一级建造师建设工程法规与相关知识十六

一级建造师建设工程法规与相关知识十六（精选7篇）

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇1

1.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。

a．50万元 b．100万元

c．150万元 d．200万元

2.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。

a．50万元 b．100万元

c．150万元 d．200万元

3.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。

a．50万元 b．100万元

c．150万元 d．200万元

4.在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了（ ）。

a．公开原则 b．公平原则

c．公正原则 d．诚实信用原则

5.在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现了（ ）。

a．公开原则 b．公平原则

c．公正原则 d．诚实信用原则

6.在招标活动的基本原则中，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员，体现了（ ）。

a．公开原则 b．公平原则

c．公正原则 d．诚实信用原则

7.工程建设项目招标范围包括（ ）。

a．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全南钅?br>b．一切工程项目

c．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

d．一切大中型工程项目

e．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

8.招标活动的基本原则有（ ）。

a．公开原则 b．公平原则

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇2

1.根据《建筑法》的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

a.国务院b.县级以上人民政府

c.市级以上人民政府d.省级以上人民政府

2.根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由()委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

a.施工单位b.县级以上人民政府

c.建设行政主管部门d.建设单位

3.根据《建筑法》的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的()。

a.建筑施工企业b.勘察单位

c.设计单位d.工程造价咨询机构

4.根据《建筑法》的规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，()执行监理任务。

a.偏向建设单位b.偏向施工单位

c.客观、公正地d.按照建设行政主管部门的意见

5.根据《建筑法》的规定，工程监理单位()转让工程监理业务。

a.可以b.经建设单位允许可以

c.不得d.经建设行政主管部门允许可以

6.根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，()。

a.由工程监理单位承担赔偿责任

b.由承包单位承担赔偿责任

c.由建设单位自行承担损失

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇3

1、下列关于行使撤销权要求的表述，不准确的是()。A、债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的

B、债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的 C、撤销权的行使范围以债权人的债权为限

D、债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担

2、继承人甲、乙因继承纠纷诉至法院，要求人民法院对被继承人遗产，包括：小楼一栋、存款若干及珠宝等其他动产作出分割。一审判决中未涉及对存款的继承问题，甲上诉，二审人民法院正确处理方法是()。

A、告之甲对一审判决未涉及的诉讼请求另行起诉

B、二审中，就一审判决未涉及的诉讼请求一并作出判决 C、可按自愿原则进行调解，调解不成发回重审 D、驳回上诉

3、关于证据保全制度，说法正确的是()。A、当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保

B、仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院 C、人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场 D、人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法

4、在施工合同履行过程中，（）享有“同时履行抗辩权”。A、业主 B、承包商 C、工程师

D、业主和承包商

5、在建设工程安全生产管理基本制度中，()是上级管理部门或企业自身对安全生产状况进行定期或不定期检查的制度。A、安全生产责任制度 B、安全生产检查制度 C、安全生产教育培训制度 D、安全责任追究制度

6、出租单位出租未经安全性能检测或检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令()。

A、限期改正并处以1～5万元的罚款 B、停业整顿，并处以5～10万元罚款 C、限期改正并处以10万元以下罚款 D、停业整顿，并处以3～5万元的罚款

7、建设工程合同当事人之间的纠纷一般有()。A、建设工程施工合同纠纷 B、建设工程物资采购合同纠纷 C、建设工程监理合同纠纷

D、建设工程勘察、设计合同纠纷 E、相邻关系纠纷

8、按照合同的约定，某甲应该在四点钟之前将一台电视机送到某丙的家里。当某甲抱着电视机向某丙家里走去的时候，碰见了喝醉酒的某乙。某乙撞倒了某甲，电视机掉在地上摔碎了，导致某甲无法按照约定的时间将电视机送到某丙家，则()。A、由于不是某甲主观故意造成的违约，某甲不需要承担违约责任 B、应该由某乙向某丙承担违约责任

C、某甲需要向某丙承担违约责任，然后要求某乙对其损失进行赔偿 D、某甲需要向某丙承担违约责任，然后要求某乙承担违约责任

9、某建筑工程有限公司股东会拟换监事，在下列人员中，可以做监事的应该是()。A、王某，现任公司总经理 B、孙某，现任公司财务总监 C、张某，为公司职工代表 D、赵某，现任公司董事会董事

10、某有限责任公司的住所地在A市，后在B地设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与C贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司由于无力支付货款，与该贸易公司发生纠纷。下列说法中正确的是()。

A、买卖合同无效，因为该分公司不具有法人资格，而且无母公司的授权依据 B、买卖合同有效，该合同产生的法律责任由母公司承担

C、买卖合同有效，该合同产生的法律责任由母公司及其分公司承担连带责任 D、买卖合同有效，法律责任由合同当事人独立承担

11、王铁柱在府城建筑工程队打工，现年15岁，在一次施工过程中违章操作，在没有仔细观察的情况下将粉刷桶扔到楼下，造成一人轻伤，请问以下哪些人应该承担相应的法律责任()。

A、将粉刷桶递给王铁柱的同事 B、王铁柱的父母

C、王铁柱的好朋友郑某 D、王铁柱

12、某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中属于公司法规定的不得担任董事的情形为()。A、陈某，66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家

B、张某，两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年 C、王某，一有限公司的出资人，因经营负债50 万元，债权人至今仍在追讨

D、赵某，两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

E、李某，曾任本公司的董事，但因受刺激，患间歇性精神病

13、下列有关法律关系变更的说法正确的是()。

A、法律关系客体变更，主体不变更，不会引起法律关系的变更 B、法律关系内容变更，主体不变更，不会引起法律关系的变更 C、只有法律关系主体变更，才能引起法律关系的变更

