《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题

《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题（精选4篇）

《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题篇1

一、选择题 25题

1、李四是张三的代理人，其民事责任应由A承担。(P4)A、李四B、张三C、第三人

2、施工许可证的申领，《建筑法》规定由 C负责。(P9)A、施工单位B、监理单位C、建设单位

3、建设单位和工程监理单位之间是一种 C 关系。(P18)A、委托 B、代理 C、委托代理 D、授权与被授权

4、《建筑法》明令“禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程”，即禁止 D。(P16)

A、被挂靠B、非法联营C、出借证照D、挂靠

5、公开招标邀请的投标对象是 B的。(P26)A、不特定的B、特定的C、指定的D、法定的6、投标保证金的期限为超出投标有效期B天。(P41)A、20B、30C、40D、507、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的C。(P45)A、一半 B、三分之一 C、三分之二

D、过半数

8、安装起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，经 C 后方能使用。(P58)A、自检 B、检测 C、验收 D、验收合格

9、安全生产许可证的有效期为 B年。(P59)A、2B、3C、4D、510、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担 D责任。(P60)A、各自B、共同 C、过错D、连带

11、政府认可的第三方实施的建设工程质量强制监督。第三方是指C。(P64)

A、监理公司B、安全监督站C、质量监督站D、专业检测单位

12、建设工程发生质量事故，有关单位应当在D小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。(P65)

A、10B、12C、20D、2413、强制性标准C执行。(P77)A、应当B、责令C、必须D、应严格

14、可能造成重大环境影响的应当编制环境影响 B。(P79)A、报告表B、报告书C、登记表

15、建筑物的消防工程必须经B机构进行消防验收合格方能投入使用。(P85)A、公安B、公安消防C、消防设计D、消防监理

16、经济性裁员，用人单位应当听取 D的意见。(P98)

A、职代会B、工会C、被裁员工D、工会或者职工

17、一般适用于即时结清的小额合同，采用 A合同形式。(P106)A、口头B、其他C、书面

18、无效合同C 无效。(P111)A、自认定时B、先有效后C、自始

19、建设单位未按合同约定支付预付款，施工单位可行使 B抗辩权拒绝开工。(P124)A、同时履行B、先履行C、不安

20、《建设工程施工合同》通用条款所称的工程师是指D。(P156)A、总监理工程师B、发包人C、建造师D、总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表

21、建筑公司更换项目经理，至少要提前 B天通知业主，并经得业主同意。(P164)A、5B、7C、10D、1522、“工程师”收取承包人要求复工报告在D小时内未予答复，承包人可自行复工。(P168)A、8B、16C、24D、4823、工程分包B解除承包人任何责任与义务。(P184)

A、可约定B、不能C、可以

24、因不可抗力造成在建工程部分坍塌，需要清理和重建，其费用及延误的工期，由C承担。(P185)

A、承发包双方共同B、承包方C、发包方

25、劳务分包合同示范文本一般规定：分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于已办理结算额的B%。(P191)A、70B、80C、85D、90

二、判断题 25题

1、不能完全辩认自己行为的精神病人是无民(是限制)事行为能力(P3)（X）

2、“其他组织”是非法人组织。(P4)（X）

3、经全国统考，取得建造师执业资格证书后，即可以建造师名义执业。(P13)（X）

4、施工总承包单位可以将主体工程分包。(P17)（X）

5、在建工程增加一层，而中标单位又具有承包能力的，这增建的一层无须另行招标。(P24)（X）

6、应当公开招标的建设项目，招标人或可自主决定邀请招标。(P27)

（X）

7、投标文件中的总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。(P27)（）

8、投标文件有重大偏差的作废标处理。(P48)（）

9、评标委员会决定中标人。(P50)（）

10、安装和拆卸塔吊等起重机械，必须由具有相应资质的单位承担。

(P58)（Y）

11、施工单位未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。

(P59)（Y）

12、安全生产教育培训不合格的人员不得上岗。(P60)（Y）

13、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。(P61)

（）

14、未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。(P71)（）

15、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。(P73)（Y）

16、质量保修费用均由施工方承担。(P74)（X）

17、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准属于国家强制性标准。(P76)（Y）

18、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。(P83)（Y）

19、“建筑意外伤害险”属于自愿保险。(P91)（X）

20、要约一经承诺，合同即告成立。(P103)（Y）

21、建设工程合同必须采用书面形式。(P106)（X）

22、因低价中标而订立的合同属于“显失公平”的合同。（X）

23、建设单位的变更属于广义的合同变更。(P130)（Y）

24、合同中的垫资条款无效。(P145)（X）

25、建设工程经验收合格，但合同无效，业主可拒绝付款。(P144)（X）

三、填空题 25题

1、宪法是我国的根本大法。(P2)

2、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他们的法定代理人。(P5)

3、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。(P7)

4、《建筑法》规定领取施工许可证应当具备8个条件。(P9)

5、我国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。(P13)

6、工程监理的内容是“三监督”（三控制）：质量、工期、资金的监督（控制）。(P20)

7、投标保证金一般不得超过投标总价的 2 %，但最高不超过 80 万元人民币。(P40)

