劳务费用，不得无故拖延、拒付；

3、甲方可视具体情况免费为乙方提供基本住宿条件；

4、乙方应严格遵守甲方各项标准，依照甲方相关要求，按时、保质保量完成各项工作；

5、因乙方原因给甲方造成损失的，乙方负赔偿责任；

6、合同期间，乙方应服从甲方统一管理和调派，保证随叫随到；未经甲方允许，乙方不得私自离岗或无故不到；

7、乙方须严格执行安全责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全事故发生；

8、甲乙双方之间为劳务雇佣关系，甲方与乙方及乙方人员之间不存在劳动关系，相互不履行劳动关系权利和义务。

六、劳务验收标准：符合甲方规定及实际要求，并达到双方约定劳务标准。

七、违约责任

1、乙方劳务不符合约定标准和要求的，甲方有权要求乙方进行整改；整改不满意的，甲方有权单方面解除合同；

2、合同期间，若乙方出现私自离岗、无故不到及其他违反合同约定之情形，且经甲方口头警告仍不改正的，甲方有权单方解除合同，并扣除乙方1个月劳务费用。

八、纠纷及争议处理：因履行本合同而发生争议的，由双方友好协商解决；协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、经甲乙双方协商一致，可解除本合同；

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至权利义务履行完毕时自动终止；

3、本合同未尽事宜，可由双方协商签定书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力；

4、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

委托代理人（签字）：身份证号：

年月日年

钢筋劳务承包合同 篇4

甲方： 建设集团有限公司 项目部（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。第一条 承包要求及方式 1、工程名称： 2、工程地址：

3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。

4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。（1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将 制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁；（2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。

（3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品 运输；（4）合理利用钢筋、废钢材及时清理；（5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作；（6）浇捣混凝土时看钢筋；（7）施工过程中所发生的杂工；

（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理

人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失；（9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建 筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收；

4、承包工作要求

（1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。

（2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。

（3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。

（4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。

（5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。否则予以重罚款。发现浪费每次罚款500元，严重浪费罚款5000元。乙方必须及时改正，如果不思改进甲方有权终止合同。工程量按70%结算。（9）保证施工内容达到规范要求。

（10）加强现场安全文明施工，做到工完清场，搞好成品保护工作，遵守公司和项目经理部得各项规章制度。

5、承包价格

甲乙双方决定按建筑面积 元/㎡为包干价，以上价格包人工、包质量、包进度、包安全、包现场文明施工、包验收的综合单价。

6、工程款支付方法：

（1）乙方进场后，6#楼、5#楼完成正负零（含正负零）并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，工程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的 20%。竣工验收合格后，完成细部整改后甲方支付乙方剩余工程款。

（2）地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后，15日内支付完成工程量的20%，幼儿园主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，幼儿园主体验收合格后15日内支付完成工作量的20%，竣工验收合格后，完成细部整改，甲方支付乙方剩余工程款。（3）每次支付乙方工程款时扣除罚款和乙方合同违约的违约金，罚款和违约金由项目部管理人员开出，注明罚款和违约金原因，并通知乙方。不需乙方签字认可直接生效。

（4）乙方竣工结算，工程量的确认。必须由项目部计算，并审核乙方提供的计算书，对施工现场图纸中有但实际乙方未做的部分工程量不结算。（5）乙方每次申请工程款时，必须采用甲方提供的申请表，乙方必须填写完成合格的工程量，并报项目部每个管理人员签字。乙方申请工程款的工程量必须合格，甲方认为乙方完成的工程量需整改的乙方必须及时整改，如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的产品才具备申请工程款的条件。每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款。乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进。

（6）甲方支付乙方工程款，乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表，并由甲方进行监督发放民工工资，每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资，乙方不得挪做他用，如乙方不能保证工程款支付工人工资，甲方可以直接将工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任，因乙方原因造成社会舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为，甲方将处以乙方5-10万元罚款（从工程款中扣除）第二条 工期 1、5#楼、6#楼基础承台钢筋工1个工作日，基础柱钢筋工

