关于分包合同(精选7篇)
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 500KV常熟电厂-常熟南变送电线路。
1.2 工程地点:常熟。
1.3 承包范围及内容: 灌注桩施工、钢筋笼制作、土方开挖等(详细内容见附件合同1.3.1-1.3.7)。
1.4 承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境
保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期:本工程于年月日开工,至年月
日竣工,共个日历天。
2.3 遇有下列情况之一,可考虑工期延长(如业主不同意工期延长,则按上述2.3执行):
a.因不可抗力的影响;
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度
无法按原计划进行;
c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;d.甲供材料供应不及时;
e.业主原因的工期调整。
第三条工程质量
3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计
说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程 质量为合格。
3.2 本工程质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。
3.3 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和
使用不当之因素情况外,乙方保证对所供材料在工程全面竣工后
设计合理使用年限内使用性能不变,并提供原生产厂家签署的同
等期限的产品质量保证书。
第四条环境安全标化
4.1 乙方须加强自身的施工现场管理,执行甲方一体化管理体系的各
项要求和施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设主管部
门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到
文明施工,不发生环境和职业健康安全事故。
第五条合同造价
5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容。
5.2 本合同总价暂定为人民币:4257821.45 元整。
5.3 工程量及综合单价:见附件合同中
第六条材料供应
6.1 工程所用的黄沙和石子材料、设备原则上均由乙方自行采购。甲
方供应水泥及钢筋材料。
6.2 工程所用材料均须得到甲方、业主及监理的确认,乙方在正式采
购和施工前须将材料的样品提前送甲方和业主及监理,且需检测
合格后,方可开始采购。
6.3 一旦材料的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后,未
经甲方、业主及监理同意,不得作任何变更。
6.4 乙方自行采购的材料、成品、半成品,必须符合图纸设计要求且
和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致,符合国家有
关质量标准及有复验要求的试验资料并经甲方、业主、监理验
收通过后方可使用。
第七条甲方驻工地代表
7.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知,以甲方代表
签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效
表达。
7.2 甲方代表可委派有关具体管理人员,行使自己的部分权利和承担
自己的部分职责,并可在任何时候撤回这种委派。
7.3 甲方代表或甲方代表委派人员易人,甲方应及时书面通知乙方,继任者必须继续承担前任应负的责任。
第八条乙方驻工地代表
8.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权
力,履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方
代表签字并加盖公章或项目章后方为有效,并视其为乙方意见的有效表达。
8.2 乙方代表或乙方代表委派人员易人,乙方应提前七天书面通知甲
方,但需甲方认可,继任者必须继续承担前任应负的责任。
第九条甲方责任
9.1 负责现场的签证工作。
9.2 在开工前7天负责向乙方提供桩位施工图2套,并负责向乙
方提供工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料。
9.3 提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
9.4 在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
9.5 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
9.6 与乙方一起向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
9.7 在施工期间,协调好乙方与其他分包单位的关系,定期召开生产
协调会,为乙方创造良好的施工环境。
9.8 在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点,经监理
复核后,以书面形式进行现场交验。
9.9 尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场办
公生活方便,如工地无现有的生产和生活设施,乙方自行解决。
9.10 负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作,甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
9.12 甲方接乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间
验收报告、工程竣工报告后,及时组织业主、监理、乙方进行
验收。
第十条乙方责任
10.1 工程开工前,应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计
划及其它有关施工文件包括经甲方同意的动火、电焊、气焊、危险品设臵的批复文件。
10.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收
标准、文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境,按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
10.3 甲供材料运到工地后,甲、乙双方及时办理移交手续,乙方在收料过程中发现有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理
进行处理,否则由此引起的质量事故均由乙方负责。
10.4 乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。
10.5 由于地下障碍物造成不能正常施工,乙方应以书面形式通知甲
方,并同时提出处理方案,甲方收到通知和处理方案后24小时
内给予回复,以保证施工正常进行。
10.6 乙方严格按照技术操作规程进行施工,确保工程质量。施工中
发现异常情况应及时报告甲方,严禁擅自处理。乙方在施工时由
