《土木工程合同管理》试卷A(精选9篇)
一、名词解释(20’)
要约邀请工程建设招标工程试车FIDIC保留金
二、选择题(30’)
1、在进行工程招标时,发出的投标邀请不得少于()家?
A.2B.3C.4D.52、建设工程物资采购合同应采用()形式订立。
A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他
3、由承揽人按照定做人的具体要求,用自己的物料制成约定的成品或半成品交付给定做人,定做人支付报酬的合同称为()
A.承揽合同B.加工合同C.服务合同D.定做合同
4、某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时,事先必需从委托单位取得()后,签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。
A.钢材需求计划B.履约保证书C.订货单D.委托授权书
5、订购 300 吨散装水泥的订货合同,到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量,但短少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应()。
A.由于数量短少,按卖方违约对待,要求其支付违约金
B.按实际到货数数量支付价款
C.按合同约定的 300 吨水泥支付价款
D.由于数量不足,拒绝支付全部款项
6、材料采购合同中规定,如果逾期交货,买方不再需要的,则()。
A.可随时退货
B.双方协商共同承担经济损失
C.应在接到卖方交货通知后 15 天内通知卖方
D.应在接到卖方交货通知后 10 天内通知卖方
7、采用公开招标方式进行材料采购,使用于()采购合同。
A.大宗材料B.专用材料C.计划供应材料D.预定材料
8、任何工程设备必须()后方可运至现场。
A.业主的书面许可B.监理工程师的书面许可
C.承建商的书面许可D.建设主管部门的批准
9、以下不属于标底的编制内容的是()。
A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单
10、业主投保“建筑工程一切险”时,他应在保险合同内列明()为被保险人。
A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商
三、简答题(20’)
1、工程合同管理有哪些特点?
2、违约责任与缔约过失责任有什么区别?
3、物资设备采购合同与大型设备采购合同的主要区别?
4、指定分包商和一般分包商的区别?
四、案例分析题(30’)
2004年5月6日,兰太实业有限责任公司(以下简称兰太公司)与鑫蓝建筑公司(以下简称鑫蓝公司)签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良,兰太公司与天意监理公司(以下简称天意公司)签订了建设工程监理合同。
合同签订后,鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天,天意公司监理工程师就发现施工现场管理混乱,遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后,天意公司监理工程师和兰太公司派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。天意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。令兰太公司不解的是,鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业,所承建的工程多数质量优良,却为何在这项施工中出现上述问题?
经过认真、细致地调查,兰太公司和天意公司终于弄清了事实真相。原来,兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同,但实际施工人是当地的一支没有资质的农民施工队(以下简称施工队)。施工队为了承揽建筑工程,挂靠于有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定,该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定,施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章,以鑫蓝公司的名义对外签订建设工程合同;合同签订后,由施工队负责施工,鑫蓝公司对工程不进行任何管理,不承担任何责任,只提取工程价款5%的管理费。兰太公司签施工合同时,见对方(实际是施工队的负责人)持有鑫蓝公司的营业执照和公章,便深信不疑,因而导致了上述结果。
兰太公司认为鑫蓝公司的行为严重违反了诚实信用原则和相关法律规定,双方所签订的建设工程合同应为无效,要求终止履行合同。但鑫蓝公司则认为虽然是施工队实际施工,但合同是兰太公司与鑫蓝公司签订的,是双方真实意思的表示,合法有效,双方均应继续履行合同;而且,继续由施工队施工,本公司加强对施工队的管理。对此,兰太公司坚持认为鑫蓝公司的行为已导致合同无效,而且本公司已失去了对其的信任,所以坚决要求终止合同的履行。双方未能达成一致意见,兰太公司遂诉至法院。
(1)如果你是法官,你认为兰太公司和鑫蓝公司哪一方能胜诉?为什么?(5’)
1 工程概况
A工程位于上海, 是轨道交通主体结构。靠近客流量比较大的步行街、商厦等重要建筑。A工程主体采用地下连续墙作为维护, 三层双柱三跨钢筋混凝土箱型结构施工, 外包全长152.2米, 宽22.8米。柱子采用C40混凝土, 基础垫层采用C20混凝土, 剩下的结构主体部分采用的是C30混凝土, 防水抗震等级较高, 为八级, 由于周边环境较为复杂, 故采用逆作法施工, 该工程于2006年4月动工, 于2007年六月正式竣工。A工程的周边环境平面图如图1所示。
2 施工阶段过程控制和管理
所谓的建筑工程施工管理就是在建筑施工过程中, 从一项建筑工程的具体实际情况出发, 根据当下最优的施工管理制度, 以及各项建筑设计规范的要求, 在施工的各个阶段进行管理。A工程位于上海市比较繁华的地段, 人员流动量比较大, 这一管理过程不仅波及的范围比较广, 而且在施工过程中所出现的各种技术性的问题也比较复杂。在建筑工程施工项目实行过程中, 工程施工管理贯穿始终, 为了能够保证建筑工程的顺利完工, 施工管理者必须合理利用各方面的科学技术实践经验制定出合理的工程施工管理方案, 工程施工管理方案的优劣决定了一个工程的施工质量、工程的安全系数以及施工单位及各方的利益。因此, 在一项工程施工项目中, 工程施工管理工作是重中之重。
2.1 工程施工准备阶段的质量控制
(1) 在工程施工进行之前, A工程项目对现场施工管理的各个部门都进行了严格的审查, 技术管理、质量保证、质量管理等各个体系都做好充分的准备。对于在施工过程中所用的各种设备, 承包单位都出具了相关的检测性能报告, 证明施工过程中所用的所有器械、设备都是安全的, 并及时替换掉个别不合格的计量工具和施工用器械。建筑施工所用的材料, 比如水泥这种有保质期的, 严格检查是否超过保质期, 超过保质期的坚决不能使用, 杜绝进入施工现场。对于一些不合格的设备、配件都让监理人员清理出现场, 收纳材料时, 不合格的严格依照规定不予以接受。