为1个工作日，平正负零为钢筋工5个工作日（正负零以下木工钢筋工泥工工期为15天）。第一层（5.5m处为木工钢筋工泥工工期9个工作日，第二层为木工钢筋工泥工工期6个工作日，标准层每层钢筋工1.5天做好现浇板钢筋安装工作，每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为4天，如乙方未完成规定的工期，甲方有权处罚乙方。（整天大爆雨天可顺延，雨停或小雨不顺延工期）。

2、地下室分四段施工，每段基础承台钢筋工1个工作日，篇二：钢筋劳务承包合同

合同名称 钢筋制作及绑扎劳务承包合同 合同编号 ntrj-dy--劳务-执行日期 年月日 修订日期 2010．6 钢筋劳务承包合同

工程总包单位：(以下简称甲方)工程劳务单位：(以下简称乙方)身份证号码： 住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明、含直螺纹加工、含扎丝、含二次结构钢筋、含植筋料加工、含小型机具设备（详见材料管理部分相关表述）。1）无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

2）本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。

3）如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。

五、承包范围：

1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的所有钢筋分项工程的施工。

2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋班组完成的工作。3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在 200 元以内不另计工程款，超过 200 元按实际工程量计算。

4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。

六、承包内容： 包含并不仅限于：

1）钢筋机械机具装车、卸车、场内运输、安装、挂牌、使用管理、清洁卫生、保养等。2）进场钢筋下车，按不同品种、规格、型号堆放，做好标识。

3）钢筋加工制作，场内运输，绑扎成型、除锈、清理及验收，包括钢筋网、钢筋预埋件（制作）、拉结筋；制作、养护砂浆垫块；底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接； 4）废料集中堆放整齐，钢筋操作场地的清洁卫生。

5）钢筋翻样及甲方与业主竣工结算钢筋用量的审计核对工作（审计需要的资料）等。4）配合甲方人员做好试验取样送检。

5）浇捣混凝土时安排专人（不少于2人）值班，确保保护层检测的合格率。9）与各工序工种之间的配合协作。

10）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。

七、质量标准：优良，按照国家及地方有关规定及验收标准进行验收。

1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，劳务工资按照80%结账。

八、安全文明标准：东营市安全文明工地

1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。

2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。

3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，违章操作及酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。

4）乙方需指派一名人员，每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10 天，具体服从甲方安全员的安排。

九、进度指标：

1）乙方进场时间定为20 年 月 日，退场时间为20 年 月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。

2）标准层施工时间为 天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。

十、材料管理

1）乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划（误差不超5%），包含钢筋、铁件等，附钢筋翻样明细，铁件计算明细。

2）乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划（误差不超2%），经甲方审核后，安排统一供应；因计划提交不及时或者误差较大，导致材料供应不及时，造成其他班组窝工或者工期拖延，相应窝工补偿和损失由乙方承担。

3）乙方领用材料，必须办理领用手续，若无领用手续，擅自使用甲方任何材料，罚款500元/次；乙方每月领用生活费时，需提交当月材料领用、耗用、结余明细，经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认，交由财务留存；乙方办理竣工结算时，需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标，损耗超过1%时，超出部分由乙方承担。

4）乙方自配工具：钢筋调直机、钢筋弯曲机、切割机及500元以下的小型机具设备；乙方包辅助材料：扎丝、切割片等；手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、电焊手套、面罩等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。甲方提供机械：对焊机、切断机、电焊机，日常维护及修理由乙方负责。

5）甲方提供乙方住房并安装电表，乙方按甲方指定房间入住，每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度，超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收，如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。

十一、工程进度款及结算方式 1）付款方式：

① 乙方人员在进场当月（30天内）生活费自理，甲方不提供任何借支；② 乙方实际出勤在25天以上的人员，每人每月发放800元生活费，乙方每月在15日之前上报出勤人数和工人生活费发放明细表，甲方审核后于16日发放给乙方，并将发放明细表张榜公示；当月罚款作为预支，由乙方确认计入乙方已付款中。

③ 跨工程在年终结算时，按实际工程量付至90%工程承包款；春节后，在承包项目主体结束，人员退场后付至80%；主体工程验收合格付至90%，待工程竣工验收合格后付至结算值的95%。④ 余结算造价的5%作为保修金，在工程竣工期满一年后30日内无息支付。2）结算方式：