8、投标人不得以低于成本的报价竞标。(P44)

9、评标委员会成员人数为5 人以上的单数。(P45)

10、对不同文字文本的投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。(P47)

11、建设单位不得压缩合同约定的工期。(P55)

12、施工单位采购的机械设备，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。(P57)

13、项目经理对建设工程项目的安全施工负责。(P60)

14、特种作业人员必须持证上岗。(P60)

15、建设工程质量监督站是经省级以上相关政府部门考核认定的独立法人。(P64)

16、建设工程经竣工验收合格的，方可交付使用。(P67)

17、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。但施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。(P71)

18、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监

督下现场取样。(p72)

19、工程建设标准按级别可分为国家标准、国家标准、行业标准和企业标准。(P75)

20、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。(P80)

21、施工单位应当妥善处理泥浆水、未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。(P81)

22、工程建设财产险种包括建筑工程一切险、安装工程一切险。(p88)

23、合同无效,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。(P114)

24、不可抗力是不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。(P137)

25、《建设工程施工合同》由协议书、通用条款和专用条款三部分构成。(P151)

四、简答题 10题

1、人的民事行为能力分为哪三种？(P3)

答：人的民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力。

2、A公司欠B公司100万元已超过还款期限一年九个月，屡催未果，B公司决定起诉A公司。问法律规定普通诉讼时效期间为多长时间？B公司的起诉有没有超过诉讼时效？(P6)

答：法律规定普通诉讼时效期间为2年，B公司的起诉并未超过诉讼时效期间。

3、为什么《建筑法》不允许建设单位肢解发包？(P15)

答：建设单位将应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分分别发包给几个承包单位，容易造成管理秩序混乱、责任不清，进而影响工程安全和质量。

4、合同订立采取“要约”、“承诺”的方式，有的合同还要经过“要约邀请”阶段。问：招标公告、投标书、中标通知书分属哪种方式？(P22)

答：招标公告属“要约邀请”，投标书属“要约”，中标通知书属“承诺”。

5、三家同一专业的公司组成联合体投标，其中两家为一级，一家为二级。问：该联合体应以哪个等级资质投标？(P42)

答：二级。

6、我国法的形式主要包括哪些？(P2)

答：我国法的形式主要包括：宪法，法律，行政法规，地方性法规，行政规章，最高人民法院司法解释规范性文本，国际条约。

7、《建设工程安全生产管理条例》所指的特种作业人员是谁？(P60)

答：是指垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等。

8、总承包公司将打桩分包给有相应资质的分包单位。问：《建筑法》如何规定他们的连带责任？(P17)答：《建筑法》规定：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

9、“阴阳合同”，将以哪个合同作为结算依据？(P145)

答：以“阳合同”作为工程款结算依据，“阴合同”将不受法律保护。

10、《建设工程施工合同》包括的合同文件有9个，并且开列了顺序。后面的文件跟前面的文件不一致时，应以前面或后面的文件为准？(P160)

答：按优先顺序进行解释，应以前面的文件为准。

五、问答题 3题

1、《建筑法》规定领取施工许可证的条件之一是“建设资金已经落实”。怎样叫做落实？根据在哪里？(P11)答：建设部《建筑工程施工许可管理办法》第4条进一步具体规定为：①建筑工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，超过一年的不得少于30%；②建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或其他第三方担保。

2、《建筑法》禁止“转包”，但没有定义。问：“转包”的定义写在哪个法规上？其定义又是怎么样的？(P16)答：转包的定义在国务院《建设工程质量管理条例》第78条，其定义为：承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

3、《建设工程安全生产管理条例》规定哪些分部分项工程需要编制专项施工方案？其中又规定哪3项专项施工方案需要组织专家论证、审查？

(P61)

答：需编制专项施工方案的分部分项工程包括：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他部门规定的其他危险性较大的工程。

《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题篇2

1．赵某通过考试取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司。赵某可以建造师名义担任（）。

A.各类中小型建设项目施工的项目经理

B.本专业大中型建设项目施工的项目经理

C.各类民用建设项目施工的项目经理

D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

2．赵某通过考试取得了二级建造师资格证书，2008年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2009年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到（）。A.2010年9月

B.2011年8月 C.2011年9月

D.2012年9月

3．二级建造师李某在2011年8月注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到（）。A.2013年9月

B.2013年8月 C.2014年9月

D.2015年9月

4．二级建造师王某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将（）。A.被吊销

B.被撤销

C.需增项

D.失效

5．某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2010年3月20日领到工程施工许可证。该工程正常开工的最迟允许日期应为2010年（）。A.4月19日

B.6月19日 C.6月20日

D.9月20日

6．上题中，该建设单位因故不能按规定期限正常开工，通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2010年（）为止。A.7月19日

