免费土石方施工合同

免费土石方施工合同（精选8篇）

免费土石方施工合同 篇1

甲方：

（下以简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规遵循平等、自原、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程有关事项协商一致订立本合同。

一、工程名称：马龙休闲山庄

二、工程地点：鄂州市梁子湖马龙休闲山庄

三、总工程量：110万立方米（110万立方米）

四、工程总造价约：3080万元左右

五、工程内容：挖、填、平整、爆破（运距500米内，以外双方协商另行计价）。

六、工程立项批文号：梁经致发（2011）21号

七、工程承包范围：土石方

八、开工日期：施工日期从

****年**月**日至

****年**月**日止，以进场通知书为准。

九、乙方提供公司建筑工程相关资料，施工许可证及备案手续等由甲方负责办理。费用由乙方负责。

十、土方价格：土石方施工价格每立方米28元。

十一、计算方法：根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法每块地以测量为准，实做实收包干制。

十二、付款方式：进场费5%，所有机械设备进场后，甲方再付5%备料款，每15天结算一次工程款，每月按进度付款85%。

十三、甲方责任

1、甲方现场代表使用甲方权利，负责与乙方施工现场协调和沟通，保证工期正常运转，保证路通、水通、电通。

2、甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作，如造成停工甲方应赔偿乙方员工每人第天100元。挖土机台班费每台第天2000元，铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元。除特殊原因（如天灾、火灾、自然灾害，国家文件保护等除外）。

3、如当地闲置人员等闹事，应及时到位协调，妥善处理，确保施工顺利进行。造成损失一切由甲方负责，按合同上条款赔偿执行。

4、甲方负责办理爆破中的一切有关手续并负责炸药提供到现场，炸药甲方保证在壹万贰仟元以内给乙方雷管市场价供给乙方（炸药费用按政府售价计算，费用由乙方承担）。

十四、乙方责任

1、乙方进场后，要听从甲方负责人安排和指挥，随时听从调配，在施工中，一定要保质保量，保工期，出色完全施工任务。

2、乙方在施工过程中，保证施工安全，如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。

3、工程完工后，甲方验收，乙方机械清场，15天内甲方一次付清乙方5%余款。

4、乙方向甲方交合同保证金5万元，乙方进场壹个月内，甲方返还乙方。

本合同根据《中华人民共和国合同法》，具有法律力，双方共同遵守，如有未尽事宜，经双方友好协调。

甲方法人签字：

乙方法人签字：

委托人签字：

委托人签字：

公司签章：

公司签章：

****年**月**日

煤矿土石方施工合同 篇2

甲方：煤矿（以下简称甲方）乙方：工程公司（以下简称乙方）根据国家《劳动合同法》的相关法律法规，在平等、互利互惠的原则下，甲乙双方自愿签订以下合同，并负相应的法律责任。

一、承包方式：

1、乙方总承包甲方的土石方工程里，计平方米，预计立方米。

二、承包价格：

1、每立方米（自然方元）

三、结算方式：

1、每月日测方，次月80%，（扣除工程款20%，下月不再扣除，此款交工后15天内一并结算）从第二月起，按100%结算。

2、本合同内的价格为税后价格。

四、安全责任：

1、乙方听从甲方指挥并按甲方施工要求施工。

2、由于乙方造成的安全责任事故由乙方负责。

3、由于甲方造成的安全责任事故由甲方负责。

4、乙方必须按照国家规定，严格遵守安全保护措施，做到安全施工。

五、违约责任：

1、由甲方造成乙方停工由甲方负责（不可抵抗力除外），包括爆破、农民阻拦、手续不全等造成的延误工期，每台运输车台班费每天300元，挖机每台500元。

2、接到甲方入场通知方要求自动解除。

六、计量方法：

1、按实际完成测量方量计费付款。

2、甲乙双方共同测方，如乙方无技术人员及设备，以甲方为准。

七、其它条款：

1、甲方负责供给乙方油料，价格不高于市场价。

2、运距平均单程不超过1800米（1.8公里），如每超100米甲方补偿乙方0.1元/立方米。

3、机械进场后，甲方预借乙方修理费、生活费（从工程款中扣除）。

4、所有爆破工程，抽水、用电均由甲方负责，乙方负责场内修路、洒水和土场平土。乙方吃住由乙方自理。

5、施工期限年，具体日期以2009年月日开工为准。

6、本合同没有完善的内容，由甲乙双方共同协商补充。

7、执行本合同过程中发生的矛盾，由甲乙双方共同协商解决。

8、本合同手写部分和打印部分同样生效。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方（盖章）：

法人代表（签字）：

银行账号：

电话：

年月日

乙方（盖章）：法人代表（签字）：银行账号：电话：年月日

煤矿土石方施工合同 甲方（盖章）

法人（签字）

乙方（盖章）

法人（签字）

土石方工程施工合同 篇3

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲乙双方就相关事宜达成如下协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：土方运输

四、工程量：万立方米内（以实际完成量为准）

五、进场日期：按甲方通知书为准2014年月日至日。

六、运距及核算单价：公里至公里元；公里至公里元；

公里至公里元；公里至公里元。

七、工期要求：个太阳日。如遇特殊情况另行协调。

八、甲方对乙方的要求：车平箱18方左右，马力不能小于290，且手续齐全。

（没有手续的车根据工地用车情况另行协商）。车只要进入甲方指定工地，乙方车辆所有的安全都有甲方负责，乙方需积极配合与协助管理。

九、工程结算方式：以乙方每天实际交运输票为准上午十点汇总，下午七点结算汇总。

十、甲乙双方责任：

1、甲方负责施工工地，道路正常施工，办理施工的全部手续，确保车辆正常通行。

2、乙方唯车辆符合甲方要求的行车手续，听从甲方的安排、调配按甲方指令执行。

3、服从甲方的统一管理，做文明施工（乙方车辆拒绝冒险及甲方错误安排）、4、乙方必须教育好司机，服从甲方的合理安排，服从当地的民谷习惯，要遵纪守法，配合甲方完成全部运输任务。