① 主楼建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算（外保温部分不含在内），地下室和主楼基础按照实际吨位计算；

② 材料使用损耗超过1%以上，超出部分由乙方承担，从结算款中扣减； ③ 承包单价中包含与钢筋工程相关的一切可预见及不可预见的零工，如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单，不予计费；

④ 在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足，影响工程的质量及进度，甲方有权随时给予清退，乙方在接到通知后必须2日内全部清退完毕，不得影响后续施工队的工作，否则承担由此产生的一切后果，并自愿将完成工程量按照80%结算。

十二、甲方的权利和责任

1）项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

2）对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

3）在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，如不符合要求，甲方有权随时辞退或调换人员。

4）编排工程进度计划，提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。5）向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。6）向乙方提供宿舍、用水、用电。

十三、乙方的权利和责任

1）指派一名负责人，一名质安员一名钢筋翻样，三人必须每天吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会，项目部给予考勤，考勤不到每天以旷工处理扣200元/人，在当月工程进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议，不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。乙方负责人应随时保持与甲方的联系，禁止关掉手机，保证随叫随到，否则，每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。

2）乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张，并将各种证复印件，按花名册顺序排列，交项目部登记备案，办理工作卡，每张10元，退场时退场还5元，甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议，副本由工地办公室存档。

3）熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工段放线定位工作，并确定准确。

4）服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理，否则按规定处罚，罚金在当月进度款中扣除。

5）乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成，甲方可自行安排其它人员进场施工，所花费的一切费用，以双倍计算在乙方当月进度款中扣除。

6）乙方对本班组的安全生产负责，进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的事故和损失，一切费用由乙方承担。

7）乙方应执行甲方关于文明施工有关规定，做到谁施工谁清理，随做随清，工完场清，材料堆放整齐。如乙方拒不按时清理的，甲方指派第三方清理，按照100元/工从乙方结算值中扣减，无需经过乙方确认。

十四、履约保证

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元，并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十五、其它

1）其它未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。

2）本合同双方签字，收到足额的履约保证金后生效，工程完工后自动失效。篇三：钢筋工程劳务分包合同(改)建筑工程劳务承包合同(钢筋分项工程)甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证本工程的质量、安全、施工进度，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程工期： 日（其中主体砼结构工程断水日期最迟为 2010 年 月 1 日），过程施工进度按甲方的施工进度计划为准。

四、承包的工作内容：

甲方将承接工程的钢筋分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成，其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下：

1、按施工图纸设计要求（含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单）、现行标准规范和甲方有关安全技术交底、作业指导书的要求进行钢筋分项工程的施工。

2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要设臵的以及二次结构的柱、梁、板、压顶、水平带的钢筋）的各种钢筋的翻样、调直、切割下料、制作、焊接、攻丝、安装、预留预埋、校正（含基础结构钢筋），浇筑砼时的护筋、施工所需的各种垫块的制作安装。

3、施工现场钢筋成品、半成品的多次转运，将施工所需的各种材料采用人力或机械转运至作业地点。

4、钢筋制作、安装项目中所用的全部扎丝、焊条及其它辅材均由乙方自行采购并承担全部费用，材料必须满足设计及规范要求；自备钢筋调直、切割下料、制作、安装、焊接需用的所有机械设备（电渣压力焊应包括焊

1、本合同总工期从 年 月 日至 年 月剂）及其附属设施、工具用具，并承担其维修、租赁及材料费用。如有机械连接，由甲方提供连接件及技术指导、加工机械，由乙方负责制作安装，并自备必需的工具用具。

5、乙方应配备具上岗证的钢筋施工管理人员，并严格按照工程施工图、含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、现行标准规范的要求编制钢筋下料表，提前两周向甲方提供三份完整的钢筋配料表，经甲方审核后返还二份给乙方作为制作安装的依据。每月15日前，乙方必须将下月的钢筋使用计划报至工长签字后送甲方材料部门，并对其准确性负责。

