钢筋清工承包合同

钢筋清工承包合同（精选8篇）

钢筋清工承包合同 篇1

(一)甲方

1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容：乙方应无条件遵照执行。

3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

5、甲方因材料不能及时到位，造成乙方停工，甲方赔偿乙方每天壹万元损失费，甲方不能按合同及时支付乙方工程款，造成停工，乙方机械费、人员工资均由甲方全部承担，乙方保留诉讼权力。

(二)乙方

1、乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

2、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

3、乙方有权拒绝甲方不符何安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

月日 年月日

清工承包合同范文三

甲 方： 有限公司 项目部(下简称甲方) 乙 方： ( 工)身份证 (下简称乙方)

为明确甲乙双方在装饰施工过程中的权利和义务,确保本项目装饰施工按质按期顺利完成,依据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,达成以下一致协议:

一、工程名称：

二、承包内容及方式：包清工。具体为：包人工费、包机械费、包工人往返路费、工地500米内水平和垂直等方面材料运输费(有垂直运输机械),公司提供三级电箱，拖线板由工班组自己准备。

三、工程期限：自 年 月 日始至 年 月 日止。 四、合同价款：

1、具体单价及总价附件一〈施工内容清单价格表〉

2、项目部临时零星工作按技术工 元/工日、小工 元/工日由项目部签证支付。

3、工程完工后由项目部安排人员进行结算，工程量按实计算，单价不变，清单中未涉及的项目单价由双方协商确定,涉及到的返工、增加项目按实际发生计算确定。

4、乙方应向甲方交付 万元的保证金，保证金其中的50%为质量保证金，50%为安全管理保证金。如在施工过程中未发生任何质量或安全事故，则保证金在工程施工完成后15天内退还;如发生质量或安全事故，则视情节扣除相应的保证金。

五、付款及结算方式：

1、工程开工后：每半月发一次生活费，按实际出勤工日数*100元/天计算。另外每月按实际完成的工程量支付 %工程款(包含生活费)。

2、乙方的进场施工人员必须提供身份证，经甲方确认，并配合当地派出所登记，对没有身份证或有案底的施工人员一律不予进场。乙方的施工人员进场、退场时，必须报甲方登记确认，并办理手续。

3、甲方有专人负责每天对各班组的施工人数进行登记，作为发放生活费的依据。乙方领工资(或生活费)时，必须有所有施工人员的委托书，说明同意由乙方(工班负责人)带领，由此发生的经济纠纷均与甲方无关。

4、分项工程完工退场时，由项目部核实估算工程量，支付至估算总费用的 %，在工程验收合格后(如投入使用也视为验收合格)，在一个月内双方确认详细核实的工程量，并支付至确认总量的 %，余款在保修期满一年支付结清。

5、乙方对自己施工范围内的项目，竣工两年内在甲方通知后应无条件的派人维修。 六、工程协调：

1、委派_________先生(甲方)作为本工程的工地代表,全权处理工地一切事务。 2、委派_________先生(乙方)作为本工程工地的施工代表,全权处理工地施工一切事务。

3、施工班组管理协议(见附件二) 七、质量验收及技术标准：

1、甲方(或业主)提供的图纸和《建筑装饰装修工程质量验收规范》为依据进行验收，业主对甲方的所有验收标准和规范要求同样适用于乙方。

2、阶段性验收及竣工验收以业主、总包、监理及有关管理部门验收通知为准。 3、如乙方达不到验收标准，则乙方必须在甲方要求的时间内无条件的返工至符合要求，由此消耗的材料及人工全部由乙方承担。且乙方必须承担由此造成的其他损失。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1.1 甲方向乙方提供施工图纸和施工规范;负责施工图纸的交底和复审。

1.2甲方对乙方的工作进行全面安排，并给予指导和监督，乙方无条件服从甲方制订的工作计划。

1.3派驻工地代表负责在每个分项工作前，对工人进行安全技术交底;负责对工程进度、工程质量进行监督，协助乙方办理相应工作签证及验收手续;

1.4甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理，检查、督促乙方及时整改施工中存在的问题，帮助乙方解决施工中存在的困难，确保工程顺利进行;负责同业主、总包方、监理及其他相应部门的协调和沟通，作好施工协调和管理工作;

1.5负责对垂直运输的协调，做好垂直搬运的安排;负责施工用电接至现场配电箱;确保现场施工所需材料及时到位。

2、乙方责任：

2.1 乙方必须严格按设计图纸、执行标准和项目部技术管理人员的要求进行施工，确保工程质量达标。

2.2安全生产及文明施工(详见附件三〈安全文明施工管理规章制度〉) 2.3材料管理(详见附件四〈施工现场材料管理执行条例〉)

2.4乙方必须严格按合同工期要求施工并完工，不得无故延期;如工程进展中需要安排加班，乙方必须无条件服从，且不能以加班的名义向甲方提出加班费或其他要求，亦不能以其他借口拒绝加班;

2.5 工程进度：施工期间由甲方造成的停工、返工、窝工以及人员和机械等其他方面的损失，由甲方承担。工程进展期间如受不可抗拒因素的影响，乙方享受业主给予甲方的同等权益。如由乙方人员及质量等原因造成误工，每延迟一天则甲方扣除乙方5000元/天的工程款。

2.6工程质量保修：在甲方对业主的质量保证承诺期内，如乙方质量问题发生的工程修补、返工等费用，由乙方承担。甲方给乙方发出通知后三天内必须到场施工，否则甲方另行委托其他人进行施工，由此产生的费用由乙方承担。

