建设工程规划勘察设计合同

建设工程规划勘察设计合同（精选9篇）

建设工程规划勘察设计合同 篇1

篇一：建设部(版本)建设工程设计合同

GF-XX-0209

建设工程设计合同

（一）（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称： 天津塘沽区实达汽配城 二期工程 工 程 地 点： 塘沽区 合 同 编 号：(由设计人编填)

设 计 证书 等级： 甲级

发 包 人： 天津市国英置业有限公司

设计 人： 天津滨海规划建筑设计有限公司 签 订 日 期：

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担 程工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

此合同为发包人与设计人XX-12-12签订合同的补充合同，甲乙双方按补充合同执行。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

篇二：建设工程设计合同(标准版本

建设工程设计合同

（方案、扩初、施工图、施工配合）

甲方（发包人）： 地 址： 法 定 代 表 人：

电 话： 传 真：

乙方（设计人）： 地 址： 法 定 代 表 人：

电 话： 传 真：

鉴于：

一、甲方是一家依照中华人民共和国法律合法成立并存续的有限责任公司，其注册地址为，注册资本为，法定代表人。

二、乙方是一家依照中华人民共和国法律合法成立并存续的，其注册地址为，注册资本为，法定代表人。乙方承诺其资质等级为，完全具备为本合同项下工程提供设计服务的资质与能力。

甲乙双方就甲方委托乙方承担的相关事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 本合同签订依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》。

（请填具体地方规定（如有））。国家及地方有关建设工程勘察设计的其他管理法规和规章。

1/9

建设工程批准文件。

以上各项如存在不一致或相冲突之处，按照国家法律相关规定处理。

第二条 本项目概况及设计内容

工程名称：。工程地点：。工程规模及特征：。设计阶段：。设计内容：。设计依据：。设计深度及主要技术标准：。设计合理使用年限：。

第四条 乙方应向甲方提交的设计成果 乙方向甲方提交下列设计成果： 2/9

乙方在按上表向甲方提交正式设计成果纸质文件的同时，还应当提交约定数量的电子文件光盘。如需增加份数，乙方须全力配合，并可按照印刷成本价格向甲方收取相应专业资料加晒加印份数之工本费用。

供双方研究讨论的图纸、文件的份数依实际需要确定，甲方无需支付费用。

第五条 设计费用及支付方式

本工程设计费采用 条项所列方式计价。

综合单价包干。综合单价为人民币（小写：￥ 元，含税），暂定总建筑面积为，暂定设计费总价为人民币(小写：￥元，含税)，最终结算设计费总额按计算，上述综合单价不变。

固定总价包干。设计费总价为人民币(小写：￥元，含税)。

本合同条款约定的设计费包括但不限于 等全部费用。即除本合同、条款约定的费用外，甲方不需为实现本合同项下的权益再向乙方或第三方支付其他任何款项。

本合同签订前乙方为本工程所做的各项工作均已涵括在本合同条款约定的设计费中。

乙方为本合同项目所采用的国家、部门、地方规范及标准图集等，由乙方自费向有关出版部门购买。

费用支付

在乙方全面履行合同义务且无违约行为的前提下，甲方按照下表支付本合同条款约定的设计费：

3/9

在乙方按本合同约定完成各阶段设计任务的前提下，甲方凭乙方开具的合法有效的正式发票履行以上各阶段的付款义务。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权相应地迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

甲方在依据本合同约定支付各期款项前，有权先行抵扣乙方应承担的违约金、赔偿金、保险费及其它费用，再支付抵扣后的剩余款项。上述各款项的抵扣，并不视为甲方同意乙方减少开具发票金额，即乙方仍应按抵扣前的金额开具发票。

甲方可将本合同项下所有款项支付至乙方以下银行账户，乙方应对该收款账户的真实性、合法性和一致性负责：

收款单位： 开户银行： 银行帐号：

乙方保证以上提供的设计费收款账户资料准确无误，如需变更，须提前五个工作日以书面形式通知甲方。否则,由此产生的一切责任由乙方自行承担。

第六条 双方权利义务 甲方权利义务：

甲方应按本合同第三条的规定向乙方提供相关资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限天以内，本合同第四条规定的乙方交付设计成果时间相应顺延；超过规定期限天以上时，双方协商重新并书面确定乙方提交设计成果的时间。

本合同履行过程中，因城市规划、项目规划和开发计划、使用要求变化等原因，需要调整合同履行的节奏、设计内容、提交设计成果的时间的，经甲方以书面方式通知乙方后，按通知的内容执行。

甲方变更委托设计项目、规模、条件，所提供的资料做了重大修改或政府批复引起本合同项下工程重大变更，以致乙方设计需大量返工时，且这些变更非乙方原因所致时，双方另行协商确定设计成果提交时间及设计费用。但方案设计及方案报建阶段除外。

4/9

甲方为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供基本的工作条件，相关费用由乙方自行承担。

乙方提供的所有设计成果、设计资料和文件的知识产权和其他相关权利归属于甲方。

甲方有权为营销需要而使用乙方的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志以及络媒体等方式使用。同时甲方有权公开对乙方的设计成果进行介绍和评论，乙方确认此种形式的介绍和评论不构成侵权。

甲方对乙方提交的各阶段设计成果的确认周期为 天，甲方书面确认后，乙方开始下一阶段的设计内容。甲方有权要求乙方提前进入下一阶段设计工作，乙方应无条件服从。否则，视为乙方根本违约。

乙方权利义务：

乙方应严格按照本合同规定的设计深度、主要技术标准、甲方提出的设计要求及本项目的实际使用要求等进行工程设计，并对设计成果的合理性、完整性、正确性、时限性负责。

乙方须编制详细的设计工作计划，该计划需体现甲方委托的审图单位要求的过程审查内容及时间，并按工作计划提交阶段文件供该审图单位审查。

乙方须根据甲方要求参加有关设计审查。甲方及甲方委托的的审图单位等第三方提出相关的设计修改意见，如不违反国家和地方的有关规定、规范和标准的，都应被视为有效的、合理的。乙方需无条件积极全力配合，及时进行免费修改，并对变更后的单体和整体设计负责。

乙方须协助甲方将设计文件报送政府相关部门审批，如政府批复要求修改，乙方须无条件修改直至通过政府相关部门审批，并承担由此产生的相关费用（包括但不限于再次报审报批费用），设计成果提交时间双方协商确定。如因技术原因必须修改时，乙方应及时书面通知甲方，并获得甲方书面同意后，方可进行修改。若造成修改的原因符合约定的情形，则按执行。

.5未经甲方事先书面同意，乙方不得进行任何形式的转包、分包，否则视为乙方根本违约。

在保证质量和安全的前提下，乙方必须优化设计，严格控制工程成本。因设计不符合规范要求或不完整，导致甲方经济损失或影响正常工期进度，以及因设计不合理导致浪费时，乙方须无条件及时免费负责修改直至设计成果达到相关要求，并赔偿甲方一切损失。

5/9

篇三：建设工程规划设计合同

建设工程规划设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设 计 证 书 等 级：

委 托 方：

承 接 方：

签 订 时 间：

委托方（甲方）： 承接方（乙方）：

甲方委托乙方承担工程规划设计，经甲乙双方共同协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订

一、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

二、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

三、建设工程批准文件。

第二条 甲方应向乙方提交下列资料和文件 第三条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件

一、年月日前提供规划设计方案图。

二、年月日前（或于规划设计方案通过后日内）提供规划设计成果图，包括以下内容：

第四条 取费依据

一、国家物价局、建设部《城市规划设计收费标准》[1993]价费字168号.二、国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》计价格[XX]10号。