于非他人原因造成的桩断裂等现象,造成的经济损失和工期延
误由乙方负责。
10.7 乙方在施工时对危险区域应设立警戒线,确保第三者的安全。
10.8 乙方必须根据甲方的进度计划要求确保桩机的数量,并保证根
据现场进度要求随时增加机械数量,但并不因此增加费用。
10.9 乙方在施工过程中,必须及时向甲方提供完整的原始记录,桩
位测量报告,施工中发生的异常现象等书面报告。
10.10 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
10.11 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影
响,应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施
工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
10.12 认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防
火、防盗工作。
10.13 从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,由乙方自行配备,并必须符合JGJ59-99《建筑施工安全检查
标准》用电规范及文明工地要求。
10.14 乙方施工人员必须持有如下证件:
a.身份证。
b.上岗资格证书及特殊工种操作证复印件。
c.工作单位记录卡。
d.健康证明。
e.就业证。
f.暂住证。
若不符合手续,甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。
10.15 乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内应明确
项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工
会联席会议。
10.16 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,合同中须
明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的最低工
资保障线,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬;对甲
方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施
工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联
席会议。
10.17 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设
备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工
服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。
10.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳
该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。
10.19 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制
度,严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性,制定针对性的安全措施,确保工程施工的安全。
第十一条付款及结算方法
11.1 本工程无预付款。
11.2工程直接造价范围内容包含:附件合同中“第3条”、“11.6中的(5)”、“11.6中的(10)”、“11.6中的(11)”、“11.6中的(12)”
11.3 乙方应在每月按实际完成工作量上报甲方,经甲方及监理核准
认可、且经业主认定工作量并向甲方支付相应工程款后,甲方
按被核准的每月完成工作量的 95%支付。工程结算通过后月
度累计工程款支付至累计工作量的 95 %时,即停止付款。
11.4 工程竣工验收通过后的5天内,乙方配合甲方递交工程竣
工结算书,经审定后,正式办理工程竣工结算手续。
11.5 工程完工交付验收合格后,并在竣工结算完毕后,甲方一次性
支付至合同结算价的95%工程款予乙方,余下的 5%为保
修金,待保修期六个月后,经甲方及业主确认工程无质量缺陷
时,付清全部保修金余款。
11.6结算内工程造价范围内的金额,甲方收取管理费及税金9%。签
证造价范围内(扣除机械费及人工费)后,甲乙双方按“五五”
分层。
第十二条违约责任
12.1 工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内
予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失
由乙方承担。
12.2 工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而
乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返
修者,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方
须负责赔偿由此造成甲方的经济损失。
第十三条 其它条款
13.1 本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签
字盖章后与本合同具有同等法律效力。
13.2 本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达
成一致,向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
13.3 本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
14.4 本合同一式份,双方各执正本份,副本份。
14.5 其他:。
合同签订单位:
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表或委托代理人:法定代表或委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
签约地点:
一、合约管理
国际大型疏浚公司一方面严格以合同为基础履行其施工义务, 另一方面都具有较高合同管理水平, 擅长合同索赔, 如何在国内工程的环境中按照国际工程管理的模式对其进行分包管理是执行合同的关键。这不仅要求发包商在分包合同履行前对合同内容、相关风险及关键性问题作出判断, 还需要预测合同履行过程中可能存在的问题, 及早提出和解决影响合同履行的问题, 尽可能地规避风险。合同履行过程中要注意收集对方违约的事实, 作为索赔和解决争议的依据。合约管理作为分包项目管理的核心, 贯穿于分包项目管理的全过程。
1. 合同谈判准备
项目部应向公司提供项目总体施工组织安排, 所谈项目的施工内容、工作界面划分以及项目的具体要求等信息, 配合公司进行可行性分析, 评估合同的风险性及盈亏情况。如在该分包合同谈判前, 发包商项目部依据收集到的施工区水深、吹填要求等施工信息并加以分析, 得出施工可行的结论, 对于海关、海事、CCS证书及船舶人员配备、航行避让等安全可行性也做了分析报告, 同时配合公司进行工程预算、价格分析, 结合现场情况提供合同的修改意见, 为公司谈判决策提供了建议。
2. 合同风险控制