2.7 乙方不得将工程再行转包，如再行转包甲方有权终止合同，并要求乙方支付工程款10%的违约金。

2.8 在本协议规定范围内，如因甲方原因要求终止合同，则应提前15天通知乙方，并结清款项，并补偿乙方退场费贰万元，因甲方未按规定时间支付工程款的按每天2‰支付乙方损失。如发生乙方不能胜任甲方制定的工作量或违反合同有关规定，甲方有权终止合同，并按完成工程量的70%结算，余30%工程款作为调整班组的赔偿金，且乙方在接到退场通知后，应无条件的在3天内把全咳嗽奔肮ぞ呋党吠耍裨虬3000元/天支付违约金。

2.9 乙方必须得保证民工的生活费及工资。如发生民工工资等纠纷，均由乙方出面协商解决。如发生一次，甲方扣除5000元/次的费用作为赔偿。

九、其他事项：

如双方发生争议，双方应本着友好合作，互助互利的原则通过协商解决。如协商不成，按《中华人民共和国合同法》的有关条款处理或由有关部门进行协调，如任何一方对调解结果存在异议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，至工程保修期满一年后终止。本合同一式三份，甲方执二份乙方执一份。

合同附件：

附件一：〈施工内容清单价格表〉 附件二：〈施工班组管理协议〉

附件三：〈安全生产文明施工规章制度执行条例〉 附件四：〈施工现场材料管理执行条例〉

甲 方： 甲方代表(签字)： 日期： 年 月 日

外墙涂料工程劳务清工承包合同 篇2

甲方：

乙方：身份证号码：家庭地址：联系电话：

甲方经过对乙方的综合评审，决定本项目的批嵌、涂料工程由乙方负责施工管理和经济责任承包。为对乙方的施工质量、安全、进度及文明施工、成本管理实行有效的控制，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合劳务清工经济责任承包的具体情况，经甲乙双方协商一致，订立本劳务承包经济责任协议。

一 工程名称：华城地产中梁天御工程地点：312国道江宙路西侧

二 施工部位：号楼承包工种：外墙涂料

三 经济责任范围：质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理和材料控制。包工具、包维修、包除吊篮之外的其他劳保用品（如吊绳、滑板、安全带等）。

四 本承包项目的工作范围：

架的搭拆、规范施工；施工过程的现场清理以及做好每天完工后的落手清工作；完成甲方项目部布置的包括文明施工、质量验收、安全检查、用工管理的各项工作要求。

方造成的返工材料费乙方自理。

五 工费计算方法：

5.1 本项目工费按外墙涂料的展开面积计算：乙方批嵌腻子施工单价为/㎡，要求一遍腻子，第一遍必须用大板将墙面刮平。以上价格包括所有人工费（含打磨、阴阳角修补）、工具费、材料装卸费、劳保用品等一切费用。涂刷底漆施工单位为元/㎡，以上价格包括所有人工费、工具费、材料装卸费、劳保用品等一切费用。标准层处 GRC之外的墙面每60公分弹一道水平线施工单价为元/㎡，以上价格包括所有人工费、工具费等一切费用。共计施工单价为元/㎡，结算时以乙方实际完成的施工面积为准。

5.2 中途退场批腻子按2.0元/遍，刷涂料按0.5元/遍。

5.3 因设计变更或其他原因发生工程量变化，工程款调整的，由甲乙负责向总包方项目部办理变更签证手续，结算时调整乙方的承包总额。

六 工期要求：乙方应根据总包方项目部的施工进度计划和甲方现场代表下达的施工任务指令，在规定的期限内完成每个节点施工任务，如乙方原因每逾期一天罚款 500 元，甲方将罚款从应付乙方每月的工费中扣除，乙方没有异议。

七 付款方式：

7.1 进场15日在无工作量之前，生活费及其它一切费用由乙方自行调节。

7.2 第一次付款在每月的1日和15日左右，甲方向乙方支付劳务人员的生活费用；每人每月1200元，期间甲方中途不向乙方发放各类借支；

7.3 第二次付款是在乙方承包的劳务工程全部完工（外架全部拆除）后的15日内，甲方根据对乙方完工成品的工程量核实、质量评定、经建设单位、监理单位和总包验收合格后，再向乙方支付劳务承包款的70%。其时，乙方如无后续工程，其所属的全部人员必须撤离甲方的施工现场；

钢筋承包合同 篇3

甲方：

乙方：

甲方承建金基、观岛工地地下室、联排工程因施工需要，决定把该工程的钢筋分项工程承包给乙方。为明确甲乙双方责任和义务、经甲乙双方充分协商、特订立以下合同条款，共同遵守。

（一）承包范围；

1、施工图及图纸会审纪录，工程变更联系单中标明的钢筋工应做工作。工作内容包括：钢筋原材料分类堆放，钢筋的场内搬运，施工中钢筋吊装，钢筋保护层垫块按规定绑扎，墙体拉结筋制作安装，预制梁板钢筋制作、绑扎，预埋铁焊接制作安装，屋面、楼地面、压顶、扶手、构造柱、过梁、圈梁等绑扎制作和连接安装到每道工序完工后的多余钢筋清理和归堆等钢筋工应做工作。