5、因乙方及乙方司机原因造成人员伤亡和事故，由乙方承担，与甲方无关。

6、如遇雨雪天气及自然灾害，不能正常施工，不属甲方违约。

7、乙方车辆进入甲方施工场地，2周内不能给予乙方施工，属甲方违约；乙方有权将车辆调离施工场地；往返车辆费用由甲方负责。

8、甲方应在施工建设中积极配合乙方协调各项有关事宜，负责办理相关必要的手续，若因此而引起乙方停工，由甲方承担责任，并赔偿乙方所造成的经济损失。

9、甲方施工场地及周边关系由甲方协调，若因此引起的纠纷，耽误乙方正常施工，甲方应赔偿乙方的损失，3天以后，每天每车赔偿人民币500元。

土石方工程施工合同 篇4

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规、政策及相关行业规范的规定，甲、乙双方就

土石方工程（以下称本工程）施工事项协商一致，达成以下协议，共同恪守。

一、工程概况

（一）工程名称：

土石方工程。

（二）工程地点：。

（三）工程范围：按甲方提供的设计测量规划，实施区域内的土石方开挖、运输、平整及伐木清表等工作，达到国家及行业有关质量标准、技术规范和甲方工程要求。

（四）乙方施工内容：

1、机械开挖基坑、沟槽、整边、清、挖排水沟、土石方的集中堆放、外运等（施工中自行承担所使用的各类工、料、机械及辅助工具等)。

2、基础土石方开挖中遇到原有建筑物老基础及障碍物的排除，土石方中废旧材料的处理。

3、土石方挖运期间基坑抽水及地表水的及时排除。

4、对地下管网、管线等实施保护。

5、开挖过程中对障碍物进行清理。

二、工程价款及工期

（一）合同价款

1、本合同工程价款采用固定单价的包干方式进行工程结算，即乙方 承包范围内施工所需要的一切人工、材料、机械设备、油耗和为了挖运本工程土石方所需发生的一切费用（正常和非正常）均包干在乙方工程承包的包干单价范围之内，包括但不限于：（1）税费（增值税专用发票）；（2）土石方开挖、外运施工时发生的市政、环卫、环保、城管及交通管理等各种费用及罚款；（3）现场土石方运输临时道路的铺填、平整、修整以及临时道路维修费；（4）一切运输费及卸土地点（含堆场及堆场所用机械费用）周边协调等费用，卸土地点不论远近，由乙方自行解决；（5）对乙方施工车辆车轮的冲洗（含做冲洗槽及冲洗设备）、对污染路面因未及时清扫而造成的一切违章罚款、对本项目道路（重型车辆通过路面）的维护及修复费；（6）由乙方向有关部门办理土石方的出污、排渣手续及费用；（7）因乙方在挖运过程中可能因篷布未盖严或洒落土等，而被有关单位的罚款费用；（8）乙方施工工人的人身安全及社保费；（9）因市场因素导致人工、材料、机械价格浮动的一切风险费用。

2、固定单价为：乙方完成本合同的全部承包内容，按

元/m³计算单价（含税价），结算时双方或三方进行数据测量，由现场造价工程师按实际开挖外运土石方实方量结算。

3、本合同约定的单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。

（二）工期

1、开工日期：

****年**月**日；完工日期：

年

月

日； 合同工期总日历天数

天（含雨天）。具体开工时间以甲方书面签发、乙方签收的开工报告为准。

2、乙方于合同签订后7天内提供开挖方案，报甲方审批后方可动工。

3、乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、施工检查、政策变化以及可能出现的影响工程施工进度的因素，除自然灾害等 不可预见或不可抗力情形外，出现其他任何因素工期均不予调整。

4、如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化，以及非乙方原因造成的停工﹑窝工等）或甲方要求暂停时，工期经甲方签证后顺延。

三、工程价款的结算和支付

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同中的工程内容完工后，必须由甲方技术负责人核定乙方是否有扰动护坡而致使本工程造成重大隐患的情况；再经建设方、发包方、监理方等相关单位和部门共同验收合格后，依据建设方、发包方、监理方等相关单位和部门共同现场实测方格网平面图及实际收方工程量进行结算；最后报该项目部负责人签字审批确认工程完工后，经甲方成本工程师核算工程量并按合同条款规定办理结算手续。

（二）工程价款支付进度及要求：

1、在乙方约完成总工程量的50%，经甲方现场验收确认后，甲方向乙方支付已完成工程量的60%价款。

2、在乙方完成全部工程，经甲方现场验收确认，办理完工证明和结算后，甲方即向乙方支付至总价款的80%。

3、地下室及土方回填完工后，甲方向乙方支付至总价款的95%。

4、待所有建筑主体结构封顶，甲方支付全部剩余尾款给乙方。

5、甲方每次向乙方给付工程款前，乙方必须向甲方提供对应金额的税率为11个点的增值税专用发票。如乙方无法提供足额增值税专用发票，甲方拒绝付款。

四、工程质量及技术要求

本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》等进行施工和验收。本合同并约定：

1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。

2、乙方进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。

3、乙方土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5cm；边角齐整且放坡符合要求；并及时配合甲方准确测量完成后的高程。

4、乙方及时完成工程资料，包括计量文件、签证单等，按规范整理归档保管。竣工资料为1式5套。

五、工程责任

（一）甲方工程责任：

1、甲方任命

为甲方管理人员代表，行使合同约定的甲方权利，履行甲方义务。驻工地代表对工程进度、工程质量进行监督、检查，办理交工工程验收手续，负责签证，解决应由甲方解决的问题以及其他事项。

2、甲方应对乙方已完或正在开挖的施工面进行验收。

3、甲方应按合同规定的工程进度及时办理工程结算和付款。

4、甲方应制止乙方一切违规违章作业，对乙方不服从管理且不立即整改者，甲方应责令其停工整顿。

（二）乙方工程责任：

1、乙方任命

为乙方项目经理，代理行使合同约定的乙方权利，履行合同约定的乙方职责，任何对乙方项目经理发出的指示，均视同有效地传达至乙方。

2、乙方应提供施工进场施工必备的相关资质证明材料和文件，证明其有资格和能力承接本工程。

3、乙方进场前，必须按武汉市有关规定到有关部门办理相关手续，其各种费用由乙方自理。

4、乙方应落实现场负责人，服从甲方所发有关工程的指令，每天24小时随时主动配合甲方工作，确保开挖运输进度。

5、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

6、乙方应加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系；必须配备业务素质较好，有带班经验的管理人员担任现场负责人并跟班管理，合理安排施工；应配备专门的管理人员和相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理，如损失或被损坏，由乙方自行负责。

7、乙方应配备现场开挖过程中的监控人员，严防扰动边坡老土事件的发生。

8、乙方应负责做好乙方施工人员的劳动安全保护工作，承担施工过程中可能发生的一切人身安全责任，并负担民事赔偿义务。

9、乙方自行解决乙方所有施工管理人员和作业人员的场外住宿，费用自理。

10、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守武汉市城管、交通、路政、市政环卫等部门的管理规定。协调相关工作及办理外运相关手续等一切事务及费用由乙方自行处理，甲方不承担任何责任；如由甲方出面解决，所产生的相关费用从乙方工程款中扣除。

11、乙方应于工程完工后3天内，做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》规定和文明施工要求，交工前清理现场达到武汉市环境卫生要求，并拆除全部临时搭设。

12、乙方在土石方开挖过程中，要始终保持排水沟畅通，确保地表水的及时排除，谨防大雨暴雨的袭击。

13、乙方在开挖过程中应控制好开挖深度，不得超深和对基础拢动，如出现基础超深及老土拢动，造成基础地基处理而产生的一切费用及损失由乙方承担。

14、乙方应控制好外围开挖线，若超基础外围开挖线以外，土方费用由乙方承担。

15、若在施工过程中发现古墓、古建筑遗址，乙方应立即保护好现场，并于2小时内通知甲方和有关部门，根据文物管理部门的要求采取妥善保护措施。对隐瞒不报，致文物遭受破坏的，责任人承担相应法律责任。

六、违约责任

1、若乙方在施工过程中不能履行合同，达不到双方约定的工期、质量、安全要求时，乙方应赔偿甲方的一切经济损失，并承担违约赔偿责任。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方项目部依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查和检验。工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方重新施工。情节严重时甲方可随时终止合同，另选合作伙伴，由此产生的一切损失均由乙方承担。