B.8月19日

C.9月19日

D.12月19日

7．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。A.1次

B.2次

C.3 次

D.4次 8．某建设项目因故于2009年10月15日中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

9．项目因故中止施工，在恢复施工前，建设单位应当（）。A.报发证机关核验施工许可证

B.重新申领施工许可证

C.向发证机关报告

D.请发证机关检查施工场地

10．甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是（）。

A.甲公司向乙公司承担违约责任

B.甲乙两家公司共同承担违约责任 C.乙公司承担一部分连带责任

D.甲公司与乙公司协商承担违约责任

11．甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是（）。

A.拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由 B.拒绝支付，不需提出任何理由

C.没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务 D.没有拒绝，替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务

12．甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。

A.变化后的联合体削弱了竞争

B.丙公司事先未经过资格预审

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低标准

13．陈某为某建筑工程软件开发公司（甲公司）技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某应保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。依据《劳动合同法》，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过()。A.6个月

B.1年 C.2年

D.3年

14.上题中的合同终止后，陈某没有与公司续约，而应聘到本市乙公司。甲公司得知后，以乙公司与本公司有竞争业务关系为由，要求陈某离开乙公司，遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。依据《劳动合同法》，下列选项正确的是()。

A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。

B.该条约定是没有法律效力的，因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容

C.陈某应当向甲公司支付违约金

D.陈某应当离开乙公司

15．某公司2008年12月31日应缴纳税款8万元，由于经营上的原因，几笔大额应收款始终未到账，故经税务机关批准，认为该公司可以延期缴纳税款。根据《税收征收管理法》规定，该公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过（）。A.3个月

B.6个月 C.9个月

D.12个月

16．某公司延期纳税8万元的期限届满时，财务状况并未好转，仍未能按时缴纳税款。税务机关可责令该公司（）。A.限期补交税款8万元

B.除限期补交税款8万元外，还征收万分之五的滞纳金

C.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金 D.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金 17．在欠缴税款数额较大的情况下，企业处分大额资产时，应当（）。A.向税务机关提交登记证件

B.向税务机关提交账簿凭证 C.向税务机关提供纳税担保

D.向税务机关报告

18．某市水利工程项目进行招标，招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。招标人的做法违反了《合同法》中的（）。A.平等原则

B.自愿原则

C.公开原则

D.诚实信用原则

19.甲建筑工程公司在某分项工程施工过程中，未按施工图纸中的材料数量进行施工。该公司的行为违反了《合同法》中的（）。A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

20．招标人与建筑公司签订的施工承包合同属于（）。A.双务合同

B.口头合同

C.担保合同

D.留置合同

21.乙水泥厂与甲建筑公司签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。乙水泥厂与保证人签订的担保合同（）。A.有效

B.部分有效 C.无效

D.有效性不确定

22．施工合同的订立应采用（）。

A.口头形式

B.书面形式

C.其他形式

D.行为推定形式 23．施工合同的标的应为（）。

A.有形财产

B.无形财产

C.行为

D.工作成果

24．甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在（）。A.甲市

B.丙市

C.乙市

D.丁市

25.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同（）。A.有效

B.无效

C.担保后有效

D.部分无效 26．某开发公司与李某签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某后来发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。则该合同属于（）。A.可撤销合同

B.有效合同

C.无效合同

D.效力待定合同

27．李某要想确认与某开发公司签订的商品房买卖合同是否具有法律效力，应当向（）申请。

A.房地产主管部门

B.法院或仲裁机构

C.开发公司

D.消费者协会

28．某合同签订于2009年11月10日，当事人于2009年11月15日发现其中有虚假手续，该合同于2009年11月28日被确认无效。则合同没有效力的时间从（）开始。A.2009年11月10日

B.2009年11月15日 C.2009年11月20日

D.2009年11月28日

29．某开发公司与李某签订的商品房买卖合同，因开发公司的虚假手续被确认为没有效力，但是合同中（）的条款是具有效力的。

A.违约责任

B.数量和质量 C.付款方式

D.解决争议

30．某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包

方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是（）。

A.发包方可以不承担违约责任

B.承包方应该终止履行合同 C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失 D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

31．某工程合同因故解除后，在结算中，发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重，发包方可以（）。A.不支付工程价款

B.全部支付工程价款 C.以施工质量不合格为由，拒绝赔偿乙方损失 D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款

32．某工程合同因发包方不按期支付工程进度款而解除后，在结算中，承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失，则利息计算应该考虑（）。

A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息 B.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息 C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息 D.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

33．某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。该合同的变更不包括（）。A.主体变更

B.客体变更 C.权利、义务变更

D.内容变更

34．建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为（）。A.约定变更

B.法定变更 C.协商变更

D.判决变更 35．合同变更的效力应当表述为（）。A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定 C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

36．王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，该定金可能为（）。

A.200元

B.500元

C.1000元

D.2000元

37．王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为（）。

A.违约金条款

B.定金条款

C.同时选择违约金条款和定金条款

D.无法确定 38．王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，按规定交了定金。此定金合同生效日期为（）。A.约定之日

B.签订定金合同之日

C.签订购买建筑陶瓷合同之日

D.定金交付之日

39．王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。关于建材商店违约，下列说法正确的是（）。A.商店要承担缔约过失责任

B.商店属于先期违约 C.商店不承担责任

D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

40．王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金200元。由于建材商店违约致使王军无法按时施工，则该商店应该返还王军定金（）元。A.200