D、只要法律关系主体、客体和内容其中有一个发生变更，就能引起法律关系变更

14、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，应承担的法律责任为()。A、责令改正

B、构成犯罪的，依法追究刑事责任 C、没收违法所得，并处以罚款 D、责令停业整顿 E、降低资质等级

15、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，中标无效，责令改正，可以处()。

A、中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款 B、五万元以上二十五万元以下的罚款

C、项目合同金额百分之五以上百分之十以下的罚款 D、项目合同金额千分之十以上千分之二十以下的罚款

16、下列不属于安装工程一切险的责任范围的是()。A、安装的机器及安装费 B、机场建设

C、安装工程使用的承包人的设备 D、附带投保的土木建筑工程

17、张某和薛某均为甲市人，双方在乙市登记结婚，后薛某在丙市被判处有期徒刑三年，服刑一年后张某迁居丁市，欲起诉至法院，与尚在服刑的薛某离婚，对此案有管辖权的法院是()。

A、甲市张某原住所地法院

B、乙市张、薛二人结婚登记地法院 C、丙市薛某服刑地法院 D、丁市张某现居住地法院

18、注册建造师执业的下列专业中，未区分工程类别，按项目只设一级建造师执业资格的专业是()。A、铁路工程 B、民航机场工程 C、公路工程

D、通信与广电工程

19、开标时，由()检查投标文件的密封情况。A、投标人

B、投标人推选的代表 C、招标人 D、招标人推选的代表 E、招标人委托的公证机构

20、下列关于合同无效的表述中，正确的是()。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B、损害国家、集体或者第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、违反地方性法规的强制性规定

21、某医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由某城建集团承包建造，则施工许可证应由()申领。A、医院 B、城建集团

C、城建集团分包商 D、医院或城建集团

22、建设项目环境影响评价文件未经批准，建设单位擅自开工建设的，法律后果为()。A、由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设 B、视情节轻重降低建设单位的资质或吊销其资质证书 C、可以处以5万元以上20万元以下的罚款 D、可以处以项目金额5％以上10％以下的罚款

E、对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分

23、小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现有以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合颁发施工许可证条件的有()。A、已经交了土地出让金，但土地证尚未办好

B、没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C、有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾

D、已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足要求 E、办理了质量监督手续

24、物权的主要保护方法包括（）。A、请求确认物权 B、请求排除妨碍 C、请求恢复原状 D、请求返还原物 E、请求继续履行

25、政府及其所属部门的工作人员限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的，应()。

A、给予责任人撤职处分 B、给予主管撤职处分 C、由上级机关责令改正 D、承担连带赔偿责任

26、下列说法正确的是()。

A、分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

B、分包单位各负其责，不需要接受总承包单位的安全生产管理

C、如果分包单位不服从总承包单位的安全管理导致生产安全事故的，由分包单位自己承担责任

D、如果分包单位不服从总承包单位的安全管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

E、总承包单位与分包单位对所有工程的安全生产承担连带责任

27、建设单位因故不能按期开工的，最多可以向发证机关申请()延期。A、2次 B、3次 C、4次 D、5次

28、以下哪一项不是合同终止的原因（）。A、债务人依法将标的物提存 B、经双方协议解除 C、合同抵押物灭失 D、债权人免除债务

29、在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是“安全第一，预防为主”的具体体现，是建筑安全生产的基本制度。A、安全生产责任制 B、安全生产检查制度 C、群防群治制度 D、安全责任追究制度

30、甲欠乙10万元未还，于是决定将自己对丙的债权转让给乙，该债权附有房产抵押和专属甲自己的权利。下列说法正确的是()。A、甲转让债权应当通知丙

B、甲转让债权则债权上附属的从权利都被转让

C、该债权的转让在办理房产抵押转让登记手续后，才是有效的 D、甲转让债权但是具有人身性的从权利并不被转让 E、债权转让后，丙对甲的抗辩权可以对抗乙

31、必须进行招标的项目而不招标的，可以处项目合同金额()的罚款。A、5‰以下 B、5％以下

C、5％以上到10％以下 D、5‰以上到10‰以下

32、依当事人之间权利义务是否存在对价关系，合同可以分为有偿合同与无偿合同。下列合同中，属于无偿合同的是()。A、买卖合同 B、赠与合同 C、无偿借用合同 D、租赁合同 E、施工合同

33、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500元看成了5000元，多支付了4500己。承包商发觉后，向这名工人讨要。这种债产生的原因是()。A、合同 B、侵权行为 C、不当得利 D、无因管理

34、经济法律关系客体主要包括()。A、物 B、权利 C、行为 D、智力成果 E、义务

35、根据《合同法》，下列合同中无效的有()。A、损害社会公共利益的合同 B、附条件的合同

C、以合法形式掩盖非法目的的合同 D、附期限的合同

E、恶意串通，损害第三人利益的合同

36、下列选项中，()属于安装工程一切险的除外责任。A、原子核裂化 B、火灾

C、罢工和骚乱 D、一般性盗窃 E、核辐射

37、关于建设项目环境保护的法律规定，以下说法不正确的是()。

A、建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

B、分期建设、分期投产或使用的建设项目，其相应的环保设施应当分期建设、分期投产及使用

C、分期建设、分期投产或使用的建设项目，其相应的环保设施应当分期验收

D、环境保护行政主管部门应当自收到环保设施竣工验收申请之日起30日内完成验收

38、未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，处()的罚款。A、五万元以上十万元以下 B、五千元以上五万元以下 C、二万元以上二十万元以下 D、二万元以下

39、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，责令限期改正，并处以()。A、挪用费用20％～50％的罚款 B、挪用费用20％～30％的罚款 C、挪用费用10％～30％的罚款 D、挪用费用10％～50％的罚款

40、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则()。A、某乙可以对之行使撤销权

B、如果某甲行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权

C、如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权

D、如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权

41、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目()之日为止。A、提交竣工验收报告 B、竣工验收合格 C、竣工验收备案 D、交付使用