3、施工中，若乙方扰动边坡老土，造成边坡失稳事件发生，则应承担由此而造成的一切经济损失。

4、若因乙方管理不善，致使承包项目工期拖延、质量低劣的，或乙方违章指挥冒险作业的，甲方责成乙方限期改正，工期不予顺延。若乙方不服从甲方管理人员监督指挥，则甲方有权追究乙方的责任，乙方应承担由此造成的全部经济损失。

5、若乙方迟延完成工程，每延迟一天向甲方支付违约金壹万元，违约金累计计算，从乙方结算款中扣除。

6、乙方若不能确保合同工期进度，且在甲方规定期限内乙方已无能力增加施工机械及人员的情况下，甲方有权组织一部分施工机具及人员承担乙方一部分工程量。乙方按甲方组织的这一部分施工人员所完成工程量价结算总金额的10%承担工期违约责任，且乙方按承包价格150%承担这 一部分机械和人员所完成的工程款，由甲方在乙方工程结算总金额中扣除。

7、乙方施工工人的人身安全由乙方自行负责。如乙方在施工中对他人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失等，则由乙方承担全部法律责任和经济赔偿费用，并向甲方和其他施工单位赔偿由此造成的经济损失。

8、乙方不得转包、分包本工程，若甲方核实乙方有转包、分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后三日内必须无条件退场，并承担本工程总价款100％的违约金。

9、因乙方原因导致建筑物、道路、桥涵、地下管线、电缆（线）、园林绿化及其它公共公用设施的损坏，由乙方承担全部责任；因验收、检测等不合格所产生的一切损失和费用由乙方全部承担。

10、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作。如发生损失损坏，乙方自费负责修复。乙方在交工之前须清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

11、乙方应严格按照开挖方案施工，否则每违反一条须按合同总额的5%支付违约金，并须按工程施工技术要求进行整改，整改费用由乙方自行承担，拒不整改的，甲方有权解除合同，并按合同总额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用）的，甲方有权对不足部分予以追偿。

12、乙方应具备与本工程相应施工的有效资质，并承担因资质问题而产生的法律责任及后果（包括但不限于给甲方造成的直接损失、间接损失以及诉讼费、律师代理费、交通差旅费等）。

13、在合同期间，甲方若发现乙方职工有偷盗施工设施材料者，按拿一罚百重罚处理，罚金从乙方结算款中扣除；情节严重涉嫌违法犯罪的，及时扭送公安机关处理。

七、安全文明施工

1、乙方必须高度重视安全生产，加强对所属施工人员的安全教育与培训，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。认真执行国家、省市及甲方的各项安全生产管理规定，督促进场施工人员搞好安全生产。

2、乙方特殊机械操作人员，经专业培训持证上岗方可操作。否则，一律不准使用，违者发生安全事故的一切经济损失由乙方承担。

3、乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全防护设施，严禁擅自乱搭乱接施工用电及生活用电，电线电路发生故障必须及时报告现场专业电工修理，严禁使用电炉等非生活照明用电。若因此发生安全事故由乙方承担责任。

4、乙方必须严格按照国家颁布的现行建筑工程施工验收规范和设计要求施工。并搞好自检、互检、交叉检查，确保工程质量。乙方不按照施工方案及技术交底施工作业而造成质量事故，或由于操作不当，违反操作规程而影响工程质量的一切经济损失均由乙方自理。

5、乙方土石方挖运必须确保文明施工，遵守道路管理规定及国家法令制度，运载土石方的车辆出大门时必须冲洗车辆，土石方装载不得过满，严禁抛洒路面，损害甲方信誉形象。

6、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格遵守国家法律和项目部的规章制度，严格执行政府有关部门的政策及法规，凡出现违纪、违法行为一切责任由乙方承担。

7、乙方应对其进入现场的人员进行管理，做到遵纪守法，维护现场机械、机具及安全防护设施，严格安全生产操作规程，不得违章操作，冒险作业；应严格按安全操作规程、规范施工，爱护安全设施；不得随意拆除移动安全防护设施及安全标志；不得使用童工、残疾人，特种作业不能使用50岁以上的老职工。

八、通知送达条款

甲、乙双方应在本合同的签署栏中如实提供联系地址、电话、电子邮箱等（若联系地址未填写，则以身份证载明的住址或工商登记的住所地为准）。除本合同另有约定外,本合同项下的所有通知、请求、弃权等应当采用书面形式送达的,可选择以下方式完成：

1、对方或授权代表当场签名或者盖章确认的，送达完成；

2、一方将送达内容发送至对方指定的电子邮箱3日后，即视为对方已知悉邮件内容，送达完成；

3、一方将送达内容以快递或者挂号信形式向对方寄送的，自发出之日起3日后，送达完成。

因双方约定的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、仲裁机构、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收时，邮寄送达的，以文书退回之日或交邮后第7日视为送达。

九、争议处理

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院起诉。

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份。

发包人：

(公章)

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人（必填）：

组织机构代码： 地

址： 邮政编码： 法定代表人：

组织机构代码：

地址（必填）：

邮政编码：

法定代表人（必填）：委托代理人：

电

话：

传

真：

电子信箱：

开户银行：

账

号：

委托代理人：

电 话（必填）：

传

真：

电子信箱（必填）：

开户银行：

账

土石方施工合同书--机场土石方 篇5

甲方：中海工程建设有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的宗旨，就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程；按甲方与中铁二十局项目指挥部签订的《建设工程施工合同》约定；其工程施工相关事宜，经双方协商一致，订立本合同；

一、工程概况：

工程名称：贵阳机场三期土石方平场工程 工程地点：贵阳机场

工程内容： 土、石方爆破、挖装、运输出渣0—3公里内 承包形式：包工、包料、包文明、安全施工，包质量合格、自负盈亏。

二、工程量： 约八佰万立方米，以后如有增加工程量，也作为 本合同施工工程量。（以实际完成工程量为准）。

三、开工日期： 2016年03月 日（已甲方合同约定为准）

竣工日期： 2016年 月 日（按甲方合同规定为准）

四、工程质量标准：按照国家规定标准及设计要求达到合格。

五、工程结算单价和支付方式：

1、工程结算单价：按元/M税后价计价结算；含爆破；挖装、3运输出渣、运距0-3公里内；无倒土费；超出运距按甲方合同执行结算；油料、炸材由甲方提供，领用后，在工程进度款中扣除。

2、工程款支付方式：按月进度支付工程进度款；每月 日前向甲方上报当月实际完成工程量，次月 日内按工程量的85 %支付工程进度款，下月补足上月未支付的15%工程款，以此类推支付工程进度款。

3、乙方设立独立结算账户；由甲方监管，在工程款到账后及时划归甲方应得部分工程款。

六、工程保证金：本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。在本合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元，七天内再补足二百万元，此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金返还乙方；

七、甲方责任及义务

1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质；完善与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工图纸；划片、交接桩、点工作。