三、江西省建设厅关于试行《工程勘察设计收费标准》补充规定的通知（赣价房字[1999]9

号）。

第五条 付款方式

一、经双方商定，本合同规划设计费为￥：（大写）。

建设工程规划勘察设计合同 篇2

2002年4月10日, 原告北京某科技有限公司与被告北京某规划设计研究院某水环境综合治理示范工程项目办公室签订了《建设工程承包合同》, 双方约定:被告将某湖水循环处理工程发包给原告承建;工程承包范围包括:该工程配套设备、器材及构配件的供货以及该工程的施工 (不含土建及装饰和设备间外的配电设施) ;本合同价款为280.5425万元, 最终付款以上一级计划部门拨付资金额度为准。2003年3月28日, 原告与被告签订了上述合同的《补充协议》, 约定:“现上级批复该项工程款为210万元。按合同规定, 支付给乙方工程款总额为210万元, 双方予以认可。甲方向乙方拨款210万元完成后, 合同执行完毕。”原告、被告均已按照合同及补充协议履行了各自义务, 该工程已投入使用, 被告已经支付原告210万元工程款。

2006年6月21日, 原告向北京市海淀区人民法院提起诉讼认为, 被告故意隐瞒某湖水循环处理工程上级实际拨付资金额度, 以“上级批复该项工程为210万元”为由欺骗原告签订补充协议, 严重违背了诚实信用原则, 属欺诈行为, 要求法院判令撤销原告与被告签订的《补充协议》。

北京市海淀区人民法院在受理此案后, 依法进行了开庭审理, 并于2006年9月15日作出了一审判决, 驳回原告的诉讼请求。

一审判决后, 被告不服向北京市第一中级人民法院提起上诉, 北京市第一中级人民法院审理后作出驳回上诉、维持原判的终审判决。

2 代理意见和判决

2.1 原告诉讼请求

原告诉称:被告组织原告编制决算书上报给上级单位的工程决算总价为353.497663万元。2003年3月28日, 被告在未向原告出具上一级计划部门拨付资金额度凭据的情况下, 谎称上级批复该项工程款为210万元, 并据此骗原告与其签订了《补充协议》, 约定:现上级批复该项工程款为210万元。2006年3月, 原告获悉该工程概算为1100万元, 并据此向被告提出严正交涉, 要求被告出示上一级计划部门拨付资金额度凭据, 但被告拒不出示上一级计划部门拨付资金的凭据, 原告认为被告的行为已构成欺诈, 遂向法院起诉, 要求撤销原告与被告于2003年3月28日签订的《补充协议》, 要求被告承担诉讼费用。

2.2 被告代理意见

本所律师接受被告的委托后, 通过对案件的调查与分析, 收集有关证据, 针对原告的诉讼请求及事实理由, 发表如下答辩意见:

2.2.1 被告行为不存在任何欺诈, 不应当撤销

被告于2002年与原告签订了建设工程承包合同, 该合同第五条明确约定, 最终付款以上一级计划部门拨付资金额度为准。2002年11月22日, 北京市某局下达了关于该项目2002年基建投资计划的通知, 其中第一条第二项水处理设备款240万元, 由原告负责施工或采购安装设备款为210万元, 还有30万元用于地下164平方米机房由另外一个单位承建, 根据该计划, 双方签订了补充协议, 工程价款为210万元, 符合双方约定, 被告不存在任何欺诈行为, 补充协议是合法有效的, 不应当撤销。

2.2.2 原告未提出证据证明被告存在欺诈行为, 其撤销补充协议的主张应当予以驳回

在诉讼过程中, 原告未提供任何有效的被告欺诈的证据, 仅凭原告的想象提起诉讼, 原告应承担举证不能的后果。根据我国《民事诉讼法》关于“谁主张, 谁举证”的基本的民事诉讼原则以及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定, 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的, 由负有举证责任的当事人承担不利后果。原告未能提供充足有效证据, 应驳回原告的诉讼主张。

2.2.3 法院不进行调查收集是正确的

最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第十七条 (一) 规定:申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料。原告要求收集的证据不属于上述情形。况且, 原告要求收集的主要证据已有, 已有证据已经充分说明被告不存在欺诈行为。

2.2.4 原告的撤销权已经消灭

2002年11月, 该项目已经通过竣工验收。2003年被告依据补充协议已经将210万元支付给原告。2006年6月21日, 原告提起一审诉讼。时间已过近三年时间。上诉人再提起诉讼不符合我国合同法第五十五条的规定, 即:具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的, 撤销权消灭。

3 法院判决

北京市海淀区人民法院受理此案后, 于2006年8月2日公开开庭进行了审理。法院经审理认为, 原告、被告签订的建设工程承包合同属承揽合同性质, 系双方当事人真实意思表示, 未违反国家法律、法规的禁止性规定, 应属有效。项目办公室无法人资格, 合同引起的法律后果由被告承担。双方讼争的补充协议, 系对原合同内容的明确和补充, 原告认为该协议系建立在欺诈行为的基础上, 故请求法院撤销该合同。对此, 原告负有提举其所主张欺诈事实成立等证据的义务, 法院并不负有调查的责任, 其不能提举充足有效的证据, 本院对其所述欺诈事实, 不予采信。况且, 既便欺诈事实成立, 补充协议亦不属于可撤销合同, 故原告依据欺诈事实所提出的诉讼主张, 本院不予支持。本院依据《民事诉讼法》第64条第1款、《合同法》第44条第1款规定, 判决:驳回原告的诉讼请求;本案的诉讼费用由原告承担。

一审判决后, 被告不服提起上诉, 二审维持一审判决。

4 律师点评

本案是一起工程采购与施工承包合同撤销纠纷案件, 本案的原告即工程承包单位由于在签订工程承包合同及补充协议过程中, 没有注意防范风险, 以至于在合同履行完毕后, 认为其所得工程款太少, 要求撤销补充协议, 从而达到多要工程款的目的。本律师在本案中作为被告的代理律师, 对本案取得了全部胜诉的良好效果感慨颇多, 本案特别是对工程承包单位如何防范风险有很大启示。

4.1 关于建设工程承包合同的发包人的签约主体

建设工程承包合同的主体包括发包人和承包人两个主体, 发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人, 承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人。本案中发包人是某工程项目办公室, 该办公室不具有法人资格, 不具有工程发包主体资格和支付工程款能力, 因此, 与这样的发包人签订合同, 风险是很大的。当然, 本案法院最后认定由设立该工程项目办公室的被告承担该合同引起的法律后果。

在签订建设工程承包合同时, 首先, 应注意审查对方的资格, 即要了解对方当事人是否具有合法的民事主体资格。在签订合同时, 对方当事人应有法人身份或有营业执照, 具备经营范围。不要与没有主体资格的筹建办公室、工程指挥部签订工程承包合同;如果对方一定要如此操作, 在签约时一定要求对方提供设立该办公室或指挥部的设立主体的资格、设立的批准文件、法定授权文件等。其次, 在订立建设工程承包合同时, 一定要认真考察对方是否有支付工程款的能力, 是否有履约能力, 是否资信状况好。工程承包单位应采取多种方式如诚信查询、专业机构调查等调查了解发包人的资信状况, 以防范风险。

4.2 关于建设工程承包合同中对政府投资项目的工程款的约定

本案中原告在签订建设工程承包合同时, 对合同价款一方面约定了具体的合同价款, 另一方面又约定最终付款以上一级计划部门拨付资金额度为准。在补充协议中, 仅以“现上级批复该项工程款为210万元”就确定本合同的总价款。这样的工程款的约定不科学, 由于上一级计划部门不是本合同的当事人, 工程承包单位对其拨付资金额度无法进行申辩, 因此, 这样的约定, 对工程承包单位来讲, 风险是很大的, 也是不公平的, 在建设工程承包合同签订时, 应尽量避免。