凡以上承包范围内的工作量，本工程项目部一律不发生点工账。凡施工图内注明从$4至$28的钢筋必须无条件的按时保质完成。2：乙方应指派专业人员放样、弹线、工资由乙方自理。3：施工中所需的钢筋机械。由乙方自备，并负责安装好。

4：雨季施工的雨衣、雨鞋、夜间施工增加的费用、办理职工的暂住证、务工证、计生证、考勤卡及各种保险费用由乙方自理。

5：乙方职工安全生产、文明施工责任承包制。

（二）质量要求：

1：乙方必须按施工图、图纸会审纪录、施工变更联系单及图纸要求，严格按国家有关施工规范施工，未经设计单位同意不得擅自修改图纸。如图纸有问题应该在该部位施工前上报项目部、有项目部去联系设计院处理。

2：乙方施工的分部分项工程质量必须符合《钢筋施工质量验收规范》要求。如质量不符合要求，乙方应无条件返工，其费用由乙方自理（包括原材料损耗费）。

3：乙方钢筋制作前应预先向项目部提供钢筋配料单复印件，经施工员核对无误后方可下料制作。钢筋制作中应特别注意锚固长度及焊接质量。

4：乙方在钢筋绑扎完成后，应对已完成的钢筋规格、根数间距、锚固长度、搭接长度及保护层进行自检，经自检合格后报监理公司和项目部进行验收。对验收不合格部位乙方应及时整改，费用自理。

5：乙方应按规范要求垫好保护层，绑扎砼保护层、如实测保护层不符合要求，加固费用由乙方负责支付。

（三）承包价格及付款方法：

l：承包价格：本工程乙方承包费用排厔按建筑面积每平方米

元计算、A块地下室每平方米

元计算，B块0。00米以下按每吨

元计算（包括扎丝、焊条）。2：付款方法：《节点支付》

｛1｝B块大地下室完成，质量验收符合要求、付款手续齐全一个月内支付已完成工程应付金额80%；

｛2｝排屋0.00米结构完成，质量验收符合要求，付款手续齐全，一个月内支付已完成工程应付金额80%；

｛3｝排屋主体结顶质量验收符合要求，付款手续齐全应付金额80%； ｛4｝中级结构验收合格后，质量符合要求，付款手续齐全，一个月内支付工程总价款的80%； ｛5｝余款项目部结账结束，付款手续齐全，一个月内支付工程款的100%。

｛6｝乙方在施工方面对甲方钢筋损耗控制在7%以内，超出部分甲方对乙方收取工期市场价的平均值收取。

3：工资支付由质量负责人、安全负责人、文明施工负责人签字认可报项目部批准后，才能领取。乙方预领工资及费用时，应向甲方提供每位职工签名的工资单。

（四）：文明施工

安全生产

双标化工地。

1；甲方提供必要的安全生产防护用品，费用由乙方自理。项目部所发的安全帽按每顶12元计算，费用由乙方自理。

2；乙方承包人为本班组安全生产、文明施工第一负责人，对本班组职工的安全生产、文明施工负经济及法律责任，教育职工遵守劳动纪律及安全生产法律法规，遵守浙江居易建筑公司的各项规章制度，配合有关部门进行安全检查，发现问题立即整改。如非甲方因素，乙方人员违反国家安全生产法律法规及安全生产操作规程，造成工伤事故的，一切费用由乙方自负，与甲方无涉。

3；如乙方人员已造成意外事故，其医药费、误工费在2.5万元以下的由乙方自理。甲方在分析事故原因，提出整改方案、落实整改措施的前提下，乙方伤员的各种费用超过2.5万元，超出部分甲方负担三分之一费用。

4：工地严禁使用煤气灶、电炉、电饭煲及电热的快等电器，乙方人员如违规使用，一经发现乙方应配合甲方予以没收。工地严禁乱拉乱接电线，一经发现乙方应配合予以没收。工地内严禁赌博，如有发现乙方应配合甲方没收赌具及赌资，视情节轻重酌情处理。

5；进入工地必须戴好安全帽。乙方人员上班未戴好安全帽每人次罚款250元，未扣好帽带i罚200元。井字架吊蓝违规载人罚款每人次500元，工地内起哄、打架、偷窃等每人次罚款1000元，并解雇该人。

6；甲方提供班组长宿舍一间，其他职工不提供夫妻房。集体宿舍严禁男女混居，不准带小孩进入工地，不雇佣未成年人及老人，无身份证人员到工地施工。乙方职工应及时做好暂住证，进入工地人员应上交1寸照片3张及身份证复印件。如没有身份证及暂住证，被派出所查获，需要罚款的，罚款由本人承担。

7；乙方应落实专人清扫宿舍，经甲方检查发现未及时清扫，每次罚款200元，并责令乙方承包人清扫。乙方应每周指派一人协助甲方管理施工现场的安全生产及文明施工值日，值日人员工资由乙方支付。

8；项目部与班组，职工应订立安全生产协议，内容包括工人的计时工资、职工个人应负的安全生产责任及费用。

9；乙方应建立考勤卡制度，每半个月把职工的岀勤情况按书面形式上报项目部，由项目部签字后，作为乙方职工预发职工工资的原始凭证。乙方职工进入工地施工，必须到项目部办理上岗证件卡，退场人员应到项目部注销和归还上岗证卡。