B.300 C.400

D.500 41．甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同，与此同时，乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于（）。A.主合同

B.从合同 C.无偿合同

D.计划合同

42．银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同，为其提供了工程保函。双方在订立保证合同时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式

B.口头形式

C.其他形式

D.没有明确规定

43．某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2009年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。承包商行使优先受偿权时，可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是（）。A.拍卖公司

B.银行

C.法院

D.仲裁机构 44．上题中，在拍卖完成后，最先受偿的应是（）。A.甲材料供应商

B.银行

C.承包商

D.先到先得，没有先后顺序

45．上题中，承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在（）。A.2009年12月1日

B.2010年5月1日 C.2010年12月1日

D.2011年12月1日背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性；建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。根据上述背景，作答46题~50题。

46．北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2009年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，北方建筑公司应当选择向（）起诉。A.基层人民法院

B.中级人民法院

C.高级人民法院

D.最高人民法院

47．2009年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性。该施工承包合同属于（）。A.书证

B.物证

C.证人证言

D.鉴定结论 48．针对北方建筑公司对建设单位索要工程款的诉讼，建设单位指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定。建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在（）之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.开庭

D.判决

49．针对北方建筑公司对建设单位索要工程款的诉讼，建设单位指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。建设单位对材料证据保全的请求应当在（）之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.举证期限届满之前7天

D.判决前

50．2009年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。该案应当在（）之前审结。

A.2009年12月10日

B.2009年12月31日 C.2010年5月10日

D.2010年11月10日背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付。根据上述背景，作答51题~55题。

51．北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。此案应到（）所在地法院起诉。A.原告

B.被告

C.原告或被告

D.项目

52．农民工起诉北方建筑公司拖欠工资，如果原告发现（）与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。

A.审判人员

B.书记员

C.翻译人员

D.原告的辩护律师

53．农民工起诉北方建筑公司拖欠工资的案件（）。A.符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用 B.不符合先予执行的条件

C.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行 D.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行

54．对于农民工起诉北方建筑公司拖欠工资的案件，法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2009年8月5日。北方建筑公司不服判决，其上诉期限为（）天。

A.7

B.10 C.15

D.30 55．对于农民工起诉北方建筑公司拖欠工资的案件，二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付，则农民工可以在（）之前申请强制执行。A.2009年9月5日

B.2010年2月5日

C.2010年8月5日

D.2011年8月5日

56．北方建筑公司是甲省的施工企业，2009年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服，可以采取的维权途径有（）。A.只能申请行政复议

B.只能进行行政诉讼

C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼 D.只能提起民事诉讼

57．北方建筑公司对省建设厅罚款200万元的处罚不服，申请行政复议应当自知道该处罚之日起（）提出。

A.60天内

B.6个月内 C.1年内

D.2年内

58．北方建筑公司对省建设厅罚款200万元的处罚不服，只能向（）申请行政复议。A.甲省建设厅

B.甲省会城市建委 C.国务院

D.甲省政府或者是建设部 59．如果北方建筑公司不服行政复议决定，则（）。A.不可以提起诉讼

B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起 C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起 D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起 60．若北方建筑公司对一审判决也不服，则（）。A.不可以上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉 C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1．王某于2007年通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书，2008年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司，并取得注册证书。王某以建造师名义执业的范围包括（）。

A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理 B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作

C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务

E.担任各类中型建设工程施工的项目经理

2．上题中，王某在与宏业建筑公司签订聘用合同时，提出自己以建造师名义执业应享有下列权利，其中正确的有（）。A.可对本人执业活动进行解释和辩护

B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章

C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述

E.介入与自己有利害关系的商务

3．宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的有（）。A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德

B.执行技术标准、规范和规程

C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人 D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密 E.允许他人以自己的名义从事执业活动

4．下列情形中，能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.与聘用单位解除了合同关系 B.2009年6月王某本人年满60岁

C.所承建的工程项目的建设单位破产

D.2010年5月31日尚未办理延续注册 E.宏业建筑公司被吊销营业执照

5.下面是一些关于王某从业资格的表述，其中正确的有（）。A.王某必须在3年内不改变执业范围

B.王某申请延续注册时应提交原注册证书

C.2008年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2011年11月止 D.王某的初始注册有效期至2011年5月31日 E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册 6．可供建设单位依法采用的发包方案有（）。A.将工程发包给一家企业

B.将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成

C.将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业

D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业 E.将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业 7．若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括（）。A.有违法所得的，予以没收

B.责令改正 C.吊销资质证书

D.处以罚款 E.责令停业整顿

8．乙施工单位以总包方式中标，中标后该单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有（）。A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位 B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人 C.将其中的主体结构工程分包给丙公司

D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司

E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司

9.下列选项中，导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有（）。A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包 C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成 D.借用有资质的建筑施工企业名义

E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成

背景材料：

甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同；公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共度难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人；赵某在公司连续工作了十三年，还有三年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是三年。根据上述背景，作答10-13题。

10.甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减()人时，应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。

A.10

B.15 C.20

D.25 E.30 11.甲建筑公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同；公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共度难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人。依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括()。