(2) 在施工管理过程中, A工程项目组在固定的时间内会经常举行中小型的会议, 参加会议的人员不仅有中高层管理人员, 还包括工程施工监理人员、施工人员等, 与会人员根据自己在施工过程中所遇到的问题提出有用的建议和意见, 供在场人员探讨解决方法, 同时会议记录由相关人员作出整理。
2.2 工程施工过程中的质量管理
(1) 工程施工在实施过程中不可能是一成不变的, 有很多不可控因素随时会出现, 现场的复杂情况有可能会让之前的设计作出相应的改变。A工程在具体的工程施工过程中对施工进度计划作出了有意外出现时的几种备用方案, 根据现场的施工情况不断地作出相应的调整, 重新安排应该的事宜。同时, A工程在施工过程中还尤其注意了现场中影响质量问题的其它要素, 将工程施工与现场的水、电工程良好结合, 良好的控制了整个施工过程。
(2) 在不同的施工工序过程里, A工程都采取了严格的预防措施来控制每一个步骤的质量, 根据科学的数理统计的方法, 合理的解决施工工程可能存在的质量问题, 降低了施工过程重新返工的次数, 极大的减少了建筑材料的额外浪费, 节约了施工工程成本。为了实现最良好的工程施工管理、确保工程质量, A工程在施工过程中严格执行施工流程, 所有的施工队伍都要进行整个施工过程的技术性的书面交底工作, 每一个工作程序都有很明确、具体的划分。工程现场施工管理网络图如图2所示。
3 施工管理的节点控制
每一个工程项目在整体的计划中都有其最为关键的节点, A工程进入施工具体的实施过程后, 企业管理人员就把大量的精力集中在了工程施工的关键节点上。计划关键点的选择是在施工之前就能够预测到的, 这是一种全盘性质的计划, 根据施工的顺序做出的预测, 这一管理办法能够大大提高工程的精细度, 从而找到最为简便的施工方法, 简化了施工过程中遇到的难点。
在A工程施工过程中, 管理人员实时对施工工程进行监测, 对在监测过程中出现的影响工程施工进度的一些因素会找出合适的预案、作出适当的处理。在管理人员给承包商安排各项工作的时候, 会预测出完成这项工作所需要的大体时间, 掌握每一个进程的进度, 这样就大大提高了工程施工的效率, 不会拖延施工时间, 减少了延误工期。为此, A工程在长期的工程施工管理过程中通过对比监测数据与计划数据得出来几点结论:首先要着重分析已经拖延了的工作量和工程进度对整个工期的影响;其次要分析在实际的工程施工过程中, 施工效率、各个部门的安排是否满足建筑工程施工进度的要求;最后就是要分析在设计过程中出现的不可避免的错误, 以及外界环境影响等, 完成这些分析后就可以作出相应的措施, 争取回原来拖延的工期。
4 施工管理过程中存在的问题
4.1 工程施工组织不完善
A工程在建筑工程施工过程中没有依据建筑工程施工的相关规定按部就班的施工, 为了节省成本, 在现场的各个部门都直接分包给了其它的承包队伍, 不同的承包队伍分工不是很明确, 每一个小的工程队伍都有互相推卸责任的状况出现, 缺乏更加系统的管理机构, 这样就严重影响这一工程的施工进度, 拖延了整体施工时间, 给企业带来了一定的经济损失。
4.2 高素质人才稀缺
在A工程的施工队伍中, 高素质、知识型人才比较稀少, 缺少固定的知识型员工施工队伍, 高素质员工的稀缺严重影响了A工程施工质量的提高, 同时, 在众多的建筑工程施工队伍中, 高素质人员的稀缺同样失去了同行之间的竞争优势, 进一步增大了A工程施工管理的难度。由于工程施工过程中员工的技术水平高低不等, 这就更增加了管理方面的难度, 大部分施工人员没有接受过专业的培训, 对于工程施工的大致流程和基本常识不是很了解, 严重影响了A工程施工管理水平, 拉低了整体的施工质量。
4.3 建筑材料管理不到位
为了最大化的追求利益, 节约成本, 影响A工程施工工程质量的最重要、最关键的一点就是建筑材料管理的不到位, 施工用材料选用了较次的, 中间还出现偷工减料行为。建筑材料管理的不到位, 不仅影响了施工企业的经济效益, 增大施工成本, 还对施工场地周边的环境造成影响, 但是这其中受影响最大的还是建筑工程施工的质量和速度。
4.4 工程施工风险管理不完善
A工程在建筑施工管理过程中缺乏对风险的识别, 没有充分利用自己的职责合理分析工程施工现场的各种因素, 没有及时的评估和预测出少数较为隐秘的风险, 让整个工程无形中处于巨大的隐患之中。
5 加强施工管理力度的建议及对策
5.1 提高A工程施工质量检查强度
在建筑工程施工中要制定出一套科学的、科技含量高的工程施工管理体系, 质量检查制度强度的高低决定着A工程施工管理的强度, 只有制订了明确的工程施工质量规章制度, A工程相关管理人员才能更有目标的去执行, 严格去管理、控制每一个施工运营阶段, 合理的安排工程施工过程中的施工工作人员, 施工人员是整个工程施工管理的核心, 要积极调动广大施工人员的积极性, 只有这样才能更好的保障施工质量, 合理的安排材料的采购、机械设备的安装等。
5.2 加强A工程管理人员的预算核算能力和现场监督力度
为了提高整个工程的建筑施工质量和施工速度, A工程要组建一个有能力的管理阶层, 要求相关的管理人员在施工进程中对所有材料、人员的使用有一定的预算值, 计价程序及方法如下表所示同时记录清楚每一个过程实际的花费, 严格控制住工程施工的成本, 定期对管理人员进行相关的培训。
A工程管理人员要及时的跟上施工进度, 监督现场施工, 依据相应的规章制度来科学的减少施工现场所出现的纰漏, 临时出现的问题要及时的找到相关技术人员进行协商之后再制定出新的实施方案, 按照新的方案进行施工, 这样可以显著提高工程施工的效率, 还极大的保障了工程施工的质量。
5.3 运用科学的管理系统
经济的飞速发展带动了各个行业的发展, 建筑行业也在向着科学的新方向发展, 新技术、新材料的使用逐步取代原始的施工技术, 因此, A工程施工在当下的施工管理过程中, 要紧跟时代的步伐, 让工程施工管理科技含量更高, 管理系统更科学。科学的管理系统不仅能够提高施工效率、施工质量, 降低施工成本, 还能减少各部门的工作量, 工作更加轻松。在工程施工管理过程中合理的运用科学信息化的管理系统能够让管理人员清晰的了解每一个施工阶段的进展情况, 出现任何问题都能够得到及时的反馈, 更加有利于管理人员快速的制定出更为合理、科学的建筑工程施工计划。
6 结论
通过对A工程施工管理的分析我们可以知道, 建筑工程施工管理水平的高低决定着一个施工项目实际的质量高低, 每一个细节对整个施工过程都有着不同的影响, 不仅关系到施工队伍和企业的经济效益, 更为重要的是人身安全问题。这就要求目前我国在建筑工程施工管理方面还应该完善相应的制度、质量保证措施, 找出良好的解决办法, 从建筑施工工程管理的内部和外部同时着手, 政治体质上的各种规章、制度和各项规范都要做到活学活用, 不能死板的、机械的在建筑施工工程中运用, 要让这制度更加科学化, 更能保障建筑施工工程质量。
参考文献
[1]王子振.谈现场施工管理体会[J].建设科技, 2006, (10) .
[2]王振江.建筑工程施工安全管理的重要性[J].建筑工程.2008, (6) .
[3]陆军生.建筑工程施工技术管理.建筑科技.2008, (5) .