（五）其它约定：

l；乙方承包的分项工程不得以任何形式再转包给他人或以带班人方式管理工地。如乙方违约甲方可以单方面终止本合同。

2；工期按业主、甲方安排施工工期，乙方无条件保质、保量、保安全、文明施工完成。如非甲方原因，乙方拖延施工工期每天罚款1000元。

原则上工期要求：开工令后2011年1月25日前（完成地下室[含排屋单体地下室] 施工至0.00米。2011年4月30日前完成所有排屋的主体结构封顶。2011年7月31日前完成所有外脚手架拆除。2011年9月30日前完成竣工验收通过。如非甲方原因，乙方拖延施工工期每天罚款1000元。

3；乙方承包人每天应在工地负责本班的日常工作，如果不到工地，每天付给甲方300元。4；乙方施工质量不符合要求、劳动力配备不足、专业技术工人不足等原因，需要中途退场的人工工资结算方法：A、工资及费用按实际钢筋用量每吨300元结算，己经制作好的但未绑扎的钢筋不计算工资及费用。B甲方对乙方自带钢筋机械设备不支付租借费。

5；乙方中途起哄、闹事、停工、甲方即视乙方违约。均按上述结算方法结算，并扣除乙方上述承包款的30%，作为乙方的违约金。

6；散落在场地的钢筋，乙方未做到工完场清，甲方可以组织其他人员清理，清理人工工资每人日150元结算。

7；领取工具应办理相关手续，登记造册。工具统一由班组长领取，领取时须有班组长签字。如工具损坏、遗失，乙方应照价赔偿，每月一结。

（六）其他

本合同未尽事宜均按国家法律法规及居易公司规章制度办理。本合同一式三份、甲乙双方各执一份，一份送公司质安科备案。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

2010年

月

钢筋承包合同 篇4

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

为了保质、保量、按期、完全的完成工程施工任务，明确甲、乙双方的责、权、利经双方友好协商，特订立如下合同条款，望共同遵守：

一、乙方承包的劳务内容：

1、承包方式：包工包辅料及小型机械与设备，综合单价包干。

2、承包范围：BS10-01-09地块4#、5#、6#楼及相应地库区域内钢筋工程

施工图纸及图纸会审纪要、工程变更联系单中的所有钢筋工工作（包括二次结构）：选料、配料、制作、焊接、绑扎、拧套筒、安装（包括卸车、试拉件焊接、送样制作焊接），现场文明施工。

二、劳动承包的价格计取：

1、按建筑面积包

元/平方米，其中面积按规范计算。

2、以上价格包括乙方作业人员的劳务费、车旅费、场地内二次搬运费、劳动保护费（安全帽、安全带、手套、工作服、雨衣、雨鞋，其中工作服由甲方提供，费用由乙方承担）、太阳灯及太阳灯接线（必须采用电缆线）、电焊机、切割机、对焊机、弯曲机、切断机、调直机、切割片、套丝机、电焊条、切割条、扎丝、垫块、电焊条、钢刷、手推车、三级配电箱（含二级配电箱到三级配电箱的电缆线）、直螺纹套筒、塑料保护帽等一切小型工具及材料、预埋件的制作费用、试验试件的制作、材料计划、进度计划的编制、生活区水电设施、生活所需的床铺、生活用品、乙方自己负责宿舍用房管理费。

3、劳务费中包括乙方人员责任的工伤费用。

4、劳务费中包括属乙方人员进场办证费用（暂住证、劳务证、计生正、出入证）。

三、承包性质：

乙方以包清工、包机械的形式承包，机械除塔吊等垂直运输机械由甲方提供外，其他一切机械及小型工具均由乙方自配。

四、合同工期：

1、必须严格按照项目部编排的进度计划执行。其中各分项完工时间由项目部决定，具体进场时间以甲方通知为准。人力不可抗拒的因素延误工期的，双方另行协商解决。

2、乙方必须无条件服从甲方编排的进度计划，满足劳动力，加班加点，全力拼搏，纯属乙方原因造成工期拖延一天罚款1000元，依次类推。

3、乙方应组织班内操作人员，配合甲方施工员、质检员做好全工程每个工序间的质量、技术交底，不按操作规程、施工规范要求施工所引起的质量问题，或直接影响施工进度的，甲方有权要求乙方承担相应的经济损失或直接终止合同，同时完成部分按70%进行结算并清退出场。

五、工程质量：

本分包工程质量标准：按设计图纸施工及规范验收合格，确保达到《建筑工程质量验收统一标准》规定的合格工程标准，并要求达到省安全文明样板工地、省级观摩工地，确保“中州杯”“商鼎杯”“中建杯”。

确保验收一次性通过。（质量评定以质量监督站评定为准）各分部工程均要满足质量监督站、监理单位、建设单位的验收。在施工过程中严格按照施工规范及操作规程，要一丝不苟。各分部分项工程实测值必须控制在质量评定表中允许偏差范围内，若结构中间验收未能一次性验收合格的话每次处罚200-2000元。另外如保护层实测不合格的话，责任由乙方承担全部费用。

乙方施工应随时接受甲方、总包单位、监理单位、建设单位的检查，无条件的按照甲方要求进行剥露、试验等检查，当检查结果不符合本合同要求时，乙方应立即按照甲方代表的要求进行整改、返工，由此发生的费用由乙方承担。双方对工程质量有争议，由工程所在地的质量监督部门检测评定，若质量不符合合同要求，所发生的一切费用有乙方承担。