2、甲方负责与业主及总包方协调关系，积极协助乙方进行施工管理，参与工程量复核、收方计量、工程技术交底及各方事务的衔接。

3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款，及时进行财务核算，及时划拨工程进度款及工程结算款；甲方派驻项目负责人一人，负责协助乙方实施工程管理及与业主和总 包方的协调工作；不参与乙方工程管理核算及成本管理、费用支付。

八、乙方的责任及义务

1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工，在整个 工程施工期间，乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生，如有发生由乙方负完全责任，合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责任。

2、乙方按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人员及施工设备进场施工。服从业主、监理方和甲方工程进度安排及管理，乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度，甲方有权终止本合同，安排其他施工队伍进场施工。

3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金，不得因资金缺乏而影响施工进度。乙方应按时支付民工工资、施工人员工资及工程材料款等各种应支付的款项，如因此而造成的后果由乙方负责任，形成的债务与甲方无关。

4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任，自负盈亏；应严格按设计图纸组织施工，做好施工组织方案，质量控制方案，安全文明施工方案，向甲方提供完善的工程施工资料。

5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安全法规，服从业主、总包方及甲方的指挥及管理，做到安全、文明施工，杜绝一切安全事故的发生。

九、违约责任

1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为违约，违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切经济损失。

2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素，造成双方或任一方违约，不视为违约。

3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。

十、其他

1、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停工，或者影响工程进度，甲乙双方均不承担责任，造成的经济损失，甲乙双方共同向业主方追偿，其追偿回的款项按各自方实际受损归有。

2、本协议以甲方与中铁二十局签订的《建设工程施工合同》为本协议的主体文件，以《建设工程施工合同》的生效、终止而生效、终止。

3、本合同经双方协商一致达成，均是双方真实意愿且知晓其涉及的相关约定、法规的表达，双方须恪守信用，未尽事宜，双方可协商补充，所达成的补充协议与本合同同具法律效力。

4、本合同在执行中发生的经济纠纷，除按本合同约定 处理外，双方可协商解决，协商无果，可诉诸于合同管辖地人民法院解决。

5、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，同具 法律效力。

甲方（盖章）： 授权代表： 身份证号码： 住址： 联系电话： 合同签订地：

合同签订日期：

乙方：（盖章）授权代表： 身份证号码： 住址： 联系电话： 合同签订地：

合同签订日期：

2016年月日

大型土石方工程施工合同 篇6

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程范围：验槽合格后，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方实际测量所得工程量（基坑实体积）为准，具体确定方法施行少数服从多数原则。

第二条 工作内容

2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目。

2.2 工程基坑的土石方开挖、外运，土石方回填。

2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方份外工作，比如临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等。

2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。

第三条 合同工期

3.1 经双方协商确定，工程期为2011年日起至2011 年_月日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。

3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。

第四条 工程质量

4.1 乙方根据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员，指定的范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求，组织足够的机械人员施工。

4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足该项目施工总包单位、专业降水、护坡单位等相关单位的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程 1

有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。

4.3 回填土、回填种植土的土质、颗粒度、纯度含水率等应符合甲方和具体施工单位要求，不合格的土方由乙方在规定时间内运出，同时承担违约责任。

第五条 工程价格及支付方式

5.1一期工程基坑土石方挖运综合单价（开挖和外运）为 ___元/立方（实方）；一期工程基坑土石方挖运工程总造价暂定为人民币______，（大写：）（最终以实际结算为准）。

5.2 场内若需要回填一般土，按____元/立方计算，若需要回填种植土，按___元/立方计算，最终所须费用，按照实收土方数量计算，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同确认，具体确定方法施行少数服从多数原则。

5.3 上述综合单价为包干价，包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，除通过该单价计算的价格外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

5.4 上述综合单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

5.5 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方验收合格后，四方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。

5.6 支付方式：基槽验收合格后____个工作日内付至完成工程总价的____；待基础回填完成后_____个工作日内付清余款。

5.7 工程款的支付前，须基槽验收合格，提供正规发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。

第六条双方的权利和义务

6.1.甲方责任

6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。

6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。

6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在___日内组织有关人员进行验收。

6.1.4 按合同规定及时支付工程款。

6.1.5 甲方因需要另行安排土石方施工机械的，在价格和质量同等情况下，优先考虑乙方，乙方所报价格不得高于本合同价格。

6.2 乙方责任

6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。

6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在排土场、回填土场（包括种植土）方面。

6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。

6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。

6.2.7 承包人应按照青岛市有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。

第七条 合同的变更和解除

7.1 出现下列情形，甲方有权单方面解除合同：

7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。

7.1.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。

7.1.3 乙方拒不配合总包单位和降水、护坡桩基施工等施工工程单位的相关工作。甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。

7.2 除上述情形外，甲方可随时解除本合同，但甲方应提前3天以书面形式通知乙方，并应及时确定合同量，结清费用。

第八条 违约责任

8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。

8.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。

8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。

8.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。

第九条 争议解决方式

9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向青岛仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向青岛仲裁委员申请仲裁。

9.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。

第十条 其他

10.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，送交有关部门备案一份。

10.2 本合同自双方盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字代表：签字代表：

住所：住所：

电话：电话：

土石方工程项目施工合同(青岩) 篇7

发包方（以下简称甲方）：

注册地址：

联系电话：

承包方（以下简称乙方）：

注册地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

一、甲方同意将土石方工程项目发包给乙方总承包施工，乙方为甲方该项

目指定的唯一总承包人。甲方向乙方承诺：甲乙双方在签订本合同之前，甲方从未将本项目发包给乙方以外的任何承包人，今后甲方也不会将本项目重复发包给其他任何承包人（乙方严重违约除外）。

二、工程名称：

三、工程地点：。

四、工程承包项目内容：爆破、挖方、填方、运输、平基。

五、工程总量：工程总量估算为大地自然密度方量120万立方米，若实际决算时不足100

万立方米，则依旧按100万立方米的工程量与甲方结算，若超过100万立方米，则按实际施工产生的工程量据实决算。施工过程中实际产生的装车松散方量与实际大地自然密度方量的比例与常规比例有差异时，装车松散方量与大地自然密度方量的比例按

1.35:1计算。

六、工程造价：乙方施工承包单价为：元/立方米（大地自然密度方量，含5公里以内的运输费用，甲方代理乙方完税后支付给乙方的承包价），工程预算造价为：120万立方米万元人民币。若运输距离超过5公里，则超过5公里以外的运输费按每公里2.5元/立方米增加补助给乙方，支付工程款时计入计算。

七、开工日期：合同签字盖章生效后15天之内。

八、竣工日期：工程开工后10个月（300天）内完成。但遇下列情况顺延：

1、由于人力不可抗拒的因素影响，而被迫停工者；

2、3、因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；因甲方不能按期供图纸资料、供应材料、供应设备或提供所需文件、设备、材

料不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

4、非乙方原因造成的其他因素。

九、工程开工进场之前，甲方应根据设计及施工图纸要求放出红线图，以便乙方掌握并开

展挖方填方等施工作业，落实满足本工程所需的倒弃土石方场地，落实场地及倒弃土石方所产生的一切费用均由甲方全部承担。甲方免费为项目工地安装好水、电、燃油供给等设施，乙方自行安装水表、电表计价缴费。施工过程中甲方应积极协调处理工地与当地政府、单位、村民、居民之间的关系，为乙方保障运输道路的完好和顺利畅通，协调处理工地与当地政府、单位、村民、居民之间的关系所产生的费用由甲方全部承担。施工过程中因施工需要影响到第三方的生产建设设施的，其协调处理工作由甲方负责，费用由甲方全部承担。