42、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、1年

43、下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是()。

A、具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务

B、承接方在异地承接勘察设计业务时，须经项目所在地的建设行政主管部门审批 C、设计师承接工程设计任务需经有资质的设计机构盖章，该机构与设计师对此承担连带责任

D、建筑师最多只能在两个工程设计机构执业

44、如当事人一方没有确切证据证明对方有法定的行使不安抗辩权的情形．而中止履行合同，则其应承担的法律责任是()。A、缔约过失责任 B、违约责任 C、行政责任 D、刑事责任

45、注册执业人员()，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、未经安全培训或培训不合格的

B、未执行法律、法规和工程建设强制性标准的

C、未按照安全施工的要求配备齐全有效的安全设施和装置的

D、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

46、某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证，该许可证至()届满。A、2006年3月1日 B、2007年3月1日 C、2008年3月1日 D、2009年3月1日

47、当债务人期满不能清偿债务，债权人将债务人的抵押物折价或拍卖、变卖后，如价款不足或超过了债权数额，则()。

A、超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B、超过部分归债权人，不足部分由债权人承担 C、超过部分归债务人，不足部分由债权人承担 D、超过部分归债权人，不足部分由债务人清偿

48、下列选项中，()符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。

A、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担

B、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督

C、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字 D、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用

E、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责

49、某市工商局的住宅工程项目，经招标某建筑公司成功中标。但在签订合同时，该甲方单方强硬坚持降低工程价款10％而其他要求却不变，并坚持只与该乙方合作，乙方无奈只好违心签定了合同。则此合同主要违反了合同法原则中的()。A、诚实信用原则 B、公平原则 C、平等原则 D、自愿原则

E、损害社会公益原则 50、某施工现场的负责人没有对作业场所存在的安全危险因素进行说明的情况下就要求刚刚签订劳动合同的操作人员立即进入现场作业，则该负责人侵犯了从业人员的()。A、拒绝权 B、知情权 C、紧急避险权

D、依法要求赔偿的权利

答案：

1、B

2、C

3、D

4、D

5、B

6、B

7、A B C D

8、C

9、C

10、B

11、B

12、C D E

13、D

14、A C D E

15、A

16、B

17、D

18、A

19、A B E 20、C D

25、C

26、A D

27、A

33、C

34、A C D

35、B C D

41、B

42、C

43、A

44、B B C D 50、B

21、A

22、A C E

23、A B D

24、A B C

28、C

29、A 30、A D E

31、D

32、B C

36、A C E

37、B

38、D

39、A 40、C

45、B

46、B

47、A

48、A B C E

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇4

2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(9)多选

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)第71题 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。A．甲某，高等院校副教授 B．乙某，投标人的独立董事

C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册 D．丁某，高级工程师}曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E．戊某，某中介公司高级经济师

【正确答案】： D,E

第72题

某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2010年4月1日确定某承包单位为中标人,并当日向其发出中标通知书，根据招标投标法的有关规定，下列说法错误的有（）。A．中标通知书就是正式的合同

B．双方应在2010年4月15日前订立书面合同 C．双方应在2010年4月30日前订立书面合同

D．建设单位应在2010年4-月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 E．建设单位应在2010年4月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

【正确答案】： A,B,D

第73题 买卖合同具有的法律特征包括（）。A．买卖合同是一种转移财产所有权的 B．买卖合同是有偿合同 C．买卖合同是双务合同

D．买卖合同是转移收益权的合同 E．买卖合同是诺成合同

【正确答案】： A,B,C,E

第74题 提出工伤认定申请应当提交的材料有（）。A．职业病诊断鉴定书

B．与用人单位存在劳动关系的证明材料 C．劳动能力鉴定书 D．医疗诊断证明 E．工伤认定申请袁

【正确答案】： A,B,D,E http://club.topsage.com 大家论坛

第75题 属于国家所有的可移动文物范围包括（）。A．中国境内出土的文物，国家另有规定的除外 B．祖传文物

C．国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物 D．国家征集、购买的文物

E．公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物

【正确答案】： A,C,D,E

第76题

开工报告审查的内容主要包括（）。A．资金到位情况 B．投资项目市场预测

C．设计图纸是否满足施工要求

D．现场条件是否具备“三通一平”的要求 E．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

【正确答案】： A,B,C,D

第77题 《循环经济促进法》规定，国家鼓励和支持使用再生水。企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率。《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水做出规定。关于非传统水源利用的表述，正确的是（）。A．优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B．处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水

C．现场机具、设备，车辆冲洗、喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

D．大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位

E．力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于40%

【正确答案】： A,B,C,D

第78题 可以质押的权利包括（）。A．汇票、支票

B．债券、存款单、仓单 C．提单、本票

D．依法可以转让的股份、股票 E．著作权中的人身权 http://club.topsage.com 大家论坛

【正确答案】： A,B,C,D

第79题

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有（）行为的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

A．分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的 B．未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的 C．未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的

D．未按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的

E．采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建设的

【正确答案】： D,E

第80题 依照《立法法》的规定，（）只能制定法律。A．国家主权的事项 B．诉讼和仲裁制度

C．属于地方性事务需要制定地方性法规的事项

D．对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚

E．各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权

【正确答案】： A,B,D,E

第81题

工程监理单位的义务包括（）。A．依法承担工程监理业务

B．对有隶属关系或其他利害关系的回避 C．依法参与建设工程质量事故分析 D．依法对设计文件进行技术交底 E．依法规范设计对建筑材料等的选用

【正确答案】： A,B

第82题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年。该工程于2009年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A．地基基础工程和主体结构工程，为50年 B．屋面防水工程，为10年 C．卫生间、厨房，为3年 http://club.topsage.com 大家论坛

D．电气管线、给水排水管道、装修工程，为1年

E．供热系统自2009年12月15日起到2011年3月15日止

【正确答案】： A,B,E

第83题 对收益权的表述中，正确的有（）。

A．收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能 B．收益权本身是一项复合的权能，且使用权并包括收益权