若存在的质量问题甲方通知乙方24小时内，乙方不能对缺陷进行返工、修理、整改，或乙方的返工、修理、整改不能达到相应的质量要求，甲方可在发出通知的24小时后，雇佣第三方进行修补，无需通知或征得乙方同意，直接从乙方当期工程款中扣除因此发生的费用及成本，同时有权要求乙方承担违约责任。

因乙方原因造成在施工过程中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生的所有费用，同时甲方可以无条件终止本合同。

强调：①墙、柱竖向钢筋不能出保护层，一经发现，一根罚款50元，然后下凿20cm弯直够保护层厚度。

②±0.000以上每层梁、板三天完成（72小时）。

③甲方技术人员放线时，乙方需配备一名技术员配合放线。

六、安全生产：

1、乙方进入工地后必须对所属人员进行三级安全教育交底，并做到受教育一个签字一个。熟悉本工程的安全操作规程，提高安全意识，树立安全第一的思想。

2、乙方人员上班时要坚持正确使用佩戴证上岗和安全防护用品。

3、每天上班前乙方必须检查工作场所，如发现不安全因素，应及时处理或汇报。

4、乙方人员在工作中要严格执行操作规程，不得违章作业，做到安全无事故。

5、凡在施工过程中，若有乙方班组下属人员造成一切安全事故，其损失及责任均由乙方全部承担责任，与甲方及甲方项目部无涉。

6、政府及上级单位来工地检查时，乙方必须服从甲方管理人员调派，做好现场文明施工工作，迎接检查，否则处以1000元/次的罚款。

七、劳务费用的支付与结算：

1、班组自愿垫资到地上正负零后付工程款．

２、本工程项目主体所有钢筋工程内容全部施工完毕，人员退场付到工程款的９０%，余款在通过主体结构验收合格后三个月内结清账款付清。

强调说明：乙方下属人员若出现因工资而引起的纠纷，影响甲方声誉及利益的，扣罚其工程款不少于2万元，严重的立即终止合同，剩下的款项不给予结算。

八、材料供应和管理

1、乙方根据甲方提供的施工进度计划，提前7天上报材料用量计划单，便于合理计划和安排。

2、乙方应精打细算，节约材料、杜绝浪费，如发现浪费现象，每发现一次，视具体情况罚款500-2000元。

3、由于返工等原因或配料不当所造成的材料损失和浪费均由乙方承担，甲方视情节轻重有权做相应的处罚。

4、材料供应和领用回库管理：施工期间，乙方应做到完成一块工作，清洁一块地方，及时收拢，利用余料、短料，不能利用的短料及时当天清理归堆。

九、文明施工：

1、该工程施工必须达到文明施工要求，确保市文明标化。

2、乙方必须与每个民工签订合同，在合同中明确若有劳务纠纷与项目部及甲方无涉，由乙方自行处理，否则被视作违约。

3、乙方进场人员必须人人都有身份证，并上交甲方登记造册。乙方不得接收无身份证的人员入工地，并在进场三天内必须上交身份证复印件、暂住证到甲方登记。

4、在工地期间要遵守工地的各项规章制度，遵守当地的乡规民约，要服从当地派出所的管理，不违法乱纪，不赌博、不偷盗、不打架斗殴。班组之间若有矛盾和摩擦，要求乙方宽宏大量、互相忍让、团结互助。发生口角时乙方要主动出面调解，大事化小。若乙方承包班组与其他承包班组出现打架现象，双方承包者均为第一责任人，先扣除班组2000-5000元，后报派出所打理。打人致伤残者，要赔偿全部医疗费用及误工费，并由司法部门追究法律责任。挑衅滋事者一经发现立即清退出场。

5、乙方人员在宿舍内不得使用灶具、热得快、电茶壶及大功率电器，如发现除没收外，并处以200-500元的罚款。

6、本工地内不提供夫妻住房。

7、乙方下属人员由公司统一安排食宿，但乙方必须安排人员每天进行宿舍的卫生清理工作，确保宿舍内文明卫生整洁。

8、本工地不得出现童工、孕妇、身体不健康的人员及小孩，一经发现立即清退出场，并处以200-500元的罚款。

9、乙方负责安全检查及验收时场地、楼层、架子的卫生清理。

十、双方责任与义务：

甲方：

1、负责现场工地技术指导和质量监督，及时传达有关技术文件及设计变更资料。

2、负责编排总进度计划及分段进度计划。

3、负责原材料及周转材料的供应。

4、属甲方材料供应等原因影响施工的，工期相应顺延。

乙方：

1、乙方必须配备懂图纸的技术人员进行下料计算，确保下料正确，并且协助甲方施工人员弹线工作，缺席一次罚款200元。

2、积极配合项目部每次安全检查及验收工作。

3、负责落手清及成品保护，每天及时做好落手清工作，余料及时利用（钢筋头及时收集整理好交与项目部），做好每道工序成品保护工作。

4、乙方必须做到节约材料，不得大材小用，乙方用料前必须做好计划，所用材料必须提前7天通知甲方进行采购。

5、按照施工图纸正确下料，不得随意浪费材料，一经发现按每次1000元进行罚款。

6、乙方每天必须对下属人员进行安全教育，让安全警钟长鸣。

7、乙方承包者必须常驻工地，亲临现场指挥。当天的作业内容，乙方必须全方位进行检查，发现问题及时纠正。

8、甲方施工员提出的质量问题，乙方要虚心接受并及时落实人手整改，不得借故推托。

9、乙方应当与其劳务作业人员签订书面劳动合同，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定。

10、乙方应避免使用年龄在55周岁至60周岁之间人员。严禁乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16周岁和年龄超过60周岁的现场作业人员。