国际疏浚企业在规避合同风险、施工前期地质资料的收集、施工过程的现场管理、合约索赔等方面做的比较细。相应地在签订合同前, 就要求发包商能够识别项目实施过程中存在的风险并做出较为准确的评估, 并在商谈合同之时注意合同细节, 提高自身风险规避能力。除了重视规避合同中的经济、法律等风险, 也要严格控制和防范了不确定因素引起的风险。
如在规避不确定因素风险方面, 由于国际疏浚公司较少在中国施工, 不太了解工程的施工环境, 对船舶延误时间预估较多, 为了把船舶延误控制在最小的范围内, 尽可能地压低报价, 发包商公司利用在北方项目经营多年的环境优势, 让承包该工程的国外公司报出了不含船舶延误时间的单价, 同时将船舶延误单列为停滞费用按一定的费率进行支付, 又明确了只有双方不可控的原因才属于延误, 这一举措将船舶停滞的风险控制在较小的影响下。同样, 由于签订合同时对于有无后续工作情形尚不明朗, 故约定只有在双方均确定没有后续工作后才予以支付返遣费。
3. 合同实施管理
在合同签订后, 发包商结合合同特点成立了专门的管理小组, 着重于商务方面的合同管理, 而项目部方面负责日常的施工管理, 二者既有分工又有交叉。为了保证合同的顺利进行, 管理小组依据工程特点及公司合同管理办法建立了合同实施的保证体系, 使分包项目的合同事件处于发包商的控制中。
4. 合同索赔
索赔方式是国际工程与国内工程的重要差异之一。国内工程多称补偿, 通常的程序往往是在遇到重要的经济事件时, 项目双方事先沟通, 商量好后再来起草相关文件, 这种“补偿”一般并不会频繁地出现在合约履行过程中。而国际工程中索赔则是一条贯穿合约履行过程的主线, 项目双方不会放过任何一个可以索赔的机会, 对于任何与索赔能够挂上一点联系的事件都会以正式函件的形式进行表述, 索赔的成功与否也是衡量合约执行水平的重要条件。
该疏浚项目在索赔方面有一定的特殊性, 一方面, 发包商在北方项目经营多年, 与业主有着良好的互信关系, 具有典型“国内长期工程”的特点, 合同会依据业主整体规划的变化而发生变更, 其一直本着在能力范围内尽可能地想办法帮业主解决问题的原则, 遇到变更的问题都是经过双方协商来解决, 基本不会出现索赔与反索赔的情况;另一方面, 发包商公司通过以前与国际疏浚公司的合作, 深刻了解到国际承包商一切都是以合同为基础的, 合同条件稍有对其不利的变化, 就会给其带来索赔的依据。
在整个项目实施过程中, 凡有索赔事宜, 发包商都坚持来函必回的规定, 留下重要的书面记录, 将责任的归属, 费用的评判都留至最后的谈判桌上集中解决, 使这种项目进行期间的索赔不会干扰到项目的正常运行。
二、进度控制
项目的进度控制是依据合同对施工进度的要求控制施工进度, 以实现合同约定的竣工日期为最终目标。在本项目中, 通过建立分包项目进度控制体系达到进度控制的目的, 在本项目中发包商采取了以下措施:
1. 要求分包商提交开工申请报告, 并依据合同确定的开工日期结合实际情况确定实际开工日期。
2. 要求分包商编制施工进度计划并提交。
3. 根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期等施工进度目标对分包商提交的施工进度计划予以审批, 对于不符合要求的进度计划指出缺陷并要求其修改。
4. 施工进度计划监控。
在分包商实施施工进度计划的过程中, 应及时要求其提供实际进度数据 (包括完成量及区段完成情况) , 并采取动态监控的方法及时纠偏。
三、质量管理
分包质量管理是对分包项目的全过程质量管理, 由于该项目发包公司即属于发包商又是总承包商, 最终完成的项目是要达到业主要求的项目质量, 如何以较低的成本、有效的方式, 来实现较高的质量管理, 尤其是做好对分包商的资质确认、项目实施过程的质量控制、项目完成的质量验收等重要过程的管理, 是做好项目分包质量管理的关键点。
在该项目的管理上, 主要采用了施工及交验两个阶段控制的质量管理措施, 其中每一个过程都对分包质量产生重要影响
1. 施工阶段。
在项目分包实施过程中, 要求分包商针对根据工程的施工环境、土质, 以及工程的设计要求, 选择合适的挖泥船及采用适应施工环境的施工方法和工艺来保证施工质量, 分包商施工设备的定位系统和挖泥机具监控系统的精度必须满足工程的要求, 要配备足够的陆地机械来保证吹填区域的平整, 并通过及时的测量去检测施工情况, 对存在质量问题如垄沟、吹填区平整度差等要找出原因, 尽量改善影响质量问题的因素, 并有针对性的去调整施工方案。
2. 交验阶段。
为了使工程顺利交验, 达到业主的质量要求, 在施工进入扫浅阶段后, 需要加大测量的频率, 结合工程的实际情况, 要求分包商投入相应的扫浅设备来完成, 在工程完成后, 需要按照合同约定的验收条款及相关规范, 严格进行交验质量控制。
四、安全管理
在分包安全管理中, 分包商与发包商的关系及相互配合对工地安全极为重要, 双方都必须在社会规定的法律框架和合同范围内营运, 以防意外发生。由于国外疏浚公司本身具备较高的安全管理水平, 在该项目中, 双方采取相互配合、突出重点的做法, 一方面要求分包商在发包商的监督下做好自身的安全管理工作, 另一方面, 针对现场实际情况, 找到其在安全管理方面的薄弱环节加以控制。由于该船施工区域在营运的航道上, 生产船舶多, 其吹填区域及艏吹通道附近更是各种类型的施工船舶交叉施工, 局面非常复杂。因语言的原因, 该船上施工人员在与海事、港调和其他施工单位的交流比较困难, 这给安全管理的带来了难度, 所以发包商认为这些是国际分包商公司难以处理的安全隐患, 其通过加强与分包商之间的交流, 采取制订专项超大型耙吸船施工安全措施、与港调和海事局开专题会进行沟通、要求监理组织相邻施工单位开会并制订超大型耙吸船避让的专项规定、向分包商传达安全管理规定特别是航速控制及联络程序等一系列有针对性的措施, 最终保证了该施工船安全的完成了施工任务。
五、成本控制
分包项目的成本核算管理主要是为了加强成本控制, 确保企业利益不受损害。分包合同的履约期限可能和总合同期限有差别, 而且经济关系也错综复杂。在该项目中, 为了压低疏浚单价, 发包商还承担了燃油供应和船舶延误的费用, 因此在成本控制上, 除了要求分包商按照合同要求的工期和节点完成工程外, 还对其燃油使用是否合理和船舶延误的判定进行重点考察。在燃油使用方面, 要求其上报所有施工及辅助设备的机械运转时间表及燃油消耗明细, 并进行不定期的检查, 对于非发包商安排的加油一概不予计量。在船舶延误判定方面, 要求在符合港口管理规章制度的基础上, 双方船长共同签字确认延误时间, 并交由发包商项目部依据实际情况审核, 方能够确认。
六、结语
【关键词】 建筑市场;劳务分包;农民工;合同管理
为进一步规范建设领域的劳动用工行为和工资支付行为,解决施工企业中存在的拖欠农民工工资问题,保障农民工合法权益,各地方政府根据相关法律法规及建设部下发的《关于建立和完善劳务分包制度,发展建筑劳务企业的意见》(建市[2005]131号文件),都陆续出台了许多保障农民工权益的规章制度。但由于市场环境及部分市场主体单纯追求自身利益最大化,诚信意识缺失、社会责任感不强,甚至出于转嫁市场风险等原因,导致劳务分包合同的签订及履行过程中仍然存在背离法律法规的现象,加上“包工头”仍是目前许多建筑施工中劳务分包的实质主体,这些因素都直接造成了劳务纠纷频发,甚至出现许多群体性事件,给社会安定及企业造成诸多不良影响。
一、建筑施工领域劳务分包主要存在的问题