关键词土木工程合同管理
中图分类号:D923.6文献标识码:A
1 土木工程建设中的合同履约管理
1.1 履约管理的法律手段
1.1.1 抗辩权和法定解除权
《合同法》规定了合同双方都拥有的三大抗辩权,即同时履行抗辩权、后履行抗辩权和不安抗辩权。
合同中的规定可能非常苛刻,比如以FIDIC条款的“合同条件”规定,“如果承包商未能或者拒绝按工程部经理合理要求的时间和方式完成某部分工程,则业主可在向承包商发出书面通知12天后,从承包商手中接管这部分工程并自行施工,或雇用其它承包商进行施工,由此产生的任何损失和费用应从合同总价中扣除,或者作为业主可向承包商追索的债务。根据本款规定,从承包商手中接管的部分工程并不减免承包商任何合同规定的责任,也不影响合同中规定的业主和工程部经理的权利和权力。”这样,承包商损失的已不仅仅是该部分工程款,还可能导致业主的诉讼,如果该部分被业主选择由其它承包商施工的工程发生质量问题,承包商仍要遭受连带责任。
1.1.2 合同保全与法定优先权
保全指为防止债务人消极对待债权导致没有履行能力而给债权人带来危害时,债权人可以向法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权(代位权);可以对债务人放弃对他人的债权、无偿转让的财产等向法院中请给予撤消的权利(撤消权)。
法定优先权是指债务人不能并经过催告仍不能履行债务时,债权人可以向法院中请将归债务人所属的合同标的(如正在建设的工程)拍卖,所得款项优先受偿于债权人应得的债权。
应该说明的是,无论对业主还是承包商,在应用这些权利时都必须非常慎重。因为这些权利的运用意味着合同终结,并且要证明对方违约或不能履行债务时必须准备并提交充分的证据,否则可能被对方反诉。
1.2 履约管理的合同控制
合同控制是指双方通过对整个合同实施过程的监督、检查、对比、引导和纠正来实现合同管理目标的一系列管理活动。具体方法如下:
1.2.1 分析合同,找出漏洞
对合同条款的分析和研究不仅仅是签订合同之前的事,它应贯彻于整个合同履行的始终。在合同执行的不同阶段,分析合同中的某些条款可能会有不同的认识。这样可以提前预期发生争议的可能性,提前采取行动,通过双方协商、变更等方式弥补漏洞。
1.2.2 制订计划,随时跟踪
由于计划之间有一定的逻辑关系,比如工程建设中某项里程碑的完成必定要具备一些前提条件,把这些前提条件也做成合同计划,通过分析这些计划事件的准备情况和完成情况,预测后续计划或里程碑完成的可能性和潜在风险。
1.2.3 组织协调和合同普及
合同的执行需要双方各个部门的组织协调和通力配合。因而,合同部门应该根据不同部门的工作特点,有针对性地进行合同内容的讲解,用简单易懂的语言和形式表达各部门的责任和权利、对承包商的监督内容、可能导致对自身不利的行为、哪些情况容易被对方索赔等合同中较为关键的内容,以提高全体人员忠实执行合同的良好氛围。
2 土木工程建设中的合同变更管理
引起变更的原因有多种,如更改工程量、工程进度、质量标准、甚至更改合同的当事人。由于大部分变更工作给承包商的计划安排、成本支出都会带来一定的影响,重大的变更可能会打乱整个施工部署,同时变更也是容易引起双方争议的主要原因之一,必须引起合同双方的重视。
一般情况下,变更的实施必须事先由双方当事人协商一致后才可以执行,但国际工程合同尤其是采用FIDIC条款为蓝本的合同则例外。合同授予了业主直接签发变更令的权力,承包商必须无条件地先执行变更令,事后再与业主协商处理因执行该变更令而给承包商带来的费用或工期等问题。
3 土木工程建设中的合同索赔管理
许多国际工程项目中,成功的索赔成为承包商获取收益的重要途径,很多有经验的承包商非常熟悉“中标靠低价,赢利靠索赔”的策略。因而索赔受到合同双方的高度重视。
3.1 索赔动因
一般来说,只要是业主的违约责任造成的工期延长或承包商费用的增加,承包商都可以提出索赔。业主违约包括业主未及时提供施工图纸、未提供合格场地、业主指令错误、延迟付款等。但因恶劣气候条件,FIDIC条款则规定不能提出索赔。国家法律法规的变化能否作为索赔的理由,要看合同的具体规定。
向业主索赔以及业主对承包商的反索赔是合同赋予双方的合法权利。索赔是在合同执行过程中的一项正常的合同管理活动,大多可以通过协商、谈判和调解等方(下转第155页)(上接第150页)式得到解决。
3.2 索赔管理中需要注意的一些问题
(1)对于业主无过错的事件,比如恶劣气候条件和不可抗力等给承包商造成的损失,承包商不仅不能向业主索赔,还有责任及时予以处理,及早恢复施工。
(2)工期索赔中要注意引起工期变化的事件对关联事件的影响。如对关键路径没有造成影响,则不会得到工期索赔。
(3)重视研究反索赔工作。习惯上将业主审核承包商的索赔材料以减少索赔额、业主对承包商的索赔等称为“反索赔”。通过收集必要的工程资料、加强工程的监督和管理,不仅可以减少承包商对业主的索赔,还可以作为业主向承包商提出反索赔的依据,作为业主的谈判砝码。
4 土木工程建设中合同争议的解决
4.1 仲裁
4.1.1 仲裁的特点
第一,属于法律程序,有法律效力。目前,有70多个国家加入了联合国《承认和执行外国仲裁裁决公约》,缔约国有强制执行不遵守仲裁决议的当事人的权利。即使未加入该公约,一般国家之间的双边或多边协议也会保证仲裁协议的有效执行。
第二,双方有选择仲裁方式的自由。双方当事人可以在合同中约定,或在争议发生后再行约定仲裁条款。
第三,仲裁一般只在当事人之间进行,不具有公开性,仲裁对各方当事人的商业信誊的影响比司法程序要小。
第四,仲裁环节相对简单,费用较低,解决问题迅速。一般司法程序尤其是英美法系国家的司法程序相当复杂。因此,合同当事人大多倾向于通过仲裁的形式解决争议。
4.1.2 仲裁的注意事项
第一,仲裁应符合国家法律的规定。如《中华人民共和国仲裁法》规定:或裁或审制和一裁终局制,以保证仲裁机构决议的权威性。一些国内企业对此在认识上存在误区,片面地认为只有诉讼才是最具权威性和最有法律效力的措施,这是错误的。
第二,最好选择仲裁规则与仲裁地国家的法律相一致的仲裁。合同双方都希望仲裁能够在自己的国家适用本国法律进行,这是不公平的,除非一方的合同地位占据绝对优势。最常见的处理办法是选择第二国并按该国的仲裁规则进行仲裁。这就要求对该国的仲裁规则有清楚的认识。
第三,坚持能协商就协商,能调解的就调解,能不仲裁诉讼就不仲裁或诉讼的原则。不管怎样,走上仲裁庭或法院对合同双方都不是一件好事,除非一方违反了合同的基本原则进行恶意欺诈。
4.2 诉讼
对有些不接受仲裁的国家或双方当事人不愿意采用仲裁的情况,除了协商、调解之外的唯一解决办法就是诉讼。对国际合同的诉讼,一般应注意以下几点:
(1)合同中尽量写明法律的适用规则以及争议提交某一指定国指定地点的指定法院。要知道,如果合同中未指定法院,那么可能会有两个或两个以上国家的法院有资格做出判决,而不同国家法院的判决结果可能是不同的,甚至某些国家不同州的法院的判决结果也是不同的。
一。单选
1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。
A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门
2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。
A.业主承担B.业主从监理费中扣除,转付给承包方
C.承包方承担,因他执行的是无效指令D.监理单位给予支付
3.采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商
4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。
A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主
5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。
A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元
6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。
A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行
D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C.每次阶段支付时均不许扣减定金
D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同
9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商()。
A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工
C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定
10.一方当事人要求变更合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。
A.提出变更方承担B.对方承担
C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担
11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至()止所经过的日历天数。
A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日
12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()
A.通知业主后即可调换B.无需通知业主即可调换
C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换
13.分包商在施工现场的协调管理工作,应由()负责。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己
14.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的()。
A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格
C.初步概算价格D.预计的可能最低投标价格
15.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则()。
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量
16.施工合同文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。
A.建设项目依据国家计划被取消B.战争
C.**D.协议条款内约定等级以上的地震
18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
A.不承担责任B.承担连带责任
C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金
19.FIDIC合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时,该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件,由()来判断。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门
