分项工程合同书（精选7篇）
甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
甲方委托乙方承担： 工程施工任务。依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲方和乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、承包方式与范围及单价：
1.1、承包方式：本工程按第1.2条的承包范围，以清包工（包铁线等）、包钢筋制安使用一切机械、包地拖线及小型照明灯具、包质量、包安全、包工期的方式由乙方承包。
1.2、承包范围与工作内容：
深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期工程（包括结构、建筑专业的设计施工图纸、设计变更、零星增加等范围的所有大小构件）的钢筋制安项目。
1.2.1、钢筋制安（包括本工程的结构、建筑专业的设计施工图纸、设计变更、零星增加等范围的所有大小构件的钢筋制安项目），其工作内容不仅限于包括：不分大小构件、不分高度、不分层次、不分钢筋级别和规格、不分现浇构件或预制构件和不同形状的钢筋制作、安装、抄写料牌分类标注、机械保养、废料入库、钢筋发料、领料清料、绑扎铁丝、焊条、钢筋焊接、施工机械就位安装、钢筋拉直调直、钢筋半成品分类堆放、按电渣压力焊接所需不同的钢筋搬运至焊接地点（不含加工费）、螺纹套筒钢筋搬运至加工场（包括回运至安装现场）、螺丝套筒钢筋连接（不含加工费）、材料回收并加以利用（包括变形钢筋调直整理等）、文明施工和施工现场清理干净等全部工序在内。
1.2.2、以上所有分项工程的内容，除上述所说明外，还不仅限于包括：乙方所需要自备的一切使用机具，旧料整理，简易施工脚手架（包括：任何高度（除外墙脚手架以外）的施工脚手架、手推车道等）搭拆、在本项目施工场内使用的材料运输（含转运），材料回运至甲方指定地点分类堆放，垃圾清理干净并运至甲 方指定地点堆放等全部工序在内。1.3、价格条款：
1.3.1、钢筋制安：地下室 元/吨，上部主体结构按建筑面积 元/㎡,螺纹套简钢筋连接含材料每个接头 元/个,电渣压力焊含焊渣每个接头 元/个,进行计算。1.3.2、计时工日： 元/工日
1.3.3、以上单价为固定单价，其价格均已综合包括了本合同中的所有条款在内，并不仅限于包括：现浇和预制构件的钢筋制安、后浇带及后浇构件的钢筋制安、停水停电、停工待料、一切自然灾害和节假日等一切费用在内。
二、工期、质量、安全、文明施工要求： 2.1工期：
2.1.1、按甲方对施工进度的要求绝对完成承包范围内的工程。否则，造成的一切经济责任均由乙方承担。若因甲方原因停工，在超过5天无法复工，甲方必须赔偿乙方生活费, 2.1.2、若因乙方原因造成的停工或其他损失，乙方应承担甲方的所有损失。严重者按乙方实际完成总工程款的70%办理结算并给予清理退场处理。2.2、质量：
2.2.1、严格按照《建筑工程施工及验收规范》和已审批的《施工设计组织方案》进行施工，合理下料，同类钢筋下料尺寸一致。
2.2.2、所有材料、机具必须经检验合格后才能使用。未经甲方同意乙方私自使用的材料经检验存在质量问题的，其材料费及制安费用或因此发生的一切费用均由乙方负责。
2.2.3、所有承包项目的施工方法和验收标准，乙方必须严格按照第2.2条的要求进行施工，服从甲方的指挥和安排。否则，造成损失者，其一切经济损失均由乙方负责。2.2.4：质量等级：优良。2.3、安全：
2.3.1、遵守有关各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底书，确保安全生产。
2.3.2、正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作。
2.3.3、施工期间，因乙方违章操作造成的工伤事故，乙方要承担责任。2.3.4、特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。2.3.5、严禁高空坠物，高空作业人员必须系带安全带。2.3.6、安全验收标准：优良。2.4、文明施工：
2.4.1、确保工完场清，工完料清。对乙方没有完成的工作甲方可派专人进行清理或完成，因此所发生的费用甲方将按双倍费用从乙方工程款中扣除。
2.4.2、工人上班必须戴好安全帽、安全带、佩戴工作卡和必须的安全防护用品，身穿统一工作服，违者罚款处理乙方自负。2.4.3、文明施工验收标准：优良。
三、结算办法及付款方式： 3.1、根据乙方实际完成的工作量，经由甲方主管工长初审，甲方质安组验收评定和甲方项目经理审定后进行结算，该项工程完工且验收符合要求后15天内，乙方应向甲方主管工长申请办理竣工结算等手续，甲方结算审核部门在接到甲方主管工长提交乙方工程结算等完整资料后15天内审核完毕，在工程结算审核过程中，乙方应主动配合甲方有关部门进行工程结算的相关核对工作，否则，造成结算审核时间延误的责任由乙方负责，同时，甲方可视为乙方认同甲方审核结果。
3.2、结算工程量计算方法：
3.2.1、钢筋制安，不分结构和建筑专业的构件大小、不分高度、不分形状、不分层次，均按图纸设计及设计变更以吨计算，钢筋重量按钢筋不同规格（直径）的理论重量计算；上部主体结构按建筑面积计算。首层架空层按实面积计算建筑面积。
3.2.2、计时工日，甲方根据需要，可向乙方借工，借工价款不分工种类别（即大、小工），均统一按工日计算。
3.2.3、对有关签证及签工按每2个月结算一次,乙方应凭有效的签证原件进行办理结算，非有效原件资料甲方不给予结算。3.3付款方式：
3.3.1、本项目工程不支付预付款；按工程进度乙方向甲方报送当次实际完成总款，地下室结构分二次付款，地下室结构完成至50%后十五天内，按乙方完成工程量支付75%进度款，地下室结构完成至顶板后十五天内，按乙方完成工程量支付75%进度款，主体结构施工至六层后十五天内按完成工程量支付75%进度款，后每五层按完成量支付75%进度款，所有该项目完工完成后经甲方验收合格一个月内按完成总工程量支付至90%，余款在结算后一个月内付清。
3.3.2、若甲方不及时付款所造成的延误工期，工期给予顺延。若因乙方管理不善，人员不足，无理罢工等原因造成延误工期均由乙方承担一切责任。
四、甲乙双方责任： 4.1、甲方责任：
4.1.1、负责及时支付乙方工程款。
4.1.2、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底。
4.1.3、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
4.1.4、支持参加与班组建设和全面管理、组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。4.1.5、提供施工图纸和施工组织设计（或施工方案）4.1.6、统一办理乙方进场人员工作卡（费用由乙方承担）及进行三级安全教育。4.1.7、统一办理施工人员的工作服，费用由乙方承担。
4.1.8、统一办理施工人员职工食堂，乙方不能另起炉灶。如因伙食原因，须向甲方管理人员汇报，甲方有义务协调处理。4.2、乙方责任：
4.2.1、工人入场后及时向甲方提供身份证复印件、登记照片两张，流动人口计划生育复印件，进行注册登记。
4.2.2、负责或甲方协助向当地派出所申报办理暂住证手续，费用自理。4.2.3、负责向当地计生办办理流动人口计划生育证的审核登记，费用自理。
4.2.4、认真接受甲方组织的新工人进场三级安全教育，经考核合格，取得安全上岗证后方可上岗作业。
4.2.5、负责向施工队质安组织提供有效的特种作业操作证件复印件审核登记（原件审核后退回）。
4.2.6、严格按照施工组织设计和施工进度进行施工，配足身体健康，遵纪守法的劳动力进场施工，严禁年老体弱（60岁以上）和未满18周岁的人员进场参入施工。4.2.7、严禁携带家属、小孩进入施工现场及施工宿舍区。
4.2.8、对施工中涉及甲方的先进技术及有关保密事项严守秘密，严禁外传和打探，维护甲方信誉。
4.2.9、严格遵守国家法令和企业及施工队的各项管理制度，遵纪守法，严禁打架斗殴，赌博嫖娼，偷盗抢劫等违纪违法行为。违反以上规定者将从重处罚。给甲方造成的一切经济法律责任均由乙方承担。
4.2.10、虚心接受现场管理人员工作指导，服从工作安排，认真执行安全技术操作规范和安全隐患、工程质量及文明施工检查整改通知书，认真做好班前安全教育活动记录。
4.2.11、严格遵守宿舍管理制度，节约用电用水，保持宿舍内外清洁。严禁在宿舍内擅自拉接线、插头、插座、电灯开关及使用电器炊具。
4.2.12、严格遵守施工现场文明施工管理条例，保持现场工完场清，工完料清。无工作服和工作卡，没有戴好安全帽者严禁进入施工现场，不准酒后作业，不准穿拖鞋，赤膊或穿背心进入施工现场。
4.2.13、施工现场严禁烟火，不准吸烟，不准随地大小便，违者将将予以重罚。
4.2.14、高空作业必须系好安全带，戴好安全帽，不准冒险作业，穿戴好劳动保护用品及做好自身防护工作。4.2.15、负责配臵施工中的小型机具、手持电动工具、机具及其配臵零星材料，并负责配臵安全帽、安全带、工作服（根据甲方要求订制）等劳动保护用品费用。
4.2.16、认真执行《劳动法》，乙方不得拖欠工人工资，否则引起的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。