1.1 合同主体不符合法定要求,很多都是“包工头”直接与施工企业签订劳务合同。一个工程项目,在开工领取施工许可证时,应当提供施工企业与具有劳务分包资质企业单位之间的劳务合同,但实际情况往往是劳务公司只是一个应付国家制度的摆设,仅是被挂靠的一个皮包公司,在现场实际施工的班组仍是由“包工头”组织和管理的,且这些班组人员与劳务公司之间根本没有正规有效的用工合同。“包工头”直接与施工单位签订了合同,甚至是直接与项目部签订了合同,而且还存在“包工头”签了合同后再转手分包给其他包工头的现象,也就是再分包或转包。在这种情况下,由于“包工头”众多,市场混乱,使得发包人处于强势地位,发包人利用买方的这种强势,往往直接与“包工头”签订很不利于承包人的合同,甚至存在大量的未签合同先干活儿的现象。而承包人也一样具有强势,工人们往往在“包工头”的授意下停工闹事,利用合同漏洞讲各种条件抬高合同价格。这样一旦发生纠纷往往难以得到法律的支持,进而引起群体性事件的发生。
1.2 同中的价格条款中没有单价分析表。一个工程在实际施工中有很多道工序或工作内容,例如在住宅工程中,泥(瓦)工一般是负责基础土方的修整、基础和主体的砌筑、混凝土结构工程中的浇筑混凝土工作,而在很多分包合同中都是一个综合单价,在我国很多地区一般都是按建筑物的建筑面积为计量单位约定一个价格,而没有详细的划分挖土方是怎么计量和计价,砌筑中的普通砖是怎么计价,砌块是怎么计价,浇筑混凝土时的泵送混凝土是怎么计价,利用垂直运输工具和人工浇筑是怎么计价。同样在木工、钢筋工、抹灰工、油漆工的分包合同中也存在诸多这样的现象。因为没有详细的单价分析表,在工程施工过程按已完工程量付款则无法计量工程进度款,如果这些工作内容中的一项施工工艺变更,则也没有相关依据调整合同价格。而且大多合同中的工作内容和范围同样不够明确,一些工作究竟应该谁来做在合同中找不到明确的依据,承发双方争执和纠纷就再所难免。
1.3 合同条款中关于进度、质量、安全及现场管理制度的要求不够细,或不够明确。在合同中对进度的要求只是一个总的工期要求,在实际发包中,往往是一个分包队伍只是承包某一分项工程,在施工中受其他工程的进度制约,同时也受到各种因素的影响会发生变化,最后工期达不到合同要求,而发包人却最后按合同办事,使得承包人受到损失。在安全要求上不明确劳保用品由谁提供,如安全帽、安全带是由发包人统一提供还是由承包人自行配备不明确,还有就是现场的安全防护设施是由发包人安装还是由承包人自己设置不明确。对工序质量的检查标准和规定不完善,平时在拨付进度款时没有严格的检查和验收就付了进度款,有些工程直到在竣工验收时才发现问题,这时承包人合同款已经拿得差不多了,工人也都撤场了,再让承包人来返工处理就会引起很多麻烦。现场的各项管理制度在签订合同时没有提供,仅写明承包人进场必须遵守现场及发包人制定的各项管理制度,这些制度里有很多处罚条款,这些条款在签订合同时承包人并不清楚,进场施工时往往会受到许多处罚,结算时被扣除这部分罚金就会很不高兴,甚至引起纠纷。
1.4 工人工资支付和完工结算的条款不合理、不明确,进度款支付不及时,完工时尾款迟迟不付,导致工人不能按时领到工资而恐慌或闹事。在合同中,发包人对承包人确保支付农民工工资的保障缺少规定,对进度款的计量约定不明确;有的发包人在完工应该进行结算时,以没有和建设单位结算、或还没有通过竣工验收、没有核算好工程量等各种理由拖延支付,而劳务承包方因为没有应急资金支付给工人就会导致工人集体性事件的发生。有的发包人在发放工程款时直接发到了“包工头”的手中,而“包工头”并没有足额的发放到工人手中,甚至有的“包工头”卷款私逃,最后工人不得不向发包人讨要工资,而发包人为了避免事态扩大维护社会安定,则必须再支付给这批工人应得的工资。
二、加强劳务分包合同管理的措施
2.1 要响应建设部[2005]131号文件精神,发包人切实做好合同签订工作中对承包人的资质审查工作,杜绝直接与“包工头”签订合同的形象。在选择承包人时,一定要选择有资质的劳务分包企业进行发包,有些合作多年的“包工头”不具备劳务资质,可以要求他们包括他们的每一个工人与具有劳务资质的劳务分包企业签订劳务合同,审查劳务企业派遣到施工现场的每一个工人是否都有合同,是否劳务企业都为这些工人缴纳了劳动保险及参加了社会保险。
在水利水电施工工程中,劳务分包合同是其施工合同中的一种,在执行中的作用越来越重要。你知道水电劳务分包合同是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的水电劳务分包合同范文,欢迎参考阅读。
水电劳务分包合同范文1
发包单位:(以下称甲方)承包单位:(以下称乙方)
经甲乙双方协商,甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称
XXXX大厦
第二条、工程地点
街区
第三条、承包范围
XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容
1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式
1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格
1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币元。
2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式
1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期
1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求
乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。
第十条、保修
工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。
第十一条、双方的权利和义务
1、甲方的权利与义务
(1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、路线、政策,遵纪守法。
(2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
(3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。
(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电。
(6)负责外墙脚手架的搭设。
(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
(8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。
(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。
2、乙方的权利与义务
(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例,自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。
(2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
(3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。
(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工完场清。
(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。
(7)每月必须付清工人工资。
(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。
第十二条、现场的管理规定
1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。