20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商
21.FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地
22.工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到()书面同意方可运至现场。
A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商
23.担保与所担保合同的关系属于()。
A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系
24.合同履行原则要求按合同规定的()履行。
A.时间B.标的C.价款D.地点
25.FIDIC合同条件规定,当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时,应由()解释。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商
26.驻地监理工程师代表的工作,应直接对()负责。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商
27.建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则()。
A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据
28.FIDIC合同条件规定,若业主延误移交施工现场,导致承包商不能按合同约定时间开工时,新的合理开工时间应由()提出。
A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商
29.一方当事人发生()时,允许变更合同主要条款的约定内容。
A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更
C.企业法人名称变更D.违约行为
30.需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位
31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时,所留置的财产应当是()。
A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产
C.合同标的物D.违约方关系人的财产
32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方仍要要求继续履行合同时,违约方()。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同
33.招标过程中进行决标前答辩时,招标单位可与被选中标单位就()加以澄清,并允许其补充和修正。
A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计
34.施工期间,按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程,应由()承担该部分永久工程的照管责任。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同
35.合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应()。
A.立即停止执行B.继续有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效
36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时,事先必须从委托单位获得()后,签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
A.委托授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求计划
37.工程竣工验收合格后,业主在合同约定的时间内,无合法理由而不办理竣工结算,承包商可()保护自己合法权益。
A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程
38.建设工程施工合同属于()。
A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同
39.订购500吨水泥的合同价为300元/吨。在履约期间,交付200吨后水泥涨为320元/吨,供货方要求变更单价,采购方不同意,此时供货方()。
A.可单方宣布解除合同B.必须按原单价交付剩余水泥
C.有权拒绝按原单价供应水泥
D.可单方面修改价格条款强制采购方执行
40.业主与承包商的关系是()。
A.购销合同关系B.经济委托关
C.法律上的平等关系D.委托与被委托的关系
41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于()。
A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理
42.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”,是指从双方签署合同协议书之日起,至()止。
A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日
C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日
43.工程项目建设工程中,监理单位、设计单位、施工单位之间是()关系。
A.经济管辖B.合同C.经济合伙D.经济协作
44.施工中,因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误,导致承包商受到损害,则承包商应()递交索赔通知。
A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位
D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位
45.FIDIC合同条件规定,当业主与承包商发生合同争议时,提出争议方应首先将自己的要求()。
A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定
C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼
46.业主应对()原因,导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A.监理工程师提供的水准点高程有误
B.承包商使用的测量仪器有误差
C.承包商放线有误而监理工程师未查出
D.承包商放线后监理工程师未进行复测
47.采用()方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标
48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指()。
A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款
49.合同必须由()签署。
A.法人B.企业组织内部的办事人员
C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的委托人
50.业主应在监理工程师签发()后的14天内退还承包商履约保函。
A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书
C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书
二、多选(有两个或两个以上答案)
51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自()起。
A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日
C.权利人知道权利受到侵害之日 D.诉讼时效中断事由消除之日
E.权利人应当知道权利受到侵害之日
52.设计阶段,监理工程师进行合同管理的法律依据是()。
A.设计阶段的监理委托合同B.工程设计合同C.批准的可行性研究报告及设计任务书 D.工程监理规划E.规划设计方案
53.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所
D.有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有()。
A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同
55.合同鉴证和公正的差异是()不同。
A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质
D.证据的效力E.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时,应由()。
A.承包方继续完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同
C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏
D.施工现场甲方人员的伤亡
E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
58.《合同法》规定,合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性,应从以下几方面考虑:()。
A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法
D.合同登记备案E.合同经过公证
59.工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是()。
A.在监理合同有效期内承担责任
B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
C.在责任期内,因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期,在双方商定的延长责任期内,继续承担责任
E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包,招标单位依据工程的具体内容,可区分不同情况在()范围内进行招标。
A.全部工程B.单位工程C.特殊工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程
62.监理单位的投标书由()组成。
A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书
63.工程施工招标文件,主要由()组成。
A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单
D.投标须知E.招标邀请书
64.施工合同的发包方对()承担责任。
A.施工场地的土地征用
B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用
65.代理法律制度中的委托代理,代理人因()承担法律责任。