C．收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起 D．某些情况下所有人并不行使对物的使用权，但仍可以享有对物的收益权

E．原物新增的经济价值，包括由原物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润

【正确答案】： A,C,D,E

第84题 按照《招标投标法》的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C．监理合同单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

【正确答案】： A,E

第85题 施工企业安全生产责任制的内容一般包括()。A．责任档案

B．责任人(岗位)职责范围和内容 C．问责与奖惩措施 D．责任评价与考核办法 E．投入保障制度

【正确答案】： A,B,C,D

第86题 施工作业人员主要应当履行的安全生产义务包括（）。A．守法遵章的义务

B．接受安全生产教育培训的义务 C．安全事故隐患报告的义务

D．正确使用安全防护用具的义务 E．接受消防安全教育培训的义务 http://club.topsage.com 大家论坛

【正确答案】： A,B,C,D

第87题 地役权合同条款一般包括（）。A．合同的公证机关

B．供役地和需役地的位置 C．利用目的和方法 D．利用期限

E．费用及其支付方式

【正确答案】： B,C,D,E

第88题 因工伤发生的（），按照国家规定从工伤保险基金中支付。A．1至3级伤残职工按年领取的伤残津贴 B．到统筹地区以外就医的交通食宿费 C．安装配置伤残辅助器具所需费用

D．终止或者解除劳动、聘用合同时，应当享受的一次性工伤医疗补助金 E．劳动能力鉴定费

【正确答案】： B,C,D,E

第89题 申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料有（）。

A．投资方编制或者认可的可行性研究报告

B．投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书 C．企业名称预先核准通知书

D．投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明

E．经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表

【正确答案】： A,B,C,D

第90题 中央管理的上市公司的综合应急预案和专项应急预案，报（）备案。A．国务院国有资产监督管理部门 B．国务院安全生产监督管理部门 C．国务院有关主管部门 D．国务院

E．省级人民政府安全生产监督部门

【正确答案】： A,B,C http://club.topsage.com 大家论坛

第91题

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑施工总承包资质序列企业应满足的条件有（）。A．特级资质不少于6人 B．一级资质不少于4人 C．一级资质不少于3人

D．二级和二级以下资质企业不少于3人 E．二级和二级以下资质企业不少于2人

【正确答案】： A,B,D

第92题 某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有（）。

A．减少1名招标人代表，专家不再增加

B．减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家

【正确答案】： B,D

第93题

在建设工程中常见的知识产权主要是（）和其他科技成果。A．发现权 B．专利权 C．商标权 D．著作权 E．发明权

【正确答案】： B,C,D,E

第94题

根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件（），由评标委员会初审后按废标处理。

A．无单位盖章并无法定代表人或法定代袁人授权的代理人签字或盖章的 B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 C．未按招标文件要求密封的

D．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 http://club.topsage.com 大家论坛

【正确答案】： A,B,D,E

第95题 在()情形下，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A．需要临时占用规划批准范围以外场地的

B．可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的 C．需要临时停水、停电、中断道路交通的 D．需要进行爆破作业的 E．需要进行抹灰作业的

【正确答案】： A,B,C,D

第96题

保证合同应当包括的内容有（）。A．被保证的主债权种类、数额 B．债务人履行债务的期限 C．保证人的固定住所 D．保证担保的范围 E．保证的期间

【正确答案】： A,B,D,E

第97题 建设工程债的常见种类有（）。A．施工合同债 B．无因管理之债 C．买卖合同债 D．不当得利之债 E．侵权之债

【正确答案】： A,C,E

第98题 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标文件的内容一般包括（A．合同主要条款 B．评标标准和方法 C．招标邀请书 D．招标人须知

E．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单

【正确答案】： A,B,E。）http://club.topsage.com 大家论坛

第99题

开工及（）直接决定了工期天数。A．开工日期 B．工程暂停施工 C．工期顺延 D．竣工日期

E．施工单位的资质

【正确答案】： A,B,C,D

第100题

根据《合同法》的规定，下列属于口头形式合同具有的特点是（A．直接 B．简便 C．快速

D．内容明确 E．有据可查

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇5

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。A．缺席判决B．视为申请撤诉

C．驳回原告诉讼请求D．拘传原告到庭

2、某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。A．设计单位B．施工单位C．产权人D．建设单位

3、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。A．核对当事人一举证质证一法庭调查一法庭辩论一宣判 B．核对当事人一法庭调查一法庭辩论一举证质证一宣判 C．法庭调查一核对当事人一举证质证一法庭辩论一宣判 D．核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判

4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。A．1 B．2 C．3 D．4

5、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。A．应由施工单位承担维修责任

B．应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C．应由设计单位负责维修

D．应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

6、职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A．10 B．15 C．30 D．60

7、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）。A．节能B．节材C．节高D．节地

8、这一属性是知识产权的（）。

A．双重性B．地域性C．专有性D．时间性

9、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。

A．两者无任何关系 B．两者同时取得

C．施工许可证以安全生产许可证为前提 D．安全生产许可证以施工许可证为前提

10、某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。A．负责工程保修的施工单位B．物业单位C．装修单位D．住户甲

11、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A．向发证机关报告后即可开工

B．应向发证机关申请施工许可证延期 C．应向发证机关重新申请领取施工许可证 D．应当报发证机关重新核验施工许可证

12、以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。

A．甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元

B．乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C．丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D．丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元

13、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A．支付租金

B．恰当使用租赁物 C．妥善保管租赁物

D．保证无第三人对租赁物主张权利

14、关于调解与和解，以下说法正确的是（）。A．和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B．诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力 C．在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解