11、乙方原因引起的中途退场，或者乙方因为自身原因仅仅完成部分工作内容，甲方仅对已完成部分，按照合同约定的价格和付款比例进行支付，未完成部分不考虑任何费用。同时乙方承诺对未完成部分放弃任何利益主张。甲方将对已完成工程量进行核对，如甩项工程为施工难度大等原因，甲方将对乙方已完工程量按90%（或者更多）进行结算。

12、乙方应视其需要自行购买保险，从事危险作业的职工必须办理意外伤害保险，并办理施工现场内自有人员财产和施工机械设备的保险，保险费用已包含在本合同价款中。

十一、奖罚制度：

本合同单价已经考虑班组奖罚，以下强调罚款：

1、乙方无故缺勤按1000元/天罚款。

2、如发现保护层垫块漏放或少放，每次处罚100元。

3、严格按照进度计划及总工期实施，没有正当理由延期按1000元/天罚款。

4、特别是钢筋未按规范进行搭接、焊接、绑扎每次没处罚款500元。

5、成品钢筋必须按规定进行堆放，不得随意乱扔，发现者每次每处罚款100元。

6、不戴安全帽或不穿工作服佩证者每次罚款50元。

7、下班后不切断电源的罚款50元/次。

8、在施工现场发现随地大小便的罚款100元/次。

9、宿舍内检查不符合文明卫生标准罚款100元/次。

10、工地发现打架斗殴的，双方全部罚款2000-5000元。

11、工程质量发生返工重新做的，除工料费全部由乙方承担外，每次处罚1000元。

12、故意浪费材料，有意损坏机具者，故意损坏公物者，处以原价值十倍的罚款。

13、不听现场管理人员指挥者，项目部有权清退违章者。

十二、违约和经济纠纷：

1、在合同规定范围内，如因甲方原因要求提前终止合同，则在提前10天通知乙方，退场保证金并结清余款，如因乙方原因提前终止合同，则保证金、所谓余款作为违约金罚没。

2、甲乙双方在价格结算上，如发生纠纷，应本着实事求是的原则，通过友好协商解决。

十三、其他：

1、合同签订时，乙方必须上交

万元的质量及信誉保证金，其中质量保证金

万元。治安保证金

万元（包括打架、偷盗），工期保证金

万元，听从项目部合理指令保证金

万元。乙方若违反上述规定，直接从保证金中扣罚。保证金在账务结清时返还，不计息。

2、本工程乙方不得转包，如发现转包行为，甲方有权单方面进行合同终止。不给予工程款结算。

3、在施工过程中若发现乙方施工班组人员整体素质太差的，甲方有权要求终止合同，劳务费按实际完成合格工程量的80%结算。

4、整个施工过程中，取消相关的零星点工补贴。

十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工完账清后自动失效。

十五、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成者，双方通过法律途径解决。

甲方：

乙方：（签字）

代表人：

身份证号码：

项目经理：

联系电话：

签订日期：

建筑钢筋承包合同 篇5

乙方： (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：

2、工程项目名称：

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包钢筋工使用的所有工具(如弯曲机、切割机、电焊机等)、包扎丝、素焊、包切割片、包工期等。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行钢筋范围内施工，即：柱、梁、厨卫、板、屋顶、梯间扶手等全部钢筋制安工程内容，如其它工种需要使用其工具时要全力配合协作。

三、承诺工程结算及付款方式：

1、住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每平方米 元，总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此价格含从基础至屋顶的全部钢材制作安装人工费、安全防护费。以实际建筑面积计算为准。3栋所有属于钢筋工活(含素焊)全部包括在价格内，不再另行计算。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

2、乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约材料，做好安全工作，如已支模应钢筋制作而无人施工，造成其它工种等待的，凡拖延一天，处罚金500元，以此类推，在当月支付的工程款中扣除。

以上价格包括安全费用、搭架费在内，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。具体拨款按每栋面积÷8层计算，基础至一楼按两层计算。一楼浇完板开始拨款，按进度拨80%工程款。

四、工程质量验收工期要求：

l、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的全由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除。

3、农忙时如需钢筋制作，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

4、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

5、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。

6、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

7、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每人500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙疗结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢筋班组承包合同 篇6

乙方：

按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程事项协商特订立本合同。

一、工程名称：紫裕蘭庭1#楼

二、工程地点：咸阳市毕塬路西段

三、承包方式及内容如下：

1、承包方式：包人工、包辅材、包机械

2、承包内容：钢筋绑扎、制作，1#楼为拼装模板，从基坑至楼最高点，结施图纸钢筋工工程，全部内容包括设计变更、塔吊与电梯基础，临建钢筋，包劳务和辅材，耗材，材料进场卸车。分类堆放、出料单、取料、制作、连接、绑扎、预置预埋钢筋的安置和清除，构造柱的种植等。包括(扎丝、焊条、切割片、垫块、施工所用的工具、职工住房实施费用等)，各种机械与维修。