对政府投资项目的工程款的约定, 除了有以上约定外, 大量的约定是工程结算结果是以审计机构的审计结果为准。这样的约定, 也是不科学的, 工程承包单位在签订工程承包合同时也应尽量避免。对政府投资的项目来说, 工程结算也应该由建设工程承包合同双方依据合同、国家定额及工程有关资料进行审查、核对, 可以由当事人双方自行协商定价, 也可以委托有工程造价资质的机构审定最终造价。

工程款的结算与审计是有区别的。审计是指国家行政主管机关对基本建设项目的投资效益、投资质量、投资过程包括工程造价进行监督、评价。审计结果只对被审计单位产生约束力。最高人民法院《关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门的审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》规定:“审计是国家对建设单位的一种行政监督, 不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或合同约定不明确、合同约定无效情况下, 才能将审计结论作为判决的依据。”

4.3 关于合同撤销

本案中原告通过行使合同撤销权, 使已经生效的对自己不利的补充协议归于无效, 从而与发包人重新协商确定最终的工程价款, 原告在起诉时应提供国务院有关部门关于下达2002年部属基建投资计划的通知、北京市有关局的2002年有关该项目基建投资计划、资金拨付凭证等证据来证明被告存在有欺诈行为, 但是由于原告作为请求人没有提供上述有效的证据, 从而导致其诉讼主张没有的法院的支持。因此, 工程承包单位在行使合同撤销权时一定要按照我国《合同法》的有关规定进行。

所谓可撤销合同, 就是因意思表示不真实, 通过有撤销权的当事人行使撤销权, 使已经生效的意思表示归于无效的合同。

可撤销合同具有以下特点:可撤销的合同在未被撤销前, 是有效的合同;可撤销合同的撤销要由撤销权人通过行使撤销权来实现;可撤销的合同一般是意思表示不真实的合同。

可撤销的合同的种类:因重大误解而订立的合同;在订立合同时显失公平的合同;一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危, 使对方在违背对方真实意思的情况下订立的合同。

工程承包单位在行使合同撤销权时, 应该特别注意:

1) 可撤销合同必须由工程承包单位提出请求, 并就变更合同或撤销合同进行选择。如果工程承包单位不提出申请, 可撤销合同继续有效;如果工程承包单位选择变更, 裁决机构不得进行撤销。

2) 提出的工程承包单位负有举证责任。是否是重大误解, 是否公平, 对方是否采取欺诈、胁迫手段或乘人之危, 提出请求的工程承包单位要举证。

3) 由人民法院或仲裁机构作出裁决。在作出裁决前, 该合同仍然有效。如请求人请求变更, 裁决对合同内容予以变更的, 按裁决履行;如请求人请求撤销, 裁决予以支持的, 该合同自始没有法律约束力。

建设工程规划勘察设计合同 篇3

关键词:政府投资项目;工程合同计价条款;设计

中图分类号:F284文献标识码:A文章编号:1006-8937(2009)22-0071-02

近年来,随着实施积极的财政政策、扩大内需等政策措施,政府投资数额急剧增长,每年“政府投资工程”占到约10%,达3500亿元左右。然而政府投资项目丑闻频发,不断刺激着大众的感官。这一切都召唤我们必须立即对我国政府投资建设项目的管理模式进行改革。合同管理是工程管理的核心内容,投资控制又是工程建设“质量、安全、投资”三大控制中一个重要环节,有关工程价款相关的条款在合同中相当重要,且对政府投资建设项目尤为重要。与合同价格(Contract Price)相关的条款在政府投建项目合同中的重中之重,文章正针对此展开研究。

1明确“应采用工程量清单计价方式”

在建设工程中,被人们所广泛采纳的的工程计价方式是源自于英国的工程量清单计价方式。该方法是指在建设工程招投标中,招标人委托具有资质的中介机构编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程量清单,同时将它变成招标文件的附件让投标人参考,由投标人依据工程量清单报价的计价方式。

在现行的“99”合同示范文本公布的时候,我国仍然采用传统的定额计价的固定总价合同,除了在沿海的少数地区和一些涉及国际工程承包中,因此在当时并不具备将工程量清单计价方式用合同来规范的条件,可是2003年《建设工程工程量清单计价规范》的出台,却使得工程量清单计价方式取代了传统的定额计价并得到广泛的采纳而且《建设工程工程量清单计价规范》强制要求,国有资金投资为主的大中型建设项目应执行该规范。

故此,在政府投资建设项目的专用合同条款中首先应明确政府投资建设项目采用的计价方式为工程量清单计价方式。其次,在政府投资建设项目专用合同条款中应订立与招投标相配套的计价条款。根据《中华人民共和国招投标法》相关规定,政府投资建设项目基本均应采用招投标方式确定承包单位,因此合同专用条款应实现与招标投标的有效衔接。工程招标投标过程就是在订立合同过程,且招标的文件内容与双方订立的合同内容互相映照和补充。在国际通用合同条件中将招标到合同订立都由示范文本进行规范。从99版示范文本的实际运用过程中及目前有关的法律法规和国家政策的要求,示范文本的内容应对招标开始至合同的订立提供“一揽子”服务。从便利招标工程使用角度,应订立相关的合同条款。再次,工程计价调整的情况及方式也应在专用合同中订立相关条款,工程计价的调整应考虑到工程本身及社会因素、个人情况的变更导致的造价调整等调整因素。

在FIDIC合同条件和NEC合同文本中,均采用国际通行的清单计价方式,因而单价也是相对固定的,只有在特殊的情况下,才允许改变单价和重新计算价格。造成调价的原因是实际的工程量和原先的工程量之间有很大出入而且导致实际工程的成本也改变,使得承包商得到更多的利润而购房人却支付不合理的房价,所以为了使承包人与购房人的利益得到一定的平衡,有必要对单价进行一定得调整。而且国际上对此也有通行的做法,因此我们也可以参照并纳入合同中

2 政府投资建设项目合同计价相关条款设计

2.1合同价款约定依据的确定

2.1.1招标工程合同价款约定

在建设工程中的招标工程合同价款由发包人和承包人根据中标时的价款在签订合同时进行商定。招标工程实行工程量清单计价的,合同价款约定方式应当符合下列规定:

①采用固定单价合同形式的,中标价即为合同价款,结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算,单价按中标单价以及约定的调整方式计算。

②采用固定总价合同形式的,应在确定中标后28天内核对清单工程量,核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量,相应总价即为合同价款,结算时按合同价款进行审核结算。采用固定总价包干合同,未在28天内核对清单工程量,按固定总价包干合同进行结算。合同价款外工程数量根据变更签证、现场签证按实计算,单价按约定单价以及调整方式计算。

2.1.2非招标工程合同价款约定

非招标工程的合同价款由发包人与承包人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

2.2工程量清单解释条款约定

工程量的总额包括施工、安装等,若在这过程中承包人有过错既不能解除合同也不能豁免其按约定应承担的责任。这里所说的工程量是根据资料确定的而非承包人在实际工程中应完成的。

2.3同时对计量结果复核说明条款约定

承包人对工程师所确定的计量结果有异议,应当在受到通知的7日内向工程师提出书面意见并附上其认为正确的计量结果和相应的资料。工程师收到后,应与承包人进行复核,确定最终的计量结果,若协商不成则按合同的争议条款处理。