十、施工与设计变更：

1、乙方要根据设计图纸、资料、文件等组织施工，未经设计单位签字确认，甲乙双

方任何一方不得随意变更设计，施工项目要全部达到图纸设计要求。

2、施工过程中如遇下列情况给工程造成停工、缓建、窝工、返工，材料积压，施工

力量和机械设备调迁等损失，应由责任方负担。

（1）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在5天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签字备案后方可施工。

（2）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，甲方应即时审查审核工程预算，预算造价在甲方可控、能向乙方提供施工资金保障的情况下，由甲乙双方签字备案后，方可施工。任何一方不得强行要求施工。

（3）在施工中，因国家政策或当地县级及以上政府原因造成的中途停建、缓建，甲乙双方应即时对该在建工程进行商议，并在10天之内作出已完成工程量的工程款决算，且全部无条件支付给乙方，同时补偿乙方相关机械设备和全体施工人员的全部调迁费用，非乙方及上述原因造成的中途停建、缓建，则甲方除按本条款规定的付款及补偿方式向乙方支付款项外，还需另外向乙方支付合同总金额8%的经济补偿，若造成窝工的，则机械设备按每窝工一天1000元/台、运输车辆按每窝工一天

450元/辆、普通工人按每天80元/人、技术员及以上的员工按每天120元/人计算窝工费补偿给乙方。从停建通知之日起，以后工地管理的一切责任事务均由甲方负责。

3、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程施工中及完成后，必须经过甲方验

收合格作出记录后方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查，甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

4、甲乙双方在施工中遇到工程生项，双方另行协商费用并签证备案，费用协商不成的则按《贵州省市政工程建设计价定额》2004版定额相关项目计价，人工费按综合人工每天160元/人计价。

十一、开工之前甲方为乙方办理好与爆破有关的一切手续以及工程所需的其他手续，提供一

切爆破材料，工程施工所需的燃油，并负责国家管控物资的保障供给，价格按当地市场价计算，支付工程款时从中扣除。

十二、合同签字盖章生效之后，乙方进入施工现场之前须出示100万元的安全保证资金，并

单独开设一个账户保存，该资金由甲乙双方共同保管，任何一方不得违反本合同规定私自支取，该安全保证资金在整个工程竣工验收后10天之内，以及在非乙方原因造成的工程停建、缓建、停止施工等情况下立即解冻，并由乙方全部支取，甲方不得以任何理由干涉取款。若乙方遇安全事故需要用款时，征得甲方同意后乙方可按实际需求资金提取。

十三、工程款支付方式：甲乙双方按本合同相关条款履约，项目工地相关设施准备就绪，乙

方即将施工使用的相关机械电气设备调迁入场、组织人员进场，机械设备入场后7天之内甲方即向乙方支付工程总价5%的进场费，计人民币：240万元整（该款计入承包价之内，在工程完工最后一次支付工程款时扣除）。工程款按月进度支付方式支付，乙方每月20日向甲方报送完成工程量报表，经甲方审核，与甲方自身记录的数据无较大差别（不超过6%），则甲方在5日内向乙方支付已完成工程量的工程进度款，第一个月支付已完成工程量工程款的90%，余款10%在下一个月的工程进度款结算时支付，第二、第三……一直到最后个月的工程款结算以此类推，直到工程完工时决算。

十四、工程竣工与决算：工程完工后10天之内，甲方须即时组织验收工作，验收标准为甲

方提供并经双方签字备案的有关工程图纸资料。若超过10天甲方仍未组织验收，则甲乙双方视本工程为合格工程，此后出现的相关问题乙方概不负责，责任由甲方全部承担。工程竣工验收后10日内，甲乙双方组织工程总决算并完成全部工作，决算完成之日甲方即向乙方付清全部工程款。

十五、甲方的责任与义务：

1、积极即时协调处理工地与外界发生的一切事务，确保工程按期完成，责任属于乙方的由乙方承担，属于非乙方的由甲方承担。

2、甲方随时保障有关材料的供应，不拖拉、不推诿，文明对待工地员工。

3、随时做好资金保障，不拖延、准时即时按合同支付进度款，确保工程顺利开展。若工程进度款不能按期支付，则乙方有权停止施工，停工造成的损失费按本合同第十条第2款相关规定赔付给乙方。乙方可以在工程建设期间每月5-10号查询甲方

资金状况，甲方应当给予支持。

4、甲方在施工现场应配置完善的管理人员，便于与乙方随时保持沟通、协商，即时解决施工过程中遇到的各类问题。

十六、乙方的责任与义务：

1、施工过程中，乙方应严格加强安全与质量管理，爆破施工时必须要有相关爆

破资质或资格证书的专业爆破单位及个人承担施工作业，严防安全隐患，一

经发现即时排除。

2、严格炸材使用及管理，修建专门的炸材用房，并由专人负责保管凭爆破工签

字单发放。

3、本工程的安全责任事故损失除爆破产生的空气冲击波及甲方提供的地质勘

查资料未提示爆破可能产生的地质灾害而造成的损害由甲方全部承担外，其

余均由乙方全部承担责任，甲方不承担任何经济损失及法律责任。若工地附

近的居住民以噪声干扰其生活为由所产生的协调费、补偿费、乙方误工损失

等费用由甲方负责。

4、乙方须严格按甲方提供的设计图纸及施工要求，保证施工进度按计划完成，保证工程质量，从乙方进场之日起正常条件下10个月内必须完成竣工验收。

若因乙方原因造成工程竣工期延误，则乙方应赔偿甲方工程总价1%的延期

损失。

十七、违约责任：合同履行过程中若一方违约，则违约方向对方赔偿因违约给对方造成的一

切经济损失外，另外再向对方赔偿本合同5%的违约金。

十八、本合同共5页，一式四份，甲乙双方各执两份具有同等法律效力，双方盖章签字后生

效，至本工程完工验收合格，工程款全部结清失效。

十九、本合同未尽事宜双方友好协商解决，若协商不能解决则诉讼到贵州省贵阳市云岩区人

民法院裁决。

二十、甲乙双方认为需要补充的内容：1、2、3、4、甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

委托代表人（法人）委托代表人（法人）

联系电话：联系电话：

免费土石方施工合同 篇8

甲方： 乙方： 合同期限：签订日期：签订地点：

2014年施工合同

月 日

山露天采矿与剥离石方爆破施工合同

甲方：矿业集团股份有限公司（以下简称甲方）乙方：福建股份有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的规定，结合黄金矿山定额标准及山金矿开采的实际情况，甲方同意将山露天采矿与剥离石方的爆破施工工程承包给乙方。为明确双方在施工中的权利、义务及职责，经双方协商，签订本合同。