D．当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

15、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A．15日 B．60日 C．6个月 D．2年

16、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。A．可以直接申请注册

B．申请注册须一个相关单位认定

C．须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D．须经过继续教育合格后方可办理注册

17、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。A．该委托代理行为合法

B．该代理行为的后果应由被代理人承担 C．该代理行为的后果应由代理人承担

D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

18、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。A．3 B．4 C．5 D．6

19、在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。A．被保险人

B．保险合同受益人 C．保险合同投保人 D．保险合同关系人

20、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A．施工单位有维修义务 B．业主自己承担责任

C．施工单位承担保修责任 D．业主可扣减施工单位保修金

21、以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是（）。A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．行业协会的综合信用评价

D．行业协会协助政府部门的综合信用评价

22、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。A．1 B．2 C．1 2 D．24

23、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。

A．遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 B．遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 C．无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行 D．无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行

24、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。A．法庭辩论终结前 B．开庭审理前

C．法院作出判决前 D．最后陈述前

25、以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。A．仲裁实行一裁终局的制度

B．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

C．当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D．有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

26、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。A．实体权利 B．起诉权 C．胜诉权 D．上诉权

27、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。A．刑事责任 B．违约责任 C．侵权责任 D．行政责任

28、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。A．②①③ B．①②③ C．②③① D．③②①

29、以下不属于专利权的客体的是（）。A．外观设计 B．发明

C．产品设计图纸 D．实用新型

30、下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。

A．第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议

B．第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件 C．招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金

D．对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

31、仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。A．及时通知存货人或者仓单持有人 B．有权随时处理仓储物

C．催告存货人或者仓单持有人及时处置 D．有权随时提取仓储物

32、甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。

A．应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请

B．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请

C．应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 D．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请

33、下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。A．直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B．直接与该工程项目的总承包企业签订合同

C．可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D．受发包单位委托履行工程监理职责

34、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在人场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。A．业主全部承担

B．施工单位全部承担

C．业主和施工单位共同承担

D．工期顺延、费用由施工单位承担

35、关于工程建设的标准，说法错误的是（）。

A．行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B．工程建设行业标准实施后也需要复审 C．工程建设地方标准中没有强制性条文

D．工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

36、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行（）。A．初始注册 B．延续注册 C．变更注册 D．增项注册

37、工程监理单位的主要安全义务是（）。A．审查、要求整改或暂时停工、报告

B．平行检验、旁站 C．咨询、监督 D．组织、控制、38、某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。A．属于职务发明创造，甲某有专利申请权

B．属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业 C．甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明

D．甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定

39、提出行政许可申请的法定方式不包括（）。A．电子邮件 B．电话 C．传真 D．信函

40、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。

A．对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B．确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C．本辖区内重大复杂的案件 D．因不动产提起的行政诉讼案件

41、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。A．法定代表人 B．总经理 C．部门经理 D．项目经理

42、发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。A．不予受理 B．依法受理 C．撤销裁决书

D．重新审理并作出判决

43、关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是（）。

A．分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构 B．项目管理机构应当具有高于承包工程的规模、技术复杂程度的技术、经济管理人员

C．项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员 D．分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员

44、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。

A．对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布 B．全国公布期限比地方确定的公布期限要长

C．司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布

D．通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本区统一公布

45、被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。A．当事人发现可撤销 B．订立 C．被撤销

D．当事人向法院提出撤销合同

46、关于安全生产的说法，错误的是（）。

A．安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B．用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价 C．安全设施投入属于预算外工程建设资金

D．建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

47、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）。

A．施工单位不再承担保修责任 B．建设单位自己负责维修 C．施工单位仍须承担保修责任 D．防水材料厂家承担维修责任

48、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

49、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。A．4月2日 B．4月10日 C．4月20日

50、以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。A．宣读有原告签字的起诉书 B．变更诉讼请求 C．进行和解 D．放弃诉讼请求

51、工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。A．行纪居间 B．技术服务 C．委托代理 D．工程承包

52、工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。A．5日 B．10日 C．15日 D．30日

53、根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。A．动产交付 B．该约定生效 C．登记备案

D．动产转让合同生效

54、属于行政责任种类的是（）。A．留用察看

B．签订履行合同失职罪 C．记大过

D．重大环境污染事故罪

55、某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。A．可以撤销合同

B．有权随时解除合同

C．该合同不具备解除条件

56、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。

A．抵押合同签字盖章

B．房产行政主管部门登记 C．到公证部门公证 D．贷款合同生效

57、以下情形中，不属于行政调解的是（）。

A．乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B．建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

C．劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D．行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

58、项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）％。A．50 B．60 C．75 D．80

59、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按

工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A．3% B．5% C．8% D．10%

60、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。

A．工程业绩 B．注册资本 C．技术人员情况 D．技术装备情况

61、在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（A．招标代理机构人员 B．投标人代表 C．招标人

D．评标委员会主任

62、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（A．判决驳回上诉，维持原判 B．裁定撤销原判，发回重审 C．依法改判 D．判决变更

63、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。A．1 B．2 C．3 D．6

64、建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。A．监督检查建筑起重机械的使用情况

B．审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C．编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D．设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

65、下列关于开标的说法正确的是（）。

A．开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B．投标人为2人以上的开标有效

C．投标人对开标有异议的应在开标后3 Et内提出

D．招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序

66、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。A．技术人员缺乏经验

。））

B．设计错误 C．工人疏忽

D．一般性盗窃和抢劫

67、某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。A．开标由当地建设行政主管部门主持

B．开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C．投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D．开标时不能宣读投标文件

68、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。A．交付 B．登记

C．签订转让合同 D．鉴证

69、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。A．木工 B．钢筋工 C．瓦工 D．电工

70、发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。A．6个月 B．1年 C．3年 D．5年

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0．5分)

71、下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。A．国家南水北调工程 B．住宅工程

C．国际无息贷款援建水利工程

D．城市天然气主管线改造工程E．城市绿化工程

72、按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。A．国家标准 B．行业标准 C．协会标准 D．地方标准 E．企业标准

73、法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。A．被代理人取得或者恢复民事行为能力 B．被代理人或者代理人死亡 C．被代理人丧失民事行为能力