6、按甲方要求对现场施工余料的清理、回收，并负责对余料的修复和二次利用。

7、施工操作过程中必需的钢筋加工房的搭拆、操作平台和施工通道的搭设拆除。施工现场的成品、半成品堆码时堆场设施的安拆。

8、安全文明施工及环境保护：（1）、安全文明施工严格按《jgj59-99》标准执行，安全标语、安全警示、标识齐全、明显，生产区、生活区的场地保持清爽、清洁，材料堆码整齐、设备放臵有序，达到市级文明施工现场标准。（2）、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。施工噪声、扬尘必须控制在政府规定的标准内。（3）、乙方承担按《jgj59-99》标准进行安全文明施工所需的人工费和合同约定应该承担的材料费（包括安全劳保用品），必须保证施工期间施工区域达到现行安全文明施工的要求。

9、乙方承担的其它工作内容及费用：（1）、配合水电安装、门窗制作安装、玻璃、楼梯栏杆扶手及其它各相关专业分部分项工程的施工并承担所有的配合费用。（2）、因施工需要应采取的施工措施等费用。（3）、各工序之间、各工种之间的协调配合及施工现场的成品保护。（4）、自备足够的施工必需的机械设备（除塔吊以外的所有钢筋制作安装的机械设备）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具、机械设备、清理、维护和分类堆码。（5）、各工序完工后及时将各楼层内的机械设备、施工余料、建筑垃圾分类清理、堆码，并吊、转运至甲方指定地点，做到工完场清。因乙方造成的污染须由乙方负责清理干净。（6）、施工过程中各种施工措施及安全措施的实施并承担费用。（7）、配合施工现场试验、检验的人工费用。（8）、确保施工操作层上下畅通方便。（9）、自备各种机械设备及其附属设施、防护设施并承担相关所有费用。(10)、承担各种自备机械设备的租赁和维护修理费用。

(11)、承担施工现场的安全文明施工发生的费用，必须保证施工期间自身施工区域内达到现行安全文明施工的要求。

(12)、在乙方的下道工序发现存在问题后，乙方应积极整改，保证下道工序的顺利施工；同时，如果因为乙方的原因给甲方或其他施工队伍造成损失的，由乙方据实赔偿给甲方或其他施工队伍。

(13)、乙方必须配合甲方在工程竣工验收和移交期间的相关工作，对发现的乙方施工范围内的工程质量问题或其它问题积极组织整改。

(14)、工程未交付建设单位之前，乙方负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

(15)、工程质保期期间，如出现存在质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场及时处理，发生的所有费用由乙方承担。

五、工程质量：

1、乙方必须严格按甲方提供的施工图、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、甲方有关技术交底、作业指导书和业主、监理、甲方现场技术人员的要求施工。

2、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合现行国家施工质量验收规范和质量检验标准，应杜绝质量通病的发生。

3、工程质量目标： 一次性验收合格。

六、劳务合同承包方式、价款、保证金及劳务款中间支付、结算、付款：

1、承包方式：

乙方承包该工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。

2、计量、计价方式：

劳务费价格依据施工图纸、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、作业指导书及“工程范围”所包含的所有工作范围和内容，钢筋制作绑扎等全部内容，计量以甲方审核后的钢筋料表作为最终结算依据，计价按每吨 460元包干。零星借工，签证用工按普工每工日 70元，技工按每工日 90 元结算。（以上包干单价包含：建筑施工劳务费、风险费、不可预见费、施工措施费、安全措施费、安全文明施工费、优质结构施工措施费、本工程其他专业施工配合费、政府规定的劳动者的劳保、福利、医疗、高温补贴等费用、机械设备和工具用具的使用费和维修费、乙方的各级管理费、利润、税金以及本合同第四条“承包的工作内容”中所产生的各种费用）。