A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通
D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的,委托方的主要义务有:向承包方提供()。
A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满足设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料
67.施工合同示范文本中,属于合同文件组成的是()。
A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要
68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是()。
A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理
D.施工质量管理E.施工过程的档案管理
69.施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容包括()。
A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施
D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任
70.施工合同示范文本规定,在施工中由于()原因,造成工期延误,经甲方代表确认,竣工日期可以顺延。
A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化C.一周内,非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更E.施工机械出现故障
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时,有权根据合同对设备的()进行检查。
A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺
72.下列选项中,属于合同的主要条款是()。
A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款
D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款
73.合同变更或解除后,当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任
C.双方达成变更或解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人不承担责任
74.FIDIC土木工程施工合同条件规定,监理工程师可以行使下列权力()。
A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容,另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作
75.FIDIC规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商
1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A
19.B 20.B 21.C 22.B 23.B 24.B 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D 31.C 32.C 33.D
34.A 35.B 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C
49.D 50.C
51.CDE 52.ABC 53.ABCE 54.BCE 55.CDE 56.AD 57.AD 58.ABC 59.ACD
60.ACD 61.ABCE 62.ACDE 63.BCD 64.ABDE65.ABCE 66.ABC 67.ABCE
文章作者:鲁建培训文章来源:鲁建培训发布时间:[2013年04月05日]
为帮助考生顺利通过2013监理工程师年考试课程,鲁建培训小编特编辑汇总了2013年监理工程师相关模拟试题,为您查漏补缺,一次通过考试!
第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述,不正确的是()。
A.工程所需清理、修复费用,由发包人承担
B.承、发包双方人员的伤亡损失,均由发包人承担
C.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担
D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担
正确答案:B
第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。
A.解除合同
B.变更合同
C.转让合同
D.中止履行合同义务
正确答案:D
第 43 题 在国外,建设工程一切险的投保人一般是()。
A.发包人
B.承包人
C.业主
D.监理单位
正确答案:B
第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:C
第 45 题 某招标项目开标时,发现投标人未按要求提供合格的投标保函,投标人随即要求撤回投标文件,此时应()。
A.按无效投标处理
B.要求投标人补交投标保函
C.进入评标程序后淘汰
D.要求投标人赔偿损失
正确答案:A
第 46 题 某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人在工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:B
第 47 题 建设工程招标管理中,有关招标方式的选择,表述不正确的是()。
A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容
B.如施工招标时,已完成施工图设计的中小型工程,可采用单价合同
C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围
D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度,最终确定招标方式
正确答案:B
第 48 题 某工程施工过程中,由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷,导致返工造成损失,施工单位应向()索赔,以补偿自己损失。
A.业主
B.工程师
C.设备生产厂
D.设备供货商
正确答案:D
第 49 题 担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为()。
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
正确答案:C
第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是()。
A.外部协作费
B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
C.经营业务费
试试卷
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、设计招标的特点是。
A:让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争 B:投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C:设计投标书的竞争 D:设计费用的竞争 E:专业监理
2、下列选项不属于建设工程投资特点的有。A:建设工程投资数额巨大 B:建设工程投资需单独计算 C:建设工程投资核算复杂
D:建设工程投资确定层次繁多
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、《建设工程质量管理条例》规定,装修工程最低保修期限为。A:1 B:2 C:3 D:5 E:工程保险金
4、监理员需要有学历,并经过监理业务培训。A:高中 B:大专 C:本科
D:中专及以上 E:工程保险金
5、《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。A.5 B.3 C.2 D.1
6、某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作B的总时差和自由时差__。A.均为1周
B.分别为3周和1周 C.均为3周
D.分别为4周和3周
7、下列关于工程费用与工期关系的说法中。正确的是。A:直接费会随着工期的缩短而增加 B:直接费率会随着工期的增加而减小 C:间接费会随着工期的缩短而增加 D:间接费率会随着工期的增加而减小 E:自我评定
8、工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是。A:物 B:财 C:行为
D:智力成果 E:专业监理
9、某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人。
A:应赔偿承包人的损失,相应顺延工期 B:应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延 C:不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期 D:不赔偿承包人的损失,工期不予顺延 E:专业监理
10、在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽,工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准,该事件的合同责任应为。A:承包人应获得工期顺延和费用补偿 B:工期不予顺延,费用也不予补偿 C:工期不予顺延,费用应适当补偿 D:工期应予顺延,费用不予补偿 E:专业监理
11、施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工,合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由。A:发包人承担,批准顺延工期 B:承包人承担,工期不可顺延 C:承包人承担,可以顺延工期 D:发包人承担,不批准顺延工期 E:专业监理
12、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块,采购方与供货方进行现场交货的数量检验时,应采用计算交货数量。A:查点法 B:理论换算法 C:衡量法
D:经验鉴别法 E:专业监理
13、FIDIC合同条件下,工程费用支付的必要条件之一是__。A.工程施工已经全部完成 B.承包商的工作使工程师满意 C.工程进度符合工程师的要求 D.变更项目已经工程师审核
14、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是。
A:监理的工程施工质量完全满足规范的要求 B:监理的工程施工中未发生安全事故
C:委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资 D:监理人的有效协调避免了承包人的索赔 E:专业监理
15、【例1·单选题】工程质量事故的技术处理方案,一般应由提出。A:施工单位