A.小张

B.刘某 C.陈某

D.李某

E.朱某

12.甲建筑公司员工存在以下情况：员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人；赵某在公司连续工作了十三年，还有三年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期。依据《劳动合同法》，甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。A.李某

B.朱某

C.赵某

D.钱某 E.孙某

13.甲建筑公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同；公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共度难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是三年。依据《劳动合同法》，与上述人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有()。A.小张

B.刘某 C.陈某

D.周某 E.吴某

14．在设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有（）。A．根据合同性质不得转让 B．根据合同内容不得转让 C．按照当事人约定不得转让 D．依照法律规定不得转让

E．合同有瑕疵不得转让

15．某承包商与某设备公司签订了设备租赁合同。合同执行过程中，承包商拖欠租赁费8万元，而设备公司拖欠承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现设备公司将8万元债权全部转让给某大学。下列关于设备公司通知义务的说法，正确的有（）。A．该公司在权利转让时，可以通知该承包商 B．该公司在权利转让时，应当通知该承包商 C．未经通知，该转让对承包商不发生效力

D．未经通知，该转让对承包商也发生效力

E．该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外 16．上题中，下列转让效力的表述中，正确的有（）。A.该8万元的延期利息属于该大学 B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商应当向该大学行使抗辩权 D.承包商应当向该公司行使抵消权

E.承包商应当向该大学行使抵消权

17．张某向李某发出要约，李某如期收到。下列选项中，会使要约失效的情形包括（）。A.李某打电话给张某拒绝该要约

B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约

D.承诺期限届满，李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更

18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是（）。A.如果张某及时反对，则该承诺无效 B.如果张某及时反对，则该承诺有效

C.如果张某及时反对，则该承诺为新要约 D.如果张某未及时反对，则该承诺有效

E.如果张某未及时反对，则该承诺无效

19．甲是乙公司职员，因为揭发公司经理的经济问题，而被公司解雇。经劳动仲裁后，甲不服起诉。乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有（）。

A.举证时限必须由人民法院指定

B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉 C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉 D.乙公司不得提延长举证期限的要求

E.乙公司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证 20.上题中，下列关于举证的说法中正确的有（）。A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任 B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任 C.甲对解雇的原因负举证责任 D.乙公司对解雇的原因负举证责任 E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任

综合测试题（1）答案

一、单项选择题 D；2 B；3 B；4 A；5 B； 6 D；7 B；8 C；9 A；10 A；11 C；12 B；13 C；14 B；15 A；16 D；17 D；18 B；19 D；20 A；21 C；22B；23 D；24C；25 A；26 C；27 B；28 A；29 D；30 A； 31 D；32 C；33 A；34 B；35 A；36 A；37 A；38 D；39 B；40 C；41 B；42 A；43 C；44 C；45 B；46 A；47 A；48 B；49 C；50 C；51 B；52 D；53 D；54 C；55 D；56 C；57 A；58 D；59 C；60 C

《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题篇3

一、单项选择题(共题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1．工程师肖万取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。

A．重新取得资格证书 B．提供达到继续教育要求的证明材料 C．提供新的业绩证明 D．符合延续注册的条件

2．项目经理王某经考试合格取得了一级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有甲级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事()。A．建没工程项目总承包管理 B．建设监理

C．建设工程项目管理服务有关工作 D．建设工程施工的项目管理

3．行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，其制定者是()。A．人大常委会 B.最高人民法院

C．国务院 D.国家行政机关

4．依据我国《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价()万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A．50 B．100 C．200 D．500 5.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，()，方可投入使用。

A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D．建立专门安全管理制度，定期检测评估

6.我国《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是()。

A.编制安全技术措施及专项施工方案 B．审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患 D．承担建设工程安全生产监理责任

7.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具()。

A.质量保证书 B．咨询评估书 C．使用说明书 D．质量保修书

8．我国《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限

为()。

A．2年和3年 B．5年和合理使用年限

C．2年和5年 D．2年和合理使用年限

9．我国《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

A．2年 B．3年 C．4年 D．5年

10．下列各项中，我国《水污染防治法》未作禁止规定的是()。A．向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物 B．向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物 C．向水体排放热水

D．向水体排放．倾倒放射性固体废物

11．我国《消防法》未作持证上岗要求的人员是()。A．电焊作业人员 B.气焊作业人员

C.消防器材经销人员 D．自动消防系统操作人员

12．有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为()。

A．3人 B．5人 C．7人 D．9人

13．我国《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人()。A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 B．可以向人民法院清求以债务人的名义行使债务人的债权 C．可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权

D．行使代位权的必要费用，由债权人负担

14．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据我国《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。

A．5 B．6 C．7 D．8 15．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金 16．以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是()。

A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员 B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D．仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成 17．行政处分的方式是()。

A．没收非法财产 B．吊销营业执照

C．行政拘留 D．记过、撤职、开除等

18．同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A．甲施工单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．三家内部约定

19．某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本价的报价竞标。这里的成本是指()。

A．整个建筑行业的平均成本 B．所有投标人的平均成本

C．投标人甲的成本 D．项目所在地的平均成本

20．某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．2005年4月15日 B．2005年5月1日

C．2005年5月15日 D．2005年6月1日 21．某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。