四、承包方式、价格：

1、承包方式：乙方按省级文明工地标准负责施工，按建筑面积承包，计算按照99定额计算面积，所有阳台只计算一半面积，飘窗不计。

2、地下室和以上一个标准计算每平方 元，±0.000以下按2.5倍计算，一次包定，不调价;电渣焊每头 元。

本工程交押金 万元，待主体封顶后一并返还。

五、付款方式：

地下室封顶后付该施工段工程款的70%，其余均按每5层为一结算段，付到每一结算段工程款的70%，主体封顶后付到总工程款的80%，年终与主体到帐后付到总工程款的97%，留3%质保金一年后无质量问题一次付清。在工资发放后原则上不得向项目部借款，新进场人员应自备生活费。

六、管理配合工作：

1、乙方必须配合甲方放线员一名，组长一名，技术负责人一名，并向甲方提供管理人员名单，及联系方式，按月提供劳务人员名单，教育职工遵守甲方各项管理人员的正确指导，监督和控制。

2、按甲方编制的施工组织设计及专项施工方案，要求施工作业，施工过程中无条件的接受甲方及上级部门定期或不定期的检查、指导和监督，接受甲方项目部、监理公司及业方单位的质量、进度、安全、文明施工管理要求，无条件的执行甲方下发的各种文书。按时施工，有意见及时提出协商解决。配合项目部做好各种资料。

七、质量标准及管理：

工程质量标准：合格：

1、乙方应严格按照图纸、设计要求、国家施工规范、图集及行业标注认真施工，必须接受甲方及上级部门的监督及指导，乙方对工程施工过程的质量负全责。

2、项目部按国家实行建筑和质量验收标准，图纸，设计要求及合同约定条款进行验收。合格工程签发验收合格书，达不到约定标准，按建筑面积2元/ m进行处罚(没达到质量要求上级部门的处罚由乙方承担)

3、乙方多做的每项工程经验收合格后必须经项目部，质量员及监理单位验收合格并签字后方可进入下道工序，未经许可，乙方不得施工。

4、对不合格产品乙方必须及时整改，并承担由此造成的一切损失。

5、各种材料、成品、半成品进场后，乙方应配合项目部规定进行取料送检，合格后方可使用。

6、乙方在施工中必须做到完一块，清一块，若在其他班组交接下一道工序时，还没有清理，查到一处罚50元。

7、质量达不到要求，而不落实整改甲方有权采取有关措施。

1)返工重做，一切损失乙方承担。

2)组织另外人员整改，工资在乙方工程款中扣除。

3)终止协议，人工工资按50%结算并清退出场。

八、安全管理、文明施工：

1、甲、乙双方必须严格遵守国家，上级有关部门的环境、安全生产的法律法规进行施工，保证做到安全生产无事故，进入工地作业人员必须接受公司项目部、班组的三级环境、安全教育及上级部门的各项培训，费用自理;进入施工场地必须佩戴安全帽;高空作业、临边作业必须佩带安全带，危险作业应正确使用好防护用品。

2、乙方必须服从甲方及上级部门的管理，对提出的安全隐患必须立即进行整改，杜绝一切不安全事故的发生。

3、乙方人员若发生伤亡事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，上报有关部门进行勘察、鉴定，分清责任，事故由责任方承担，并做好善后处理。

4、发生一切不安全事故方或伤及他人的事故，保险赔偿数额由乙方自行按国家有关对受害者及其家属进行经济补偿，甲方不承担任何法律和经济责任。

5、特殊工种人员必须持证上岗，对无证人员，甲方有权停职，并处以没人100—300元罚款。

6、乙方无视安全，经多次提出不改，甲方有权处罚500—1000元。

7、乙方对施工人员必须登记造册上报甲方，乙方人员严禁在工地斗殴、聚众赌博和酗酒、偷盗等违法行为，发生一次处罚500元以上罚款;班组与班组闹事、斗殴每次处2000—5000元罚款，情节严重者送司法机关处理。

九、材料控制要求：

1、对原材料的使用本着节约、高效、低耗的原则，合理使用，坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生。

2、乙方应按工程进度需要提前10天向甲方申请工程所需材料。

3、乙方借用甲方工具要随用随还，如丢失按原价进行赔偿，在库房所领取一切材料必须签字，用完后入库，丢失按原价赔偿。

十、工期控制：

1、乙方必须按批准的进度计划如期完成，月计划延误一天以上(含1天)甲方按每天罚款1000元，总过度延误3天以上(含三天)甲方按每天罚款5000元。

2、乙方原因引起计划延误5天以上(含五天甲方有权单方面终止合同)，由此造成的一切损失乙方自行承担。

3、不可抗力，连续停电2天以上项目部原因等可以延期，以项目部书面通知为准。

十一、甲方义务：

1、施工前甲方向乙方提供施工图一份。

2、为乙方提供办公、仓库场所，库管工作由乙方承担。

3、协助乙方解决重大问题。

4、负责安全进度，规范化管理工作等方面监督检查。

十二、乙方义务：

1、乙方向甲方提供现场施工人员花名册、身份证和岗位证复印件，特殊工种操作证。

2、乙方施工必须认真审查，保证施工人员政治素质、人体健康和技术水平，施工人员的年龄不得小于18岁，不得超过55岁。

3、乙方管理人员每天必须坚守工地，未经甲方同意不得离开现场，擅自离开者，甲方将对乙方处200元/天的罚款，乙方必须保证现场人员相对稳定增长，不能随意变更在册人员。如有变更，必须向甲方提前申报，否则发生的一切事故均由乙方负责。