B:工程检测加固单位 C:事故调查组建议的单位 D:政府质量监督部门 E:工程变更单
16、下列监理工程师权利和义务中,属于监理工程师义务的是。A:使用注册监理工程师的称谓
B:在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 C:保管和使用本人的注册证书和执业印章 D:依据本人能力从事相应的执业活动 E:工程保险金
17、损失控制计划的组成部分不包括。A:预防计划 B:灾难计划 C:应急计划 D:报警计划 E:工程保险金
18、下列建设工程承包价格方法中,最少被采用的是。A:固定单价 B:可调总价
C:最高限额成本加固定最大酬金 D:成本加固定百分比酬金
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、【例2·单选题】下列情形中,不属于施工中不利物质条件的有。A:污染物
B:不利于施工的气候条件 C:非自然的物质障碍
D:不可预见的自然物质条件 E:专业监理
20、如发现设计进度拖后,监理工程师应。A:采取纠正措施加快进度 B:调整所编制的设计进度计划
C:督促设计单位采取有效措施加快进度 D:建议业主采取措施加快进度 E:自我评定
21、施工合同履行进入施工阶段,工程师进行进度管理的主要任务是。A:审核施工进度计划
B:控制施工工作按进度计划执行 C:争取提前工期完成工程 D:发布工程暂停令 E:专业监理
22、工程质量控制的统计分析方法中,控制图法使用样本数据来分析判断的工具。A:生产过程是否处于稳定状态 B:质量风险发生的可能性 C:质量控制措施的有效性 D:样本数据分布均匀性 E:工程变更单
23、国际工程中,不属于间接费的是。A:公司总部管理费 B:现场管理费 C:贷款利息 D:业务费
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、工程质量事故处理方案的确定,需要按照一般处理原则和基本要求进行,其一般处理原则是__。
A.正确确定事故性质、处理范围 B.安全可靠、不留隐患
C.满足建筑物的功能和使用要求 D.技术上可行、经济上合理
25、投标人投标时,如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确,或条款不很公正,技术规范要求过于苛刻,宜采用的投标报价方法是。A:多方案报价法 B:不平衡报价法 C:突然降价法 D:先亏后盈法
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、建设工程组织依次施工时,其特点包括__。A.没有充分地利用工作面进行施工,工期长
B.如果按专业成立丁作队,则各专业队不能连续作业 C.施工现场的组织管理工作比较复杂
D.单位时间内投入的资源量较少,有利于资源供应的组织 E.相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业
2、根据《建设工程质量管理条例》规定,下列必须实行监理的项目是__。A.学校、影剧院、体育馆项目 B.卫生、社会福利等项目 C.建筑面积在1万平方米至3万平方米的住宅建设工程
D.项目投资总额在3000万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目 E.利用国际组织贷款的工程
3、专业设计方案评审,重点审核下列。A:设计参数 B:设计标准 C:设备选型 D:结构造型 E:协作条件
4、法人应当具备的条件有。A:依法成立
B:有必要的财产或者经费
C:有自己的名称、组织机构和场所 D:能够独立承担民事责任 E:必须有人来承担
5、在施工进度计划的调整过程中,压缩关键工作持续时间的技术措施有。A:增加劳动力和施工机械的数量 B:改进施工工艺和施工技术 C:采用更先进的施工机械 D:改善外部配合条件 E:采用工程分包方式
6、FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有__。A.工程所在国军事政变的损失 B.放射性污染引起的损失 C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
7、下列说法正确的是__。
A.概算指标是编制初步设计概算的依据
B.基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C.基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D.预算定额可作为编制标底的基础 E.概算定额是编制预算定额的基础
8、在某工程网络计划中,已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天,而其他工作正常,则此时工作M__。
A.不会使总工期延长
B.不影响其后续工作的正常进行 C.总时差不变,自由时差减少2天 D.总时差和自由时差各减少2天 E.自由时差不变,总时差减少2天
9、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定,工程量清单应采用综合单价计价,其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A.措施费
B.人工费、材料费和机械使用费 C.管理费 D.利润 E.税金
10、可行性研究报告中,项目评价内容主要包括()。A.财务评价 B.国民经济评价 C.环境影响评价
D.市场及拟建规模评价 E.社会评价
11、产量的盈亏平衡分析的假定条件是,在一定时期内,都保持不变。A:固定成本
B:单位产品的销售价格 C:生产数量
D:生产产品的需求量 E:单位产品的可变成本
12、工程质量控制的组织措施有。A:建立健全项目监理机构 B:协助完善质量保证体系 C:落实质量控制责任 D:完善职责分工
E:制定有关质量监督制度
13、在可行性研究报告中,项目评价内容主要包括()。A.财务评价 B.国民经济评价 C.环境影响评价
D.市场及拟建规模评价 E.社会评价
14、风险的分析与评价采用相结合的方法来进行,这二者之间并不是相互排斥的,而是相互补充的。A:定性 B:定量 C:定时 D:定质 E:定期
15、用流水作业组织工程的施工,与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比,其特点是。A:各施工队组连续
B:可以寻找出关键工作来指导施工 C:劳动力、材料供应均衡 D:工期适中
E:可组织专业化施工队提高劳动生产率
16、按照工程进展阶段,可以将监理总进度计划分解为。A:设计准备阶段进度计划 B:设计阶段进度计划
C:施工前准备阶段进度计划 D:施工阶段进度计划
E:动用前准备阶段进度计划
17、《建设工程监理规范》规定,总监理工程师应履行的职责有__。A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 B.审查分包单位的资质,并提出审查意见 C.主持整理工程项目的监理资料
D.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 E.做好监理日记和有关的监理记录
18、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商,其特点为__。A.由业主选定并管理 B.与承包商签订合同
C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D.承担不属于承包商应完成工作的施工 E.由承包商负责协调管理
19、【例3·多选题】在工程建设设计阶段,监理工程师进度控制的主要任务包括。
A:确定工程总目标 B:编制项目总进度计划 C:编制设计总进度控制计划 D:编制阶段性设计进度计划 E:编制详细的出图计划
20、下列属于FIDIC道德准则中公平的内容有。A:寻求符合可持续发展原则的解决方案
B:在提供职业咨询、评审或决策时公平地提供专业建议、判断或决定 C:为客户服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突,都应告知客户 D:在任何情况下,始终维护咨询业的尊严、地位和荣誉 E:不接受任何可能影响其独立判断的报酬
21、监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理,主要内容包括。A:会议地点及时间
B:与会人员姓名、单位、职务 C:会议主要内容、决议事项
D:负责落实单位、负责人和时限要求 E:与会各方代表会签
22、施工单位的主要合同关系有。A:工程分包合同 B:材料设备采购合同 C:运输合同 D:加工合同 E:工程监理合同
23、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。A:工程质量保修范围 B:质量保修期限 C:保修金数额
D:发包人的保修通知书格式
E:施工质量责任的保修金扣留方式
24、只能从局部比较工程项目中各项工作实际进度与计划进度的方法有。A:匀速进展横道图比较法 B:S曲线比较法
C:非匀速进度横道图比较法 D:前锋线比较法 E:香蕉曲线比较法
25、【例5·多选题】某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如表4-2所示(双线条表示计划进度,粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展,则截止到第8周末。A:工作A已完成
B:工作B的实际进度拖后2周 C:工作C的实际进度正常 D:工作D尚未开始
一、合约管理
国际大型疏浚公司一方面严格以合同为基础履行其施工义务, 另一方面都具有较高合同管理水平, 擅长合同索赔, 如何在国内工程的环境中按照国际工程管理的模式对其进行分包管理是执行合同的关键。这不仅要求发包商在分包合同履行前对合同内容、相关风险及关键性问题作出判断, 还需要预测合同履行过程中可能存在的问题, 及早提出和解决影响合同履行的问题, 尽可能地规避风险。合同履行过程中要注意收集对方违约的事实, 作为索赔和解决争议的依据。合约管理作为分包项目管理的核心, 贯穿于分包项目管理的全过程。
1. 合同谈判准备
项目部应向公司提供项目总体施工组织安排, 所谈项目的施工内容、工作界面划分以及项目的具体要求等信息, 配合公司进行可行性分析, 评估合同的风险性及盈亏情况。如在该分包合同谈判前, 发包商项目部依据收集到的施工区水深、吹填要求等施工信息并加以分析, 得出施工可行的结论, 对于海关、海事、CCS证书及船舶人员配备、航行避让等安全可行性也做了分析报告, 同时配合公司进行工程预算、价格分析, 结合现场情况提供合同的修改意见, 为公司谈判决策提供了建议。
2. 合同风险控制
国际疏浚企业在规避合同风险、施工前期地质资料的收集、施工过程的现场管理、合约索赔等方面做的比较细。相应地在签订合同前, 就要求发包商能够识别项目实施过程中存在的风险并做出较为准确的评估, 并在商谈合同之时注意合同细节, 提高自身风险规避能力。除了重视规避合同中的经济、法律等风险, 也要严格控制和防范了不确定因素引起的风险。
如在规避不确定因素风险方面, 由于国际疏浚公司较少在中国施工, 不太了解工程的施工环境, 对船舶延误时间预估较多, 为了把船舶延误控制在最小的范围内, 尽可能地压低报价, 发包商公司利用在北方项目经营多年的环境优势, 让承包该工程的国外公司报出了不含船舶延误时间的单价, 同时将船舶延误单列为停滞费用按一定的费率进行支付, 又明确了只有双方不可控的原因才属于延误, 这一举措将船舶停滞的风险控制在较小的影响下。同样, 由于签订合同时对于有无后续工作情形尚不明朗, 故约定只有在双方均确定没有后续工作后才予以支付返遣费。