第一章 承包工程概况

1.1 工程名称：山露天采矿与剥离石方爆破工程。

1.2 工程位置：山露天采矿场（具体作业地点由甲方根据生产实际需要安排）。1.3 工程内容：露天采矿与剥离石方爆破施工作业。1.4 承包方式：包工包料。

1.5 爆破总方量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。

1.6 承包期限：2014年12月1日至2014年12月31日，乙方若能严格履行合同，在本合同期满后，同等条件下拥有优先承包权。

1.7合同期限届满后若甲方不再外包时，甲方提前10天月书面通知乙方。乙方应在合同期满后3天内退场移交完毕。

1.8承包工作范围：乙方承包甲方山露天采矿场的爆破施工作业任务。经甲方审定后的爆破设计方案，由乙方进行爆破施工作业。

1.9质量要求：炮孔应符合爆破施工要求，爆破后矿石粒度对角线边长大于80cm的爆破大块，由乙方负责解小；

1.10甲方提供满足月、年度生产计划及为爆破施工要求的作业平台的前提下，乙方必须按照甲方生产要求完成矿岩的爆破施工作业，配备相应的设备和技术力量，保质保量完成甲方下达的任务。

1.11矿岩爆破量以服从甲方生产需要，并不得影响甲方生产为原则。甲方月底向乙方下达次月矿岩爆破量计划，具体根据甲方生产需要调整。

1.12乙方必须遵守国家有关法律法规，接受政府部门和甲方的监督检查，贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》和《中华人民共和国矿山安全法》等法律法规及有关爆破作业和民爆物品管理的安全规程，切实加强生产管理，杜绝

/ 12

安全事故发生。若发生安全事故，由乙方承担相应责任。乙方特种作业人员必须持证上岗，做好安全防护工作。

第二章 施工设施、设备及材料

2.1 甲方提供乙方施工过程所需的简易工棚、简易修理场所、员工住宿、办公场所，生活用水、供电设施，乙方必须按甲方规定缴纳租用费用和水、电费，并负责该场所的安全管理工作；乙方执行合同期间需增加工棚等建筑设施的必须经甲方书面同意，建筑施工及材料等费用由乙方承担，增加的建筑及其设施的所有权无偿归甲方所拥有，乙方在合同承包期限内无偿使用。

2.2 乙方必须管理好、维护好甲方所提供的设备及设施，如有损坏，乙方应及时修理好，否则因该等设备设施的损坏或遗失造成的损失，乙方应按甲方资产管理部门评估价赔偿损失。

2.3 施工中所需的生产设备由乙方负责，乙方要按甲方计划工程量，配备好各种生产设备、各类技术和管理人员。

2.4 甲方负责配电房以及外部高压供电设施的安装及维护保养工作，其余由乙方所使用的配电设施的安装、维护等由乙方自行解决。因乙方原因导致配电设施损坏的，由乙方承担一切损失。

2.5 乙方生产或生活所需的材料可自行采购也可到甲方仓库领用。乙方到甲方仓库领用的所有材料的单价按甲方实际购进成本（包括采购成本及费用）、运输费用、仓储费用及合理损耗、税费等所计算的单价。但柴油、汽油等需按甲方规定领用或购买。

2.6 火工材料由乙方自行采购、运输、存储、领用、施爆、爆破警戒、安全管理，并承担由此产生的一切责任。乙方可使用自行生产的现场混装多孔粒铵油炸药和现场混装乳化炸药。

2.7 乙方为本合同项目所购的火工材料必须用于本工程项目的爆破作业中，禁止用于与本工程项目的爆破无关的工作内容，禁止用于其他任何工程，禁止以各种方式流出矿区以外，若发现以上情况或其它任何弄虚作假行为的，乙方同意甲方有权收取乙方违规总金额10倍的违约金、将乙方评定为不合格承包方，情节严重的移交司法部门追究其法律责任。

2.8 甲方有权对乙方火工材料的使用情况进行不定期检查，乙方必须配合甲方

/ 12

的检查工作。

2.9 甲方对乙方使用水电费实行装表计量收费，其中水费按6.00元/吨、电费按0.65元/度结算。甲方负责对乙方所属生产生活区垃圾进行统一运输处理。

第三章 双方责任

3.1 甲方责任

3.1.1 甲方向乙方提供生产技术指导、提供总体规划图件、采剥作业计划、施工方案要求、有关的安全要求、地质资料；及时通报矿区地压活动情况，并提供调查的采空区资料；做好明显的现场矿岩标志。

3.1.2 甲方应及时保证乙方的生活水、电等设施的畅通，及时协调好外部关系。3.1.3 因甲方原因影响乙方正常生产，甲方应按实际影响天数给予扣减当月爆破任务。

3.1.4 若甲方需调用乙方设备，应征得乙方同意，但涉及到抢险、救护等紧急情况时，乙方必须无条件服从。若乙方设备在非自身作业区域因抢险等上述作业造成重大损坏的，甲方按其实际损失扣除保险赔款以后的差额给予补偿。

3.1.5 甲方必须确保油、水、电等生产材料的供应，如有延误，当月超过1天或8小时的，按超过天数或超累计时间，扣减当月生产任务。

3.1.6 甲方应及时组织每月验收和年度总验收，按合同要求支付工程款。3.1.7 甲方必须向乙方提供年度和月度采剥作业计划。

3.1.8 甲方应将新发布的与乙方有关的规章制度抄送一份给乙方，乙方可以查阅、复制甲方现行有关规章制度。

3.1.9甲方应有专门部门（露天采矿厂）协调乙方和甲方指定铲装、运输等部门间的关系。

3.1.10甲方应有专门部门（露天采矿厂）协调乙方爆破班组和甲方其他指定的穿孔、铲装、运输等施工企业的设备和人员撤离的工作。

3.1.11 甲方提供经过安全评价和验收合格的民爆仓库，租给乙方使用，仓库安全由乙方负责。

3.1.12 甲方负责安排乙方分平台作业（爆破）地点，提供现场指导，并对乙方执行安全生产规章制度情况进行检查监督。

3.2 乙方责任

/ 12

3.2.1乙方必须严格按甲方下达的年度计划和月度计划进行爆破施工作业 3.2.2 乙方在承包期内应遵守国家有关法律、法规，遵守甲方有关规章制度，服从甲方的安排与调度，禁止从事有损害甲方矿山利益的活动；否则甲方有权根据相关法律、法规规定、本合同约定或甲乙双方将来补充签订的合同、协议、承诺等，对乙方的侵权或违约行为进行扣款赔偿直至解除合同，以上对乙方的扣款赔偿将直接从乙方工程款中扣除。

3.2.3 乙方在施工中须服从甲方管理人员的生产技术指导和现场监督、检查，并按要求进行整改。乙方应严格遵守甲方制定的《露采作业指导书》以及甲方其它相关规定。

3.2.4 乙方应根据甲方当月的生产作业计划，于月初提交具体的施工方案及安全技术措施，报甲方山露天采矿厂备案，严格按月采剥作业推进线进行作业。

3.2.5 中深孔爆破由乙方负责设计审核，报甲方山露天采矿厂备案后方可施工和爆破，否则不准爆破。乙方按工业指标的夹石剔除厚度和最小可采厚度组织好分采分爆。乙方必须确保足够的爆堆，以满足甲方生产需要。乙方在中深孔爆破设计时，必须考虑降低大块率，提高延米爆破量，研究采空区的中深孔爆破，减少铲装成本。