D．指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

E．由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭

74、国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。A．技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择

B．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C．技术复杂，工程量大的项目

D．有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E．自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

75、劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。A．试用期条款B．保守商业秘密条款 C．劳动保护条款D．劳动纪律条款 E．违反劳动合同的责任条款

76、在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。A．及时检查隐蔽工程 B．参加工程验收 C．提出工期索赔

D．自行完成建设工程主体结构施工 E．对质量不合格的工程无偿修理

77、下列关于联合体投标的说法正确的有（）。A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级

D．联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

E．招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

78、在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。A．顾问方 B．委托方 C．服务方 D．受益方

E．提供咨询的联合体

79、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工l5日前，将（）

报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A．施工企业资质等级证明

B．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C．相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D．堆放、清除废弃物的措施 E．拆除施工组织方案

80、下列关于地役权的说法中，正确的是（）。A．地役权属于不动产用益物权 B．地役权依登记设立

C．土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D．地役权不可以单独转让

E．设立地役权应当签订地役合同

81、借款合同中，借款人的义务主要有（）。A．提供担保 B．提供借款 C．提供真实情况 D．不得预扣利息

E．按照约定用途使用借款

82、知识产权的特征包括（）。A．人身权和财产权的双重性 B．专有性 C．地域性 D．绝对性 E．时间性

83、关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。

A．建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件 B．设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改 C．建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D．设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E．设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计

84、对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。A．可以不申请施工许可证

B．属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C．必须报国务院建设行政主管部门备案 D．必须办理施工许可证

E．省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整

85、我国法的形式主要包括（）。A．宪法 B．刑法 C．国际条约

D．行政法规 E．地方性法规

86、建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。

A．投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B．投标联合体没有提交共同投标协议 C．经评审的投标价格最高 D．投标价格低于成本

E．不同投标人的投标文件由同一个单位编制

87、以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A．认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B．国防外交等国家行为

C．行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权

E．行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令

88、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。A．项目名称

B．施工场所和期限 C．施工单位资质

D．可能的环境噪声值 E．噪声污染防治措施

89、工程监理单位的安全责任有（）。

A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B．审查专项施工方案

C．对施工安全事故隐患进行处理 D．及时报告安全生产事故 E．组织抢救生产安全事故

90、根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（）。A．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B．不同投标人的投标文件相互混装

C．招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 D．中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的

E．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。

A．涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行 B．储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内 C．某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业 D．施工企业必须为从业人员办理工伤保险

E．现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力

92、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。A．保证 B．抵押 C．动产质押 D．权利质押 E．留置

93、根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。A．合法原则 B．对等原则 C．快捷原则 D．公平原则 E．强制原则

94、下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。A．应以书面形式订立

B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有 C．自合同签订时生效

D．质权人负有妥善保管质物的义务

E．在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿

95、建筑业企业资质序列包括（）。A．施工总承包 B．专业分包 C．劳务分包 D．工程总承包 E．专业承包

96、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。A．组织开展安全教育培训与交流 B．监督在建项目安全生产费用的使用

C．检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

D．发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 E．制止违章指挥、违章操作现象

97、首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。A．企业法人营业执照原件 B．企业章程

C．建筑业企业资质申请表及相应的电子文档

D．建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E．建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书

98、下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

C．有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D．可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

E．招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务

99、符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。A．发包人长期拖欠工程价款

B．发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准

C．发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换 D．发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工 E．发包人未能按时提供图纸导致工期延误

100、属于承担民事责任的方式的是（）。A．警告

B．支付违约金 C．解除合同 D．提供抵押物 E．赔礼道歉

答案

1-10

BCDAD CCCCA 11-20 CCDAB DDBAB 21-30 BDDAB CCCCD 31-40 ADCAC CADBD 41-50 AACDB CCDBA 51-60 CABCD ADDBA 61-70 BCCCB BCADC 71-80 ACD ABD ABDE ABDE A BDE BDE ADE ACE ABDE ADE 81-90 ACE ABCE AD

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇6

2.瑕疵担保义务权利瑕疵担保义务――保证第三人不向买受人主张任何权利 P164物的瑕疵担保义务――保证物的质量 3.风险转移：P166页(三点：

1、2自然段)一般情况――一――交付转移 违约时――――违约之日转移 在途货物买卖――签订合同时转移 未约定地点的――货交第一承运人时转移 1Z304033借款合同

1.借款合同的法律特征：P168――169 标的物是货币

一般为要式――自然人(可书面、可口头)一般为有偿(有息)――自然人无约定――法院不支持

一般为诺成(如金融机构)――自然人借款为实践――交付借款时合同生效

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 2.自然人借款――未约定利息的=======无利息 约定利息≤银行贷款利息的4倍――超出法院不支持 3.不得预扣利息――否则按扣除后的实际金额计算 1Z304030相关合同

IZ304031承揽合同的法律规定

1.承揽合同的特征：以完成一定的工作并交付工作成果为标的 承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作 承揽人的工作具有独立性

2.承揽人、定做人的义务――合理的都选

3.承揽合同解除：承揽人的法定解除权――定作人迟延，经催告在合理期内仍未履行的

P162页定作人的法定解除权――未经定作人同意，承揽人将工作主要交由 第三人完成

定作人的任意解除权――没有原因.随时解除，但给承揽人造成损失的要赔偿 1Z304034租赁合同

1.租赁合同法律特征：――转移租赁物使用收益权、双务、有偿、诺成 2.类型――定期租赁、不定期租赁 定期租赁期限≤20年

3.租赁期6个月以下――口头、书面

租赁期6个月以上――书面――――没有书面――为不定期租赁 4.出出租人与承租人的义务(略)P171 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 IZ304035融资租赁合同 1.融资租赁合同的组成：