3政府投资建设项目合同计价调整条款约定

3.1合同价款调整因素约定

除另有约定外,调整因素应包括但不限于:①工程量的偏差;②工程变更;③物价及后继法律法规的变化;④费用索赔事件或发包人负责的其他情况;⑤工程造价管理机构发布的造价调整;⑥专用条款约定的其他调整因素。

3.2 风险调整办法约定

①实行风险包干的,应当计取相应风险包干费用。风险包干系数根据风险承包范围和工期合理确定,工期在一年以内(含一年)的一般为2%以内,工期在一年以上的一般为1%～3%。

②实行包工包料的,合同应当约定发、承包双方承担主要材料价格风险的幅度。主要材料价格市场变动未超出约定幅度的部分,由承包人承担或受益;超出约定幅度的部分,由发包人承担或受益。主要材料的种类根据相应材料费占工程造价比重确定并在合同中予以约定。

③采用固定单价、固定总价合同形式的,合同应当约定合理的风险承包范围。承包人风险承包范围不包括下列事项:工程地下地质条件的变化;设计变更、;现场签证;不可抗力;双方约定的其他内容。

3.3 各种因素调整办法约定

①概述。当项目工程量偏差在百分之十以上,且该偏差使合同价款变化超过了 0.01%,则超过 10%部分的项目综合单价应予调整。如果因为非承包人的原因而删除了合同中原有的某项工作,致使承包人开销或(和)预期可以获得利益无法得到弥补的话,则其有权要求补偿。

②分部分项建设工程项目费的调整。在分部分项建设工程的项目,如果因法定或者合同约定的合理原因导致最终完成的工程量与工程量清单中开列的工程量相差在百分之十以上的;且相关合理变化致使扣除零星工作项目费和预留金后的合同价款变化超过了0.01%,则该超过10%部分的综合单价应当予以调整。除合同另有约定的外,调整应按照以下规则进行:

A 在“Q1>1.1Q0”的情况下:由造价工程师按第67.3款规定核实竣工结算文件时向承包人提出P1,经合同双方确认后,按照“C=1.1Q0×P0+(Q1-1.1Q0)×P1”的公式加以计算调价。

以上两式中:C是调整后的分部分项工程清单项目结算价;Q1是最终完成的工程量;Q0是工程量清单中开列的工程量;P1是调整后的清单项目综合单价;P0是承包人在工程量清单中填报的综合单价;S1是最终完成的分部分项工程项目费;S0是承包人报价文件的分部分项工程项目费;M1是调整后的结算措施项目费;M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。Cn′为调整后第n支付期间应支付的合同价款;Cn为调整前第n支付期间应支付的合同价。

B在“Q1<0.9Q0”的情况下:由承包人按第67.2款规定在递交竣工结算文件时向发包人提出P1,由造价工程师核实并经发包人确认后按照“C=0.9Q0×P0-(0.9Q0-Q1)×P”的公式加以计算调价;

③措施项目费的调整。如果工程量的偏差使分部分项工程项目费的变化超过了百分之十,则超过部分的“措施项目费”应予调整。除另有约定外,“措施项目费”应按照以下规则予以调整:

A在“S1>1.1S0”的情况下,由承包人按第67.2款规定在递交竣工结算文件时按照“M1=M0×(S1/S0-0.1)”的公式予以计算,并向向发包人提出,由造价工程师核实并经发包人确认后执行

B在“S1<0.9S0”的情况下,由造价工程师按第67.3款规定核实竣工结算文件时按“M1=M0×(0.1+S1/S0)”的公式向承包人提出,经发包人承包人确认后执行。市场、政策法规变动引起的合同价款的调整:合同履行期间,由于市场变动、政策法规变动引发的物价变动时常出现。当国家工程造价行政机关发布的相关价格指数(包括但不限于人力、材料、机械等价格变动超过)超过合同工程基准期价格 10%时,发包人或承包人中不利的一方应在知道或者应当知道相关信息的14个工作日内书面通知另一方。按下述公式调价:Cn′ = Cn * Pn = Cn (a + b * Ln / L0 + c * En / E0 + q * M n / M0),式中Cn′为调整后第n支付期间应支付的合同价款;Cn为调整前第 n 支付期间应支付的合同价款;Pn为第n支付期间合同价款调整系数a为固定系数,表示合同价款中不作调整的那部分合同款;b、c、……、q分别表示人工、材料、机械等各相关要素占合同价款总额的权重系数,应在专用条 款中约定,要求 a+b+c+……+q=1;Ln、En、……、Mn与 L0、E0、……、M0分别表示工程所在地工程造价管理部门公布的第 n 支付期间和基准期各相关要素的指导价格。

3.4其他因素调整办法

①在合同文件中应增加“招标文件”且在碰到合同文件竞合时其解释的顺序优于中标通知书劣于合同协议书;②承包人投标报价时应以发包人提供的材料和自己获取的资料为基础,同时该价格被认为已经考虑的周全后才确定的;③承包人在投标报价时被认为已经认同了合同中其应尽的义务;④若承包人在投标报价时没有填写单价和总价的费用,则视为这两项金额已经列入相应的价款中;⑤明确招标工程合同价款由发包人和承包人在合同中参考中标价款自行约定。

参考文献:

[1]尹勤着.政府投资委托代建合同示范文本研究[D].武汉:武汉理工大学,2006.

[2] 郭娅.FIDIC和NEC施工合同对比研究[D].北京:华北电力 大学,2005.

规划设计合同主要内容 篇4

项目名称：_____________________________

项目地点：_____________________________

委托方（甲方）：_______________________________________

承接方（乙方）：_______________________________________

甲方委托 乙方 承担_________________________项目编制及评审，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

合同期限：_____年___月__ 日 起至____年___月___日止。

第一条 ： 本合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》

2、国家及地方有关管理法规和规章

3、规划工程有关文件

第二条 设计依据

1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。

2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》，3、《襄城县总体规划》（2009—2020）

4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求

5、国家及地方有关管理法规和规章

6、规划工程有关文件

7、甲方提交的基础资料

第三条、规划内容、规划评审

1、规划内容：根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则，主要完成襄城县城市排水（污水）专项规划

2、规划评审：规划评审由乙方负责，评审费用由乙方承担。

第四条 ： 规划设计要求

1、乙方要充分听取有关部门意见，认真了解现状情况；对城区城市排水（污水）现状调查达到国家市政基础设施调查深度，提供调查资料，分析存在问题并进行评价；

2、根据《襄城县城市总体规划》，对上述专项规划设施进行界定与分类 ；

3、规划近、远期各项有关指标，提出规划发展与建设指标，并分析达到国内同等城市的领先水平；

4、根据城市发展方向，确定城区城市热排水（污水）系统建设及改造规划；

5、提出城市排水（污水）规划及管理存在问题及解决的对策，规划城市排水（污水）管理新模式及发展方向和先进经验。

6、在编制过程中，应与相关单位进行积极协调沟通，沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。

第五条 ： 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

第六条： 乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点

1、成果要求1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等（用A4纸打印）和A3规格彩色缩印图，各15份，并装订成册。

1、2彩挂图各1套；

1、3用于展示的规划图纸展版各1套（含有关文字说明和图片）；

1、4热力、燃气，供水、排水、照明、住房现状资料汇编；

1、5上述成果的电子版文件2套（文字为doc格式，图纸为dwg和jpg格式各一份），成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定。