4.2.17、为执行政府有关规定，减少乙方意外伤害风险，施工期间甲方统一为乙方办理购买员工保险有关手续，乙方在施工期间若发生人身意外伤害工伤医疗费用，每次在5000元内（含5000元）其一切费用由乙方自付，5000元以上双方协商处理。参保人员必须提供与参保人相符的身份证件及县级以上医院出具的病历、医疗费发票等，甲方协助向保险公司索赔，赔款多少直接付给乙方。
4.2.18、施工及生活区域内，严禁乙方人员打架斗殴，违者按治安处罚条例处理，并对参与者每人次处300元罚款。当调查事件原因后，责任方必须赔偿医疗等费用，有关款项从乙方当月工程款中扣除。
4.2.19、乙方必须做到工完场清，对使用材料应拾干净，不得浪费；如发现乙方乱丢杂物，每处罚款100元。甲方可根据施工现场相片开具罚款单，甲方口头通知乙方，罚款不必乙方签字，该罚款在当次支付乙方工程款中扣除。
4.2.20、乙方在施工过程中必须严格按照有关要求施工，每个节点隐蔽验收必须争取一次通过验收。
4.2.21、乙方所需要的劳动用品（如安全帽、雨衣等）由乙方自理，如需要甲方代购者，其费用按采购价格加5%采保费计算，该款项在乙方当月或工程结算中扣除。
4.2.22、在浇捣砼时，乙方必须派专人跟班，及时纠正移位或变形的钢筋。乙方工人跟班工资等费用均由乙方负责。
4.2.23、乙方在签订本工程分包合同后，应积极组织有关技术人员认真熟悉施工图纸和施工规范，并做好相关的技术交底。
五、违约责任及罚款制度：
5.1、属甲方违约或甲方管理人员玩忽职守，违章指挥，假公济私，乙方可向公司或项目部投诉，经查证属实后将严肃处理，并承担一切法律责任。
5.2、属乙方违约责任造成工程质量、安全责任、返工、窝工、停工均由乙方承担一切经济法律责任。
5.3、罚款由质安组或项目部管理人员根据违约责任和违反安全条例、质量条例、材料管理条例等事实进行罚款。罚款单只通知被罚单位，无须任何人签收认可，直接交财务在施工班组工程款结算中扣除。5.4、其它约定：在施工过程中乙方必须严格按照甲方的技术交底中的工序进行施工，并保证施工质量，否则赔偿材料等费用，并重新返工，严重时责令乙方退场。
六、违约责任：
本合同具有法律效力，双方不得违约。否则，违约方必须赔偿对方的一切经济损失。
七、争议处理：
本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向甲方劳动参议小组申请调解，也可以直接向有关单位申请仲裁。
八、合同生效与终止：
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经双方签字盖章后即生效，工程竣工验收付清余款后自动失效。
九、其它：
9.1、乙方所承包的分项工程，必须乙方自已带人完成。严禁层层转包，若发现转包现象，甲方有权收回乙方承包的工程，并勒令乙方退场，结算单价按70%结算，所造成的一切经济损失由乙方负责。
9.2、乙方在施工过程中，必须合理制安，材料损耗率不大于1.5%，当超出本标准时，乙方应按材料每吨3000元价格赔偿给甲方；当小于标准时，甲方按乙方节约数量奖励乙方3000元/吨。长度≥50㎝的钢筋要加以利用，不得作为废料处理。对已加工的半成品，应加以保护，如因乙方保护不善造成钢筋的变形和污染，乙方应无条件地进行调直和清理干净直至可以交付使用为止，其产生的费用由乙方自负。
9.3、乙方每次在支付工人工资前，必须填写发放工人工资表，报送一份给甲方财务部门备案，甲方财务部门等相关人员应在乙方发放工人工资现场进行监督，以确保乙方工人能够如实地领取工资。
9.4、乙方的承诺书是合同的组成部分，具有同等的法律效力。
十、本协议附件《施工现场各项管理制度》与本协议同等效力。
甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 签约日期： 年 月 日
施[2011]第 号
附件：
施工现场各项管理制度
第一条：安全制度
1进入施工现场的人员必须经安全教育，交底后方能上岗。
2未经安全教育，交底上岗者罚款100元，如发生任何事情或事故后果自负。3进入施工的人员应定期参加甲方召开的安全生产会议。
4穿拖鞋，不戴安全帽，没有按要求系好安全帽带的人员不得进入施工现场作业，每项每人罚款20元，管理人员每项每人罚款50元。
5.严禁一切人员乘搭物料提升架，在提升架底行走或站立，违者每人每次罚款200元，开机者同样罚款200元，并承担一切责任。
6.严禁高空抛物，违者每人每次罚款100元，并承担一切责任。
7.高空作业的人员必须服从安全交底要求，系好安全带，违者每人每次罚款50元。8.不准随意移走已挂好的安全标志，违者每人每次罚款100元。
9.严禁非专业人员乱接电源，乱开电动机械，违者每人每次罚款100元。
10.严禁擅自拆除安全围护设施，若施工过程中确实要拆除，须经项目部管理人员同意并完工后立马自行修复。
11.施工现场设臵的配电箱，移动箱，未经现场电工同意不得接线，违者罚款50元。12.不积极主动配合项目的检查活动的，对提出的隐患不积极整改的，罚款300元。13.承包组指定的现场负责人每周三次不在现场领导本工种工作的，碰到紧急情况不及时赶到现场及高危作业时未到场监督的，罚款200元。
14.承包组使用的用电设备，进入工地前必须登记，并经本项目部电工验收后方准使用。违者罚款100元。
15.苛扣本班组工人工资，不及时处理工人纠纷引发事故或不良影响的，违者罚款500元。16.每月支付各承包班组工程款后，各承包组需提供工人每月领款签名记录，以便项目部备案。
第二条：质量管理制度
1、严格按图纸施工，不准随便改动。
2、每一分项工程不准无交底施工。
3、必须与相关工种做好工序交接，并形成书面资料。
4、按时参加甲方组织召开的协调会议，缺席者每次罚款100元。
第三条：文明施工
1、施工现场材料堆放，应服从甲方安排，不准乱堆乱放，违者每处罚款200元。
2、使用机械应做到人员一旦离开就切断电源，盖好机械，违者每次罚款50元。
3、因乙方原因造成机械损坏时，费用由乙方负责。
第四条：领取工具，材料
1、乙方先报计划并必须设专员2人按规定（以旧换新）向甲方工地保管员领取本工程所需工具，材料并进行登记。
2、乙方领的物品应自行保管，如有遗失或蓄意损坏，按原价赔偿甲方。
3、乙方自带工具设备进场前需向甲方登记（安保人员和项目部、所有人各持一份留底），明确所有权，否则甲方有权视为项目部所有，同时出场时需领取放行条。第五条：生活区管理
1、乙方工人进场后3天内应提供身份证复印件一张，照片四张以备报户及办理工作证，未提供者每人罚款100元，后果自负。
2、乙方办理工作证须每张交押金￥30元，辞工时凭工作证及身份证办理押金退还手续，工作证遗失补办时每张须交费用￥30元，该费用不予退还。
3、乙方工人在场外发生的一切事故与甲方无关。
4、乙方工人应自行保管好自身物品，如有遗失与甲方无关。
5、乙方不准随意留客在工地过夜，必要时应征得甲方同意，违者每人每夜罚款100元。
6、宿舍8人一间房，不得多占，若乙方有空臵及多占床位，按每个床位每个月100元收取费用。
7、工棚不准乱接乱搭电源，违者每次罚款100元。
8、不准使用电炉，电水瓶，电饭锅，必要时征得甲方同意，违者罚款200元。
9、不准在工地和宿舍区另行设臵食堂，违者每次罚款200元，并没收炊具。
10、工地设渣桶，各人员不得乱倒茶饭，违者每次罚款50元。
11、不得在工地出现打架现象，违者每次罚款200元，后果自负。
12、乙方每天应打扫自己宿舍区卫生，保持宿舍及走道整洁，违者每次罚款20元。
13、在工地没有参加工作的女人不能超过3人（包括家属），超过每人每天罚款50元，严禁带小孩进住工地。
14、乙方承包者在招工前应与民工签好工作合约，若有发生纠纷，一切与甲方无关。
15、工人宿舍区所有娱乐活动在晚上十一点半前必须结束并休息，以便白天的工作，违者每人罚款50元。
目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为便于说明和对相关问题的探讨与分析, 先对案件本身的基本情况和人民法院对案件的审理及判决情况作以简单的介绍:
案情概况:原告林月兴与被告福建帝凯房地产开发有限公司于2008年1月24日签订了一份《模板分项承包施工合同》 (以下简称《承包合同》) , 《承包合同》规定甲方 (被告) 福建帝凯房地产开发有限公司将其自己建设的帝凯城1#楼模板工程承包给乙方 (原告) 林月兴施工, 承包形式是包工包料。《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定, 模板工程量及其单价按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算 (综合包干单价中包含模板胶合板、支撑系统、铁钉、铁丝、柱箍等所有完成模板成品所需要的材料费、机械费、工具费、人工费等一切费用。) , 基础展开每平方米人民币15元计算。《承包合同》还规定乙方应严格按照设计图纸、会审纪要、设计更改通知、施工技术操作规程、施工验收规范、经甲方审批的模板工程施工方案进行施工, 做到截面尺寸、标高准确, 模板表面平整、拼缝严密, 若出现差错, 乙方承担返工费用;模板工程施工必须保证模板的强度、刚度、稳定性的要求, 符合有关施工规范要求;乙方严格按照甲方工程部施工统一安排, 配合好各工种, 组织足够的劳力按期按质完成工作量, 若乙方在施工过程中无法达到工程部的进度、质量施工要求, 甲方有权勒令乙方退场, 同时甲方有权另行安排其他施工单位进行施工。合同就付款结算办法问题还规定乙方应于每坪捣砼结束后报上工程量, 经甲方审核后, 付给乙方该工程量的80%的进度款, 主体封顶后按届时完成量90%付给乙方工程款, 余款10%待外架拆除后一个月内付清。另外, 《承包合同》还规定, 乙方作为友好合作伙伴, 无偿提供井架卸料平台和跳板、三层走廊压顶乙方义务施工等。《承包合同》签订生效后, 乙方为履行《承包合同》, 雇请了数十位农民工, 购买了胶合板等大量的模板工程材料, 乙方按时、按质、按量完成了《承包合同》的全部模板工程量的施工任务, 并完全履行了《承包合同》规定的乙方的其他合同义务。甲方先后共付给乙方工程款48万元。