3、保证金

乙方与甲方签订劳务合同后7天内一次性向甲方缴纳工程质量保证金人民币 0 万元（大写： 0 万元整）。

4、中间支付：

(1)、劳务费支付方式：

每月25日，甲方按乙方当月实完工程量结算，次月20日前按完成量的 80 ％付款。乙方当月劳务费在扣除“代扣费用”后以转帐支票的形式付至乙方的银行帐户上。付款时乙方出具建筑安装专用发票，并承担相关税费。乙方的预结方单，须经甲方项目工长、质检、安全、劳资、预算、财务人员验核，项目经理签字后报公司审批完毕作为财务支付的依据。乙方实完工程量算法按形成钢筋砼构件所需的钢筋净用量以吨位计算；同时，以钢筋砼构件钢筋净用量作为结算工程量(钢筋损耗不计工程量)（以竣工图为依据计算）。经甲乙双方认可，根据施工现场的进度情况，以乙方实完工程量计算支付劳务费。

(2)、代扣费用：材料及工具用具调拨费、借款、生活费、违规违章处罚、床位费、暂住证费及其它行政事业性收费等费用由乙方承担，由甲方代扣。

5、质保金的预留：

a、根据国家关于建筑工程保修的有关规定，乙方自工程竣工验收并移交建设单位之日起，负责对本工程免费保修，保修期为 2 年。乙方向甲方绩纳的工程质量保证金按其劳务总价款的 1.5% 预留。b、保修期内乙方应在接到甲方发出修理通知书24小时内派人维修，否则甲方自行组织人员维修，所产生的费用由乙方承担。

c、如果保修期间工程发生质量缺陷，确因乙方原因造成，则由乙方自行修复。若因建设单位使用不当造成的损坏，乙方应积极维修，并承担人工费，材料费由甲方承担。

6、劳务费用结算：

主体竣工验收合格后1个月内双方同办理劳务结算手续，竣工验收后甲方向乙方支付“结算劳务金额×98.5%-累计已付款-代扣费用”，即支付至结算劳务费总金额的98.5%，余下的1.5%作为质量保证金。

7、保证金的退还

主体工程断水后30天内，甲方退还乙方保证金人民币 万元，保证金均不计息。

七、双方责任：

建筑劳务承包合同 篇5

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，协议如下：

一、工程概况：

1、工程名称：奉节县凤凰山健身梯道一标段

2、工程地点：重庆市奉节县

3、工程规模：XX㎡，框架结构。

二、承包方式及范围：

1、承包方式：包人工、包机具、包工期、包验收，乙方自行提供乙方承包范围内所使用的一切机具、设备、移动电缆。

2、承包范围：本项目工程施工图及设计变更中所包含的所有模板工程、脚手架工程、安全防护工程、砼工程。

3、乙方提供的辅料：对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、pvc套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。（结算单价中已包含本项所有内容，结算时不再计费）

4、乙方的辅助用工：（1）配合甲方分墨放线、施工管理及复查；（2）搭拆四口五临边、人行通道口安全防护棚；（3）周转材料的维护、保管；（4）卸料平台安装和拆除；（5）结构尺寸误差20mm以上的剔打；（6）不同砼标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断；（7）刷脱模剂。（8）外架标杆刷漆。（9）水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除；（10）外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设；（11）乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运；（12）爆模后的砼清理干净后重复使用；（13）楼层泵管加固，地锚埋设；（14）天棚望板砂磨；（15）管道安装、拆除、楼层除渣，做到工完、料尽、场地清。

5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管，如有遗失或损坏甲方概不负责。

三、工程工期：

乙方必须在60天内完成七星楼主体工程施工，45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工，二次结构施工工期以满足甲方现场要求为准。（工期计算以乙方进场时为准）

四、工程质量：

合格，力争优良。

施工工艺为木模。

乙方应严格按照施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工，并且各项工序必须通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收，如因乙方原因导致的质量、安全文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥，不严格把好质量关，甲方有权进行罚款和辞退，罚款从乙方当月工资中扣除。

甲方提供的木模板，乙方须按甲方指令进行合理配置，严禁浪费。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置，如有损坏，必须经甲方同意后方能进行更换，如未经许可擅自进行切割木板，甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后，一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内，发现一次罚款100元。

乙方应严格按照甲方开出的配合比配料，严格控制水灰比、坍落度，如在施工中，乙方未按甲方要求操作施工，造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用（含材料费和人工费）损失，由乙方自行负责。