A．应急处理权 B．紧急避险权 C．拒绝作业权 D．回避求救权 22．在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。A．继续要求施工单位整改 B．要求施工单位停工

C．及时向有关主管部门报告 D．协助施工单位消除隐患

23．某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自()起至该工程竣工验收合格日止。

A．2003年6月5日 B．2003年6月10日

C．2003年6月15日 D．2003年7月20日 24．根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。A．施工单位不得转包和分包所承揽的工程

B．施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程 C．施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D．对涉及结构安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行

检测

25．某工程地下室柱子钢筋绑扎完成后，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和()参加隐蔽验收。A．建设行政主管部门 B．设计单位

C．建设工程质量监督机构 D．勘察单位

26．国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收前最后时限为()。A．2005年4月1日 B．2005年6月1日

C．2005年9月1 日 D．2005年12月1日

27．小刚未满十七岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。A．小刚未成年，签订劳动合同属无效合同 B．因为是临时工作，可以不签劳动合同 C．不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D．可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全 28．甲设计单位自行研发的异型特种结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。

A．因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标

B．采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包

C．关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包

D．若其设计费超过50万元必须公开招标 29．根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过()个月。

A．1 B．2 C．3 D．4 30．某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由一公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为()。

A．转包合同，合同有效 B．转包合同，合同无效

C．分包合同，合同有效 D．分包合同，合同无效

31．张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为()合同。

A．效力待定 B．无效 C．可撤销 D．有效

32．甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于()变更。

A．主体 B．标的 C．权利 D．义务 33．王某与某信用社签订了一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依据我国《担保法》 3

规定，下列主体可以作为保证人的是()。A．某大学教授 B．某企业财务科

C．某公立小学 D．某街道办事处

34．甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为()。A．一审法院庭审辩论期间 B．一审法院判决前

C．举证期限内 D．二审法院开庭前

35．甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。A．向上级仲裁委员会申诉 B．向人民法院起诉

C．请求法院撤销仲裁裁决 D．向市人大常委会申诉

36．某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。以下表述正确的是甲单位()。A．只能自行承担这一损失 B．可以要求施工单位支付4．5万元

C．有权要求施工单位支付1万元 D．应当要求施工单位支付5万元

37．新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，()不是必备的条件。A．有符合规定的注册资本 B．有符合规定的专业技术人员

C．有符合规定的工程质量保证体系 D．有符合规定的技术装备

38．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是()。A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包 B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司 C．分包单位将部分工程分包给某公司

D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程

39．我国《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为()。A．综合资质、专业资质和劳务资质 B．综合资质、行业资质和劳务资质

C．总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

D．总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

40．施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。

A．建设单位 B．施工单位 C．分包单位 D．工程监理单位

41．对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送()的质量检测单位进行检测。

A．具有相应资质等级 B．建设单位许可

C．建设行业协会认可 D．监理协会认可

42．下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。A．推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B．概算定额不属于工程建设标准范围

C．违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D．建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚 43．张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据我国《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A．6月1日 B．6月16日 C．7月2日 D．7月16日

44．建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是()。A．项目批准文件 B．城市规划

C．项目投资匡算 D．国家规定的建设工程勘察深度要求

45．承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t 425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为()。A．属于要约邀请，随时可以撤销

B．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 C．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D．属于要约，而且不可撤销

46．招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。A．2006年4月1日 B．2006年5月10日

C．2006年6月10日 D．2006年7月20日

47．小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是()。

A．因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定 B．因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效 C．因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D．不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

48．甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。A．360 B．370 C．380 D．390 49．水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。A.由水泥厂承担 B由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担 D．由承包商向水泥厂索赔

50．甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。

A．人民法院决策撤销之 B．合同订立时

C．人民法院受理请求之日 D．权利人知道可撤销事由之日

51．某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求()A．甲、乙对合同承担连带责任 B．解除合同

C．撤销合同 D．原施工单位上级主管部门承担责任 52．下列关于保证担保的说法，正确的是()。A．保证人须向债权人证明其有清偿能力

B．保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任 C．保证人可能是主合同的当事人

D．保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

53．甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A．撤销案件 B．中止审理 C．终结审理 D．缺席裁决

54．建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。

A．开庭审理前 B．法庭辩论前 C．法院判决前 D．举证期限内

55．乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在()提出。A．仲裁庭组成之前 B．仲裁庭裁决之前

C．仲裁庭首次开庭之前 D．法院受理之前

56．下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。A．对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B．协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C．当事人可以经调解程序解决合同争议

D．对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

57．建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是()。

A．警告 B．支付违约金 C．罚款 D．赔礼道歉 58．某施工单位法定代表人授权市场部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．表见代理

59．某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。

2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

60．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，是否重新发包，下列说法中，正确的是()。A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标 B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包 C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包

61．某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是()。

A．100人 B．200人 C．300人 D．500人

62．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责

C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员 63．下列关于安全生产许的申请与管理制度的说法，正确的是()。A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