3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。
4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。
5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。
6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。
7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责。
8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。
第十三条、其他约定
1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。
2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权。
第十四条、违约责任
1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。
2、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款。
3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失。
第十五条、附则
1、本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。
2、本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
水电劳务分包合同范文发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程 工程地点: 西双版纳州勐腊县勐仑镇热带植物园内 施工单位: 云南CY集团建筑工程有限公司
承包范围:专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1#、2#配电房、水池水泵房、制冷中心
建筑面积:本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算,不得另行调整。
施工条件:本工程为全框架结构,楼层多为1~2层,幢号多、分布广、面积小,因此,项目部不提供施工井吊(食堂除外),上下楼层材料运输乙方自理,合同单价已结合施工难度有所提高。
二、工作内容:
专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号:
1、室内水电安装(不包括灯具、洁具);
2、临时用电、用水的安装、维护、使用;
3、配电房的低压出线端口的施工;
4、水泵房的动力电源和室内水电安装;
5、制冷中心电柜的安装;
6、弱电穿线、暖风系统预埋;
7、辅材:弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线;
8、提前12天做好材料计划。
三、承包内容:
(1)承包工作内容中的全部人工费;
(2)涉及本工种的施工图纸自行复印,费用自理;
(3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;
(4)设备安装费用另计;
(5)承担材料浪费费用;
(6)图纸设计变更及增加工程量的处理:若施工过程中发生工作量增加,按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少,按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。
四、质量要求:
1、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行;
2、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求,如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止,如果乙方出现严重质量事故,甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故,甲方将勒令乙方退场,退场工资待工程完工后降位处理支付,乙方不得胡搅蛮缠。
五、工期要求:
1、严格按照项目部的进度计划进行施工,进度达不到者,甲方有权重新组织人员;
2、主体开工时间:
3、主体断水时间:
4、工程交工时间:
5、元(壹仟圆);
6、如因不可抗拒原因造成工期延误的,10日(拾日)内不作工期调整,拾日外甲方将给乙方顺延工期。
六、文明施工:
1工区内不准入住(包括在建工程内都不允许有人居住),施工区要做到安全、整洁、美观;进入施工区的人员,必须遵守安全纪律,必须戴安全帽及上岗证。施工区内严禁吸烟(指定吸烟区除外),每发现一次乙方向甲方支付50元/人次的违约金。
2定,不带家属、小孩进入施工区。乙方必须保持生活区宿舍、室内外的清洁卫生,严禁使用电炉、电炒锅、电饭锅、电老虎、煤油炉以及乱接乱拉电线,违者每发现一次罚款500元,并没收其电器,拆除违章架设的电线。
3现一次支付违约金1000元。
4发现一次支付违约金200元。作业面和周围必须清洁整洁,做到“工完、料尽、场地清”,严格保护成品的清洁卫生。
5检查结果,实行奖优罚劣。
6甲方对责任双方各处以2000元的罚款,情节严重者移交公安机关处理。如果对工程建设造成严重影响,甲方有权解除劳务合同,勒令乙方退场。
7发生火灾事故。
8金从乙方的进度款中扣除。
七、安全施工:
1、遵章守纪:乙方人员进入施工现场,必须认真执行甲方安全生产的规章制度,服从现场管理人员的指挥,按操作规程作业,严禁违纪、违章和冒险作业,避免伤亡事故的发生。
2、违章责任:在生产过程中,乙方违纪、违章及冒险作业所造成的大小伤亡事故由乙方承担全部责任,甲方不承担经济赔偿责任。因此,乙方必须加强对职工进行业务培训和思想教育。
3、劳务人员管理:进入施工现场的作业人员必须通过“三级教育”;作业前必须进行安全技术交底;乙方必须教育和培训职工掌握安全生产的知识,正确的使用“三宝”;严格遵守安全操作规程;特殊工种必须持证上岗;拒绝违章指挥,杜绝违章作业。
八、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商处理。
九、合同单价:
每平方米 元正(大写每平方米 圆整包干)。
十、付款方式:
1、乙方进入工地后,自行垫付一个月的生活费用;
2.一个月后,按进度的完成量的30%支付工资;
3.主体断水后,甲方将支付给乙方总工资的40%工资;
4、砖砌体、收尾工程完工后,甲方付给乙方总工资的60%;
5、本工程粉水完工后甲方付给乙方总工资的80%;
6、本工程交工后甲方付给乙方总工资的90%;
7、在建设方规定的使用期后甲方付给乙方总工资的95%;
8、剩余总工资的5%在工程交工半年后甲方支付给乙方;
9、工期延误处罚的金额将在乙方总工资中扣除;
10、如因乙方在施工中出现的各种违规处罚金将在结账中扣除。
本合同书自签订之日起生效,完工后自行废除。以上各合同条款具有法律效力,任何一方违约将视为违法!由项目部监督执行。
本合同书一式二份,由甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
水电劳务分包合同范文3
甲方(公司或者个人):(以下简称甲方)
乙方(公司或者个人):(以下简称乙方)