4、乙方施工人员必须按施工图和质量验收规范进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。

5、乙方人员的施工料表，提前15天交甲方专业工长，审核后方可进行取料施工。

6、负责施工现场施工区和制作区的保洁工作，配合做好财产安全保卫工作。

十三、其它：

1、甲方所有的管理制度，处罚条例，质量标准均作为合同副件一并执行。

2、本合同如有未尽事宜，双方通过友好协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，款清合同自行终止。

3、在执行本合同过程中，如发生争执，双方应尽量通过友好协商解决，如协商不成或不愿协商，双方可将争议提交当地人民法院依法裁决。

十四、本合同双方代表签字之日起生效。

十五、本合同一式叁份，双方各执一份，交财务一份。

甲方代表： 乙方代表:

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

钢筋工承包合同 篇7

甲方：哈尔滨长城建筑集团股份有限公司第四分公司第三项目部 乙方：身份证号：

经双方友好协商，甲方将新洲园林生态住宅C区GY-1；DN-1共三栋工程的脚手架分项委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包管理的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称：新洲园林生态住宅C区GY-1两栋；DN-1一栋，共计三栋。工程地点：哈市利民开发区恒星路碧水庄园院内

工程情况：本工程为GY-1两栋4层住宅；DN-1一栋2层.二、承包范围及方式：

1.承包内容：单位工程中的所有与脚手架有关的分项工程，脚手架搭设均系乙方承包范围内。承包费用内的工作内容为脚手架材料进场验收、卸车、转运、堆码、安装以及落地清理等全部人工费等等。脚手架工程内的一切工作内容。

2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包砂浆或砼垫块的安装、包钢筋机械设备卸车、稳定和保养。

3.钢筋的材料水平运输，从成型场地至绑扎点、钢筋的垂直运输，项目现有设备、现场投料、绑扎、（本工程内无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑物内钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场

场地等情况可能发生的钢筋二两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用焊接接头的现场连接、钢筋的质量验收、与钢筋工程有关的现场文明施工，包括配合甲方等上级检查单位的各种验收等。

4．无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自2007年09月16日进场施工，2007年10月30日一层现浇板完成。乙方必须确保甲方的总体进度计划安排。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

四、承包单价：

1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。

2.计算方式：

按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑的零星钢筋量）基价按结算面积28元/㎡，此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容（除本款第5条提到的内容，本单价不作调整）。

3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）。如其中一条达不到此要求，乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成量的80%给予结算，其余20%作为甲方另择施工队伍的费用）。

4.结算面积的确定：按图纸所示的建筑物外墙外边线计算建筑面积既结算面积。所有的基础、斜屋面、外廊、雨棚、檐线、挑檐、露台、过廊等均不计入结算面积内。

5.非施工图的承包范围内甲方点工（除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、技术联系单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中），按日工作时间10小时计，50元/普工工日、80元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。

五、双方职责、义务及权利:

（1）甲方

1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。

2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

3.编制施工进度计划，提供轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

4.按工程进度做好材料供应工作。

5.项目部现场技术员负责技术指导及分项工程的检查验收，安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责人员调动、督

促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

（2）乙方

1.组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2.进场人员必须持有居民身份证、户口复印件等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

3.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购。

5.按施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

6.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。

7.因钢筋绑扎安装造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

8.建筑物内垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.六、质量要求：

1.本工程的质量指标为达到结构杯，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2.质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。

七、材料节约及工具使用：

1.安全帽、手套、卷尺、钢筋扳手等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2.乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于100元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。

3．乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划，乙方按照甲方核定的翻样量加上0.03%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次100元以上的罚款。

八、安全生产与宿舍区文明：

按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

九、付款方式：

1.乙方自带生活费，按小区的统一拨款时间拨付，由项目部负责分配具体数额，主体工程完成后按完成工程量的80%付款(单价按基价执行)；工程款的20%结构封顶后一个月内支付，乙方领取工资时，必

须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。

2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。

3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议。

十、其它：

1.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。

2.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.3.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

以下无正文

甲方：长城建筑集团四分三项目部乙方：

甲方代表：乙方代表：

钢筋分项承包合同书 篇8

经公司研究指派项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由内部小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

整个工程钢筋的制作和安装及相关工作。

二、承包方式：

包工包辅料，包括完成本工程钢筋分项所需要的所有人工工资、劳保、保险和福利等费用，绑丝等辅料费用，与钢筋分项相关的安全文明施工费用等。未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。

三、承包价格：

建筑平米单价包干：12元/平米（建筑平米数以甲方和建设方结算的数量为准）。基础钢筋按照每吨包干价370元，计量均按施工图纸实际抽筋经甲乙双方核对后为准。

四、工期要求：

从工序交接日起在天内完成基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装天要完成；主体梁板钢筋每层天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在天内要完成。根据施工工程进展情况，以甲方现场管理人员要求安排的进度为准。

五、质量与施工要求：

1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。

3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

5、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。

6、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

7、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

8、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50％，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

9、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不

超25％，柱不超50％。

10、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）。

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）。

17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90％及以上。

19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）必须参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。

六、安全要求：

1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度。

2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。

4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。

5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋 堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。

14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。

15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。

18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

七、奖罚办法：

1、钢筋制作阶段安装超过约定工期扣款100元/小时。

2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。

4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）。

八、结算方式：

采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方××％的工程款，主体封顶后××个月内再付足至××％的工程款，余款在竣工验收后××个月内全部结清。

九、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十一、补充事项：

本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得违约。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：

联系电话：联系电话：

（项目章）（盖章）