3. 合同实施管理
在合同签订后, 发包商结合合同特点成立了专门的管理小组, 着重于商务方面的合同管理, 而项目部方面负责日常的施工管理, 二者既有分工又有交叉。为了保证合同的顺利进行, 管理小组依据工程特点及公司合同管理办法建立了合同实施的保证体系, 使分包项目的合同事件处于发包商的控制中。
4. 合同索赔
索赔方式是国际工程与国内工程的重要差异之一。国内工程多称补偿, 通常的程序往往是在遇到重要的经济事件时, 项目双方事先沟通, 商量好后再来起草相关文件, 这种“补偿”一般并不会频繁地出现在合约履行过程中。而国际工程中索赔则是一条贯穿合约履行过程的主线, 项目双方不会放过任何一个可以索赔的机会, 对于任何与索赔能够挂上一点联系的事件都会以正式函件的形式进行表述, 索赔的成功与否也是衡量合约执行水平的重要条件。
该疏浚项目在索赔方面有一定的特殊性, 一方面, 发包商在北方项目经营多年, 与业主有着良好的互信关系, 具有典型“国内长期工程”的特点, 合同会依据业主整体规划的变化而发生变更, 其一直本着在能力范围内尽可能地想办法帮业主解决问题的原则, 遇到变更的问题都是经过双方协商来解决, 基本不会出现索赔与反索赔的情况;另一方面, 发包商公司通过以前与国际疏浚公司的合作, 深刻了解到国际承包商一切都是以合同为基础的, 合同条件稍有对其不利的变化, 就会给其带来索赔的依据。
在整个项目实施过程中, 凡有索赔事宜, 发包商都坚持来函必回的规定, 留下重要的书面记录, 将责任的归属, 费用的评判都留至最后的谈判桌上集中解决, 使这种项目进行期间的索赔不会干扰到项目的正常运行。
二、进度控制
项目的进度控制是依据合同对施工进度的要求控制施工进度, 以实现合同约定的竣工日期为最终目标。在本项目中, 通过建立分包项目进度控制体系达到进度控制的目的, 在本项目中发包商采取了以下措施:
1. 要求分包商提交开工申请报告, 并依据合同确定的开工日期结合实际情况确定实际开工日期。
2. 要求分包商编制施工进度计划并提交。
3. 根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期等施工进度目标对分包商提交的施工进度计划予以审批, 对于不符合要求的进度计划指出缺陷并要求其修改。
4. 施工进度计划监控。
在分包商实施施工进度计划的过程中, 应及时要求其提供实际进度数据 (包括完成量及区段完成情况) , 并采取动态监控的方法及时纠偏。
三、质量管理
分包质量管理是对分包项目的全过程质量管理, 由于该项目发包公司即属于发包商又是总承包商, 最终完成的项目是要达到业主要求的项目质量, 如何以较低的成本、有效的方式, 来实现较高的质量管理, 尤其是做好对分包商的资质确认、项目实施过程的质量控制、项目完成的质量验收等重要过程的管理, 是做好项目分包质量管理的关键点。
在该项目的管理上, 主要采用了施工及交验两个阶段控制的质量管理措施, 其中每一个过程都对分包质量产生重要影响
1. 施工阶段。
在项目分包实施过程中, 要求分包商针对根据工程的施工环境、土质, 以及工程的设计要求, 选择合适的挖泥船及采用适应施工环境的施工方法和工艺来保证施工质量, 分包商施工设备的定位系统和挖泥机具监控系统的精度必须满足工程的要求, 要配备足够的陆地机械来保证吹填区域的平整, 并通过及时的测量去检测施工情况, 对存在质量问题如垄沟、吹填区平整度差等要找出原因, 尽量改善影响质量问题的因素, 并有针对性的去调整施工方案。
2. 交验阶段。
为了使工程顺利交验, 达到业主的质量要求, 在施工进入扫浅阶段后, 需要加大测量的频率, 结合工程的实际情况, 要求分包商投入相应的扫浅设备来完成, 在工程完成后, 需要按照合同约定的验收条款及相关规范, 严格进行交验质量控制。
四、安全管理
在分包安全管理中, 分包商与发包商的关系及相互配合对工地安全极为重要, 双方都必须在社会规定的法律框架和合同范围内营运, 以防意外发生。由于国外疏浚公司本身具备较高的安全管理水平, 在该项目中, 双方采取相互配合、突出重点的做法, 一方面要求分包商在发包商的监督下做好自身的安全管理工作, 另一方面, 针对现场实际情况, 找到其在安全管理方面的薄弱环节加以控制。由于该船施工区域在营运的航道上, 生产船舶多, 其吹填区域及艏吹通道附近更是各种类型的施工船舶交叉施工, 局面非常复杂。因语言的原因, 该船上施工人员在与海事、港调和其他施工单位的交流比较困难, 这给安全管理的带来了难度, 所以发包商认为这些是国际分包商公司难以处理的安全隐患, 其通过加强与分包商之间的交流, 采取制订专项超大型耙吸船施工安全措施、与港调和海事局开专题会进行沟通、要求监理组织相邻施工单位开会并制订超大型耙吸船避让的专项规定、向分包商传达安全管理规定特别是航速控制及联络程序等一系列有针对性的措施, 最终保证了该施工船安全的完成了施工任务。
五、成本控制
分包项目的成本核算管理主要是为了加强成本控制, 确保企业利益不受损害。分包合同的履约期限可能和总合同期限有差别, 而且经济关系也错综复杂。在该项目中, 为了压低疏浚单价, 发包商还承担了燃油供应和船舶延误的费用, 因此在成本控制上, 除了要求分包商按照合同要求的工期和节点完成工程外, 还对其燃油使用是否合理和船舶延误的判定进行重点考察。在燃油使用方面, 要求其上报所有施工及辅助设备的机械运转时间表及燃油消耗明细, 并进行不定期的检查, 对于非发包商安排的加油一概不予计量。在船舶延误判定方面, 要求在符合港口管理规章制度的基础上, 双方船长共同签字确认延误时间, 并交由发包商项目部依据实际情况审核, 方能够确认。
六、结语
关键词:合同管理;合同制定;索赔
监理工程师对施工现场的管理的“三控三管一协调”,其中“三控”指的就是质量控制、投资控制和进度控制,而“三管”指的就是安全管理、合同管理及信息管理,而目前,在商品经济的基础——合同管理,却没有获得应有的地位。我们应该注重对合同体系的研究,建立符合中国实际的合同管理体系。
在合同制订前,业主一般通过招投标,寻找出价格合理、质量优良的合作伙伴,经过合同谈判,确定合同双方的权利与义务。而在合同的执行过程中,双方就必须严格执行合同条款的规定,如在合同的执行中存在矛盾,就应该积极与对方协调,力争达成补充协议,而一旦无法协调成功,就应该通过索赔的方式,维护自己的合法权利。
对于任何一份合同,都必须提出明确的质量要求、进度要求及工程款的支付办法,这就是提出工程的目标。如在工程承包合同中,一般必须明确提出要求施工达到的质量等级,如应该达到长城杯的要求;工程进度的目标是在何时完工等;工程造价控制在多少万元内;不发生安全事故等。
在我国的监理工程师考试的教材里,把监理工程师对施工现场的管理归纳成“三控两管一协调”,其中“三控”指的就是质量控制、投资控制和进度控制,而“两管”指的就是合同管理与信息管理。现在看来,应该改为“四控两管一协调”,即增加对安全的控制。而合同管理是质量、进度、投资与安全控制所必须具备的手段。
参加工程建设的各方人员,必须事先签订合同,明确各方的责、权、利关系。无论是项目的业主、咨询公司,还是设计人员、施工人员、材料设备供应商,通过合同的联系,从而保证了各自的利益与项目管理的成功紧紧联系在一起。在商品经济的社会里,任何人都必须重合同讲信誉,只有一切从合同出发,才能保证项目建设的取得成功。
作为工程建设有限公司,在工作开展的初期,应该首先选择好采用何种合同体系。对于大型建设项目来说,面临的建设任务是极其复杂的,它不仅有设计上的国外设计单位与国内设计单位的配合,也有新型结构与材料在工程上的应用问题,设计图纸如何满足工程进度的需要;还有施工总承包单位是一个联合体,两家公司在职责上的划分问题,以及众多的施工分包单位和众多的设备、材料供应商。而建设进度的管理是工程成败的关键,我认为选择P3E/C软件作为计划进度管理的工具是适宜的。P3E/C软件是美国PRIMAVER公司开发的企业级工程进度计划专业软件,它具有企业项目结构分解(EPS)、组织分解结构(OBS)、资源分解结构(RBS)、工作分解结构(WBS),特别适合这种复杂的大型项目的管理。它对于质量安全管理,采用的是质量控制点、验收等级及质量监督、安全控制4个与质量/安全管理相关的作业分类码。根据项目公司有关质量/安全的要求加载到相关的作业(分项工程),以赋予这些质量/安全检查工作的时间属性。对于建设投资控制,采用的是自上而下的投资分解以及自下而上的统计分析对比,可以极为准确的管好工程费用,实现工程建设的投资控制目标。笔者认为,大型工程建设应该采用FIDIC的单价合同。
在工程的合同管理中,还应该注意以下的几个问题:
1、工程保函的使用。国外工程施工中,十分注意工程保函的作用。保函是由银行开出的施工单位提供的保证文件。一般在预付工程款的时候,施工单位必须提供与预付金额一致的保函,而随着工程施工的开展,对工程量的结算逐步取代了保函的作用。因为业主在预付款的时候,承担了很大的风险,如果施工单位没有实现其在投标书中的承诺,而业主又没有有力的经济上的制裁的话,业主将失去其控制工程的能力。采用保函就可以迫使施工承包商按照合同规定的去做,否则业主将向银行提出提取保证金的手段,使施工承包商遭受巨大的损失。
2、尽可能采用总包负责制。对于大型工程而言,应力求采用施工总包负责制。这是因为如果按照工程的无限分解性,采取平行分包的方式进行管理,将给业主带来极大的麻烦。表面上看来,好像是工程投资有所节约,而实际上由于工作界面划分过多,业主需要协调的问题呈几何级数的增加。常常造成有的事没人做,而有的事又大家争着做。施工中间业主常常发现在计划开始时没有想到的问题,并往往因此而影响了工程的进度,造成施工的返工或工程量的追加。
3、 注意施工索赔。工程建设中,业主与施工单位的矛盾是常有的,业主一般占有先天的有利位置。但如果施工单位的管理能力很强的時候,施工单位常常会因为业主的原因、设计的原因及其他与施工单位无关的原因提出索赔。索赔的出现是工程管理进步的表现,施工单位没有很高的管理水平是不能取得索赔成功的。这就要求我们的业主及监理单位,也必须具备很高的管理水平,才能在索赔面前保持清醒的头脑,做到有利、有理、有节。
试试卷
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、IPv6采用的地址长度 A:32位 B:64位 C:128位IP D:256位 E:安全措施
2、港口与航道工程中船舶保险中,航次险包含在保险中。A:船舶保险全损险 B:船舶保险一切险 C:工伤事故险 D:第三者责任险 E:安装高度
3、水电工程验收委员会主任委员难以裁决的重大问题,应由__报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。A.验收委员会 B.项目法人
C.验收主持单位
D.项目法人商地方政府
4、下列不属于井底车场主要运输线路的是。A:主、副井的空车线 B:主井撒煤清理斜巷 C:主、副井的重车线 D:材料车线
E:水平、垂直混合安放
5、水库工程验收前应对工程进行鉴定。A:蓄水水位 B:蓄水安全 C:蓄水库容 D:蓄水流量
E:保证安全和使用功能的重要检验项目 6、1000MW锅炉按主蒸汽压力划分,被称为锅炉。A:超高压 B:亚临界压力 C:超临界压力 D:超超临界压力 E:中标通知书
7、工业炉窑砌筑工程中,为避免安全事故和职业病的发生,除做好安全保证措施外,还应做好。A:应急预案
B:冬雨期施工措施 C:人员持证上岗 D:人员防护措施 E:中标通知书
8、清水池是给水系统中调节水厂()供水和满足用户()用水的调蓄构筑物。A.均匀;均匀 B.均匀;不均匀 C.不均匀;均匀 D.不均匀;不均匀
9、高桩码头在斜坡上打桩和打斜桩时,拟定合理的打桩顺序,采取恰当的,以保证沉桩完毕后的最终位置符合设计规定。A:在原桩位下沉 B:偏离桩位下沉 C:按设计桩位下沉 D:打桩施工顺序 E:安装高度