乙方认为按照实际完成的模板工程量和《承包合同》规定的工程量综合包干单价进行计算, 甲方应支付的工程款至少也应该是120多万元, 现在只付了48万元, 还应当再支付70多万元。乙方多次要求甲方进行工程结算, 要求甲方支付全部的工程款。甲、乙双方在计算工程款时发生了模板工程量计算方法、计算结果和工程款的数额的纠纷。甲方主张模板工程量按水平投影面积进行计算, 并声称自己已经付清了工程款;乙方主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 甲方尚欠70多万元的工程款。
双方各持己见, 无法达成一致意见, 在这种无奈的情况下, 乙方委托有计算工程造价资质的福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼模板工程量进行计算, 2008年10月13日福建省科信工程造价咨询有限公司出具了《帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告》 (以下简称《计算成果报告》) , 该《计算成果报告》对本项模板工程量的计算依据和该依据所规定的有关的计算规则均都作了具体的说明, 《计算成果报告》指出, 帝凯城1号楼模板工程量是根据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 中有关模板的计算规则进行计算的, 并载明了具体的计算规则和详细的计算项目。其计算结果是:帝凯城1#楼模板工程量为29, 472.76平方米。
乙方根据福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果和《承包合同》中规定的每平方米人民币42元的综合包干工程承包款单价, 计算出帝凯城1#楼模板工程款为42X29472.76=1237855.92元, 再加上零星模板点工款2805元, 甲方应支付给乙方的全部工程款为1237855.92+2805=1240660.92元, 扣除甲方已经支付的480000元, 甲方还欠乙方工程款760660.92元。乙方多次向甲方讨要拖欠的工程款760660.92元未果, 乙方林月兴为维护自身的合法权益于2009年12月30日将甲方福建帝凯房地产开发有限公司告到福建省某人民法院, 请求法院判令甲方福建帝凯房地产开发有限公司向乙方林月兴支付拖欠的模板工程款760660.92元。
法院对案件的审理和判决情况:法院认为, “处理本案的关键在于如何理解讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的本意。乙方 (原告) 主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 而甲方 (被告) 辩称模板工程量按与水泥接触面的模板水平投影面积进行计算。发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 约定不明确”。但法院又认为, 讼争合同是原、被告双方协调达成的, 说明双方在签订合同时的意思表示是一致的、明确的, 由此推定双方对合同第三条中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的解释也是明确一致的。法院同时认为, 按常理, 签订合同时原、被告选择水平投影面积作为计算模板工程量的可能性更大, 并在判决书中列举了这样认为的以下四点理由:一是按展开面积计算比按水平投影面积计算要复杂得多;二是“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米人民币42元计算”与“基础展开每平方米人民币15元计算”的两种算法说明“投影面积”与“展开面积”是有区别的, 而按合同约定以展开面积计算的承包单价每平方米15元, 这明显低于原告主张的单价每平方米42元, 因此, 原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意;三是根据合同履行情况, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与根据的《报告书》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议;四是发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 原、被告双方签订合同时的解释应该是同一的, 否则说明双方签订合同存在重大误解, 这与事实不符。在原告的解释与被告的解释不能并存请况下, 应对二者进行选择。通过比较, 原告所作的解释会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作解释则使工程量计算简便化, 且依此法测算结果更接近实际结算结果。因此, 认定为平面投影面积更符合原、被告签订合同时的真实意思。所以, 法院认为“将讼争合同第三条第一款中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”解释为按展开面积计算不符合该条款本意, 将其认定为“与水泥面接触的模板水平投影面积”更为合理”。
综上理由, 法院认定“原告主张帝凯城1#楼模板施工总量29472.76平方米不成立, 不予采纳, 本案应以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量”。故此, 法院判决“被告福建帝凯房地产开发有限公司向原告林月兴支付41263.36元, 驳回原告林月兴的其他诉讼请求”。
随着我国房地产业的迅猛发展, 建筑工程承包纠纷也频繁发生, 科学、合理、公正、及时地审理这些建筑工程承包纠纷案件, 既是维护相关当事人特别是维护农民工的合法权益的需要, 也是维护社会稳定和构建法制和谐社会的需要。
从上述原、被告双方《承包合同》纠纷的案情和法院对本案的审理、判决情况来看, 模板工程量的计算方法是本案的焦点。笔者认为本案的审理无论是模板工程量的计算方法以及计算结果的认定还是法官审判权的行使都存在一些值得进一步探讨和研究的法律问题, 笔者现就本案模板工程量的计算方法以及计算结果的认定和法官审判权的行使问题谈点自己的看法和建议, 以与法律界广大同仁共同研究和探讨相关的理论和司法实务问题, 为完善相关的国家立法和司法实务提供相应的参考。
二、关于本案模板工程量计算方法和计算结果认定问题的几点探讨意见
(一) 法院确认以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量的模板工程量计算方法理由不够充分
上述判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的四点理由, 其中的第1点理由和第4点理由基本上是属于同一点理由, 都是因为法院认为按原告所作的解释以水泥接触面展开面积来计算会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作的按水平投影面积计算的解释则使工程量计算简便化, 以及按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”。显然, 这个理由是极不充分的, 精确地计算工程量均是当事人所共同追求的, 如果简单计算不能实现其目的, 选择合同约定的“水泥接触面”, 即展开面积, 即便其计算模板工程量是复杂了, 但有效合同的法律约束力, 决定了该复杂的就得无条件服从, 不得从简。以是简单还是复杂 (其实也不复杂) 来认定当事人在合同中规定的模板工程量的计算方法的真实意思既没有任何法律根据, 也没有任何的说服力。至于按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”这个理由就更站不住脚了, 这里的“实际结算结果”显然是指按被告主张的水平投影面积计算方法计算出来的并且被告已经付款的模板工程量的计算结果, 用被告自己主张的计算方法测算出的模板工程量结果与自己所认可的模板工程量结果肯定是很接近的, 甚至是完全一致的, 否则, 就是不攻自破了。同理, 用原告主张的水泥接触面的计算方法所计算出来的结果与原告主张结算的模板工程量结果是完全一致的, 不也同样可以认定原告主张的水泥接触面的计算方法是更符合合同条款本意的了吗?既然如此, 又为什么只认定被告主张的水平投影面积的计算方法, 而却不认定原告主张的水泥接触面的计算方法呢?实在是没有任何道理。所以这个理由是不成立的。