64．依据我国《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A．建设单位拨付工程款 B．施工单位实施隐蔽工程 C．商品混凝土应于基础工程 D．大型非标构件进行吊装

65．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是()。A．丙设计单位直接对甲建设单位负责 B．丙设计单位仅对乙设计单位负责

C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

66．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()。

A．制定施工现场的消防安全制度 B．向有关部门报审消防设计图纸 C．对施工人员进行消防宣传教育 D．定期检修施工现场的消防器材

67．某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()。A．旧城改造项目批准文件 B．建设用地规划许可证

C．建设工程规划许可证 D．国有土地使用权批准文件

68．工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税由()。

A．建设单位代扣代缴 B．总承包单位代扣代缴

C．分包单位代扣代缴 D．王某自行申报

69．甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是()。

A，甲公司 B．乙公司 C．戊公司 D．庚公司

70．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()。

A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释 C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D．格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准 71．甲水泥厂因无力支付乙钢材厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是()。A．有效 B．因乙超越经营范围而无效

C．因乙超越经营范围而效力待定 D．因乙超越经营范围而可撤销 72．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。A．发包人 B．承包人

C．监理工程师 D.承包人和发包人共同 73．某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()。

A．10万元 B．7万元 C．6万元 D．4万元

74．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担

保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。

A．丙公司应代甲清偿 B．乙可要求甲或丙清偿

C．只能由甲先行清偿 D．不可能由甲或丙共同清偿

75．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。

A．11月15日 B．11月20日 C．11月30日 D．12月3日 76．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年lO月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。A．2005年10月10日 B．2005年10月20日

C．2005年12月1日 D.2006年5月1日

77．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。A．工程质量检测机构出具的鉴定报告 B．建设单位职工的书面证明材料

C．建设单位与施工单位签订的施工合同

D．建设单位提交的答辩状

78．某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中正确的是()。A．人民法院可直接裁定先予执行

B．王某可请求一审人民法院裁定先予执行 C．因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行

D．若王某败诉，不需赔偿由此给施工单位造成的损失

79．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A．驳回起诉 B．继续审理 C．终止起诉 D．将案件移交合同约定的仲裁机构 80．建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是()。

A．申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请仲裁或提起民事诉讼

C．申请行政复议后提起行政诉讼 D．申请仲裁后提起民事诉讼

81．施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B．撤销施工单位资质证书的决定

C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

82.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 83.某施工单位拒不履行法院生效的判决，现查明该单位在银行账户有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

84.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

85.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司 86.工程保险中属于强制保险的是（）。

A.安装工程一切险

B.职业责任险

C.建筑工程一切险

D.意外伤害险

87.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A.施工组织设计已编制完成并批准

B.材料、设备等物资供应合同已签订

C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实

二、多项选择题(共题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)1.法人是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。根据《民法通则》第37条的规定，法人应当具备的条件有()。A.依法成立 B.有必要的财产和经费

C.依法纳税 D.有自己的名称、组织机构和场所

E.能独立承担民事责任

2．甲施工单位(总承包单位)将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下列关于该分包行为的说法，正确的是()。A．甲公司必须报上级主管部门批准备案

B．甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C．乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责 D．建设单位必须与乙公司重新签订分包合同

E．建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证 3．对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。

A．施工单位在施工组织中编制安全技术措施即可 B．施工方案中应附具安全验算结果

C．施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施 D．应由专职安全生产管理人员进行现场监督

E．施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施

4．某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有()。

A．供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖结束为止 B．电气管线、给排水管道、装修工程：1年 C．屋面防水工程：7年

D．有防水要求的卫生问、厨房：5年

E．基础工程：50年

5．甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。A．在要约到达乙公司之前 B．与要约同时

C．在乙公司发出承诺之前 D.在乙公司发出承诺的同时

E．在乙公司发出承诺后

6．甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲。5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按照合同约定支付货款时，突然得到消息，并且有确切证据证明甲存在()情形之一的，乙即可中止履行合同。A．经营状况严重恶化 B.领导班子发生重大变动 C．丧失商业信誉 D．转移财产以逃避债务

E．抽逃资金以逃避债务

7．施工单位甲与材料供应商乙签订了一份显失公平的钢材供应合同，甲因此享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有()。

A．甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权 B．甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

C．甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权 D．甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权

E．甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 8．甲企业与乙银行签订了一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章，现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有()。A．乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任 B．乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任

C．乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才能要求l丙企业承担责任 D．乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万债务承担债务

E．乙银行有权要求甲企业与丙企业对50万元平均分摊责任

9．甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有()。A．鉴定机构不具备相关鉴定资格 B．鉴定程序严重违法 C．鉴定结论明显依据不足 D．鉴定结论没有日期

E．鉴定人员不具备鉴定资格 10．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准进行监督检查，监督检查的方式可采取()。

A．重点检查 B．抽查 C．专项检查 D．书面审雀 E．现场检矗

11．建设工程发承包，我国《建筑法》作出禁止规定的有()。

A．将建筑工程肢解发包

B．承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D．分包人将其承包的工程再分包

E．两个不同资质等级的单位联合共同承包

12．生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括()的培训。A．取得专业技术资格证书 B．必要的安全生产知识

