花岗岩石材采购合同(共10篇)
2019年天津港保税区道桥养护项目白麻花岗岩侧石采购合同
甲方:光伏耀德(天津)光电科技有限公司
乙方:莱州市柞村昌隆石材厂
合同签订地点:
空港
合同签订时间:2019年6月
3日
白麻花岗岩侧石采购合同
本合同由下列当事人约定在甲方(法人)注册地订立。
甲方:光伏耀德(天津)光电科技有限公司
住所:
法定代表人:
乙方:莱州市柞村昌隆石材厂
住所:
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》等法律规定,甲乙双方经平等协商,订立如下合同条款:
1.合同标的物
1.1合同标的物基本情况(合同单价包含标的物运送至交货地点的装运费及保险费用等)
材料名称
规格
单位
数量
综合单价
总价(元)
备注
白麻花岗岩直侧
300*200*800
m
856
128
109568
增值税专用发票(3%)
白麻花岗岩直侧
300*200*600
m
128
10624
增值税专用发票(3%)
白麻花岗岩弯侧
300*200*600
m
132
200
26400
增值税专用发票(3%)
白麻花岗岩坡侧石
150*200*600
m
128
5120
增值税专用发票(3%)
合同总价款:151712元,人民币大写:壹拾伍万壹仟柒佰壹拾贰元整
注:1、综合单价为货物运达指定交货地点的综合单价,包括但不限于货物价格、包装费、税金等费用,且不因任何情况而变动;
1.2标的物用途
标的物用于2019年天津港保税区道桥养护项目,乙方对此充分了解。
1.3标的物质量标准或技术要求,按如下约定执行:
1.3.1按甲方要求的质量标准执行。
1.3.2甲方没有明确要求的,按国家标准执行;无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;无国家和部颁标准的,按行业惯例或公认的企业标准执行。
1.3.3没有上述标准或虽有上述标准,但甲方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的质量标准、样品或特定的技术要求执行。
1.4.1质保期时间为货到现场验收合格后
2.交货时间、交货方法、运输方式、交货地点
2.1交货时间:
甲方根据乙方生产需要,提前24小时将需求型号、数量、时间等准确信息通知乙方,乙方根据自己的生产量,应该告知这批货生产周期,根据甲方要求送货,不得延误。
2.2交货方法:乙方直接送货。
2.3运输方式:货车运输。
2.4交货地点:2019年天津港保税区道桥养护项目
3、质量标准
严格按照甲方要求的质量执行。
4.验收
4.1甲方在标的物到达交货地点后及时指定人员负责验收,验收人员应在验收单据上注明合同标的物名称、型号和规格、数量和计量单位等基本情况,需要说明的事项也应记载在验收单据上,双方参与验收的人员均需在验收单据上签字认可。
4.2甲方在验收中,如果发现标的物的品种、型号和规格、质量标准(或技术要求)、数量不符合合同约定,应妥善保管该批标的物,在2
日内向乙方提出书面异议,且甲方有权拒付不符合约定部分的货款。在紧急情况下,甲方先行电话通知乙方并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后,应在5
日内负责处理,否则视为认同甲方提出的异议和处理意见。
5:货款的结算与支付
5.1
款到发货,(包含倒角、防护、含运费、含税)。
5.2甲方支付货款按
(1)
以下方式。
(1)银行电汇或网上付款;(2)银行承兑汇票(三至六个月)。
6.双方的权利与义务
6.1甲方的权利与义务
6.1.1在合同履行期限内,甲方可以变更合同标的物品种、型号和规格、数量、质量标准或包装方式,但应给予乙方必要的准备时间,并提前向乙方发出书面通知。
6.1.2甲方可在合同履行期限内退货,但应事先取得乙方同意,否则仍须按合同约定验收并支付货款。
6.1.3乙方送货到交货地点后,甲方负责指挥卸货。
6.2乙方的权利与义务
6.2.1乙方须保证合同标的物来源合法,并享有完整的所有权。
6.2.2乙方应向甲方出具符合国家税务机关和财政机关规定的税务发票,否则甲方有权拒绝支付相应的货款。
7.违约责任
7.1甲方的违约责任
7.1.1甲方未按期提货的,承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
7.1.2甲方未按期向乙方支付货款,每逾期一日,应按中国人民银行公布的同期存款利率乘以逾期付款额计算利息作为违约金给乙方。
7.2乙方的违约责任
7.2.1标的物不满足合同约定用途或者经过验收被认为不符合合同约定的标准或技术要求的,由乙方承担甲方因此支付的合理费用,并赔偿甲方的全部经济损失。
7.2.2乙方明确表示无法交付合同货物或甲方有理由相信乙方无法交付合同货物的,甲方有权终止部分或全部合同,甲方已支付货款的,乙方应退还已支付的终止部分的合同价款,并向甲方支付无法交货部分货物的合同价格20%的违约金。
7.2.3乙方逾期交货的,应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应继续交货,并按逾期交货部分的货款1%计算日违约金。
7.2.4乙方交货不足不能满足甲方工程项目施工进度的,应赔偿甲方损失。
8.合同解除
8.1有下列情形之一的,甲方可以提出解除合同:
8.1.1工程建设项目停建,或者施工承包合同解除,或者工程建设项目的设计发生重大变更的;
8.1.2乙方逾期交货超过30日的;
8.1.3乙方逾期交货或有其他违约行为累计达三次的。
8.2甲方提出解除合同应向乙方发出书面通知,解除合同不免除乙方应依法承担的违约责任。
8.3合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力。
9.不可抗力