判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第2个理由是:基础展开每平方米人民币15元明显低于原告主张的单价每平方米42元, 并由此认定原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意。笔者认为这一理由也是不充分的。因为, 基础部分作业完全排除了高空作业的风险, 安全系数高, 无需任何支撑, 也不需要上下运送, 安装拆卸都比较容易, 且省工省力, 进度快;非基础部分模板的施工需要脚手架和其他支撑物, 运转材料的过段费较高, 拆模的难度也远大于基础部分等等。基于两部分作业的人身安全危险性和施工的成本有巨大的差异, 出现两种单价恰恰体现了公平合理。而且两种不同的单价所对应的“按投影面积 (水泥接触面) ”与“展开面积”计算工程量的方法只是意同字不同而已。因此不能以非基础部分模板的单价每平方米42元高于基础展开每平方米人民币15元为由否定非基础部分模板以水泥接触面展开面积进行计算的合同计算方法本意。
判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第3个理由是:原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议。这里需要说明四点:首先, 《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积是相应楼层楼板模板的水平投影面积, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 这说明原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量只是相应楼层楼板模板的工程量, 不包括相应楼层柱子和梁的模板工程量, 就是说被告所计算的模板工程量只包括各层楼板的模板工程量, 不包括所有楼层柱子和梁的模板工程量。显然, 这是没道理的, 因为合同中没有规定所有楼层的柱子和梁的模板均由乙方 (原告) 义务施工。其次, 尽管被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 这些《现金付出凭证》也只是被告付款或原告收款的凭证, 这些《现金付出凭证》并不能成为全部模板工程量唯一证据, 因为在建筑承包合同履行中进行工程进度拨款时发包方比较随便地填一个工程量数字并按该工程量进行进度拨款, 这是常有的事, 因为工程结算时按实际完成的工程量进行计算, 而不按付款凭证上标注的工程量进行计算, 这基本上是通行的做法。况且被告提供的全部《现金付出凭证》只是大约的楼板的模板施工量, 所以, 被告提供的全部《现金付出凭证》只是付款凭证, 并不是计算工程量的凭证。再次, 为了弄清案情真相, 针对“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议问题”, 笔者专门向乙方 (原告) 了解过, 乙方 (原告) 说:“法院判决书上写的情况不是事实, 在第一次付进度款时, 我们乙方按照合同的规定上报了一个模板施工量的数据, 甲方不同意我们报的数据, 甲方为了尽量少支付工程进度款, 他们随便地填写了接近一层楼板的模板数量, 我们乙方不同意甲方在《现金付出凭证》上填写大大低于实际的模板工程量的模板施工数量, 甲方的业务负责人却说《现金付出凭证》上写多少模板施工数量没关系, 工程结算时最后再详细算。在第二次付进度款时, 我们乙方又提出甲方填写的模板施工数量比实际模板施工量少得太多, 甲方的业务负责人就在《现金付出凭证》上又填了个“约”字应付了事, 并说没关系, 结算时最后再算”。从乙方说明的情况来看, 并非是“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 而是不断地在与甲方争执这个问题。再者, 假设乙方就是“历时近四个月, 未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 也不应该影响实际模板工程量的计算。所以, 不能以“历时近四个月, 乙方未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”为由来否定乙方 (原告) 所主张的模板工程量的计算方法。最后, 法院判决书以《现金付出凭证》上记载的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积两者数量相近为由否定原告的主张的水泥接触面的计算方法解释, 然而原告未尝不可沿袭法院案件审理的逻辑, 以《现金付出凭证》中的11000m2与《计算成果报告》确认的29472.76m2相差甚远来否定被告主张的水平投影面积的计算方法。
(二) 《承包合同》规定的按水泥接触面的展开面积计算模板工程量的计算方法十分明确
《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。这里用了一个投影面积的专业术语, 投影面积是建筑制图等领域常用的一个专业术语, 投影面积既包括水平投影面积, 也包括垂直投影面积。水平投影面积一般是指从上往下看被投影的物体, 在水平面上看到的投影面积;垂直投影面积一般是指从前往后或从后往前或从左往右或从右往左看被投影的物体, 在铅垂面上看到的投影面积。在建筑模板工程中, 板分为有梁板和无梁板等类别, 伸入墙中的无梁板的模板只有一个水泥接触面, 所以, 伸入墙中的无梁板的模板工程量等于该水泥接触面的水平投影面积;有梁板的模板工程量等于梁的模板面积与板的模板面积之和;一般情况下梁的模板有三个与水泥接触的面, 其中包括两个侧面和一个底面, 梁的模板的工程量等于梁的底面模板的水平投影面积与两个侧面模板垂直投影面积之和;柱的模板一般有前后左右四个与水泥接触的面, 所以, 柱的模板工程量等于前后左右四面模板分别的垂直投影面积之和。就是说模板工程量既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积。
甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 在签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人, 只要具有初步汉语知识的人都能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算。可见, 诉争合同第三条第一款关于模板工程量的计算方法的约定是非常清楚明确的, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和 (既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积) , 或表述为与水泥面相接触的模板展开面积之和。然而, 不知为什么法院的判决书只确认了板、楼梯等模板的水平投影面积, 而否定了梁、柱等模板的垂直投影面积, 让人百思不得其解。
(三) 本案模板工程量的计算方法和计算规则应以《承包合同》规定的计算方法的文义或国家规定的计算方法和计算规则为准
我国《合同法》第一百二十五条规定, 当事人对合同条款的理解有争议的, 应当按照合同所使用的词句, 合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则, 确定该条款的真实意思。最高人民法院公报2007年第12期, 在最高人民法院 (2007) 民二终字第99号民事裁定书上作的裁判摘要规定:对于合同条文的解释, 必须探究合同当事人内在的、真实的意思表示, 而判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。根据这一规定, 在当事人对合同条款的理解有争议时, 首要的判断方法是判断合同条文的字面意思表示即文义解释的方法, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。关于《承包合同》的第三条第一款规定的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文字面意思表示, 已经在前面的第 (二) 点中作了具体的分析和说明, 其字面意思就是模板的工程量按照所有与水泥面相接触的模板的投影面积进行计算, 这一条文字面文意非常清楚、明确, 按照法律和最高法院的规定, 法院判决书理当确认这一条文的字面文义解释。然而法院判决书并没有确认这一条文的字面文义解释, 而是采用了那一种计算方法更简便等判断方法来确认该合同条文的意思解释, 显然, 这是违反法律和最高法院的规定的。
退一步讲, 即使是审理案件的法官缺乏涉案的专业知识, 不能准确理解该条文的字面意思表示, 按照《合同法》第一百二十五条规定也应该按照国家规定的计算方法或交易习惯来确认条文的含义解释。国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 第3.5.1条第1项和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 第九章的现浇混凝土模板工程量计算规则中均都规定:“现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量, 除另有规定者外均应区别模板的不同材质, 按混凝土与模板接触面的面积, 以平方米计算”。并在国家规定的模板工程量的计算方法的指导之下在全国的建筑业界形成了通行的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的交易习惯。在我国国家规定的模板工程量的计算方法与建筑业界形成交易习惯是完全一致的。在法官对“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文规定的字面意思表示拿不准的情况下, 按照《合同法》第一百二十五条的规定, 法院判决书对该合同条文应采用国家规定的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的模板工程量的计算方法或称建筑业界通行的交易习惯。