买卖合同――出卖人与买受人(租赁合同的出租人)签订 租赁合同――出租人(买受人)与承租人签订 但不是两个合同效力的简单相加 2.法律特征：出租人身份的二重性 出卖****利与义务相对人的差异性 要式合同

3.维修义务―一承租人参看P175【案例】 IZ304036运输合同P175――178 1.货运合同的法律特征――双务、有偿――诺成――标的为运输行为 2.承运毁损灭失的赔偿的义务：P176页

证明：不可抗力、货物本身自然性质、合理损耗、托运人收货人过错――货物毁损――承运人不赔偿

3.货物在运输过程中因不可抗力货物毁损未收运费――承运人不得要求支付运费 已收运费的――托运人可以要求应返还 参看P178页【案例】 1Z304037仓储合同P178 1.仓储合同的法律特征――诺成、双务、有偿 2.仓储标的――必须是动产 1Z304038委托合同P180 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 1.可有偿，可无偿

2.有偿委托一受托人过错造成损失，应赔偿

无偿委托――受托人故意、重大过失造成损失――赔偿参看P182【案例】 【真题示例】

1.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。P160 A.第三人就完成的工作成果向定作人负责 B.承揽人不再承担责任

C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

2.下列应由供应商承担标的物毁损、灭失风险的情形有()。P166 A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点

B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货 C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付

D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物 E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收 3.关于租赁合同的说法，正确的有()。A.租赁必须转让所有权

B.租赁期限超过20年的部分无效

C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 D.交付租赁物是租赁合同的成立要件

一级建造师建设工程法规与相关知识十六 篇7

责任的相关规定模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、根据《招标投标法》的规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日之前进行书面通知。A：7 B：15 C：14 D：21 E：速度比率

2、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上。

A：直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作 B：直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作 C：直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作 D：直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是。A：结构吊装 B：大模板施工 C：一般现浇工艺 D：爬模施工

E：水平、垂直混合安放

4、四级防水的每昼夜漏水量应不小于。A：0．5L／ B：1L／ C：1．5L／ D：2L／

E：水平、垂直混合安放

5、不宜于采用振动沉桩法施工的土质是。A：砂土 B：黏土 C：砂质黏土 D：亚黏土

E：水平、垂直混合安放

6、建筑安装工程费用定额一般包括。A：直接费定额和间接费定额 B：直接费定额和措施费定额 C：措施费定额和间接费定额 D：直接费定额、措施费定额和间接费定额] E：玻璃幕墙

7、关于构件式玻璃幕墙横梁安装的说法，正确的是。A：铝合金型材跨度不大于1．2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1．5mm B：铝合金型材跨度大于1．2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1．5mm C：钢型材其截面主要受力部位的厚度不应小于2．0mm D：横梁与立柱连接处，设置柔性垫片或预留1～2mm的间隙 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

8、在计算机网络中，的覆盖范围是一个城市，距离常在10-150km之间 A：骨干网 B：局域网 C：城域网 D：广域网 E：安全措施

9、由企业支付的职工退职金属于。A：生产工人辅助工资 B：待业保险 C：劳动保险费 D：现场管理费 E：玻璃幕墙

10、某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，人工费为Ⅰ，材料费为Ⅱ，施工机械使用费用为Ⅲ，直接费为Ⅳ，已知其他直接费的费率为η，则其他直接费为。

A：Ⅰ×η

B：(Ⅰ+Ⅱ)×η C：(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×η D：(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)×η

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

11、为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，规范信息管理工作，业主和参建各方都应编制各自的。A：项目管理手册 B：系统开发计划 C：信息编码表 D：信息管理手册 E：速度比率

12、单位工程完工验收应具备的条件是。

A：单位工程已按批准设计文件规定的内容全部完成 B：已移交运行管理单位

C：单位工程所有分部工程已经完建并验收合格 D：少量尾工已妥善安排

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

13、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，施工招标未设标底的，按不低于的有效标进行评审。A：全部投标人报价加权平均值 B：部分投标人报价的平均值 C：成本价

D：全部投标人报价中位数

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

14、基坑围堰通常分为。

A：土围堰、塑料围堰和木板围堰 B：土围堰、塑料围堰和塑料板围堰 C：土围堰、土袋围堰和沉井围堰 D：土围堰、土袋围堰和钢板桩围堰 E：工程月(周、日)报

15、铁路路基工程防排地面水时，应于路堑的路肩两侧设置。A：天沟 B：侧沟 C：排水沟 D：截水沟

E：工程月(周、日)报

16、通信机房拆除旧设备时应先拆除 A：光纤 B：信号线 C：电源线 D：接地线 E：安全措施

17、在酒店装饰装修工程网络计划中，已知工作F总时差和自由时差分别为6d和4d，但在对实际进度进行检查时，发现该工作的持续时间延长了5d，则此时工作F的实际进度对其紧后工作最早开始时间和总工期的影响。A：延后1d，但不影响总工期 B：延后5d，但不影响总工期 C：延后4d，并使总工期延长1d D：延后5d，并使总工期延长1d E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

18、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的规定，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据填报。A：投标人自主确定的价格 B：投标时当地的市场价格 C：招标文件提供的价格

D：政府主管部门公布的价格 E：玻璃幕墙

19、职业健康安全管理体系和环境管理体系中的作业文件是指__。A．管理手册、作业指导书 B．程序文件、管理规定

C．作业指导书、程序文件引用的表格 D．管理手册、程序文件

20、只在接缝区和局部范围(边缘和角隅)处配置钢筋，其余部分不配置钢筋的混凝刨路面叫__。A．连续配筋混凝土路面 B．普通混凝土路面 C．钢筋混凝土路面

D．预应力钢筋混凝土路面

21、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时，超欠比应控制在。A：1～1．5 B：1～2．0 C：1．5～2．0 D：1．5～2．5 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

22、设备及安装工程概算费用由设备购置费和安装工程费组成，设备购置费是指为项目建设而购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具、交通运输设备、生产家具等费用，还包括。A：运杂费 B：预备费 C：维修费 D：调节税 E：玻璃幕墙