9.1甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方当事人通报理由,在取得有关主管机关证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据实际情况部分或全部免除违约责任。
9.2任何一方在违约(含预期违约)后发生不可抗力的,不免除其应承担的违约责任。
10.争议处理
凡因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议或纠纷,双方应友好协商解决;协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。
11.其他约定
11.1出卖人送货进入买受人施工现场的,必须遵守买受人的安全管理规定,因为不遵守规定而造成安全事故,责任由出卖人承担。
11.2出卖人在送货过程中发生的一切事故一律由出卖人承担
11.3本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效;
11.4本合同一式
四份,甲方执有三份,乙方执
一份,具有同等法律效力。
甲方:光伏耀德(天津)光电科技有限公司
乙方:
莱州市柞村昌隆石材厂
签订日期:
乙方(供应商):
甲乙双方经双方协商并根据《中华人民共和国合同法》以及其他法律之规定,本着平等、自愿、互利的原则签订本采购合同,本合同具体条款如下:
1. 合同价格和支付方式
1.1本合同总价为(人民币大写: )
1.2预付款。甲方于本合同签署之日起在30 日内,将合同总成交价的 作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款,则交货期作相应的顺延。
1.3 发货款。乙方按合同规定在发货前,将有关运输提单、装箱单等以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起15 日内,将合同总成交价的 作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
甲方:广西浩天建筑有限公司
乙方:广西南宁钜瑞石业有限公司
甲方因承建南宁供电局凤岭调度中心门卫室花岗岩大理石工程需要材料特委托乙方供货,经甲、乙双方共同协商一致,签定合同如下:
一、材料、单价、数量:
材料名称:花岗岩大理石,单价:96元/平方米,数量:369.67平方米,总合计:35488元
二、材料进场即地点
由甲方通知材料进场,甲方应提前通知一天,地点:凤岭调度中心。
三、违约责任
1、乙方必须按甲方规定的地点、时间、保质、保量供货甲方必须确保进场卸货场地也应按协议规定及时付款,如任何一方违反协议规定,都应赔偿相应的损失。
2、甲方不按协议的规定时间,按时支付乙方的花岗岩大理石货款,乙方有权单方终止并追回所有货款,且不承担一切经济责任。、3、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:广西浩天建筑有限公司乙方:广西南宁钜瑞石业有限公司 经办人:经办人:
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经甲乙丙三方协商,将XXXXXX项目商铺外墙所需石材供货与施工协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:商铺外墙干挂石材供应、施工、商铺外墙保温供应、施工。
4、石材品种:英国棕花岗岩
5、石材产地:印度
6、厚度Xmm(﹢
2、﹣2mm)。
7、干挂施工:50x50x4镀锌角钢为主龙骨、镀锌挂件、膨胀螺栓、穿墙螺栓、螺丝、云石胶、结构胶、石材切割片、钢材切割片、钻头、美纹纸、活动脚手架。
8、保温施工:保温采用厚度X公分岩棉板,外贴铝箔纸。
9、工程总量:约XXXXX㎡(按照实际施工,上墙石材展开面积与实际施工上墙石材隐藏面积计算)。
二、工程工期:从合同签订之日起,三日内进场,60天竣工,如因工程款迟付、停电、雨、雪等不可抗拒自然因素影响工程进度,工期顺延。
三、工程质量要求:
1、按国家建设主管部门规定及甲方相关图纸要求进行施工,遵守国家相关规定,做到文明施工,服从甲方领导。
2、工程合同价:石材、岩棉保温材料采购与施工组合单价为 元/平米(此价格未含税)。
3、付款方式 :
自签订协议三日内,乙方施工人员进入现场开始施工,每施工500平米,甲方向乙方支付500平米石材与保温总造价的90%;施工完毕,验收合格,一次性结清全部工程款项的97%,其余3%为质量保证金,一年后无息退还。
六、施工安全:
乙方在施工过程中按国家相关规定保证安全生产,加强现场安全管理,按要求施工,以确保施工安全。甲方有权对乙方施工安全进行监督。在施工中出现一切安全问题由乙方负责。
六、甲方须按协议要求及时付款,并提供水、电及住宿条件,为施工提供便利。如因甲方原因造成人为的破损,一切损失由甲方负责。
七、工程质量:
1、墙面应表面平整、垂直、阴阳角顺直,粘结、固定符合相关规范要求。
2、乙方必须按要求及现行施工规范标准施工,达到验收标准。未达到标准的及时采取补救措施或返工,确保达到施工标准。
3、由石材干挂产生的穿墙螺栓钉孔,乙方不负责填补。
八、违约责任:
此协议签订后双方均应认真履行,否则违约方应依据经济合同法有关规定承担相应的违约责任。
十、此协议一式两份,双方签章后生效,如有未尽事宜双方另行签订补充协议。
甲方签章:
乙方签章:
地址:电话:
乙方(需方):
地址:电话:
经甲、乙双方友好协商,在平等自愿、相互信任的基础上签订本合同,以便共同遵守。
一、乙方订购的石材产品名称、单价及异形加工费详见如下:
石材异形加工费用为:合同总价以乙方在订购单上确认实际订购数量乘以本合同约结算单价为准。
二、产品质量标准、交货时间:
1、甲方必须确保表面光洁度在80度以上(光面板),几何尺寸厚度按国际标准允许(±1.5毫米),确保大面积基本无色差。
2、交货时间以甲方收到80%预付货款之日起,日通知乙方来厂验收。
三、验收、提货方式:
1、甲方负责装车,运费、卸车费用由乙方自理。
2、石材是天然产物,色泽花纹可能有差异,请客户在提货时当场验收。出厂后如有破损毁坏,甲方概不负责。
四、付款方式:
1、签订本合同当日,乙方支付甲方元订金后,甲方安排技术人员上门实地测量所需石材尺寸。(注:此订金冲抵最后一笔货款)
2、甲方测量尺寸填写订购单经乙方确认后,乙方预付货款(含加工费)80%后,甲方安排下料生产。
3、乙方验货签收后,付清余款,方可提货。(货款未付,一律不予提货)
五、签订本合同后,乙方以任何理由不购买甲方石材的,视为乙方违约,订金不予退还。
六、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,未尽事宜,甲、乙双方协商解决,自签字之日起生效,同具法律效力。
甲方(签章):乙方(签字):
乙方:
一、工程内容:
外墙干挂石材工程全部由乙方负责材料及施工安装,乙方应负责:提供石材、干挂件、膨胀螺栓、干挂胶、密封胶、防锈漆、安装图设计、结点大样图及竣工蓝图等。并负责提供上述内容相应的文字资料(包括施工材料的具体规格、型号、数量等)。
二、工程造价:
注:工程总造价以实际施工面积为准,且待工程验收合格后做出决算单。
三、交工日期:
暂定乙方于 年 月 日进现场,并于 年 月 日完工。
四、付款方式:
1、合同生效之日起,乙方施工人员进场,支付工程款10%预付款。
2、石材安装从四层开始往下,同一层平面完成总工程量的1/4即(1000平方米并打胶),且通过每段验收合格并经中间结算后,拨付一次工程款。
3、工程款的5%做为质保金,验收合格后两年期限付清。
4、产品保修期为两年,凡属产品及安装质量问题乙方免费进行保修、维修。
五、开具发票:
1、每次支付款前乙方先开出财务收据,第二次取款前开具正式发票,依次操作。
2、本工程石材部分可开具材料发票,除石材外开具工程发票。
六、质量要求、技术标准:
1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规定。
2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案,必须符合设计要求。
3、柱面板颜色光泽度达到样品标准(采用树脂抛光,光亮度不低于75˚)
4、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸,必须符合设计要求。
5、石材幕墙主体结构上的预埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
6、石材幕墙的金属框立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接,连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求。
7、金属框架和连接件的防腐处理必须符合设计要求。
8、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
9、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置,必须符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
10、各种结构变形缝、墙角的连接节点必须符合设计要求和技术标准的规定。
11、石材表面和板缝的处理(包括板缝宽度和厚度),必须符合设计要求;板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。
12、石材幕墙应无渗漏,表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无色差,无明显修痕。
13、石材幕墙的压条平直、洁净、接口严密、安装牢固。
14、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确;板边合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致;上下口应平直,石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
15、石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
16、石材幕墙与玻璃幕墙结合部,由乙方出结点图,并与玻璃幕墙施工方在作业中密切配合。
八、工程质量及验收
1、本工程按照国家石材幕墙检验标准进行验收。
2、工程竣工后由工程监理及甲乙双方共同验收和交付。
3、按甲方对工程整体质量标准要求,达标、创优质工程。
九、甲乙双方责任:
1、甲方向乙方提供临时库房和安装场地,水源、电源等生产必须条件。
2、甲方应协助乙方腾出施工现场,以具备施工条件。
3、乙方委派项目经理负责工程进度和监督工程质量及现场的具体协调工作。保证安装质量符合工程施工规范的要求,并达到甲方现场要求,否则甲方有权要求乙方无偿返工,返工费由乙方承担。
4、乙方应遵守甲方及施工现场一切规章制度,听从指挥,文明施工;如发生违章、违纪责任及人身事故由乙方自行承担损失。
5、加强安全生产的有关管理规定,严格按安全标准组织施工。发现不安全隐患、互通情况,发生安全事故,由乙方或责任者(方)承担由此造成的经济损失。
十、解决合同纠纷方式:
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,协商不成,按中华人民共和国合同法解决。
十一、其它约定事项:
乙方提供的产品样本、样块、安装施工标准及相关技术文件、验收标准、产品报价及售后维修服务承诺应加盖公章,作为本合同的组成部分;同时,作为产品验收的依据,乙方供货时附带出厂合格证书、产品检验报告使用说明。
十二、特别说明
乙方要负责对石材产品到现场后的保管、安装及施工过程中的产成品保护工作。
十三、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,并经甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方(盖章): 甲方代表人:单位地址: 电 话:
乙方(盖章): 乙方代表人: 单位地址: 电 话:
6.1 工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“市优良”,争创优良工程。
6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
6.3 工程竣工后,乙方向甲方提供质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。
第七条:设计变更
7.1 甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。
7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第八条:竣工、结算与保修
8.1 工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。
8.2 工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。
第九条:工程停建或缓建
9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。
9.2工程停缓建后,乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十条:其它
10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
10.2 履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。
10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份,副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石材幕墙分包合同范文3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程具体情况和平等互利的原则,双方达成如下协议:
一、工程概况:
1.1工程名称:长虹世纪荣廷售楼部工程(以下简称外装工程)
1.2工程地点:合肥市新站区天水路与皇裕藏路交叉口
1.3工程内容:石材幕墙
1.4承包方式:包工不包料。
1.5施工内容(范围): 石材面板干挂
二、单价
2.1石材幕墙: 65元/㎡ 其它:
三、甲方的责任和义务:
3.1向乙方进行图纸交接,安排专人负责施工现场、业主、总包及监理等单位的协调工作。
3.2负责安排材料的采购、入库。
3.3向乙方提供施工脚手架、吊篮、施工用电等措施项目,并对工程质量进行监督检查,组织验收、变更、登记手续。
3.4甲方有制止乙方野蛮施工和工程质量不合格停工及整改的权力。
3.5乙方施工期间因工期、质量、管理及施工人员达不到甲方要求时,终止合同,由乙方承担相应的经济损失。
四、乙方的责任和义务:
4.1严格按照甲方提供的图纸和做法说明进行施工。
4.2要全面服从甲方的管理(质量、工期、安全、文明施工等管理),如不服从管理或违反劳动纪律和安全条例,甲方将扣除承包款作为处罚。
4.3乙方按合同保证工程质量、进度、安全文明施工,不做有损甲方形象的事,维护甲方形象。
4.4乙方自行准备施工工具及设备(乙方如使用甲方提供的工具及设备,乙方与甲方的专管人员进行交接并签字认可。乙方归还工具及设备时,按签字数量归还,如丢失数量不够,甲方按工具的价格扣除承包款作为赔赏。)。
4.5乙方负责所有到场材料的搬运、保管,堆放整齐,保持现场清洁,及时清理垃圾,做到工完场清。如有丢失、损坏,由乙方负责赔赏。
4.6乙方要做到安全事故的防范措施,服从甲方的管理,施工中若发生安全事故,人身伤亡,责任和损失由乙方自行承担。
4.7 如因乙方原因造成工期延误,甲方有权更换及增加施工队伍,以满足施工要求,乙方必须无条件接受。
4.8 乙方所有进场人员,必须提供身份证复印件供甲方存档及配合甲方提供政府相关单位要求的证件、资料。
五、付款方式:
5.1合同签订后,乙方施工完毕经甲方有关人员验收无质量问题,甲方付给乙方承包款的80%。剩余20%经交工验收合格后一次付清(无息)。
5.2工程款由乙方代表人 统一领取,乙方所有施工人员必须认可,责任自负。(认可确认表作为本合同附件附后)。
六、工期要求:
6.1乙方施工工期(暂定)为 个日历日。
4.2上述所有工程工期在甲方按时支付工程款的前提下完成。
6.3上述所有工程在安装过程中如遇大风、大暴雨等天气原因,材料耽误时间(或得到甲方或业主或本工程监理认可的原因)而不能施工的,工期相应顺延。
七、其它事项:
八、争议:
合同争议由双方友好协商解决,协商不成时由合肥仲裁委员会裁决。
八、合同份数:
随着全球石材需求的不断扩大,市场的不断壮大,同时由于人们生活水平的不断提高,对石材质地的要求也不断的提高,购销石材合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的购销石材合同范文,感谢您的欣赏。
购销石材合同范文一
甲方(采购方): 乙方(供应商):