五、结算办理：

1、计算方式：以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。

2、计算单价：有模板部份按综合价160元/m3(砼立方米计算)，无模板部份按综合价50元/m3（砼立方米计算，含塔吊或泵送）。

十一、其他：

1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。

2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

甲方：重庆建工四建奉节县凤凰山健身梯道项目部乙方：

项目负责人：项目负责人：

电话：身份证号码：

电话：

合同签订地点：

防水劳务承包合同 篇6

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和建设工程有关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方本着平等互利友好协商的原则达成如下防水劳务承包合同，双方共同遵照执行。

一、甲方将南充化工园罗家山还房2期全部防水劳务做工承包给乙方，乙方应按质按量完成，试水不漏，且应符合规范要求。

2二、双方协定：本工程劳务价格为：卷材5.00元/m（不含剪力墙），丙纶5.00元/m2。

三、双方约定：甲方按乙方每月工程量支付70%的进度款，余款在工程竣工验收后一并支付。

四、甲方应及时为乙方提供施工作业面及协调与周边及其他施工班组间的关系。

五、乙方应按甲方的要求规范作业，听从甲方对工程质量、进度的安排和管理。

六、乙方应加强安全的管理与监督，如出现安全事故，甲方不承担责任。

七、双方约定在履行合同过程中发生争议时，应协商解决，如协商不能解决时可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、本合同自双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的所有义务后本合同终止。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

劳务承包合同 篇7

甲方：重庆正蓝装饰有限公司(以下简称甲方)

委托代理人：

乙方：重庆畅优劳务有限公司(以下简称乙方)

委托代理人：

甲方承建南川区隆化第三小学校扩建工程项目，经甲乙双方友好协商，甲方将该工程的劳务承包给乙方，双方各施展自己的长处，达到互惠双赢，分别承担责任，特订立如下条约。一经签订，共同遵守，如有违约，违约方承担对方的一切经济损失。

一、工程名称：南川区隆化第三小学校扩建工程

二、工程地址：南川区西城街道办事处长远居委5组

三、工程概况：综合楼的建筑面积3240.05 m2，其中地上建筑面积2959.08 m2 ,地下建筑面积280.97 m2;建筑层数为地上主体4层，建筑高度20.85m;建筑工程等级类别为二类，建筑的耐火等级为Ⅱ级，屋面防水等级为Ⅱ级；抗震设防：6度，建筑结构形式为：框架，建筑物合理使用年限为50年。、校大门建筑面积108.77 m2，建筑层数为地上1层，建筑高度5.4m;

四、工程质量：合格工程

五、工程工期：开工日期暂订 2017 年 6 月 30 日，以甲方通知进场的时间为准，并按甲方通知进场的时间计算工期。

六、承包范围：临时设施、钢筋的制作安装（含二次结构）、混凝土浇筑（含二次结构）、模板制作安装（含二次结构）、砖砌体、内外墙抹灰、屋面工程（含女儿墙）、地面工程、基础孔桩、附属工程等。

七、乙方承包工程内容

1、基础施工：基础孔桩开挖、钢筋制作安装、吊装、孔桩砼浇筑、井圈及桩头破碎；基础地梁模板支模、拆模、垫层浇筑、钢筋制作绑扎安装、砼浇筑、养护。挖机开挖基槽费用由甲方负责；清底、修边、等工序由乙方负责。

回填工程（外墙边线内）回填工程挖机费用由甲方负责、边角整理、收平、夯实、等人工回填由乙方负责；回填工程按计时工签单（技工220/天/人，杂工120/天/人）

3、主体施工：（1）、砼工：

乙方负责小型机具设备、人工费；浇筑砼前的卫生清理、模板湿润、刷脱模剂、浇筑、收边、收平、贴薄膜保温、养护、凿毛、修补、构件养护、工完场清等工作及耗材。（2）、钢筋工: 乙方负责中型机具设备、人工费、钢筋的抽样、制作、绑扎、安装、植筋、焊接、机械连接、成品保护、材料保护、钢筋材料下车、吊运、吊装、转运、包括断钢机、弯曲机、调直机、弯箍机、滚丝机、切割机、焊机、断钢钳、电锤、电线、照明、扎丝、扎钩、手套、筒靴、安全帽、安全带，塑料垫卡、垫块、植筋胶、工完场清等工作及耗材。（3）、木工：