(四) 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果
福建省科信工程造价咨询有限公司是经国家有关部门批准设立的具有计算工程造价资质的合法社会服务机构。福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼的模板工程量是根据国家规定的模板工程量的计算方法进行计算的, 无论是从计算的主体资格还是计算的依据均都合法有效。所以, 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29, 472.76平方米的模板工程量的计算结果合法有效。
三、法官应努力提高司法业务素质和断案能力确保审判权的正确行使
(一) 法官应加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习提高办案的业务素质和业务能力
法官是一个博学的职业, 法官在办案的过程中会碰到各式各样的案件, 有的涉及建筑专业知识, 有的涉及知识产权专业知识, 有的涉及医学专业知识等等。法官只有精通涉案的法律、专业知识, 案件审理才能更得心应手, 使案件的审理才能更加科学、准确。从本案的审理、判决情况来看, 审理本案的法官对涉案的相关法律规定以及相关的司法解释和涉案的有关专业知识不够熟悉, 在判决书中只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对所有的梁、柱模板的垂直投影面积全部都不予以认定, 显然, 这是所有的合同当事人都不会选择的合同条文的意思表示;还有《承包合同》的第三条第一款中字面文义很清楚的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的条文表述, 判决书不采用字面意思的文义解释方法来确定该条文意思表示, 却以计算方法是否简便为由来认定该条文意思表示;再有, 判决书中一会使用水平投影面积的概念, 一会又使用平面投影面积的概念, 概念使用有些混乱。这些等等的案件审理瑕疵问题的出现大概都是因为办案法官对涉案法律、专业知识不够熟悉所致。所以, 法官应自觉加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习, 努力提高办案的业务素质和业务能力, 这样才能确保审判权的正确行使。
(二) 法官审理合同条款解释纠纷案件要特别注意遵循文义解释的方法
根据上述最高人民法院所作的“判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法”的司法解释规定, 法官在审理合同条款解释纠纷案件时, 要特别注意采用文义解释的方法来认定合同条文的意思表示, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能考虑运用其他的解释方法来确定合同条文的意思表示。否则, 将会因为违反最高人民法院的司法解释而使合同条文意思表示的解释确认无效。
(三) 法官审理案件要以事实为根据以法律为准绳
法官审理案件一定要遵循一个非常重要的基本原则, 那就是一定要以案件的客观事实为依据, 以法律的规定为准绳。要求法官在办案过程中通过法庭调查、举证、质证、法庭辩论以及必要的庭外调查等办案环节, 一定要查清案件的客观事实, 要事实清楚, 证据确实、充分。只有客观事实清楚, 才能对案件的情况作出准确的认定。在有法律、法规、规章、司法解释明确规定的情况下, 一定要以法律、法规、规章、司法解释明确规定作为审理和裁量案件的依据和标准, 绝不能撇开法律、法规、规章、司法解释明确规定对案件进行审理和裁量, 更不能凭法官的想当然对案件进行擅断。
在客观事实上, 本案的模板工程量既包括楼板、楼梯模板的水平投影面积的模板工程量, 也包括柱、梁模板的垂直投影面积的模板工程量。在这一点上就是被告方也不会否认的, 当然也是无法否认的。本案模板工程量的计算和认定必须以这一客观事实为依据。
国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 对建筑工程模板工程量的计算方法和计算规则均都有明确的规定, 然而在法院的判决书中却没有按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 规定的模板工程量的计算方法和计算规则来确认《承包合同》的第三条第一款中关于模板工程量的计算方法的合同条文的意思表示, 而是以法官主观臆断的“按水平投影面积计算”来认定该合同条文的意思表示。这是不符合以事实为根据以法律为准绳的案件审理基本原则的。
(四) 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述
本案的法院判决书中在本院认为项下写着“被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议”。在这个问题上, 审理案件的法官了解的并不是非常清楚。原告说:“事实上也并不是在合同履行过程中的历时近四个月时间里我们乙方没有对模板的工程量的计算提出异议, 而是多次提出异议。乙方在合同履行过程中的历时近四个月时间里对模板的工程量的计算问题多次向甲方提出异议, 在这个问题上曾经向甲方的哪个业务负责人多次提出异议都是有根有据的, 在我们乙方的异议追问之下, 被告在第二次填写的《现金付款凭证》上又添了个“约”字, 并且答复说这没关系, 结算时最后再详细计算。在这个问题上就是甲方也是不会否认的。”像这样没有彻底弄清楚的问题, 轻易地在判决书中用认定性质的语言进行阐述, 案件的有关当事人会很不服气, 甚至会认为法官在偏向哪一方, 这样会损害法官和法院的司法形象。所以, 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述。
(五) 法官要谨慎行使自由裁量权
从本案的审理和判决情况来看, 审案法官对模板工程量的计算方法的合同条文含义既不按司法解释规定的文义解释方法进行解释, 也不按照国家所规定的计算方法进行解释, 而是以毫无根据的哪种计算方法更简便等理由来确认该合同条文的意思表示;对模板工程量只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对事实上客观存在的柱、梁等模板的垂直投影面积不予认定;对案件的判决, 只保护了原告水平投影面积模板工程量的工程款, 没有保护原告柱、梁等模板的垂直投影面积模板工程量的工程款。这些存在瑕疵的案件审理和判决情况均都体现着一定的行使自由裁量权的色彩, 并导致了案件审理和判决错误情况的发生。
审理案件时, 有时会碰到所审理的案件情况法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定, 在这种情况下, 法官往往就需要依据一定的立法精神和公正、合情合理的原则行使一定的自由裁量权, 对案件作出合情合理的裁判。这里需要强调的是法官一定要谨慎行使自由裁量权, 只有在法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定的情况下, 才可以行使自由裁量权, 并且在行使自由裁量权时如果有国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 就既要考虑遵循国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 又要考虑遵循公正、合情合理的裁判原则, 确保案件的审理和裁判科学公正、合情合理。
摘要：《承包合同》的第三条第一款规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人也能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和。
关键词：模板工程量,计算方法,投影面积,水泥接触面,文义解释
参考文献
[1]、潘邦辉.帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告[R].福建省科信工程造价咨询有限公司, 2010-10-13.
[2]、建设部.全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程GJDGZ-101-95) [M].中国计划出版社, 1995.
[3]、建设部.全国统一建筑工程基础定额GJD-101-95[M].中国计划出版社, 1995.
[4]、余辉.新编建筑工程预算员必读[M].中国计划出版社, 2005.
[5]、周和生.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008[M].天津大学出版社, 2010.