甲、乙双方经双方协商并根据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律之规定,本着平等、自愿、互利的原则签订本采购合同,本合同具体条款如下:
1.合同价格和支付方式
本合同总价格为(人民币大
写:)。
预付款。甲方于本合同签署之日起,在30 日内,将合同总成交价的 20%作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款,则交货期作相应的顺延.发货款。乙方按合同规定在发货前,将有关运输提单、装箱单等以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起 15 日内,将合同总成交价的 50% 作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
验收款。在采购物品通过甲方的验收合格之后,甲方在 15 日内,将剩余货款作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
2.交货与交货方式
乙方应在发货后 7 日内,以电话或传真方式通知甲方,甲方应及时作好准备,办妥一切接货手续,在货物到达后四十八小时内提运完毕。
本合同所有物品运抵甲方现场后,双方代表共同参加验收。对于因乙方误发、多发或少发的物品,由乙方负责处理,由此发生的费用由乙方负担。
3.违约与赔偿
甲方违约处理:
如甲方不按照本合同规定及时支付款项时,应从最迟付款日的次日起,每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。
乙方违约处理:
如乙方不按照本合同的规定准时交货,乙方应从交货日的次日起,每日向甲方支付延迟交货部分货款的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交部分货款的总值的百分之五为限度。
4.不可抗力
不可抗力是指本合同生效后,发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件,如地震、台风、水灾、火灾、战争等,致使直接影响本合同的
履行或不能按约定的条件履行。
发生不可抗力的一方应立即通知对方,并在十五日内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。
发生不可抗力事件时,甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法,并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。
如不可抗力事件持续三十天时,甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
5.合同期限
本合同自甲乙双方签字之日起生效至 年 月 日终止。本合同期限届满后,若双方有未了的债权和债务不受合同期满的影响,并且守约方有权提出索赔。
6.争议解决
甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时,首先应争取通过友好协商解决,该协商应在三十天内解决。
如协商不能解决时,合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会,并
按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。
争议进行仲裁期间,除争议事项外,甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
7.合同确认
本合同一式__份,甲乙双方各持__份,效力相同。
甲方 : 乙方:
法定代表人 或委托代理人
年月日:
购销石材合同范文二
甲方(购买方):
乙方(出卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同
附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第(2)方式确定:
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下:
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石
材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第()方式确认定:
1、自本合同签订后之次日起 个工作日内,乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始
日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日,作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。但是,甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日,作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为:
六、关于交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第()方式:
1、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
七、关于石材验收
1、甲方指定 为验收人。但是,甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的,甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物,并完成货物数量和表面质量的验收。