3.2.6 乙方必须无条件服从甲方对工作面、采剥总量、采剥比例等的安排及调整，并按时参加甲方及下属山和露天采矿厂主持召开的生产会议。

3.2.7 乙方应为所有员工和财物参加保险，非甲方原因导致的乙方员工人身损害或财产损失的，一概由乙方负责，甲方不承担责任。

3.2.8 乙方必须严格执行火工材料的采购、领用、运输、保管和使用制度，严格按照《中华人民共和国爆炸物品管理条例》和福建省公安厅的有关规定执行。

3.2.9 乙方负责配电房至使用现场的用电设备及电缆、开关的维修。3.2.10 乙方必须具备相应的施工资质。若发现乙方不具备或丧失相应的施工资质的，甲方有权单方解除合同并不给乙方任何补偿。

3.2.11 乙方承诺：在签订合同时，对甲方的各类规章制度已有充分了解并愿意接受甲方管理；在合同履行期内，愿意按甲方内部单位接受各类规章制度的约束和扣罚，未经甲方书面同意，不得转包本合同项下的任何工程。

第四章 生产作业计划考核

/ 12

为提高作业计划的执行力，促进作业计划目标的实现和保证采场各项工程按时完成，经双方协商一致达成以下考核条款：

4.1 甲方山露天采矿厂每月下达的《露天采剥作业计划通知》和《露天采剥计划图》为考核依据，甲方山露天采矿厂和矿总调度室的指令以书面形式下达为准，考核基准分为100分。

4.2 乙方对照《露天采剥计划图》中每个作业平台的计划线，实施露天爆破作业。爆破总量完成率应达到95％以上，爆破量低于95％时，每降低1％扣1000元。

4.3 在完成计划线内作业量的情况下，确实需要在计划线外作业的，可先由乙方提出申请，经甲方山露天采矿厂相关部门审批同意后方可进行作业，列入当月结算考核范围。未经甲方审批的计划推进线外区域禁止作业，工程公司擅自作业的工程量不予结算。

4.4 乙方的生产作业安排必须无条件服从甲方山露天采矿厂和矿总调度室的指挥和调度，按月考核，具体如下：

4.4.1 乙方第一次未执行调度和指挥，按5000元以上进行扣款； 4.4.2 第二次不执行指令，按10000元以上进行扣款；

4.4.3 第三次拒不执行调度和指挥，乙方同意甲方有权不安排作业，进行停产整顿，或按甲方相关制度给予扣罚或赔偿并否决考核单价。

4.5 设备完好率考核：

4.5.1 乙方必须保证计划所需要作业设备（装药车、运输车辆等）的正常运行，保持设备的完好率处在良好水平。

4.5.2 乙方每月末要将下月作业设备的运转及修理情况向甲方山露天采矿厂及时报送，让甲方能够及时掌握设备完好率状况，以便能及时对各施工单位提出要求。

4.6 其它：

4.6.1 计划的制订应充分征询各工程公司意见，在协商的基础上制订，但涉及全年计划时必须服从。

4.6.2 考核指标必须严格执行，但其应扣除非各工程公司原因造成的结果。

第五章 安全环保责任

5.1 甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、通信等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，6 / 12

并保证资料的真实、准确、完整。因乙方责任而造成以上管线设施损坏的，乙方应承担修复责任和相关费用及由此造成的损失的赔偿责任。

5.2 乙方必须严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律、法规及甲方有关安全规定。必须将“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针为安全生产的根本宗旨，严格遵循安全规程作业，确保安全生产。

5.3 乙方必须具备工程施工资质，并保证其所有进场作业人员具有相关作业资格，车辆、工程机械和爆破物品管理、使用等特种作业人员必须持有特种作业操作资格证书，安全生产管理人员必须持有安全员资格证，禁止乙方雇佣文盲人员。

5.4 乙方必须按国家规定对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训的或考试（考核）不合格的，不得安排上岗作业。所有作业人员必须身体健康，无不适应矿山作业的一切病症。乙方作业人员必须接受甲方安排的安全教育和培训，并接受甲方的安全检查和作业指导。

5.5 乙方必须做好上岗人员劳动保护用品的配备及日常配戴检查工作，确保上岗人员能正确使用和配戴个人劳动保护用品，严禁未穿戴齐或穿戴不合格的劳动保护用品进入工地或上岗作业。严禁酒后上岗。

5.6 乙方应当如实告知从业人员作业可能存在的风险、有害因素，应采取的防范措施和救援措施等；在有较大危险因素的作业场所、设备、设施上，设置明显的警示标志。

5.7 乙方的项目负责人或项目经理应当由取得相应职业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

5.8 乙方必须建立健全安全生产管理机构，并按规定配足安全生产管理人员，加强作业人员的现场安全技能教育、指导和日常作业现场安全检查、隐患整改等工作，杜绝生产过程中的“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”现象。

5.9 乙方必须保证本单位安全生产资金投入的有效实施，制定防治职业危害的具体措施。严禁以任何形式与从业人员订立免除或减轻因发生生产安全事故造成从

/ 12

业人员伤亡依法应承担责任的协议，并按国家规定为所有作业人员办理工伤保险，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，其费用已包含在工程单价中。乙方不得拖欠其所雇佣人员工资。

5.10 乙方应按规定采取严格的安全防护措施，严格按安全操作规程施工，确保安全施工。乙方负责施工过程的一切安全防护措施，承担由于安全措施不力等造成事故的责任和因此发生的一切费用。甲方如有违章指挥，乙方有权拒绝作业。

5.11 甲方有权对乙方的安全生产进行监督检查并提出限期整改意见。如果乙方认为整改意见不尽合理，应及时以书面形式反馈，否则必须在甲方指定期限内完成整改。

5.12 乙方与甲方签订安全、环保、治安、消防责任状，安排人员参加各种安全会议和安全检查，在安全上实行一票否决，坚决做到不安全不生产。

5.13 新开工的作业面，甲方及时向乙方提供总体规划，并进行现场安全与技术交底，乙方要全面了解和遵守国家有关安全生产的法律法规，以及甲方制定的安全操作规程后才能开工。

5.14 乙方对任何事故要按“四不放过”的原则，及时分析事故原因，总结经验教训，对事故责任人作出处理，并及时将事故情况报告甲方有关部门。

5.15 乙方必须严格按照《中华人民共和国爆破物品管理条例》和甲方有关规定执行火工材料的领用和保管制度，防止丢失，严禁外流、转借、转卖、转让、转送。

第六章 验收 结算单价 付款方式

6.1 工程验收：工程开工前及竣工后由甲、乙双方派员进行现场地形测量计算。每月进行一次进度验收，每年进行一次总验收，如月验收总量与全年总验收量误差超过2%，即以全年总验收量为准进行调整。各平台爆破总量原则上以设计爆破总量为基准。