关键词：建筑工程 钢筋工程 质量控制
1 对钢筋原材料的质量控制
1.1 严控进货渠道关 在施工建设中，因使用劣质材料导致返工的现象时有发生。为杜绝这一现象，开工前先按照设计要求的质量和规格从众多钢筋品牌中筛选几个品牌，由设计部、监理部、施工部共同组成审核小组，针对拟定的钢筋品牌进行综合比选，筛选出一两个品牌作为施工材料。已确定采用的钢筋品牌须通过建设单位和监理单位签字确认后才可变更。
1.2 严格检查、检验进场材料 钢筋材料进场时要求证件齐全，每捆（盘）钢筋均应有注明批次和出厂日期的合格证。钢筋进场前，监理工程师先查看钢筋是否有铁牌，并检查出厂质保信息和钢筋炉批号铁牌是否一致，确认出厂质保资料上的数量大于进场数量后才允许进场，从进场环节严格把控材料质量。
1.3 对进场的钢筋性能进行检测 钢筋进场后，由监理部按照《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》对钢筋进行抽检。将抽调出的钢筋材料明确标注“见证取样”四字，送往有一定资质的实验室作全面检验，确认质量达标后再妥善存放。
2 对钢筋加工的质量控制
2.1 钢筋的弯钩和弯折应符合的规定 I级钢筋末端须做成180°弯钩，弯弧内最小直径是钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度至少达到钢筋直径的3倍。设计要求末端作135°弯钩时，II级与III级钢筋的弯弧内直径至少达到钢筋直径的4倍，并严格根据既定的标准对弯钩的弯后平直部分的长度进行控制。钢筋作小于直角的弯折时，要求弯弧内直径至少达到钢筋直径的5倍。
2.2 箍筋加工的控制 箍筋的末端作弯钩，按设计要求设计弯钩的弯弧内直径，弯钩的弯后平直部分长度若无严格要求，通常都超过5d；如有抗震设防的标准，则至少要达到10d（d为箍筋直径）。结构应该具有抗震设防性能，要求箍筋弯钩的弯折角度达到135°。在冷拉调直钢筋的过程中，冷拉率的控制是关系调直效果的重要节点。在冷拉过程中，HPB235级钢筋的冷拉率宜控制在4%以内；HRB335级、HRB400级、RRH400级钢筋的冷拉率不宜超过1%。加工钢筋时，监理工程师应该密切关注钢筋的力学性能是否异常，如果钢筋脆断，就需要通过试验检测其化学成分或其他性能。
2.3 对加工成品的保护 批量加工好的钢筋按批次或编号妥善放置，切忌随意摔地，存放地点设置挡雨棚，防止其锈蚀或形变。夏季施工切忌钢筋材料露天存放。露天存放的箍筋经过高温暴晒，或被雨水侵蚀后极易氧化，钢筋表层极易被锈蚀，严重时出现脱皮现象。
3 对钢筋连接的质量控制
现阶段，施工单位常用的钢筋连接方式主要是焊接、搭接和机械连接。现结合焊接与机械连接的操作要求重点分析其质量控制节点：
3.1 钢筋焊接方面钢筋焊接形式 目前，现行的钢筋焊接形式主要包括：气压焊、电弧焊、预埋件埋弧压力焊、电渣压力焊、电阻点焊和闪光对焊。
3.2 钢筋焊接过程控制 正式焊接前，焊工应该现场试焊，确定符合质量验收要求的施焊路径和操作方法后正式焊接。监理工程师亲自监督指导施焊过程，以防因焊接质量不达标造成返工，既浪费材料，又会拖延工期。
3.3 焊接操作的控制 焊工必须严格遵守操作规程，确保焊接质量达标。
3.4 焊接接头的质量检验与验收 按批次检验钢筋焊接接头质量，重点检查其力学性能和外观质量。力学性能的检验是监理工程师普遍关注的节点，但有的难免忽略外观质量的检验。但是按照常规，都是先验收外观质量再现场抽样检验力学性能，确认两方面指标均已达标后再开始钢筋安装。安装好以后，严格按设计标准重点检验同一连接区段纵向受力钢筋的接头面百分率，确保质量达标。
3.5 焊接检验 在施焊阶段，若个别部位焊接质量不达标，监理工程师有必要将这些部位作为重要质量节点验收同一批钢筋的化学成分或其它性能。
3.6 钢筋机械连接方式设计连接接头位置时的注意事项 在构件受拉钢筋应力小的区段装设接头，如有特殊要求必须将接头安装在高应力部位，则同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率宜控制在50%以内。有抗震设防要求的框架的端梁以及柱端箍筋加密区不宜安装接头，若不能避开这两个部位，则接头必须是I级或II级，同时确保接头百分率在50%以内。有的结构构件直接承受动力荷载，接头百分率同上。连接接头的位置的选择至关重要。位置不对可能造成返工，资源浪费不可避免，还会拖延工期。因此，连接操作的管控就成为关系工程质量和成本控制的重要节点。操作人员应该参照技术规程，螺纹接头应该达到规定的最小拧紧力矩值。如有个别工人无视规程，仅凭个人意愿随意操作，单位应该制定严格的惩处措施，尤其是针对因人为误操作引发事故的事件予以罚款或直接辞退，并对该批连接件重新验收。
3.7 接头的施工现场检验与验收 连接钢筋前，先按批次复检钢筋的接头工艺。参考相关规程和技术要求，监理部指派专人现场监督，检验人员按验收批现场随机截取3个接头试件，通过试验检验其抗拉性能。如果试验结果表明试件抗拉性能达标则同意安装。如果试验结果显示试件不合格，则由设计单位和建设单位针对不合格试件相应的批次共同商榷整改方案。
4 对钢筋安装的质量控制
4.1 钢筋安装是钢筋分项工程质量控制的重点 安装钢筋的过程中，严格按规定的品类、规格、数量等要求选择合适的钢筋材料。监理工程师也要针对进场的钢筋材料的质量、规格等进行重点检验，比如检查钢筋的长度、数量和直径是否符合设计要求；钢筋锚固的长度是否达标；悬挑部分的钢筋是否到位；钢筋保护层厚度是否满足设计要求等等，这几个节点是钢筋材料最容易出错的地方。
4.2 严格检查钢筋锚固、搭接长度 在钢筋分项工程施工中，通常钢筋锚固及搭接长度极易出错。而在施工中，钢筋断料时长度不达标、钢筋摆放位置不正确等等都会影响工程质量，监理工程师在检查验收钢筋时如果发现上述问题，首先从工人的质量意识抓起，对钢筋工进行岗前培训和严格的技术交底，反复强调极易出现病害的质量控制节点，不断强化工人的质量意识。同时，在施工阶段要不定时巡查现场，发现不按规程操作的予以重罚，从根本上杜绝类似情况的发生。
4.3 在施工过程中要特别注意防止钢筋以小代大现象的发生 在钢筋代换环节，当钢筋备料不足时，通常会用不同规格的钢筋材料或废料充数。不同型号、规格的钢筋材料其功能、性能有差异，用不同规格型号的钢筋代换时须提前获得设计单位确认不影响质量后再替换。设计单位确认后，按以下原则进行钢筋代换：等强度代换后的钢筋强度至少与原有的钢筋强度相当；如构件是按最小配筋率配率时，可依照面积相等的原则进行钢筋代换。当结构构件受裂缝宽度或挠度的限制，则要进行裂缝及抗裂性验算再代换钢筋。例如，有的施工单位用直径14mm的钢筋代替10mm的箍筋进行等面积代换，在代换的同时又人为扩大了箍筋间距。因此在钢筋分项施工阶段，必须参照相关规程计算和审核钢筋代换的参数信息，以确保结构安全。对此监理工程师一定要加强监督。
4.4 要加强施工过程中的钢筋成品保护 在施工环节，阳台、通道口和卫生间等处的面层钢筋通常保护不到位。如，阳台钢筋绑扎后人为踩踏，个别悬挑混凝土阳台施工质量不达标，甚至出现质量事故，究其缘由，主要是阳台钢筋绑扎后在混凝土浇筑环节人为踩踏已绑扎的钢筋所致。为改善这一现状，阳台悬臂钢筋下须增设有一定厚度的垫块，垫块可以帮助钢筋缓解混凝土浇筑过程中所承受的压力：卫生间钢筋绑扎后被踩踏变形，主要原因是在卫生间吊模施工时，钢筋被任意踩踏至发生形变，有的钢筋间距甚至超出技术要求。也有一些水电安装工在预埋时把钢筋移走，放好管后又不把钢筋复位，影响混凝土的整体性，引起卫生间发生渗水、漏水的质量事故。因此监理工程师提醒并要求施工单位对绑扎成型钢筋做好成品保护。
实际施工中，对钢筋分项工程的注意事项有很多，需要我们能切实提高质量意识，不断加强质量监管力度。
参考文献：
[1]刘宗仁.土木工程施工[M].高等教育出版社.