兹有甲方承建的 工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分包 工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下:
一、承包内容
本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、,(所有线材穿PVC管道)承包性质。
包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。
二、质量等级 本工程确保工程质量达省级优良标准。
三、结算方式及工程款的支付
本工程结算按图纸内建筑大约面积 2000 M2(以实际施工量为准),综合造价为(¥ 20)元/M²,本工程总造价计大约人民币(¥ 元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的70%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。
非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。
四、工期
本工程计划开工时间为 2011 年 12月 1日,计划竣工时间为 2012 年 1 月 30日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。
五、双方责任
甲 方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。
3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。
5、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。
8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。
乙 方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。
4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
5、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。
6、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。
7、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。
七、质量控制措施
1、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。
2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。
3、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。
4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。
八、安全生产、文明施工
1、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。
2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。
3、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。
4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。
5、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。
6、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若 出现违纪现象,其后果自有乙方负责。
九、奖励与罚款
1、工期:
乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按80元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。
2、质量
由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。
3、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。
4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。
5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
立合同双方:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的有关规定,双方本着配合协作,互惠互利、分工负责的原则,为明确甲乙双方在本合同实施过程中的权利、义务和责任,在乙方仔细审阅和熟悉图纸、理解本工程施工工艺的情况下,经甲、乙双方充分协商,达成一致,并签订本协议以资共同遵守执行。
第一条:工程名称、工程地址
1、工程名称:
2、工程地址:
第二条:工程范围、内容及承包性质
1、工程范围、内容:乙方承包本工程的试桩工程和工程桩。工作内容包括测量放线、质量控制、资料报验等一切技术工作及从设备(静压桩机及其配套的必须的机械设备等)进场;场地零星人工整平、工前准备;机具准备、吊装就位、平台调平、桩机走行;管桩场内吊运、堆码;吊桩、打(插)桩;桩身对位、调平调直;静压沉桩;焊接接桩;刷漆防腐;送桩;终桩;配合质量检验试验(桩长确定、单桩承载力达到设计要求),到验收合格、交工完毕;场地清理、设备出场、缺陷责任修复等合同文件规定的、为完成该工作量必须进行的所有及相关的工作内容。
2、承包性质:清包工(不包括管桩、混凝土、钢筋、水泥等施工材料),乙方负责包质量、包安全、包工期、包文明施工。
3、试桩根据北设计有限公司出具的试桩意见
4、工程桩根据设计院出具的图纸。(试桩结束设计院根据试桩结果调整图纸)
第三条:工程承包结算价格
1、上述工程桩及试桩:PHC400*AB95单价为元/米,PHC500-AB125工程桩和PHC600-AB130试桩按元/米,总工程量暂定为15000米,最终结算数量按经监理签证并经审计的数量为准。
2、送桩5米以上超过部分按50%的价格计价,乙方必须配合好甲方按质按时安全地完工,并能达到业主规定的优良工程标准。
3.本合同最终结算以甲方与业主实际结算签证并经审计的数量为准。
4、上述工程桩施工单价含水电费、二次设备进出场费,不含税金及场地平整等费用。
第四条:材料供应方法
甲方按工程进度安排符合要求的管桩等施工材料进场,如因材料供应不及时导致工期延误,则与乙方无关。
第五条:工期
1、试桩工期:日历天。
2、工程桩根据试桩结束,业主图纸出具后并于 日历天完成。
第六条:质量标准
按甲方与业主签订的合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到业主规定的最低质量标准:桩基础达优良工程以上,Ⅰ类桩90%以上,无Ⅲ、Ⅳ类桩,桩基的低应变检测100%合格。同时遵守甲方的施工工艺、作业指导书、工程事项通知单等的标准要求。
第七条:付款方式
1、工程桩基验收、检测合格达到合同约定的质量标准时且乙方向甲方递交了完整的施工记
录、结算资料后壹个月内,付至结算总价的70%。
2、最终支付是在业主完成对桩基工程审计后半个月内,付至审计后的甲乙双方结算总价的100%。
第七条:地下障碍物处理及水电费