2、成果交付时间及地点

评审后的设计成果乙方应在年月日前在河南省襄城县交予乙方。

第七条 ：合同价款、收费标准及支付方式

1、本合同规划、评审的总价款为人民币（大写）_________元（小写：_______元）。

2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定。

3、规划设计费（含评审费用）按规划进度分期支付。规划设计方案评审前，甲方支付规划设计费总额的50%，计（大写）_________元（小写：_______元）；提交最终成果并经有关部门批准后，甲方再支付50%，计（大写）________元（小写：_________元）。

4、双方委托银行代付代收有关费用。

第八条 ：履约保证金

1、合同签订时，乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，金额为（大写）__________元(小写：________元）。

2、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

第九条 ：双方责任甲方责任

1．1 甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本合同第五条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。

1．2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

1．3 合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已

开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付。

1．4 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费。

1．5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议。

1．6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定。

1．7 规划设计成果的设计版权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

1．8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便。

1．9 补充协议中甲方应负的其他责任。乙方责任

2．1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。

2．2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。

2．3 合同生效后，乙方要求终止合同的，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿。

2．4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费。

2．5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。

2．6 需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分。

第十条 ： 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 ： 仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

第十二条 ： 合同生效及其他

1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并 支付费用。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3、本合同双方签字盖章即生效，一式____份，委托方____份，设计方_____份。

4、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方（甲方）名称：承接方（乙方）名称：（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）单位地址：单位地址：

邮政编码 ：邮政编码 ：电话 ：电话 ：传真 ：

开户银行：

银行账号：

黑龙江省城市规划设计合同 篇5

项目名称：____________________________________委托方（甲方）：______________________________承接方（乙方）：______________________________ 甲方委托乙方承担_________规划设计任务。根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《黑龙江省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》、《城市规划编制办法》、《城市规划设计收费标准》以及建设部及黑龙江省有关城市规划设计管理的法规和规章规定，结合本项目的具体情况，为明确双方责任，搞好协作工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 本规划设计委托概况1．1 规划设计委托文号、日期 __________________________________________________________________________

1．2 规划设计地点范围 __________________________________________________________________________

1．3 规划设计规模 __________________________________________________________________________

1．4 规划技术深度要求 __________________________________________________________________________

建设工程规划勘察设计合同 篇6

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，经双方协商，签定本合同，并共同履行。

一． 天津泰达万通房地产开发有限公司（以下简称甲方）委托北京都市实践建筑设计有限公司（以下简称乙方）承担天津泰达城R4地块居住区规划方案设计。

二． 设计范围：

在甲方提供的天津泰达城R4地块居住区用地上、总占地面积9.38公顷范围内，规划建设地上总建筑面积28.14万平方米的高档居住区，乙方将按照甲方所提供的设计资料及设计要求进行规划方案设计。

三． 设计周期：

乙方于本合同签定后一个月内完成规划设计方案文件，并承诺对其完整性、正确性、合法性、及时性负责。

四． 设计内容：

乙方按约定时间提交设计方案，内容包括（但不局限于）以下设计图纸及文件：

·规划设计说明书（含经济技术指标）；

·总体规划设计平面图（1：500）；

·总体首层建筑平面规划布置图（1：500）；

·总体地下层建筑平面规划布置图（1：500）；

·概念性效果图（可从建筑组团间相互关系、建筑组团内建筑间相 1

互关系、建筑单体构想、建筑与外部景观关系、景观设计等方面

进行概念性表现，表现方式不限）不少于3个；

· 交通规划（含居住区外部交通流线分析、出入口位置、区内道路

系统、人流车流分析及停车规划）设计平面图（1：1000）；

·景观规划设计平面图（1：1000）；

·典型公寓户型平面图：一室户、二室户、三室户、四室户各一（1：50）；

·主要公寓单体平面图、立面图、剖面图（1：200或1：300）； ·社区彩色鸟瞰图；

·R4地块居住区模型（1：500或1：1000）；

·R4地块、R5地块（居住区）总体规划设计平面图（1：1000），并

对R4、R5地块（居住区）与沿河时尚文化街区和R3地块（商业

区）在平面布局、建筑体量、交通组织等方面提出概念性建议；

·PPT演示文件；

·以上设计图纸电子文件；

·A3规格图册六本。

以上图纸及模型比例暂定，具体图纸比例尺由甲乙双方共同协商。本合同工作范围仅限于该项目规划投标征集阶段。投标方案之后的设计变更不属本合同工作范围之内，甲乙双方将另签补充协议约定超越本合同工作阶段的设计任务。

本合同执行过程中，甲方如果变更设计条件，并造成乙方额外的工作量，甲乙双方应协商设计费用补偿。

五． 方案设计取费：

本规划方案设计，总设计费为人民币贰拾叁万元整（RMB 230，000）。

六． 付款方式：

1． 本合同签定生效后五日内，甲方向乙方支付总设计费的20%，即人民币肆万陆仟元整（RMB 46，000）。

2．乙方按合同约定提交全部设计文件并符合本合同要求后五日内，甲方向乙方支付总设计费的80%，即人民币壹拾捌万肆仟元整（RMB 184，000）。

3．乙方在收到每期款项的同时向甲方出具同等金额正式发票。

七． 双方责任：

1． 甲方责任

甲方任命为甲方管理人员,本合同中涉及乙方提交的文件均需经甲方管理人员签字认可。

如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交的资料质量达到工程设计要求。

2． 乙方责任

乙方任命负责完成本合同设计工作，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换设计人员。

2.1如期向甲方交付合同规定的设计文件。保证设计文件的质量符合中华人民共和国和天津市的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2.2乙方对甲方提供的所有资料及履行本合同过程中知悉的甲方资料负有保密义务。

2.3乙方承诺其完成的全部设计文件不存在侵犯任何第三方设计专利权及版权等知识产权，否则，由此产生的责任由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2.4乙方不得向与其有实际或潜在业务关系的甲方或甲方关联公司的员工或家属提供任何酬金、礼物或其他有形、无形的利益，此行为视为向公司工作人员行贿，对此，甲方除可解除合同外，还可以要求乙方支付相当于合同总额10%的违约金。

八． 违约责任

1． 甲方未按期向乙方支付服务费用，应承担相应违约责任，每逾期一日，向乙方支付相当于合同总款万分之三违约金。

2． 乙方未按合同规定的时间提交设计文件，应承担相应违约责任，每逾期一日，向甲方支付相当于合同总款万分之三违约金。

九．工程规划方案设计版权：

本工程的设计版权属甲方所有，甲方有责任对此给予保护并不得将乙方的设计方案提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其他工程建设之用。

乙方不得将此规划方案设计成果提交给任何第三方使用。

十．合同生效与结束：

1．本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或其授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

2．本合同以乙方向甲方提供合同中规定的全部工程规划方案设计文件、甲方按本合同规定付清规划方案设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

3．乙方无故提前终止合同，乙方除应将甲方支付的服务费用全部退还外，还应向甲方支付相当于合同总额10%的违约金。

4．本协议适用中国的合同法并根据中国的合同法进行解释。

5．争议的解决:因履行本协议发生争议，双方首先友好协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

6．任何一方都不得在未得到另一方明确的书面同意的情况下，将其在本协议中的权益转让给任何其他人。本协议构成双方关于本项目的全部和唯一的协议，并只能通过双方签署的书面文件进行修改。十一.未尽事宜：