[2]蔡一鸣.框架结构中钢筋混凝土施工质量控制初探[J].品牌（理论月刊），2010（12）.
乙方：（以下简称乙方）
为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况工程名称：
工程地点：
工程内容：工程数量及单价
(一)：
项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。
（二）：
项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。
合同工期本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。
四、质量标准
1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。
结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。
2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。
5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。
7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。
六、双方责任
1、甲方责任：
提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附近。2、乙方责任：
服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：日 期： 日 期：分项工程承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：工程数量及单价
(一)：
项目名称 单位 数量 单价 合计（元）备注
φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m 450元
说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。
（二）：
项目名称 单位 数量 单价 合计（元）备注
φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m 750
说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。
二、合同工期
本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。
四、质量标准
1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。
五、结算方式
1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。
2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。
5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。
7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。
六、双方责任
1、甲方责任：
（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。
（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。
（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。
（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。
（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。
（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。
（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。
（8）甲方负责把护筒运送到桩位附近。
2、乙方责任：
（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。
（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。
（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。
（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。
（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。
（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。
（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。
（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。
七、其它
a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。
b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。
c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
发包方:莆田市***********(以下简称甲方)
承包方:***********(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,经甲、乙双方友好协商,乙方愿承担莆田市东风建筑工程公司承建的，九华酒店工程钢筋分项工程的施工任务,为按期保质保量地完成施工任务及明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同，以共同信守履行。
一、工程概况:
1、工程名称:九华酒店（三期）公寓包括：公寓E型2幢、公寓D型2幢、公寓B型1幢。
2、工程地点:莆田市西天尾镇溪白村荔涵大道旁。
3、承包方式:包工不包料方式。
二、工作内容和单价:
1、工程承包范围:工程现浇或预制砼、钢筋砼项目所含的钢筋部分进行包工,内容包括:钢筋下料、加工、绑扎、护筋、闪光对接焊、电弧焊、柱筋电渣压力焊、钢筋(拉结筋)预埋、砼垫块安装与马凳筋制安、场内水平、垂直运输(含竣工后剩余钢筋按甲方指定场内位置堆放)、铁丝、操作机具及安全帽、安全带等本班组工人所需防护设施。
2、承包单价：
地下室顶板面以下按实际使用重量计算工程量,每吨单价人民币 380.0元。
地下室顶板面以上主体按投影面积计算：每平方米人民币19.0 元。
该承包价同时包含以上承包范围内容及其工人管理费、安全施工费、劳保、防暑降温等各类补贴费用。
3、本工程钢筋分项承包单价为一次性包干,施工期间其单价不受定额、政策性调整或市场人工费等因素变动而变化。
三、甲方职责:
1、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
2、负责工地现场的工程质量、工程进度、安全生产、施工方案、技术指导、技术交底、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱。
4、保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
四、乙方职责：
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场，负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员，遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度，提高工人的安全生产意识，搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件，不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、负责工程砌体墙构造拉结筋的埋设。
6、在绑扎钢筋完成后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清、保持施工操作场地整洁，同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾。
7、施工期间乙方应严格按照甲方要求下料，合理利用材料。在使用材料中，乙方要本着节约材料、量材使用的原则，凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断，若出现乱断时以实际量按每100公斤予以人民币200元罚款计。
8、主体竣工或工程完成后，负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置，否则甲方有权另派人清理，所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
9、爱惜甲方的一切机械设备和工具，严格履行材物领（借）用手续，工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管，按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设
10、乙方工人的食宿由乙方自理。
五、质量、进度要求和工期
1、乙方必须按照甲方提供的设计图纸、会审纪要、设计变更通知和国家现行的《施工技术验收规范》要求、操作规程进行施工，依据福建省建筑工程质量验评标准施工质量必须达到合格以上。
2、钢筋制、安必须保证下料尺寸准确，不准出现轴线位置偏移、下料偏差、漏绑漏焊等现象。每次浇捣砼时乙方必须派专人跟班，以保证质量。
3、乙方应严格按照编制的总进度计划、月进度计划、周进度计划，同时应合理地调配施工人员，随时增减人员，以保证各道施工工序相互连接及完成甲方所提出的施工工期要求:
酒店公寓E型（一期）：基础承台、底板2天，地下室柱、墙2天，地下室顶板2天，主体各层柱1天，各层梁板2天；（各层段工施日历天以项目部例会规定绑扎开始及完成时间为准）。
乙方必须严格按甲方按排进度要求施工超过工期每天罚款500元人民币。
4、乙方须教育工人不得践踏、破坏本班组及其它班组的产品，违者每次罚款200元。
5、本工程的各层段施工时经甲方或质检人员检验不符合工程进度质量要求时，乙方不及时纠正而导致影响进度质量时，乙方愿接受甲方的处罚：处罚的款项将视所造成影响大小由双方确定并在给付该层段进度款时扣除。同时双方约定：若发现A、墙、柱、梁筋轴线或位置偏移；B、钢筋下料偏差、浪费或不按规定要求绑扎、漏绑（含节点箍筋）或漏焊；C、抗震135弯钩或未成型及护筋未到位等不合要求的状况，则由乙方负责无偿处理至符合要求外，另按每违规处视实际情况予以罚款并在给付该层段进度款时扣除。
六、付款与结算
1、按每月完成工程量的85%计算，经甲方或质检人员检查签证符合工程进度和质量要求后,五日内拟付当期的进度款。主体封顶一个月后,按总完成量付至98%款项,其余款项待各段主体竣工验收经双方决算后一个月付清。
2、若乙方有出现拖欠工人劳力款项等现象时，甲方有权依据乙方承包项目已完成进度及按合同规定的进度款项直接支付给被拖欠
七、安全生产责任
1、乙方应宣导全体施工人员树立“安全第一，质量第一”的思想，严格执行生产操作规程及遵守施工现场安全操作规程，并配合甲方进行经常性的检查督促，待工人进场施工期间，应进行全面性及经常性的安全技术交底，确保工程质量和安全生产。
2、本项目承包价已包含安全生产费用，乙方应负责安全生产，应遵守施工现场的安全检查管理、安全教育、安全督促、乙方工人人身保险等均由乙方自行组织实施。乙方若在施工过程中发生不安全事故，乙方应负责及时处理并承担所有责任，与甲方无关；若乙方未能及时处理引起争议影响甲方声誉和工程进度，甲方有权从乙方完成的进度款中先行扣付赔偿款给乙方工人或第三者。