6.2 采矿与剥离爆破单价： 6.3 付款方式

6.3.1 当月付款额度=（上月完成的预验收工程款×80%-领用材料-代扣税款-代垫款项-其它扣款）+6个月前应付工程余款，余款6个月后付清。

6.3.2 工程全部完工后，甲方在15日内组织验收和结算。6.3.3 乙方必须每月提供正式发票给甲方。

/ 12

6.3.4 以上单价仅限本协议届满前，届满后另行协商。

第七章 合同变更、终止、解除

7.1本合同经双方协商一致，可以解除。

7.2乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同： 7.2.1 乙方将工程项目转包或者违法分包的。

7.2.2乙方拒不提供项目经理部成员入职乙方以来的劳动合同和历年正常缴纳社会保险的有效证明的。

7.2.3乙方未给工程项目作业的员工缴纳工伤保险，或拒绝向甲方提供工伤保险缴纳有效证明的。

7.2.4乙方擅自更换项目经理部成员，或经甲方二次以上提出，乙方未及时更换项目经理部成员中不合格人员的。

7.2.5乙方未按本合同约定配置齐全项目经理部成员，或项目经理部成员单月合计缺勤达10天以上的（含10天）。

7.2.6乙方未按合同约定配置齐全机械设备，或机械设备逾期进场达10天以上的（含10天）。

7.2.7 因乙方设备不足或调度不力，连续两次不能在甲方规定时间内或生产计划要求完成生产计划指标，且不能提出改进方案使甲方相信其仍有履约能力的。

7.2.8未经甲方同意，乙方将主要运输车辆、机械设备撤出山矿区且严重影响甲方生产的。

7.2.9乙方不服从甲方对工作面、采剥总量、采剥比例等方面的工作安排及调整等其中任一情形的。

7.2.10乙方消极怠工或擅自停工的，且甲方提出拒不纠正的。7.2.11乙方违反本合同利益冲突禁止条款或反腐倡廉条款约定的。

7.2.12乙方明确表示不履行合同义务，迟延履行主要合同义务经甲方催告在合理期限内仍不履行合同义务，迟延履行合同义务造成甲方合同目的无法实现的。

7.2.13乙方及其人员严重违反国家法律法规或严重违反甲方管理规定、扰乱甲方正常的生产生活秩序的。

7.2.14工程存在重大事故隐患，经甲方限期整改或停产整顿后，事故隐患仍不能消除或发生事故的。

/ 12

7.3甲方有下列情形之一的，致使乙方无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，乙方有权单方解除合同：

7.3.1未按约定支付工程价款的。

7.3.2提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。7.3.3不履行合同约定的协助义务的。

7.3.4由于不可抗力的原因，影响了合同的执行时，经双方确认则可中止本合同或延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间。

7.3.5经双方协商一致，可以提前终止合同，但必须提前一个月提出；如由于经济危机、金价下跌、国家对黄金矿山政策出现重大变化、技术改造及其他不可抗力因素等，导致合同无法执行时，经双方同意可终止本合同；终止合同应结清工程款，甲方不再负担除此之外的其他费用。

7.3.6因甲方的生产方式及计划、作业方式及计划或经营方式及计划等发生重大改变而影响本合同的执行时，乙方应理解并支持甲方所采取的措施。

第八章 违约责任

8.1甲、乙双方均不得任意解除合同。甲方任意解除合同的，除向乙方支付已发生工程款外，还应再支付已发生工程款20%的违约金；乙方任意解除合同的，应以已发生工程款的20%向甲方支付违约金。

8.2甲方依据本合同第七章第2款约定单方解除合同的，验收不合格的工程量不予结算，乙方同时必须以已发生工程款的20%向甲方支付违约金，因此产生的损失由乙方自行承担。

8.3工程完工后，乙方必须在两天之内将施工场地清理完毕，每逾期一天完成，乙方必须向甲方支付伍佰元/天的违约金。

8.4乙方发生一人工亡事故，应支付10万元的违约金，本合同及当年年度内与甲方签订的所有工程施工合同的单价均下调1%结算；若一年内工亡二人及以上的，应支付违约金30万元，本合同及当年年度内与甲方签订的所有工程施工合同的单价均下调3%结算。

8.5本合同约定的其他违约责任。

第九章 反腐倡廉条款

9.1 甲方管理人员不得以任何借口和理由向乙方索要财物，甲方有责任对有索

/ 12

贿行为的管理人员进行严肃处理（包括调离、处分、移交司法机关处理等）。

9.2 甲方管理人员不得介绍亲属在乙方单位工作，甲方有义务对此类行为进行清理。

9.3 甲方对乙方提出的举报不及时调查处理，或者故意泄露乙方举报内容，造成乙方损失的，甲方应承担相应的责任。

9.4 甲方管理人员对乙方进行打击报复的，经查实后，甲方对其加重处分，该管理人员今后不得继续从事与乙方工程（劳务）作业或销售等有关的管理工作。

9.5 乙方不得以任何方式向甲方人员馈赠财物，不得安排与乙方业务有关人员的亲属在其属下工作。

9.6 乙方人员以获取工程（劳务）项目、商品（产品）销售及谋求其它利益等为目的，以任何方式行贿甲方人员的，甲方有权要求乙方承担以下违约责任：

9.6.1乙方人员行贿的，甲方暂不付给未付工程（劳务）款或销售款，乙方在甲方范围内不论何时承包施工的所有工程或不论何时销售的所有商品（产品）等的单价重新核定；单价无法核定时单价统一下浮20%，乙方必须全额退还按此单价计算而多领取的各项款项。

9.6.2甲方有权终止与乙方签订的一切合同，并拒付所有款项,甲方不补偿乙方任何损失。

9.6.3乙方下属管理人员行贿的，该管理人员不得继续留在甲方所属范围内工作。

9.6.4甲方有权按乙方行贿数额的双倍从乙方工程款中扣回。

9.6.5如乙方违反反腐倡廉条款，甲方有权取消乙方重新取得甲方范围内一切业务的资格。

9.7 乙方为获取不当利益向甲方管理人员行贿的，造成甲方重大经济损失，除按前款承担违约责任外，造成的损失由乙方赔偿。

9.8 乙方人员为获取工程（劳务）项目、商品（产品）销售及谋求其它利益等目的，乙方以各种方式对甲方各级管理人员及其家属进行人身威胁、恐吓、伤害的，乙方必须按在甲方范围内不论何时何地承包或销售的所有价款的20%赔偿甲方的管理人员或其家属。

9.9 乙方遭受甲方管理人员敲诈、勒索、故意刁难时，有义务向甲方领导及甲

/ 12

方有关部门举报，甲方应及时组织人员进行调查核实，并对有关人员予以严肃处理；同时，应将调查处理情况向乙方通报。举报属实的，甲方给予举报人适当的奖励。

9.10 乙方认为甲方在处置员工腐败行为不力时，有权向有关部门举报。9.11 乙方承诺用自有的资产、债权及投资担保反腐倡廉条款的全面履行。

第十章 附 则

10.1 甲方及甲方下属部门的生产计划和业务通知书、与本工程有关的规章制度以及甲乙双方签订的由安全、治安、消防责任书（状、协议）等属本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。10.3 本合同经双方签字盖章后生效。

10.4 合同在执行中如有未尽事宜产生分歧，由双方协商解决，协商不成时，任何一方可向履约地有管辖权的人民法院提起诉讼。