3、甲方不能及时验收的,乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议,应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则,视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物,视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币 元,其中石材价款为人民币 元,加工费为人民币 元。供货结束后,按实结算。
2、支付方式。本合同签订后 日内,甲方须向乙方支付合同总价款的 %作为预付款,即计人民币 元。货到验收合格后,提一批货结一次款,最后 %的货物在预付款中扣完为止。
十、关于合同的担保
本合同签订后的 日内,甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约,则乙方有权不退还定金;相反,如乙方违约,则甲方有权要求乙方双倍返还定金。
十一、关于合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后,如一方提出变更,需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中,甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后,双方应诚信履行,不得随意解除。如经协商一致解除本合同,则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下,一方享
有解除权:(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上,乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上,甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任
1、甲方迟延付款,应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金;乙方迟延供货,应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后,另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决
因本合同发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式______份,双方各执______份,自双方签字、盖章后生效。
甲 方:(公章)乙 方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
购销石材合同范文三
甲方(购货方): 法定代表人: 委托代理人: 住址: 联系电话:
乙方(供货方): 委托代理人: 住址: 联系电话:
签订时间:年月
签订地点:
鉴于:
1、甲方是依据我国相关法律法规合法成立并存续的公司/个体工商户。
2、乙方是依据《个体工商户登记程序规定》及相关法律法规合法成立并存续的个体工商户。
3、甲方决定向乙方购买石材,乙方同意向甲方提供石材。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着诚实信用、公平公正的原则,甲乙双方就石材买卖事宜达成一致,订立合同如下:
一、石材名称、规格、数量和单价
合计总金额: 人民币 元(大写:)。提醒事项:
1、如签订本合同时数量不确定,则在上述表格数量栏中注明待定,数量以甲方实际签收量为准,单品总价及合计总金额也注明待定,待确定数量后双方据实结算,并应形成相应的书面凭证。
2、根据市场情况决定是否适用浮动价格。具体方式为结算价格以上述表格中确定的单价供货单价,未书面约定的,以基准单价为结算价格。
二、石材的质量标准
对石材标准名称和编号、技术条件、样品或补充的技术等要求具体约定如下:
三、石材的包装及费用承担
1、石材按照以下约定进行包装:;
2、包装费用由方承担。
四、交货方法、运输方式、运费承担和到货地点
1、交货方法,按下列第()项执行:,运费共计人民币元(大写:);
(1)、乙方送货(运费包含在约定单价中);
(2)、乙方代运(运费由甲方承担);
(3)、甲方自提(运费由甲方承担);
2、运输方式:
3、到货地点:
4、现场装、卸费用由方负担。
5、石材的所有权自交付时转移。
五、签收与验收
1、石材签收
甲方指定签收人员(联系电话:)负责签收。签收人员应在收到石材当日签发货物签收单一式两份,由乙方指定送货人和甲方指定签收人共同签字,双方各执一份,作为结算时确定货物数量的法律依据,若货物签收单与本合同约定发生冲突的,以货物签收单为准。
2、质量验收
验收标准:对甲乙双方一致认可的石材样品进行封样。石材封样一式两份,由甲乙双方共同签字封存、分别保管。乙方保证所提供的石材质量与封样
样品一致。
验收时间:甲方应收到乙方验收通知后三个工作日内对石材质量进行验收,并制作书面验收报告一式两份,由双方分别保管。逾期未验收的,则视为乙方提供的石材完全合格,若甲方事后提出重新验收的,那么由此造成的损失(包括但不限于运输费、现场装、卸费等费用)由甲方承担。
六、付款方式及期限
1、自石材到货并由甲方签收之日起3个工作日内,甲方应向乙方支付全部货款。
2、甲方应将全部货款支付至乙方指定银行账户:户名: 账号: 开户行: 提醒事项:对方有开发票的要求时需添加开发票的条款。
七、违约责任
甲乙双方应严格履行本合同约定。甲方应及时收货并向乙方支付石材货款。若甲方延迟收货的,则由此增加的仓储费、运费、装御费等应由甲方承