本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同的附件执行。

十二.合同文本：

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。副本四份，甲乙双方各执二份。

委托单位：天津泰达万通房地产设计单位： 北京都市实践建筑（甲方）开发有限公司（乙方）设计有限公司 法定代表人：

委托代理人：法定代表人：委托代理人：

水利工程规划设计初探 篇7

在经济社会发展过程中, 水利工程发挥的重要作用是不可替代的。在规划水利工程时, 应基于科学发展观对建设的水利工程进行因地制宜的统筹规划, 进而使防涝、抗旱能力得到明显提高, 水利工程惠及民生的效果得到最好的发挥程度。对水资源开发利用及保护应更加科学合理, 以保证经济和社会发展保持可持续性, 水利规划能够明显促进水利事业的健康发展。以下从水利工程规划角度对水利工程规划基本原则进行初步探讨, 分析水利工程规划设计中的常见问题, 并提出几点处置措施。

2 水利工程规划基本原则

在水利科学中, 水利规划是一个重要分支, 经过近年来的发展水利技术日趋规范。水利规划应基于规划范围内的自然经济条件, 对水利各方面配置进行综合考虑, 并在一定时期内, 水资源开发利用、保护及生态建设制定科学合理的方针。水资源科学合理的保护利用是水利规划的基本任务, 以避免发生水旱灾害而制定科学规划。结合水利工程建设方针及目标, 综合考虑各方面建设要求, 分析水利特点及发展情况, 制定较为合理的开发方案及有关措施, 对水利建设制定全面计划, 为水利工程设计规划提供一定的科学指导。

在水利工程规划过程中应遵循以下基本原则:

一是应采取有针对性地设计方案, 以实现水利工程在农业生产上的需求。设计要求具有的针对性不只是对设计方案进行生搬硬套, 应结合建筑物布置及形式等方面进行适当调整。若采取不同的场址, 由于存在不同的地形地质条件、建筑物也将具有不同的型式或布置。工程施工后应符合工程建设要求, 实现预期目标。水利工程设计方案应达到安全运行需要, 在技术上采取的安全措施应设定科学合理。

二是对水利工程设计应深入把握, 在水利工程开展前期工作的各阶段, 应对设计深度进行合理控制, 并逐渐进行加深。遵循以下原则设计水利工程深度, 设计深度要与各阶段要求的工程深度相符;相同时期实施方案不同, 设计应随着工程设计深入而逐渐加深, 对结果可信度进行比较可发现逐渐提高。在编制项目建议书期间, 可初步确定水利工程选址, 结合实际投资对水利工程设计深度进行合理控制。随着不断提升对前期的工作要求, 编制项目建议书需要将水利工程地址和类型基本选好, 对坝深设计也需要提出相应的具体要求。

三是应遵循科学依据进行水利工程设计。水利工程设计应进行必要的论证, 以妥善处理采用选定方法的合理理由。诸如规划设计调压井过程中, 一定要清楚科学论证调压井设计的依据, 并结合依据对建筑物尺寸及布置进行设计。为保证提供更为充分合理地理论依据, 可对标准建筑题尺寸及型号的计算进行设定, 以满足各项规则, 确定方法应结合同类工程实际经验。

3 小型水利工程规划设计的常见问题

3.1 分析不够系统全面。

目前在农田水利工程规划过程中, 由于分析不够系统全面, 立项时通常容易忽视可行性研究工作, 立项后才发现很多水利工程存在一些问题。这种由于急于求成、忽视技术规范, 发生不遵循自然规律, 在立项上搞政绩等实际问题都是比较常见的。投资过程中强挤、硬压水利工程项目, 在资金短缺情况下, 贸然进行开工建设, 对水利工程项目没有进行科学合理地分析。对一些水利工程设计采用生搬硬套方法, 而不采用能够明显节省过程造价的方案。所以, 水利工程项目的技术经济分析不合理, 就会造成项目方案早期预算成本发生严重失控的情况。

3.2 水利工程前期没有做好规划。

水利工程建设前期若规划不够深入, 有关部门没有提高配合意识, 就容易在项目建设方面造成一定的盲目性、随意性, 导致水利工程建设无法兼顾多方利益, 产生工程多次复建、很多不能如期完工的工程。

在实际应用中, 很多水利工程都是建设于上世纪六七十年代, 目前由于工程本身质量问题或没有及时采取维修措施等原因, 造成水利工程发生老化情况, 明显降低了其功能作用的正常发挥。

4 加强水利工程规划设计的几点措施

4.1 加强统筹规划。

结合科学发展观的有关要求, 对县域水利工程进行统一规划, 并以发展的眼光加强水利工程建设的长远规划。特别是支持储水、灌溉等改、扩建水利项目设计, 结合各区域实际情况开展适宜的水利工程项目, 以实现各类型的水利工程齐头并进。诸如水库、塘坝等进行相互补充, 建立发生旱情时能够及时灌溉、发生涝灾进行泄洪的水利工程体系。

4.2 结合实际进行水利工程规划设计。

应结合工程建设实地的水利设备状况, 扩大建设灌区与节水相关设施, 进而对水利灌排体系予以逐步完善。积极开展水利工程建设, 加强田间、末级渠系的配套设施建设。按照不同地区的实际情况建立五小水利工程, 对县域水利工程建设进行整体推动。还要逐步扩大对县域灌区配套设施及节水设施改造建设的支持力度。积极建设大中型灌溉排涝泵站, 在适合地区建立灌区, 加强治理重点涝区, 进而实现灌排重点工程完整率和配套率的不断提高。

4.3 对有关技术标准进行灵活运用。

目前不断完善县域水利工程建设的有关技术指标, 水利工程建设应结合目前的技术标准, 但不能提出过高要求, 程序化的应用技术指标, 应结合实际情况建立符合县域实际的技术指标并逐步完善。

4.4 水利工程施工方案制定应严格。

水利工程施工应根据施工方案及基建程序严格实施, 项目实施前应建立工程领导小组, 实行项目法人负责人制度, 选用具有资质的建筑企业开展咨询、招标及设计等活动。工程规划方案选定后, 应规范论证方案中的有关参数, 以选择最优化的施工方案。水利工程建设过程中, 应严格根据项目管理程序进行科学规范管理, 竣工验收合格后才能投入应用。

结束语

综上所述, 水利工程建设对于促进国民经济发展非常重要, 伴随着不断发展的经济社会, 在水利规划过程中也普遍存在一些新问题, 加强水利工程建设应众观全局, 以发展的眼光制定科学合理的措施。通过对农田水利工程规划设计中常见问题的初步分析, 有针对性地提出加强水利工程规划设计的几点科学措施, 对于提高水利工程建设质量具有十分重要的指导意义。

参考文献

[1]刘立红.生态水利工程规划设计基本原则探究[J].大科技, 2013, 12.

[2]夏俊.论水利工程设计中的问题及改良对策[J].大科技, 2012, 20.

[3]郭宁, 王茜.水利工程景观设计的原则和策略探究[J].新材料新装饰, 2014, 11.