10、计算总包服务费时,当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调,并同时要求提供配套服务时,根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求,按分包专业工程估算造价的计算。A:2%
B:3%~5% C:5% D:10%
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
11、当关键线路的实际进度比计划进度提前时,应在尚未完成的关键工作中选择的工作,缩短其持续时间,并重新计算未完成部分的时间参数,将其作为一个新计划实施。
A:资源强度大或费用高 B:直接费用低
C:资源强度小或费用低 D:工作时间短 E:速度比率
12、关于施工合同条款中发包人责任和义务的说法,错误的是。
A:提供具备条件的现场和施工用地,以及水、电、通信线路在内的施工条件 B:提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,并对承包商关于资料的提问做书面答复
C:办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续 D:协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作,承担相关费用
E:速度比率
13、板桩建筑物沉桩施工中,下沉的板桩将邻近已沉的板桩“上浮”时,对“上浮”的板桩,应。A:复打至设计标高
B:在后续施工工序中予以调整 C:按此桩顶标高进行控制
D:重新确定后沉板桩的桩顶标高 E:安装高度
14、隧道防排水包含。
A:结构防排水、特殊防排水 B:结构防排水、施工防排水 C:一般防排水、施工防排水 D:一般防排水、特殊防排水 E:工程月(周、日)报
15、关于挖掘城市道路的说法,正确的是。
A:新建、扩建、改建的城市道路交付使用后3年内不得挖掘 B:大修的城市道路竣工后5年内不得挖掘
C:对未达到法定不得挖掘期限限制的新建、扩建、改建、大修的城市道路,如因特殊情况需要挖掘的,须经县级以上城市人民政府批准
D:因工程建设需要挖掘城市道路的,须经县级以上市政工程行政主管部门批准后即可挖掘
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
16、框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距要有__mm,以便浇筑混凝土。A.20 B.30 C.40 D.50
17、设备经济寿命是指设备从投入使用开始,到而被更新所经历的时间。A:加工精度下降导致产品质量不合格 B:运行经济效益开始下降 C:继续使用在经济上不合理 D:因磨损严重而无法正常运行 E:玻璃幕墙
18、掘砌单行作业的最大优点是工序单一,设备简单,管理方便,当井筒涌水量小于/h的任何工程地质条件均可使用。A:10 B:20 C:30 D:40 E:水平、垂直混合安放
19、项目信息门户是基于互联网技术为建设工程()的重要管理工具,是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志。A:服务 B:增值 C:信息管理 D:目标控制
20、《建筑业企业资质管理规定》属于__。A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章
21、非热力管道不得使用。A:水冲洗 B:蒸汽吹扫 C:空气吹扫 D:燃气吹扫 E:中标通知书
22、室外接地干线与支线一般安装在__。A.沟内 B.沟外 C.高空 D.地下
23、将设计准备、设计、招投标和施工过程等进行分类属于__分类。A.按项目管理工作的对象 B.第二维
C.按项目管理工作的任务 D.按信息内容的属性
24、小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法,在砂层中宜采用__注浆法。A.劈裂 B.渗入 C.电动硅化 D.高压喷射
25、为搞好工程的技术总结,工程竣工后是不适宜的。A:安排技术总结计划 B:确定总结题材
C:整理已经收集和积累的资料 D:由亲自参加项目的施工者执笔 E:安装高度
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、移民安置规划大纲编制的依据是。A:工程占地和淹没区实物调查结果 B:移民区、移民安置区经济社会情况 C:移民生产安置任务和方式 D:移民安置的总体规划
E:移民区、移民安置区资源环境承载能力
2、关于矿山工程中的防火措施,正确的要求有。
A:矿山工程无论井上或井下,都必须制定有经批准的防火措施 B:无论矿山井上或井下,都必须设置消防系统 C:工业场地内的井口房、通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖 D:井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作 E:消防器材应在失效期后检查是否失效和需要更换
3、某均质土坝最大坝高58m,库容0.8亿。可以承担该大坝施工任务的企业有。A:水利水电工程施工总承包一级企业 B:水利水电工程施工总承包二级企业 C:水利水电工程施工总承包三级企业 D:水工大坝工程专业一级企业 E:水工大坝工程专业二级企业
4、铁路工程施工进度计划常用的编制表达方法有。A:网络图计划 B:横道图计划 C:形象图计划 D:曲线图计划 E:斜率图计划
5、广播电视建设项目采购的建筑材料、建筑构配件和设备,其包装上的标识应当符合要求
A:有产品质量检验合格证
B:有中文注明的产品名称、规格、型号、重量、生产日期、厂名、厂址及其他必要的标识
C:产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准
D:设备应有产品详细的使用说明书,电气设备应附有线路图 E:实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有号码
6、水利水电工程施工总承包二级企业可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的施工项目有。A:库容1亿的水库 B:库容1.5亿的水库
C:装机容量100MW的电站 D:装机容量200MW的电站 E:装机容量300MW的电站
7、一般采用动力用电量的作为生活的总用电量。A:1%~3% B:3%~5% C:5%~10% D:10%~15%
E:工程月(周、日)报
8、施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施,防止自备电源。A:发生停电故障 B:遭到外力破坏 C:误人市政电网 D:发生用电火灾 E:中标通知书
9、注册建造师应当在其注册证书所注明的专业范围内从事建设工程施工管理活动,注册水利水电工程建造师执业工程范围不包括。A:预拌商品混凝土 B:钢结构 C:防腐保温 D:无损检测
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
10、检验批质量检验的合格标准包括。A:主要检验项目合格率在80%以上 B:主要检验项目全部合格
C:一般检验项目合格率在80%以上 D:一般检验项目全部合格
E:允许偏差项目的抽检合格率在90%以上
11、某工程双代号时标网络计划如图所示,如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按顺序施工,则()。
A:总工期不会延长,且施工机械在现场也不会闲置 B:总工期不会延长,但施工机械会在现场闲置1周 C:总工期会延长1周,但施工机械在现场不会闲置 D:总工期会延长1周,且施工机械会在现场闲置1周12、预裂爆破的作用是。
A:使开挖断面成形符合设计要求 B:减少爆破作用对围岩的影响 C:获得比较平整的开挖壁面
D:使爆破碎石块度符合装岩要求
E:有利于放宽对开挖区爆破规模的限制
13、在设置措施项目清单时,参考拟建工程的施工组织设计可以确定下列 ______ 项目。
A.材料二次搬运 B.临时设施
C.文明安全施工 D.垂直运输机械 E.环境保护
14、关于建设工程施工现场环保措施的说法,正确的有。A:工地茶炉必须使用电热水器
B:建设工程施工现场禁止搅拌混凝土 C:禁止将有毒有害废弃物作为土方回填 D:工地厕所、化粪池应采取防渗漏措施
E:采取资源化、无害化和减量化的思想处理固体废物
15、施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费和等。A:措施项目费 B:暂估价
C:施工机械使用费 D:规费
E:企业管理费
16、在招标时,当图纸、规范等准备不充分,不能据以确定合同价格,而仅能制定一个估算指标时可采用()合同形式。A:成本加奖金 B:最大成本加费用 C:成本加酬金
D:成本加固定比例费用
17、按照FIDIC施工合同条款,当工程师要求测量工程的任何部分时,承包商应及时协助工程师进行测量。A:亲自到场
B:另外委派合格代表 C:另外委托第三方
D:提供工程师要求的任何具体材料 E:提供工程师要求的测量材料
18、填隙碎石基层施工备料是根据以下哪些因素来计算各段需要的粗碎石数量__。A.各路段基层或底基层的宽度 B.各路段基层或底基层的厚度 C.机械台班 D.松铺系数 E.人工数
19、利润表一般分为三个计算口径,包括营业利润、利润总额和。A:其他业务利润 B:投资收益(或损失)C:净利润 D:补贴收入 E:玻璃幕墙
20、通信管道施工时,城镇内的堆土高度不宜超过 A:0.5m B:1.0m C:1.5m D:2.0m E:安全措施
21、工程价格是指建成一项工程,预计或实际在等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程的总价格。A:土地市场 B:设备市场 C:承包市场
D:技术劳务市场 E:勘察设计市场
22、以下属于重要隐蔽单元工程的是。A:主要建筑物的地基开挖 B:地下洞室开挖 C:地基防渗
D:加固处理和排水工程 E:电站厂房
23、建设工程项目施工招标评标过程主要包括。A:评标准备 B:资格预审 C:初步评审 D:详细评审
E:编写评标报告
24、在国际投标报价过程中,应用的承包商必须有较好的资信条件,并且提出的施工方案也先进可行,同时要加强对公司情况的宣传。A:不平衡报价法 B:多方案报价法 C:先亏后盈法 D:突然降价法 E:玻璃幕墙
25、某工程施工中,因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失,对该事件的正确处理是()
A:负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复 B:该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查 C:向当地建设行政主管部门报告
D:向设区的当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告
【《土木工程合同管理》试卷A】推荐阅读:
土木工程施工a卷答案02-02
土木工程概论期末试卷10-06
土木工程材料模拟试卷12-24
土木工程执业资格导论试卷12-13
工程招投标考试试卷a11-07
土木工程的管理应用06-23
土木工程项目管理论文12-28
大连理工大学土木工程管理研究生考试科目02-10
土木工程工程概论09-10