乙方负责小型机具设备、支模、拆模、内脚手架搭设、剪刀撑、扫地杆、人工费、辅材、耗材、内撑、制作、安装、材料下车、吊运、转运、材料保护、堆码、对拉螺杆（止水螺杆由甲方负责购买，人工由乙方负责）、蝴蝶扣、刨木机、电线、照明、手提锯、切割机、套管、铁丝、钉子、扳手、手锤、安全帽、安全带、手套、筒靴、工完场清等工作及材料、辅材、耗材。（4）、外架工：

外架搭设工程及配套工程（如外架搭设及拆除；安全网、踢脚装饰线、软架板挂拆；竹跳板铺拆;外架防护；临边洞口防护；安全通道、卸料平台搭拆等，材料到指定地点码好成堆及材料塔吊范围内的卸料和装车；制作预埋挑架拉环，安装挑杆及拉钢丝绳，外架坠落防护，宣传标语、牌挂贴、钢筋制作棚、木工制

作棚、灰工加工棚的搭拆，按照国家规范、规程所要求的外架和安全防护包含的全部内容。）

4、安全文明施工：

乙方负责安全文明施工管理、施工现场的卫生打扫、清理、材料的有序堆码、建筑垃圾、生活垃圾处理；具体详见安全文明施工管理制度。

5、砌体及装饰装修：

乙方负责小型机具设备、人工费、如：照明、电线、泥水工用的砖刀、尺方、沙板、灰桶、手推车、手套、安全帽、安全带；范围：填充墙砌体砌筑、室内地坪找平、内墙抹灰、钢丝网挂网（钢丝网由甲方负责）、顶棚、屋面盖瓦，外墙抹灰。

6、施工现场乙方管理人员人数：施工员至少1名、安全员1名，必须具备相应的工作能力。乙方应配合甲方施工员、预决算人员做好各个分部检测材料，材料计划，施工放线等工作。

7、施工现场需要抽检材料品种由乙方办理好交到甲方项目办公室，甲方送检。

8、乙方所有人员必须服从甲方现场施工人员的安排和调派，按图施工，按照甲方与建设单位签订的施工承包合同工期、进度，按时完成施工任务。

9、在质保期内的修补工作。

八、甲方负责：

1、甲方供应材料到施工红线范围内。(乙方承担施工红线范围内的转运费)

2、塔吊基础的混凝土及钢筋费用由甲方负责，辅材及人工费由乙方负责；塔吊、指挥人工工资由甲方负责。

4、水、电、排风、消防、室内外井道等土建项目，其它安装工程材料费由甲方负责，安装后吊洞，修补等人工费由谁安装，谁负责修补。

5、本工程主要使用商品混凝土，并混凝土送到各楼层面。二次结构、零星构件(构造柱、过梁、压顶、厨房卫生间翻边等)使用自拌混凝土，由乙方负责辅材、人工费。

6、甲方负责该工程坐标定点、其余放线、抄平、测量等工作由甲方和乙方共同负责。

九、承包单价：

1、承包单价为： 234.00元/㎡（大写）：贰佰壹拾元整；基础地梁以下（含基础地梁）钢筋吊运、制作安装700.00元/t，砼养护浇筑、养护20.00元/m³、模板安装拆除30.00元/㎡（按模板展开面积计算）；地面水磨石：26元/㎡；附属工程根据现场实际情况签证确定单价。