建设工程规划勘察设计合同 篇8

关键词：价值工程；房地产项目；规划设计

价值工程作为一种前沿的规划、管理技术，有效的满足了制造业降低成本、提升企业利润价值等需求。随着房地产业进军新世纪国民经济的支柱产业步伐的加快，价值工程也日益渗透到房地产业的项目规划中。对于房地产业项目规划而言，制定一套系统科学、操作性强的前期规划设计所赋予的实际意义是非常重大的，这对于指导房地产的开发、增大竞争筹码、切近市场需求具有重大实用价值。下面本文将在此背景下，具体来分析价值工程下房地产项目规划设计的要求、内容以及设计方案优化的建议，促进房地产业项目规划能够更科学、价值性更高。

一、价值工程理论简介以及价值工程在房地产项目规划设计中的应用意义

（一）价值工程理论简介

价值工程是一种新兴的技术经济方法，它的基本原理，即提升产品或作业价值的途径，具体阐述如下：首先，第一途径是在保持产品或作业成本不变的情况下，增加或提高产品的功能来满足消费者的预期需求；其次，在产品功能不变的情况下降低产品成本，来迎合消费者“物美价廉”消费心理；再次，在前两条途径的基础上增加变量，产品功能与成本实现不均衡增长。即通過提升较低成本来获得较高额度功能的提升；此外，满足购买力稍低消费者群的消费需求也是非常重要的一个方面，毕竟绝大多数消费者的购买力还停留在一般水平，为此，应该注重产品成本大幅度降低、产品功能略有下降的情况，适当生产价格低廉的中档品来获取较大的经济效益；最后，提升价值最为理想的途径是生产大规模“物美价廉”的产品，企业既能获取高额利润，又能节省生产成本，是本利结合的最佳点。

（二）价值工程在房地产项目规划设计中的应用意义

1、可以强化用户第一的观念，更好的满足社会需要。对于交易市场而言，买方市场最终会战胜卖方市场赢得最后的话语权，这是我国商品经济高度发展的必然趋势，房地产业也不例外。因此，价值工程理论的运用，可以强化用户第一的观念，使得房地产品更好的满足用户的功能需求，实现功能与成本的完美结合。

2、可以有效控制目标成本，实现投资效益最大化。价值工程提升产品价值的最直接途径是降低目标成本，实践证明价值工程在控制房地产业成本方面的作用是巨大的。建筑业中运用价值工程理论进行建筑业开发前的项目前期规划建设，可以有效控制项目投入成本，毕竟，建设项目成本节约的最大可能阶段就是建设项目设计阶段。随着项目额逐渐进展，可以优化的目标范围将越来越小。

3、有助于改变房地产业投入高、浪费大、质量差、造价高的畸形发展态势。提升房地产业的经济效益。投入高、造价高、浪费大、质量差是房地产业普遍存在的顽固难题，价值工程理论的运用可以在一定程度上有效克服这些问题。价值工程可以有效糅合传统成本管理与质量管理的优点，使得成本与功能达到最佳结合点。

二、价值工程下房地产项目规划设计研究的内容以及设计方案优化的建议

（一）价值工程下房地产项目规划设计研究的内容

首先，是建筑群体组合即是通常所说的建筑平面布局、立面处理等内容，它是依据地面容积率、地面规模、形状等来确定建筑布局、间距、朝向、高度、大小、个数等等。它是住宅小区规划设计的最主要部分，需要遵循三个原则，功能原则、经济原则、美观原则。其次，是公共空间规划，即对没有建筑覆盖的集体公共空间的规划，它的规划对象有两部分，一是像围墙、地面之类的硬性方面，再次是指树木、草坪等软性方面。再次是道路规划，道路规划应该在方便原则、安全原则与经济原则的基础上进行规划，设计一个合理、经济的路网。为此，需要对小区的地形地貌、气候、地形规模、位置、出入口有一个详细的了解。最后是绿地规划，绿地规划的对象具体包括住宅旁绿地、公共绿地、道路绿地、配套公共建筑绿地四部分，良好的绿地规划有助于创造一个优美的环境，因此应该坚持方便生活、保证安全、设计独特的原则。

（二）价值工程下房地产项目规划设计方案优化的建议

1、增加成本，准确把握功能，满足用户需求。在房地产项目规划设计的过程中，成本与功能之间的关系是一个非常重要又很难把握的问题，很多房地产开发存在着高成本、低市场的现象。为此我们要重视购买者关注的功能，要正确分析功能。可以说，功能分析的准确与否，直接关系到房地产价值回报的大小。实际规划中存在着现实成本偏低、功能不够齐全的现象，因此，我们应该加大现实投入成本，注重基础设施的建设，保证各项功能的达成，满足用户的各项要求。

2、注重环境设计，增加环境建设投入，提升环境效果。对于环境工程而言，投入的现实成本偏低，环境建设的投入相对来说是比较低的，因而所达到的环境效果也是很不理想的。当代追求高质量环境的心理还是非常普遍的，但是房地产业对于环境工程给予的重视不够，没有切合消费者的实际购房需求。为此，应该注重环境设计，增加环境建设投入，提升环境效果，满足用户环保养生心理。

结束语：

房地产业的发展速度如此迅猛，如何在价值工程理论下更加准确的进行房地产项目规划，使得房地产开发商能够在可接受的资金压力下推行具有完善功能与合理价格的优质住宅是一个非常关键的问题。通过上述分析，笔者在对价值工程理论进行简单阐述的基础上，进一步分析了房地产项目规划的具体内容以及设计方案优化的两点重要建议，以期能够促进房地产业真正打造出“以人为本”的优质居住环境，从而实现房地产业的最大价值。

参考文献：

[1] 胡传昶，房地产开发中规划设计管理的两点意见. 产业观察，2010～11：90～91

[2]杨柏坤.基于价值工程的房地产开发项目设计阶段成本控制研究[D].东北大学，2010.

建设工程勘察设计合同 篇9

工程地点：_________

合同编号：_________

勘察设计证书等级：_________

发包方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

承包方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

发包方委托承包方进行_________勘察设计任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一致，就本工程_________勘察设计阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条　本合同签订依据

1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3．建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

1．发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。

2．发包方提交的基础资料。

3．承包方采用的主要技术标准是：_________。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1．合同书；

2．中标函（文件）；

3．发包方要求及委托书；

4．投标书。

第四条　工程概况

1．工程名称：_________。

2．工程建设地点：_________。

3．工程规模、特征：_________。

4．工程勘察设计任务委托文号、日期：_________。

5．工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_________。

6．承包方式：_________。

7．预计勘察设计工作量：_________。

第五条　发包方向承包方提交的有关资料及文件：

┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐

│ 序号 │资料及文件名称│ 份数 │ 内容要求 │提交时间│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　1│设计任务书│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　2│可行性研究报告│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　3│选址报告│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　4│原料│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　5│资源报告│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　6│燃料协议文件　│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　7│水电协议文件　│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　8│运输协议文件　│││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│　9││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

└───┴───────┴───┴─────┴────────────┘

第六条　承包方向发包方交付的勘察设计文件：

┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐

│序号│资料及文件名称　│份数　│内容要求　│提交时间│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

│││││年月日│

└───┴───────┴───┴─────┴────────────┘

第七条　工期

本工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工，工期为_________天。由于发包方或承包方的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。

第八条　收费标准及支付方式

1．本工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包方、承包方另行议定。

2．本工程费总额为_________元（大写_________），合同生效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的20％，计_________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

3．本合同生效后，发包方按下表约定分_________次向承包方预付（或支付）工程费，发包方不按时向承包方拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费_________％的滞纳金。

┌───────┬──────────────┬────────┐

│拨付工程费时间│占合同总额（工程进度）百分比│金额人民币（元）│

├───────┼──────────────┼────────┤

│　年月日│%│元│

├───────┼──────────────┼────────┤

│　年月日│%│元│

├───────┼──────────────┼────────┤

│　年月日│%│元│

└───────┴──────────────┴────────┘

第九条　变更及工程费的调整

1．本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前_________天向承包方发出书面变更通知，否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发包方承担。

2．变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_________。

第十条　双方责任

1．发包方责任

（1）发包方按本合同规定的内容，向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

（2）发包方委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。

（3）发包方委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

（4）发包方委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

（5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

（6）发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。

（7）在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。

（8）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方未开始勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包方应根据承包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

（9）发包方必须按合同规定支付定金，收到定金作为承包方勘察设计开工的标志。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

（10）发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。

（11）发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包方应支付赶工费。

（12）发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

（13）发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。

（14）发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时，必须选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调。