现场桩基施工产生的水电费(含生活用水、电费)由乙方负责,与甲方无关。甲方提供场地总配电箱,总配电箱以后的分电箱及电缆由乙方自行配置,并严格按照用电安全规范进行操作。
第八条:工程质量及安全
1、乙方必须按设计施工图纸,施工联系单及国家有关规范施工,严格执行质量监督部门、业主及现场监理的指令,保质保量的完成工程任务,如发生任何质量事故,一切责任和由此的相关赔偿由乙方负责。
2、乙方必须无条件接受甲方及监理单位的质量、安全监督和要求整改的工作。
3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,上杆进行高空作业必须系好安全带,做到经常检查,把事故隐患消灭在萌芽状态。
4、乙方必须加强现场的安全管理及施工人员的安全生产教育,严格执行国家关于建筑工地安全生产的相关规定,不得野蛮施工和违法施工,如在施工过程中发生的大小安全事故及相关损失及赔偿均由乙方承担,甲方一概不予承担。、桩机施工操作人员及现场技术人员必须配备到位,有一定的机械施工操作经验和良好的心理素质,服从管理人员的调节支配,乙方现场技术人员需实时监控工程施工的每个环节,特别是质量的掌控,需有效保证工程质量管理目标的实现,桩基资料齐全有效,保证完成工程的各项施工要求。
第九条:其它
1、甲方提供地质资料
2、甲方保证施工场地三通一平,满足桩基施工需要。
3、如因甲方原因造成工程停工,工期相应顺延,乙方原因造成工程停工按约定处罚。
4、乙方应根据地质报告、工程当地实际情况选择合理的桩机,应确保打桩工程顺利进行。
5、如因乙方未配备合理桩机,造成二次进场所有费用有乙方承担。
6、工程桩施工时,如因甲方原因造成工程停工,工期相应顺延,如延误较长时日(一般为5天),甲方必须向乙方支付相应的怠班补助(怠班补助为每日1000元,自停工日起算),乙方原因造成工程停工按约定按每日10000元处罚。
第十条:合同有效期限
本合同自双方代表签字单位盖章后生效,至工程结束付清工程款后即自行终止。本合同一式 份,甲乙双方各执
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):代表(签字):
电话:电话:
发包方:浙江三丰建设有限公司建德市建政储出[2010]14#、18#地块三组团项目部(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
经双方协商,甲方同意将建德市建政储出[2010]14#、18#地块三组团项目中的水电安装工程分包给乙方施工。为确保工程质量、施工进度、施工安全的诚信有序。按照建筑法、合同法及相关法规规定,遵照平等互利原则,特订立以下协议条款工双方共同遵守执行。
一、乙方承包施工方范围
建德市建政储出[2010]14#、18#地块三组团项目中的强电、弱电、给排水、通风消防等安装工程(消防工程如因行政关系需分包的,乙方应自动放弃,其它条款不变)。
二、承包方式
乙方安装科配备专业施工管理人员,归属项目部领导,成本单独核算。包工包料,包质量,包工期,包安全,包文明施工。
三、结算方式
1、本工程执行浙江省最新«浙江省建筑工程消耗量定额»、«浙江省装饰装修消耗量定额»、«浙江省安装工程消耗量定额»及相关配套文件、定额,中间有政府指导文件的按指导文件执行。
2、工程图纸乙方承包范围内按一类工程取费下浮18%进行结算(包括变更、签证增加工程量),甲方不再收其他任何规费。
3、有关人工费调整,专项节能检测费及安全防护。文明施工措施费、冬季施工措施费等按施工期间浙江省建设厅最新相关文件规定执行。
4、材料价格按施工期同期的«浙江工程造价管理信息»公布的信息价按工程所在地材料价格计取。无价材料按三方协商确定价格。
5、在施工过程的签证计日工按160元/工日进行结算。
6、根据甲方和业主签订的协议及附件,主合同,补充协议等双方签字认可的书面资料文件均为过程结算依据。
7、施工图会审纪要,施工图,工程变更及签证工程量依据按合同约定计算确认方式结算。
四、工程款支付
1、付款方式按甲方与建设方签订的付款方式同步执行。
2、上缴项目部管理费在每次付款中同比例扣除18%进行支付。
五、违约责任
1、若甲方不能按约定时间、金额支付乙方工程款时,延期30天内甲方按应付款的2%每月给予乙方支付滞纳金外甲方还应按应付款的1%每日向乙方支付违约金,工期相应顺延。且乙方有权延期甲方将已建商品房按市场价下浮25%的价抵偿工程款及违约金给乙方(根据甲方与业主签订的合同中的违约责任执行)。
六、质量、安全、工期、文明施工目标
1、质量目标:验收标准为国家级浙江省现行质量验收规范;其中实测量合格率要求达到95%以上,分项分部合格率要求达到100%,检查以项目部、公司、监理公司、业主、质监站等为准,创优质结构;
2、安全目标:轻伤事故频率为控制在2%以内,重大伤亡事故为零,重大机械事故为零;乙方应对自己班组事故人员买好人身保险,一旦出现安全事故经济责任由乙方承担;
3、工期目标:确保每月按项目部计划完成任务,确保按业主要求完成计划;
4、文明施工目标:居民投诉率为零;每月项目部考评的分必须高于80%;创区级文明标化工地。
七、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)甲方负责提供施工人员住宿场所、床架;
(2)甲方提供食堂搭伙或食堂用房、开水器;
(3)甲方提供简易厕、浴场所;
(4)甲方负责工人进场安全教育和安全交底;
(5)甲方负责提供施工图纸一份,施工方案一份,并负责技术交底;
(6)甲方负责轴线定位、抄平、标高测量;
(7)甲方负责质量复查、工序报验、安全文明施工检查,并开具整改通知;
(8)甲方负责进度计划安排和甲供材料采供;
2、乙方责任
(1)乙方必须组织具备专业操作技术的工人进场施工、班组其中5级工以上技术水准的人数应占总人数的50%以上,学徒工人数不得超过班组人数10%,普工不得作技术工使用;乙方对进场施工人员应进行素质考核,要求身心健康,品行端正,能吃苦耐劳,对不符合素质条件的人员应及时进行更换,乙方不得使用老、弱、病、残人员和未成年的儿童,更不得盲目招收陌生人员和无身份证人员。乙方对进场人员应及时造册包项目部备案,不得无中生有,弄虚作假;
(2)乙方带班人员必须具备专业操作技术6级以上水平,并具备娴熟的识图知识和丰富的施工组织经验,同时应具备勤奋好学的敬业精神;
(3)乙方施工人员必须服从项目部领导管理,听从项目部指挥及安排,遵纪守法,遵守项目部各项规章制度,热爱集体,讲究卫生,爱护公物,说文明话做文明事,树文明风;
(4)乙方必须在现场设置总负责人(总协调、各工种班组负责人组成系统的班组施工管理机构与项目部施工科对接);
(5)乙方施工人员应自觉接受甲方的安全教育,安全交底提高自我保护意识,增强安全观念,杜绝违章指挥,违章作业,开展班组安全活动,做好班前安全交底,乙方应给属下施工人员发放安全帽、安全带、防护手套等个人安全防护用品,不得克扣;发生安全事故时,乙方应主动积极妥善处置,并按事故责任承担相应的责任;
(6)乙方必须按图施工,按技术操作规程要求施工,按施工方案要求施工,按质量验收规范标准施工,做好质量自检工作,消灭质量事故,减少质量弊病发生率,打造优质结构,如未能达到质量目标,乙方应承担赔偿责任;
(7)乙方应配备足够的技术工人,精心安排详细计划,特别农忙时节,乙方应采取切实有效的措施,留住足够施工人员,确保按时或提前完成项目部计划,如有延误乙方应承担赔偿责任;
(8)乙方必须做到因才适用,不浪费材料,及时回收剩余材料,做到落手清,工完场清和工未完成有序;
(9)乙方必须做到文明施工,严格控制空气污染、粉尘污染、噪音污染、垃圾污染,不得随地大小便,不得乱倒饭菜,创文明标化工地;
(10)乙方施工人员不得携带家属,小孩入驻现场,双职工不得在集体宿舍同居,宿舍内不得擅自分隔小房间,违者辞退离场,并按项目部管理细则处罚乙方;