C．有关的安全生产规章制度 D．岗位的安全生产操作技能

E．专业学历教育

13．我国《合同法》规定，要约邀请包括()等。

A．拍卖公告 B招标公告 C．递交投标文件 D．招股说明书

E．寄送价目表

14．我国《合同法》规定，合同效力表述正确的有()。A．不得约定解除合同的条件 B．可以约定合同生效的条件

C．附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D．附解除条件的合同，自条件成就时失效

E．附生效期限的合同，自期限届至时生效

15.在我国《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.保证 B．抵押 C．动产质押 D．留置

E．定金

16．当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中正确的有()。A.书证应当提交原件 B．书证原件遗失不可提交副本

C.物证应当提交原件 D．物证原物遗失不可以用复制品代替

E．提交外文书证，不必附有中文译本

17．王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括()。

A．法律、法规及有关技术标准 B．建设工程施工合同 C．劳动用工合同 D．工程设计文件

E．招标公告

18．根据我国《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。

A．遵守安全操作规程 B．支付安全培训费用 C．提高安全生产技能 D．购买劳保用品

E．报告事故隐患

19．下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A．为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家 B．为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位

C．设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家 D．有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家 E．设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明 20．施工合同可撤销的情形有()。A．在订立施工合同时显失公平

B．施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益 C．违反了《建筑法》的强制性规定 D．订立合同时，建设单位存在重大误解

E．损害社会公共利益

21．由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照我国《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的()条款仍然有效。

A．质量 B．结算 C．仲裁 D．清理 E.担保

22．施工单位签订的如下协议中，属我国《合同法》调整的有()。

A．与设备租赁站订立的设备租赁协议 B．与其项目经理订立的安全目标责任协议 C．与其职工订立的计划生育目标协议 D．与其职工订立的劳动协议 E．与银行订立的借款协议

23．为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。A．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B.对文书、物品等进行复制 C．向证人进行询问调查、记录证人证言 D．对证据进行鉴定或勘验 E．将获取的证据材料交给当事人保管

24．甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5％上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担”。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有()。A．没收违法所得 B．责令停业整顿 C．降低资质等级 D．吊销资质证书 E．罚金

25．注册建造师享有的权利有()。A．使用注册建造师名称

B．遵守法律、法规和有关规定

C．在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章 D．保管和使用本人注册证书、执业印章 E．接受继续教育 26．甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定。如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B．建设单位可直接要求甲承担12万元 C．建设单位可直接要求乙承担12万元

D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E．先行赔付的一方，有权就超出50％的部分向另一方追偿

27．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合我国《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()。

A．减少一名招标人代表，专家不再增加

B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家

E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

28．建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了 12

一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。

A．以使用部分质量不符合约定为由主张权利的

B．要求承包人在建设工程合理使用寿命内对地基基础工程质量进行维修 C．要求承包人支付质量不合格所造成的所有损失 D．要求承包人支付违约金

E．要求承包人对主体结构工程质量承担民事责任

29．施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律法规的有()。A．在施工现场附近的河流中清洗油桶 B．将施工垃圾处理后倒人附近河流 C．转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D．居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E．工程抢修工作一直持续到22点

30．某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有()。

A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位 B．各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位

C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷后移交建设单位 D．总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位

E，监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位

31．某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据我国《公司法》的规

定，当选无效的有()。

A．赵某、六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年

B．钱某、两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散 C．孙某、去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照 D．李某、因购买住房而按揭贷款上百万

E．周某、70岁，因患病而行动不便

32．施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位()A．只能按购买A型钢材履行合同 B．应按效力待定处理该合同

C．可以要求变更为按A型钢材履行合同 D．可以要求撤销该合同

E．可以要求确认该合同无效 33．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。

A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半 34．发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A．承包人可申请人民法院将该工程拍卖。

B．承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C．承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出。D．承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价。

E．承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除。35．下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有()。A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格

B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定

E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

36．以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

37.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

38.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

39.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门

D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

练习题答案

一、单项选择题

1.B 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A 7.D 8.D 9.D 10.C 11.C 12.A 13.A 14.D 15.A

16.A 17.D 18.A 19.C 20.B 21.B 22.C 23.C 24.B 25.C 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D 31.D 32C 33.A 34.C 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.B 41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46C 47.C 48.A 49.B 50.B 51.A 52.D 53.D 54.D 55.C 56.C 57.B 58.B 59.B 60.A 61.C 62.B 63.B 64.A 65.A 66.B 67.C 68.C 69.A 70.D 71.A 72.B 73.B 74.C 75.A 76.C 77.D 78.B 79.A 80.B 81.B 82.A 83A 84.D 85.D 86.D 87.D

二、多项选择题

1.ABDE 2.BC 3.BDE 4.ACDE 5.AB 6.ACDE 7.ABE 8.AB 9.ABCE 10.ABC 11.ACD 12.BCD 13.ABDE 14.BCDE 15.BC 16.AC 17.ABD 18.ACE 19.DE 20.AD 21.BCD 22AE 23.ABCD 24.ABCD 25.ACDE 26.BCE 27.BD 28.BE