公关费申请（精选4篇）
致：河南农业大学职工周转房指挥部
河南新恒丰建设监理有限公司河南农业大学新校区教工公寓工程项目监理部于2011年3月23日进驻职工周转房项目现场，开展A、B1-
1、B2-
1、B2-
2、B2-
3、B2-
4、B2-
5、C-8住宅楼及北区地下车库的监理工作。依据河南农业大学与河南新恒丰建设监理有限公司签订的建设工程委托监理合同，本工程监理服务期应为：2011年3月23日至2012年8 月 5日（按合同条款规定：本工程监理服务日依据国家定额工期执行，经测算定额工期为500日历天），至2013年4月15日共计753日历天，目前已超出定额工期253日历天，监理部附加工作已完成253日历天。依据监理合同第三部分第三十九条之约定：附加工作监理报酬按以下公式计算：（报酬=合同报酬÷监理服务日×附加工作日），得出如下：
93.21÷500×（753-500）=0.1864×253=47.164（万元）请河南农业大学各级主管领导予以审核并支付以上监理报酬。
河南新恒丰建设监理有限公司
河南农业大学新校区教工公寓工程项目监理部
北京市东城社保中心已告知本人：____年____月至___年____月在北京市及外省市养老保险重复缴费，根据关于城镇职工基本养老保险关系转移接续若干问题的意见第十条规定；应按照“先转后清”的原则，由转入地社会保险经办机构负责按规定清理。本人向东城社保中心申请退还重复缴费部分，北京市东城社保中心已告知；个人账户储存额退还本人，相应的个人缴费年限不重复计算，本人已知晓。由此产生一切后果由本人自负。
身份证号：
本人签字：
单位公章：
人民法院：
申请人与 建设工程施工合同纠纷一案，案号为（2）嘉南初字号。申请人于2012年7月24日预交上诉费陆万贰仟玖佰肆拾柒圆整至贵院，但贵院于2012年8月8日通知申请人对该案不作上诉处理。现该案经院抗诉，院指令南院再审，申请人已与公司达成和解，申请人已履行该案全部义务。申请人委托本单位职工）前来办理退还预交的上诉费事宜。请退费至：开户行：
，户名：有限公司，账号：。
申请人： 2014年4月22日
委托书
人民法院：
本单位现委托本单位职工厉安平（男，汉族，1980年7月20日出生，身份证号：***753，电话***。）前来贵院办理案号为（2011）嘉南民初字727号上诉费退费事宜。请退费至：开户行：开户行：
，户名：广汇建设集团有限公司，账号：。
委托单位：广汇建设集团有限公司
****年**月**日
收据
今收到嘉兴市中级人民法院退回的案号为（2011）嘉南民初字727号广汇建设集团有限公司预交的上诉费陆万贰仟玖佰肆拾柒圆整。请退费至：开户行：
，户名：广汇建设集团有限公司，账号：。
收款人:广汇建设集团有限公司
工程名称：枫香雅郡1#、3#、5#楼
施工单位：朝阳固美建筑安装有限责任公司
建设单位：朝阳市龙城区东三家城中村改造开发有限公司 监理单位：朝阳市建筑设计院工程建设监理有限公司
索赔项目如下：
一、建设单位通知塑钢窗施工单位于2015年5月18日前进场安装窗框，该单位迟迟不来安装，找各种理由推迟时间，经入厂确定塑钢窗框根本没有制作，6月4日建设单位向其送达了《工作联系函》，通知其将1号楼塑钢窗制作、安装另委他方施工，此期间因窗框未安装致整体施工停工，延误工期15天。造成监理单位损失如下：
1、总监理工程师：
5000元/月×0.5月=2500元
2、土建监理工程师：2000元/月×0.5月×2人=2000元
3、水暖监理工程师：2000元/月×0.5月=1000元
4、电气监理工程师：2000元/月×0.5月=1000元
5、监理公司总工：
4000元/月×0.5月=2000元
6、公司办公室人员：2000元/月×0.5月×2人=2000元 索赔金额合计：10500.00元
二、建设单位通知塑钢窗施工单位在2015年10月10日前安装窗扇完毕（塑钢窗施工单位口头协议中承诺该日期前完成），经多次催促直至11月4日仍未完成，并且经入厂确定窗扇根本没有制作，万般无奈之下只得解除合同，另委他方施工。由于窗扇是在冬季安装，致使室内大部分电线管内水冻死无法穿线，重新换管。由此导致枫香雅郡3#、5#楼竣工验收延期15天，造成监理单位损失如下：
1、总监理工程师：
5000元/月×0.5月=2500元
2、土建监理工程师：2000元/月×0.5月×2人=2000元
3、水暖监理工程师：2000元/月×0.5月=1000元
4、电气监理工程师：2000元/月×0.5月=1000元
5、监理公司总工：
4000元/月×0.5月=2000元
6、公司办公室人员：2000元/月×0.5月×2人=2000元 索赔金额合计：10500.00元
由于枫香雅郡1#、3#、5#楼更换塑钢窗厂家，索赔金额共计：21000.00元。
索赔单位签收意见：
（公章）
索赔单位负责人（签字）：