(11)乙方施工人员不得赌博、酗酒、打架、斗殴、传播黄色宣传;
(12)乙方不得拉帮结派,各自为政,施工中发生矛盾与纠纷时应由乙方负责人出面通过项目部进行调节,本着相互理解,团结友爱精神出发,应大事化小、小事化了,不得自以为是,强词夺理扩大事态,否则乙方应承担全部责任;
(13)乙方施工人员不得在宿舍内使用燃气灶具,电气炊具,600W以上大功率灯泡和空调取暖器具,违者除没收用品外按项目部处罚条例处罚;
(14)乙方无偿提供专业水电工一名负责现场临舍水电安装及施工中所产生施工机械水电检修及施工照明安装,楼层地下室施工用电安装,临舍材料由项目部提供。
八、违约处罚
1、由于乙方原因未创优结构处罚款5万元;
2、主体结构验收安装分项未能一次合格通过,处罚款5万元;
3、工序验收未能一次通过,每次罚款1000元;
4、其他质量问题按项目部质量处罚细则处罚;
5、周计划未能完成,每栋每周2000元;
6、月计划未能按时完成,罚款1万元;
7、由于乙方违章指挥,违章操作发生轻伤安全事故,每次罚款2000元,发生重伤以上安全事故,每次罚款2万元;
8、文明施工达不到要求,考评不合格,每班组每月罚款2000元;
9、打架斗殴、聚众闹事、打扰施工秩序、影响社会安定,每次罚款 2000-20000元 并送交执法部门处理;
10、其他违约责任处罚按项目部有关规定处理;
11、按协议约定甲方未能按时付给乙方工人工资时,甲方应支付应付款1%月利息,时间不超过15天;
12、由于甲供材料影响工期允许延顺,乙方应合理安排其他工作或由甲方安排工作,甲方无法安排时应补助乙方在场工人生活费,每人每天50元;
13、每月发生的奖罚单在每月或每次支付款时兑现;
14、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者,乙方有权按全部工程量70%进行结算并清唱处理,相关责任由乙方承担;
九、其他约定条款
1、乙方同意交付甲方质量保险金200万元(不计息),乙方完成安置房5万平方米时甲方退还保证金的50%,待乙方完成商住房3万平方米主体时,甲方一次性无息返还乙方剩余全部保证金。甲方下达的质量整改通知乙方不予整改,甲方委托第三方整改时,委托整改费用可在质量保证金中扣除,保证金不足抵扣时,可在工程款中扣除;
2、由于甲方原因六个月内不能完成安置房5万平方米主体封顶,甲方必须退还保证金50%;商住房3万平方米由于甲方原因不能按时开工的,超过8个月的退还剩余保证金(缴纳保证金日为计算起始日);
3、如甲方到期不能及时退还保证金,每月按保证金的2%计算利息;
十、其他
1、乙方必须保证人工工资发放,做好考勤工作,对不按要求考勤的甲方有权暂扣工程款。若发现有职工向上级主管投诉,甲方有权按乙方承包的工程量的金额先发放给职工,并在其工程款中扣除;
2、项目例会乙方现场负责人必须到场,有需要乙方承包人必须到场;如无故不参加项目例会的,每次处500元处罚;
十一、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后生效,工程施工款额付清后自然终止。
甲 方:乙 方:
代 表:代 表:
日 期:日 期:
原告:浙江某建设集团公司
被告:福建某幕墙公司
被告:福建某幕墙公司上海分公司
2007年10月, 浙江某建设集团公司 (下称总包单位) 在总承包某体育馆工程后, 将其中幕墙工程的设计、制作、安装分包给福建某幕墙公司上海分公司 (下称分包单位) 。当幕墙工程进行到尾声时, 业主又临时增加了少量工程, 此时分包单位向总包单位提出, 应该再支付部分工程进度款。而总包单位此时经核算发现, 之前支付的工程进度款470万元在扣除合同约定的管理费、审计费、税费及土建配合费后, 已经超付, 故而拒绝。分包单位随即撤场。
因工期临近, 业主逼迫甚紧, 总包单位遂找来本地企业某建筑装潢公司 (下称代做单位) 将幕墙扫尾工程做完, 以保证总体工程能按期竣工。竣工验收后, 经业主委托审计, 幕墙工程结算总价520万余元, 其中代做单位代做部分审定价为49万余元。而总包单位与代做单位签订的是固定总价合同, 且无管理费、审计费、税费等方面的约定。在业主审计报告出来之前, 已向其支付了全部工程款56万余元。之后, 经核算, 扣除管理费、审计费、土建配合费及代做单位代做的扫尾工程款后, 总包单位实际超付分包单位工程款近百万元。但在向分包单位要求返还时遭拒绝。无奈之下, 向法院提起起诉。
案件分析
本案中, 最大的难点, 也是最大的争议焦点在于, 因分包单位中途退场, 总包单位另择第三方公司代做扫尾工程的损失能否得到支持?
本案中, 存在如下不利于总包单位的情况:
1. 分包单位撤场时, 双方未作任何结算, 亦未就善后事宜做任何约定。
2. 总包单位在与业主的总包合同及与分包单位的分包合同中, 均约定的是暂定价, 最终按业主审定价格来结算。而在委托代做单位代做扫尾工程时, 因工期紧迫, 不得已与对方签订了56万元的固定总价合同 (该部分经业主审定仅为49万元) , 且无总包管理费、审计费、税费等方面的约定。
3.总包单位与分包单位的幕墙分包合同, 由业主作为鉴证方签字盖章, 而同代做单位的合同, 则是单独与第三方公司签订的, 无鉴证方。且事后未将代做情况及责任承担书面发函通知分包单位。
4.幕墙工程最终审定价为420万元, 但因造价事务所是把幕墙部分作为一个单项工程来审价的, 分包单位与代做单位完成的工程量全部混同, 从其审价报告中无法区分各自完工的价款。审价结束后, 总包单位与分包单位曾就此进行核对, 口头确认审价报告中分包单位的价款为371万元, 但未作书面确认。
5.庭审时, 又出现了另一对总包单位不利的情况, 实际施工的福建某幕墙公司上海分公司未到庭应诉, 仅有总公司 (即福建某幕墙公司) 委托了律师到庭, 且称上海分公司原系挂靠关系, 此前已解除合作关系, 总公司对涉案工程一无所知, 故对总包单位的诉讼请求均不予认可。在此情况下, 相关举证责任全部落在了总包单位一方。
该案在诉讼过程中, 代理律师与总包单位的业务人员虽通过各种方式挖掘证据, 并取得了业主、监理及审价单位的配合与支持, 但最终只也能证明存在部分扫尾工程由代做单位完成, 而无法证明该部分的工程量与相应审价金额, 亦无法证明分包单位中途退场构成违约, 因此代做工程的实付款与审计价的差额部分以及该部分应分摊的总包管理费、税费、审计费等, 作为分包单位违约给总包单位造成的实际损失也无法得到法院支持。最终该案在总包单位作出部分让步的情况下调解结案。
律师评析
通过这个案例, 我们发现, 重视分包工程中途停工或退场的善后处理, 这对于总包单位而言, 具有重要的意义。若在施工过程中, 分包单位擅自停工撤场后, 而总包单位未能固定相应证据, 则将来一旦发生纠纷, 就会处于非常被动的局面。如果还存在本案中工程进度款超付的情况, 则将更为不利。
结合本案争议的处理过程, 协力律师建议发生类似情况时, 总包单位应采取以下措施:
1.管理好施工现场, 对已完工程量进行核算, 并经业主、监理确认, 固定证据;同时将分包单位违约情况向业主、监理汇报, 形成书面记录。
2.根据已完工程量计算出应付的进度款, 对比已付款, 核实是否存在超付的情况。
3.发函通知分包单位已完工程量、已超付工程款金额 (如有) , 指出分包单位要求继续付款是无理要求 (或其他违约行为) , 催告对方在一定期限内立即复工, 否则即视为根本违约, 有权解除合同、另请施工单位入场, 并要求承担全部违约责任。
4.在完成上述四个步骤, 已经固定相应证据的情况下, 可物色替代施工单位, 先期磋商。
5. 若分包单位限期内仍未复工的, 报经业主、监理同意, 可让第三方施工单位进场。在与第三方施工单位签订合同时, 合同主要条款, 尤其是价款、管理费、审计费、税费承担等尽量与原来一致。