2、面积计算按照建筑面积加坡屋面投影面积的2/3计算（室内连廊、走廊、阳台按全面积计算、）。

3、本合同暂定金额为：3000000.00元整（大写叁佰万元整），具体金额以工程结算为准。

4、乙方收取工程人工费造工资表领取。进场后乙方提取银行私人帐号报甲方，领取工资可采取现金或转私人帐户。

十、工程进度

1、甲方原材料到场的情况下，乙方必须备足辅助材料和技术工人，不能拖延工期，如因乙方的原因造成甲方被业主处罚的，由乙方承担全部责任，乙方不得有异议。

2、工程进度必须按甲方与建设单位签订的大合同一致。

十一、付款方式：

本承包工合同的拨款方式与大合同(甲方与建设单位签订的合同)一致。

1、基础完工且验收合格后、甲方收到建设单位工程款后一星期内支付基础承包价的70%给乙方。

2、主体二层完工后，甲方收到建设单位工程款后一星期内支付负一层、一、二层承包价的70%给乙方。

3、主体完工验收合格后，甲方收到建设单位工程款后一星期内支付三、四、屋面层承包价的70%给乙方。

4、竣工验收合格后支付至97%，余下3%为工程质量保证金。质保期二年，在保修期内甲方通知乙方，如乙方不按时维修，由甲方找人维修，产生的人工费、材料费在乙方质保金中扣除。质保期满后1个月内甲方结清乙方尾款（无息）。

十二、安全责任

1、施工中如出现工伤事故，费用在贰万元以内(含贰万元)由乙方自行负责，工伤费用在超出贰万元以上的费用，保险以外的分别由甲方承担70％的费用，乙方承担30％的费用，以医院的有效发票为依据。

2、乙方人员在进场前，必须先交身份证及时参加工伤保险，由于乙方未及时交身份证的原因导致没能参加工伤保险而发生的安全事故，由乙方自行负责。

十三、甲方要求：

l、乙方进入施工现场后，乙方必须服从甲方现场施工人员的安排和调派，按照甲方与建设单位签订的施工承包合同工期、进展，按时完成施工任务，按图施工，作好竣工验收的准备工作。

2、乙方需自带施工员，严格按图施工，必须服从建设委员会、质监站、建设单位、监理公司等有关人员的现场检查与管理。

3、乙方须配合甲方施工员、预决算人员、资料员等做好各个分部、隐蔽工程的资料签字。

4、施工中，乙方要做到文明施工，节约用料，如造成浪费甲方原材料、质量事故，乙方要按实际赔偿甲方的损失，同时罚款处理(从乙方保证金或工程款中扣除)。

5、乙方在施工过程中，如有违反安全操作及造成质量不合格的，经甲方施工人员及业主、安监部门发现，造成工程返工和拖延工期（因乙方的周转材料、机具、架料不到位和因木工、钢筋工、泥工等做工偷工减料造成的工程返工和质量不合格），甲方将对乙方重罚(罚金)并赔偿造成该工程的一切经济损失。

7、图纸变更增减工程量，按实际发生工程量计算。

十四、违约责任：

1、甲方每拨到一笔工程款后十天内按比例如数拨付乙方。乙方应提前上报进度，待甲方审核后支付，甲方拖欠十天以上，应视为违约，并应承担人行活期存款利息的一倍违约金。

2、如乙方不听从甲方现场管理人员的指挥、安排，不能按工程进度完成工程量，质量、安全不能按规范施工，甲方多次通知仍不改正，视为违约，甲方有权单方面终止合同，以完工程量单价按承包单价的50%结算，乙方无条件接受并退场。

十五、矛盾、纠纷的处理：

1、甲乙双方都要各自教育和管理好自己的工作人员、工人。如出现矛盾，双方各自要教育，带离纠纷现场，本着和谐相处，大家都是为了工作的原则出发，自己妥善解决。

3、坚决杜绝在工地现场大吵大闹的场面发生。

4、较复杂的问题向人民法院诉讼解决。

5、乙方进场后，工程款拨付前，不得以任何理由向甲方索要工程款、生活费、等情况，若因此产生的停工、工期滞后、聚众闹事等一切损失，由乙方负责。

十六、主材的损耗计算规则：

1、钢筋损耗：总量的2%。

2、砼浇筑损耗：单次浇筑总量的1.5%。

3、砖耗损：总量的2%。

如工程完工后总材料用量超过该损耗，超过的部分材料费由乙方承担。本合同一式贰份，双方各执一份。本合同为双方真实意志的体现，一经签订就具有法律效力，双方共同遵守，未尽事宜双方另行协商补充。

甲方： 乙方:

发包方（公章）;劳务公司（公章）:

法定代表人（签字）:

委托代理人（签字手印）：

身份证号：

电话： 年 月 日法定代表人（签字）:

委托代理人：（签字手印）：身份证号： 电话：