担。若甲方逾期不支付石材货款的,则甲方应按本合同约定总价款的3每日向乙方支付违约金,违约金不足以弥补乙甲方损失的,甲方应另行补足损失。
八、不可抗力
甲、乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在48小时内通知对方,在取得有关政府部门证明后,可免除部分或全部违约责任。
九、争议解决
凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成时,双方同意提交绵阳仲裁委员会申请仲裁。仲裁费用(包括并不限于仲裁费、律师费、保全费、差旅费、鉴定费等)由败诉方承担。
十、特别约定
1、双方在本合同中所列明的住所,为其有效通信地址。任何一方因有效通信(知)地址发生变化的,均应以书面方式告知另一方。否则另一方因无法履行通知义务的后果应由过错方自行承
担。寄发挂号信或特快专递的一方在邮局寄发通知或告知内容时的相关凭证可以作为履行通知义务的依据。
2、甲、乙双方按照本合同确定的指定通信(知)地址邮寄的任何书面文件,该等书面文件在投邮后的第三日(自投邮当日起算),视为已送达对方。甲、乙双方按照本合同确定的联系电话、电子邮箱、传真发送的短息、电子邮件、传真可视为履行了通知义务。
3、工作日:指中国除法定节假日和星期
六、星期日之外的其他自然日。在履行本合同时,若付款期限最后一日为国家法定节假日或星期
六、星期天,付款时间相应顺延至节假日之后的第一个工作日。
十一、合同生效
本合同自双方签字并盖章时生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份具有相同法律效力。
甲方:法定代表人:委托代理人:
乙方: 委托代理人:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《湖南省建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同的合法权益,保证产品质量和工程建设正常进行,经甲、乙方协商一致,订立本合同。
第一条 材料供应工程概况
1 工程名称: 未来·康桥长郡一期、学校干挂石材、浮雕及电梯门套 2 工程地点: 星沙漓湘路与黄兴大道交汇处 第二条 承包方式及价格
1、承包方式:包工包料的交钥匙工程。
2、价格组成::材料费、制作费、安装费、运输费、利润、搬运费、损耗、装卸费、管理费、检测费等全部费用。
第三条 石材名称、品种、规格和数量
注:以上为图纸预估量,最终结算数量以甲、乙方实际测量的数量为准。 第四条 质量和技术标准
1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。有国家或部颁技术质量标准要求的按现行的国家或部颁技术质量标准,按行业标准/企业标准或业主专门约定的标准。
2、石材安装应做到:骨架安装牢固,骨架表面平整度控制得当,并做好防腐、防锈及避雷接地处理;干挂石材面层与骨架安装牢固;粘贴材料、干挂配件符合设计要求;钢配件做好防锈、防腐处理;石材表面清净、平整;拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴角处石板压向正确,并做好石材轻微破损的修补上作;缝格均匀,板缝通顺,接缝嵌塞密实、宽窄一致;突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,滴水线顺直、流水坡向正确,清晰美观。
第五条 验收标准、方法及提出异议期限
1、乙方应在施工完毕向甲方提交该批产品的《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、(国家相关部门及上级监管部门强制的必需提供)和其他相资料。
2、石材墙面表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
3、石材饰面板安装的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定: 立面垂直度:2mm;表面平整度:2mm;阴阳角方正:2mm;接缝直线度:2mm;墙裙、勒脚上口直线度:2mm;接缝高低差:0.5mm;接缝宽度:1mm
4、经核查该批产品确实不符合规定要求的,甲方由此受到的经济损失,包括工期损失均由乙方按违约责任承担。甲方有权于材料出厂前对材料进行测试检验,乙方必须在各批材料出厂前5天通知。
5、材料数量以甲方书面签收为准。材料外观质量须甲方、监理的验收通过,甲方、监理发现质量问题应及时向乙方提出,在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。
6、经核查该批产品确实不符合规定要求的,甲方由此受到的经济损失,包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
7、甲方在材料到场验收时未发现质量问题,但在施工时或使用后发现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的工程质量问题,如返工、工期延长等经济和工期损失均由乙方承担。
8、乙方须负责材料施工完毕前的安全、保卫、防火、防盗工作,包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全,在正式交货前,包括运输途中、卸货中如有人伤害或材料受损失均由乙方负责。
第六条、安全施工及工程变更
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、如因甲方对合同原定方案、工程量、技术质量要求进行变更,应提前通知乙方,所发生的额外费用采取经济技术签证单确认后由甲方承担.