23、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为 A：-57～-40V B：-56～-40V C：-55～-45V D：-52～-45V E：安全措施

24、根据公路工程施工企业资质类别划分要求，桥梁工程专业承包企业资质划分为（）。A：一级、二级

B：一级、二级、三级 C：特级、一级、二级

D：特级、一级、二级、三级 E：招标文件规定的其他条件

25、实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。

A：以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据 B：以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据 C：以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据 D：以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、组织论工具包括（）。A：项目结构图 B：组织分工图 C：技术流程表 D：组织结构图 E：合同结构图

2、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网间互联或业务互通．运营商之间中止互联互通应具备的条件有

A：经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患

B：经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在对人身安全造成威胁 C：经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响

D：经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案

E：互联或业务互通严重影响到人员安全

3、临时用电施工组织设计的主要内容有。A：现场勘查 B：确定电源出线 C：选择变压器容量 D：电气防火措施 E：负荷计算

4、凡从事工程的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。A：建设 B：监理 C：设计 D：施工 E：设备制造

5、下列关于水利工程质量说法正确的有。

A：水利工程质量由项目法人(建设单位)负全面责任 B：水利工程质量由监理单位负全面责任

C：监理、施工、设计单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责 D：质量监督机构履行政府部门监督职能

E：质量监督机构受项目法人(建设单位)委托进行质量管理工作

6、声音的特性是由等要素来描述的 A：响度 B：音调 C：频率 D：音色 E：波形

7、特种设备安全监督管理部门在依法履行监督检查职责时，对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备可以进行查处，行使的职权之一是。

A：对设备予以报废 B：查封或者扣押 C：立案调查

D：拆除或者销毁 E：中标通知书

8、下列安全控制措施，属于对不容许风险控制措施的是。A：不采取措施且不必保留文件记录 B：为降低风险有时必须配给大量的资源

C：只有当风险已经降低，才能开始或继续工作

D：当风险涉及正在进行中的工作时就应采取应急措施 E：速度比率

9、《高桩码头设计与施工规范》要求：施工时期应验算岸坡由于挖泥、回填土、抛填块石和吹填等对稳定性的影响，并考虑打桩振动所带来的不利因素．施工时期按可能出现的各种受荷情况，与组合，进行岸坡稳定性计算。A：设计高水位 B：设计低水位 C：历年最高水位 D：历年最低水位 E：安装高度

10、有瓦斯和煤层爆炸危险的井下爆破作业时，雷管的使用应符合以下要求。A：在离瓦斯工作面不远的工作面放炮，必须使用煤矿许用瞬发电雷管 B：煤矿许用毫秒雷管可以跳段使用，但相邻两段之间的间隔时间50ms C：不同厂家生产的不同品种的电雷管，不得掺混使用 D：不得使用导爆管或普通导爆索

E：爆破网络最末一段雷管的延期时间l30ms

11、为了有效地控制施工进度，尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动，施工方有关管理人员应对深化理解。

A：整个建设工程项目的进度目标如何确定

B：有哪些影响整个建设工程项目进度目标实现的主要因素 C：如何正确处理工程进度和工程质量的关系 D：影响施工进度目标实现的主要因素 E：施工进度控制的基本原则

12、人的因素对建设工程项目质量形成的影响，取决于两方面，其中之一是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、勘察设计单位、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量及其管理能力。A：管理方法 B：管理体系 C：管理规则 D：管理方式 E：速度比率

13、适用于二级和二级以下公路的粒料类基层有__。A．水泥稳定碎石基层 B．填隙碎石基层 C．级配碎石基层

D．满足要求的级配天然砂砾基层 E．级配砾石基层

14、混凝土坝，坝段分缝分块型式可分为__。A．纵缝分块 B．斜缝分块 C．通仓浇筑 D．错缝分块 E．横缝分块

15、投标单位的取得安全生产考核合格是进行水利工程建设施工投标所必备的基本条件。A：法人代表 B：主要负责人 C：项目负责人

D：专职安全生产管理人员 E：施工负责人

16、某网络计划中，工作A有2个紧后工作B、C，工作A、B之间的时间间隔为1天，工作A、C之间的时间间隔为2天，其中工作B的总时差为2天，工作C的总时差为3天，则工作A的总时差为（）天。A：2 B：3 C：4 D：5

17、与沥青混凝土路面相比，水泥混凝土路面的优点在于。A：维修方便 B：稳定性好 C：强度高 D：耐久性好

E：有利于夜间行车

18、《中华人民共和国港口法》(2003年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)第七条规定港口规划应根据的需要编制。A：国民经济和社会发展的要求以及国防建设 B：港口自身发展 C：港口腹地运量

D：合理使用港口深水岸线 E：安装高度

19、已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以等方式向有需求的其他电信业务经营者开放 A：出租 B：出售 C：资源互换 D：抵押 E：质押

20、根据《中华人民共和国招标投标法》，建设工程的施丁招标方式有。A：邀请招标 B：议标 C：公开招标 D：指定性招标 E：区域性招标

21、枢纽工程专项验收由组织枢纽专项验收委员会进行。A：项目法人会同电网经营管理单位

B：项目审批部门委托有资质单位会同有关省级政府主管部门 C：项目法人会同有关省级政府主管部门 D：项目法人

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

22、事故性质通常分为。A：责任事故 B：自然灾害 C：非责任事故 D：安全设施失当 E：破坏性事故

23、项目设计阶段影响工程投资的因素有。A：总平面设计 B：工艺设计 C：建筑设计

D：工程技术方案设计 E：建设地点的选择

24、用户工作区的终端设备可以是 A：电话机 B：PC机 C：传感器 D：检测仪 E：交换机

25、属于采用固定总价合同承包商的工程量风险的是（A：漏报项目 B：报价计算错误 C：工程变更