（15）发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。

（16）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。

（17）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。

（18）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。

2．承包方责任

（1）应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

（2）勘察设计合理使用年限为_________年。

（3）负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目的勘察设计联络工作。

（4）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________％。

（5）由于承包方原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

（6）合同生效后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双倍返还发包方已支付的定金。

（7）承包方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

（8）承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。

（9）承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其提供的勘察设计文件的质量负责。

（10）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包方，但须签订分委托合同，并对分承包方所承担的业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再次分委托。

（11）承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务，但必须签订聘用合同。

（12）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。

（13）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。

（14）承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。

（15）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。

（16）承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或设备。

（17）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。

第十一条　工程勘察设计版权

本工程的勘察设计版权全部属承包方所有，发包方有责任对此给予保护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

第十二条　违约责任及违约金

1．发包方不履行合同，无权请求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回定金。

2．发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补勘察设计费。

3．发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计费。

4．发包方因故要求停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，承包方应立即停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

5．发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。

6．由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1％，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_________％（经批准生效）。

8．发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1％的违约金，但每天偿付最高额不得超过_________元。

9．承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审批机关意见修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费1％。

第十三条　勘察设计的修改和停止

1．发包方因故要求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每工日按_________元增付勘查设计费，或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2．原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条办法计算。

3．发包方因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束合同关系。

第十四条　材料设备供应

1．发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包方、承包方代表共同验收认可，如与勘察设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包方的，则责任自负；原因是发包方的，则应向承包方支付停、窝工费。

2．承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，增减的费用由发包方、承包方商定。

第十五条　报告、成果、文件检查验收

1．由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。

2．发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包方的报告、成果、文件。

3．隐蔽工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包方检查；发包方接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包方、承包方签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包方接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工期，发包方应赔偿停、窝工的损失。

4．工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包方应采取有效补救措施。

5．工程未经验收，发包方提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包方承担责任，并以发包方开始使用日期为完工日期。

6．完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_________天内，承包方向发包方移交完毕，如发包方不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包方承担，如承包方不能按时交付，应按逾期完工处理，发包方不得因此而拒付工程款。

第十六条　奖励

在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_________％奖励承包方。

第十七条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限_________年。

第十八条　不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、**、罢工，政府行为或法律规定等。

第十九条　合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_________种方式解决：

1．向_________申请调解；

2．向_________仲裁委员会申请仲裁；

3．向有管辖权的人民法院起诉；

4．其它解决方式：_________。

第二十条　堪察设计合同的索赔

（一）勘察设计合同一旦订立，双方当事人均应恪守合同。当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时，受损方可以向责任方提出索赔要求，以补偿经济上遭受的损失。

（二）承包方的索赔

1．发包方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料，致使承包方设计人员无法正常开展设计工作，承包方可提出合同借款和合同工期索赔。

2．发包方在设计中途提出变更要求，承包方可提出合同价款和合同工期索赔。

3．发包方不按合同规定支付价款，承包方可提出合同违约金索赔。

4．因其他原因属发包方造成承包方利益损害时，承包方可提出合同价款索赔。

（三）发包方的索赔

1．承包方不能按合同约定时间完成设计任务，致使发包方因项目不能按期开工造成损失，可向承包方提出索赔。

2．承包方的堪察、设计成果中出现偏差或漏项等，致使项目施工或使用时给发包方造成损失，发包方可向承包方索赔。

3．承包方完成的勘察、设计任务深度不足，致使项目施工困难，发包方也可提出索赔。

4．因承包方的其他原因造成发包方损失的，发包方可提出索赔。

第二十一条　未尽事宜与附加条款

1．本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

2．本合同附加条款如下：_________。

第二十二条　合同生效、中止与结束

1．本合同需经双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

2．双方因故需变更或终止本勘察设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

3．因发包方原因要求中途停止勘察设计工作的，已付定金不退还；当勘察设计工作进行相应勘察设计阶段不足一半时，发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时，发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时，发包方应支付该阶段的全部勘察设计费。同时，按本条第2项办理，结束本工程双方合同关系。

4．本合同以承包方向发包方提供本合同中规定的全部工程勘察设计文件，发包方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第二十三条　本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

第二十四条　附则

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程勘查勘查设计委托书》、《工程地质勘察设计委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，发包方、承包方各执1份；副本_________份，分别报送_________备案。

发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设行政主管部门（盖章）：_________

备案号：_________

备案日期：_________年____月____日

┌──────────────────────────────────┐

│　鉴（公）证意见：│

││

││

││

││

│　经　办　人：鉴（公）证机关（章）│

││

│年月日│

││

││

│（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）│

││

└──────────────────────────────────┘

附件

附表一：　工程勘察设计项目表

┌────┬────┬────┬───┬──┬────┬──┬──────┐

│工程编号│项目名称│建设性质│投资　│规模│建筑层数│结构│勘察设计内容│

├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

││││││││

├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

│││││││││

├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

│││││││││

├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

│││││││││

└────┴────┴────┴───┴──┴────┴──┴──────┘

附表二：　工程、地质勘察设计委托书

┌──────┬───┬────┬────┬────────┬──────┐

│建设单位││工程名称││场地位置││

├──────┼───┼────┼────┼────────┼──────┤

│勘察设计单位││要求提交││提出任务书日期　│　年　月　日│

├──────┼───┤│├────────┼──────┤

│││勘察设计││要求提交资料日期│　年　月　日│

│勘察设计│││├────────┼──────┤

│││资料内容││要求提交资料份数│份　│

│技术要求│││├────────┼──────┤

│││││附任务书附图│蓝图　份　张│

├───┬──┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬────┬┴──┬───┤

│顺序号│总图编号　│建筑物│勘察设│层│高度　│建（构）│结构　│对差异│

│││名称　│计地坪│数│（米）│筑物等级│类型　│沉降敏│

││││高│　│││││

││││（米）│　││││感程度│

├───┼─────┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤

│││││　│││││

├───┴─────┴───┴─┬─┴─┴───┴────┴──┬┴─┬─┤

│建（构）筑物基础│主要设备说明│地下│备│

├─┬──┬─┬─┬──────┼─┬─────────────┤│　│

│形│尺（│材│砌│单位荷重│设│设备基础│下设│　│

│　│　米│　│　││　├─┬──┬─┬──┬───┤│　│

│　│　×│　│置│（吨／米│备│形│尺（│材│砌　│单位荷│室备│　│

│　│　米│　│　││　│　│　米│　│置深│重（吨││　│

│　│）│　│深│）或总荷│名│　│　×│　│度（│／米）│或情│　│

│　││料│　││　│　│　米│　│米）│或总荷││　│

│状│寸　│　│度│重（吨）│称│状│寸）│料││重（吨│地况│　│

│　││　│　││　│　││　││）││注│

├─┼──┼─┼─┼──────┼─┼─┼──┼─┼──┼───┼──┼─┤

│　││　│　││　│　││　││││　│

└─┴──┴─┴─┴──────┴─┴─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘

附表三：　建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

┌────┬──────────────────┬────┬─────┐

│序号│文件和资料名称│份　数　│提交日期　│

├────┼──────────────────┼────┼─────┤

│││││

├────┼──────────────────┼────┼─────┤

│││││

├────┼──────────────────┼────┼─────┤

│││││

├────┼──────────────────┼────┼─────┤

│││││

└────┴──────────────────┴────┴─────┘

附表四：　勘察设计文件交付日期一览表

┌────┬──────────────────┬──┬──┬────┐

│序　号　│勘察或设计文件名称和内容│份数│质量│提交日期│

├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

││││││

├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

││││││

├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

││││││

├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

││││││