第七条 付款方式:
1、双方签定合同生效后七个工作日内,甲方预付至合同总价款的5%作为定金至乙方指定银行帐户。
2、货到工地安装验收合格后付至总货款的95%,预5%的质保金在质保期满2年后无任何质量问题时一次付款。
第八条 质量保证
1、质量保证期限:乙方对本工程材料质量保证2年,质量保证期从单栋工程竣工验收合格之日起开始算起;
2、在质量保证期内,由于乙方的材料质量或施工缺陷等原因引起的质量问题均将由业主委派的第三方负责修复,费用由乙方承担。乙方须接到甲方指令24小时内派人至维修现场协助甲方核定维修方案及工程量,无理由逾期将被视为默认。
第九条 违约责任
1、甲、乙方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定,甲方可要求更换或退货,更换若影响甲方工期视作逾期交货,退货视作不能交货并按1000/天扣款。
3、完工时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的乙方应承担违约责任,甲方通报乙方同意后有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、甲方未按合同约定向乙方支付货款,乙方有权停止供货,甲方承担因此延长工期责任,按甲方未支付部分货款的千分之三/天计算向乙方支付违约金。
5、合同双方,由于非对方的其它原因,使合同无法履行的行为,属于违约,违约方应承担违约给对方造成的损失。
6、合同一方违约后,另一方有权要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十条解除合同的条件
1、甲方、乙方双方协商一致;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的;
3、在履行期限届满之前,合同一方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的;除赔偿违约损失外还可解除合同;
4、合同一方其他违约行为致使不能实现合同目的的;
5、合同一方其他违法行为已影响合同履约的。
第十一条解决争议的方式
本合同纠纷解决方式:甲方、乙方双方协商解决,双方协商不能达成一致,由工程项目所在地人民法院管辖。
第十二条其他条款
1、乙方在施工现场应遵照甲、丙方现行的一体化管理体系程序文件规定,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求文明施工。
2、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充协议,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自三方代表签字,加盖三方公章或合同专用章后生效。合同有效期三年。
4、本合同一式肆份,双方各执贰份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
乙方:
经甲乙双方共同协商,甲方将中国西部陶瓷城·陶瓷文化广场·会展中心干挂石材承包给乙方施工,遵照双方友好协商达成协议如下:
一、 承包方式:
1. 乙方实行包工不包料,甲方负责施工图纸与乙方施工方案和总包方施工之间的协调工作。
2. 乙方自己组织专业施工队伍及施工的工具完成甲方交给的石材墙面的干挂安装及墙面清理,交工验收等工作。
二、 质量要求:
1. 乙方进场后首先熟悉图纸,主动与甲方进行技术交底,各部位尺寸应确认无误后方可下料。石材干挂应达到横平、竖直,连接牢固,符合石材幕墙技术规范要求。
2. 乙方在干挂石材板块时,应认真挑选对照色块,将无明显色差的板块安装在同一立面,如有明显色差及时通知甲方。应做到石材整体墙面无明显色差、平整,美观大方且达到石材墙面验收要求。
3. 乙方在施工中,应明确一名质检员及质量员。负责人对所作施工的项目进行质量检查,发现问题及时处理,确保一次性验收通过。
★ 石材安装施工合同
★ 简易墙面乳胶漆施工合同
★ 施工方案范本
★ 石材供销合同
★ 石材年终总结
★ 围墙施工方案
★ 砌体施工方案
★ 冬期施工方案
★ 的施工方案