3、乙方应做好本组施工操作现场的防火工作。
八、其它：
1、如果乙方在工程进度、质量、文明施工、安全等方面达不到甲方要求，应在所规定的时间内完成，否则，影响甲方的利益和声誉，甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由此造成的施工停顿、延误工期等一切经济损失，同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
2、施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失，由此引起的对合同条款的失约，双方均不受制约，应另行补充协议约定。
九、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经双方代表签字后生效。
甲方:乙方:
代表:身份证号:
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、分项工程名称：桥梁分项工程。
3、工程地点：
第二条 承包内容
本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件《桥梁工程分包内容及单价清单》。
第三条 承包方式及承包单价
一、承包方式
1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。
2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。
二、承包单价
综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
第四条 施工工期
1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。
2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。
3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
4、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。
第五条 质量标准及管理要求
一、质量标准
1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。
2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
二、管理要求
1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。
2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。
第六条 安全生产、文明施工管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。
2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。
3、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。
4、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。
第七条 双方责任
一、甲方责任
1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。
3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。
4、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。
5、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的及时供应。
6、及时对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。
二、乙方责任
1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监。
3、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。
4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时，最长时间为二个小时，否则视为合格。
5、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。
本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。
甲方签字： 乙方签字：
当前, 住宅质量问题已成为建筑业的一个焦点话题, 在消费者投诉商品排名中, 住宅质量问题投诉高居前列, 业主和业界对精品优质建筑工程的呼声越来越高。企业质量管理也从单纯的质量检查上升到对优质工程创建的进一步探索, 争取使优质工程的创建成为企业强有力的竞争实力之一。而优质工程的创建是基于建筑分项细部工程质量的严格控制之上的。
1 分项工程质量控制的重要性
毋庸置疑, 优质建筑工程的核心就是建筑工程施工质量, 建筑工程施工质量是一个系统工程, 施工过程中必须确立系统观念, 严格对施工全过程进行质量控制, 将施工技术管理贯彻执行好, 保证各分部分项工程的质量控制, 才能确保整个建筑工程施工质量目标的实现, 才能建造出满足业主需要的优质工程。优质建筑工程的创建, 必须将“过程精品”作为建筑工程施工的总的指导战略思想, 以过程塑造精品, 以过程保证优质工程。建筑工程施工分项工程通常包括模板工程、钢筋工程、混凝土工程、防水工程、装饰工程等, 确保每个分项工程质量、做好分项细部工程的施工质量控制, 严格执行和落实工程质量管理细则, 才能确保建筑工程优质精良。下面以某高层住宅建筑为例, 该住宅主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构, 主体为地上30层, 地下2层, 建筑类别为一类, 耐火等级一级, 基础形式为钻孔灌注桩, 地下室底板为现浇钢筋混凝土底板, 地下室楼盖为现浇钢筋混凝土楼板。结构设计使用年限为50年。
2 模板工程
1) 使用前, 要对模板进行详细检查, 存在变形和翘曲超标的不可使用, 须立即清退, 对于拆除的模板, 必须将污物、垃圾、混凝土残渣等清洁干净, 重新涂刷隔离剂。2) 所有梁、柱均有翻样给出模板排列图和排架支撑图, 经项目部工程师审核通过后交班组参照施工, 对于特殊部位应做出细部构造大样图。3) 柱子根部不应当用混凝土“方盘”, 应采用“井”字形、“T”形钢筋限位, 限位筋直径不应小于11 mm。4) 在安装完模板后, 派专业技术人员对轴线、标高、尺寸、扣件螺栓、拉结螺栓、支撑系统等全方位进行检查, 派遣经验丰富、责任意识强的木工在浇混凝土过程中“看模”, 对于发现的问题及时上报、及时处理解决。5) 必须将楼板内的孔洞模正确安装, 并采取加固措施, 以防混凝土浇筑时的振动和冲击, 产生振跑或者上浮的状况。
3 钢筋工程
1) 钢筋工程质量控制的一个重要内容就是钢筋保护层的控制, 为确保钢筋位置的准确性必须正确使用钢筋卡具、撑脚, 框架柱、梁等均要设置卡具。2) 楼板底面的混凝土保护层一定要达到设计和施工的要求, 在等到楼板底层筋完成铺设后方可进行电气线路的安装敷设。3) 在混凝土的浇筑过程中, 要有专人负责“看筋”, 对于施工中出现的筋的位置移动或松动、保护层不满足要求的情况必须及时发现及时处理。该工程楼板配筋部分是圆钢, 且直径不是很大, 容易引发混凝土浇筑过程中的钢筋变形和位移, 所以在浇筑施工中, 要派专人值守检查, 平板筋进行返修时, 必须注意控制好平板上皮筋的保护层。4) 除了设计图中明确标注之外, 对于模板内下部受力钢筋伸入支座的锚固长度, 在边支座不小于5d且不小于100 mm, 在中间支座伸至支座中心Ⅰ级钢筋端部作成弯钩。5) 要避免钢筋绑扎时的单向扣, 为防止在混凝土表面的锈蚀现象发生, 要注意绑扎扣端头朝向构件内。对于拉结筋的留设必须派专人进行复核。6) 日益发展的计算机CAD技术越来越有利于钢筋配筋的细化工作, 在结构施工阶段, 由于土建和水电的施工会造成机电洞口切割随意的情况, 可利用计算机CAD辅助绘图技术, 将预埋留洞图、机电预留图绘制好, 将钢筋配筋细化, 从而保障精确的水电预留预埋位置。
4 混凝土工程
1) 混凝土配合比的优化。为了使水泥水化热降低, 可采用普通水泥掺加粉煤灰的办法, 可掺水泥用量10%的粉煤灰。另外对水灰比也要严格控制, 水灰比的值应低于0.6, 为保证坍落度可采用减水剂措施;水泥每立方米的用量控制要通过计算来确定;对于骨料, 可采用碎石和中砂, 含泥量应控制在砂不大于2%、石子不大于1%;对于外加剂, 可掺膨胀防水剂, 一方面要保证混凝土的和易性, 同时要降低单位用水量, 将缓凝时间控制在10 h。
2) 混凝土的浇筑。混凝土的稳定均匀有赖于合理的配合比, 混凝土的配合比设计由试验室来完成;混凝土的浇筑应分层连续进行, 对每个分层的厚度要控制好, 层厚控制在约400 mm, 为便于温度应力均匀分布, 不应形成施工缝。
3) 混凝土的养护。积极采取措施缩小混凝土的内外温差, 也要防止因外界气温变化造成混凝土内外温差超过规定限度;在混凝土的浇筑后达到初凝之前要使用木抹子进行两次的槎平和压实。
5 防水工程
1) 防水工程必须派有从业经验和执证人员施工。对防水主材辅材均要严格选取, 保证材料符合工程设计和施工的要求, 对于选用的材料, 要检查其资质并做好入场的复核, 确保进场材料的质量, 对于粘结材料要通过粘结试验的检测, 粘结强度经试验合格后才能使用。
2) 要保证防水节点设计和防水做法的科学性和合理性, 严密管控防水施工过程质量。防水工程要严格遵循施工工艺, 在施工完成后及时进行蓄水和淋水试验, 为防止防水卷材遭外界损坏形成渗漏, 在试验检验合格后要及时开始防水保护层的施工, 对于防水层的保护措施和防水保护层的施工均要在防水安全可靠性方面予以重视。
3) 对于房屋内部还有设备间等对防水要求比较高的地方, 要进行严格的施工管控, 确保防水工程施工质量。对于地下室、屋面而言, 其重点是要做好某些薄弱位置的节点及防水层施工质量, 比如机电管道、防雷接地、屋面接缝处、阴阳角等位置。对于有的结构位置较为特殊, 比如阴阳角、施工缝、结构后浇带和结构断面存在显著变形位置的防水做法必须保证安全和高可靠性。
6 装饰工程
装饰设计质量、装修材料质量、施工人员水平、工艺水平、装饰设计水平等因素都会对装饰工程质量构成影响。本工程装饰工程施工要注重以下的重点环节:
1) 装饰工程施工队伍必须专业, 工程施工之前进行必要的技术交底和工艺培训, 考核合格后方可上岗施工。
2) 在完成结构施工后, 对楼层标高、坐标基准进行统一的测试, 坐标十字线是设备安装和装饰施工的统一参照线, 要在每个房间内挨个弹出坐标十字线。
3) 装修单位要根据设计要求进行材料选择, 将样品交给设计方或者甲方审核, 合格后方可规模采购, 尤其要注意防火材料的选购, 在材料进场前做好检验审核, 装修之前要再次进行复核。通过选定的材料和工艺做出样板后, 设计方或甲方对样板进行检验, 确认后再按照标准进行全面施工。
4) 对各个分项的装饰工程, 要分别对其工艺标准进行编制, 然后以书面形式下达施工班组, 作为装饰工程施工和技术交底的依据。
5) 装饰工艺流程必须按照装饰工程以及设备安装工序的逻辑关系进行统一编制, 不同工序的施工操作人员要按照工艺流程次序进入工作面, 相邻工序之间的交接必须以书面移交方式完成, 上道工序的施工人员撤出工作面后, 再进行下道工序成品保护工作。
摘要：对分项工程质量控制的重要性作了介绍, 并对模板工程、钢筋工程、混凝土工程、防水工程、装饰工程五个重点分项工程的质量控制要点进行了论述, 为创建优质建筑工程提供了技术支撑。
关键词：分项工程,质量控制,施工
参考文献
[1]高秋利, 刘青, 刘双印, 等.精品工程质量控制点策划与深化设计[J].工程质量, 2008 (6) :46-48.
[2]谢飞.把握项目管理打造精品工程[J].中国住宅设施, 2010 (12) :115-117.
[3]彭怀江.浅谈精品工程创建与策划[J].黑龙江科技信息, 2010 (31) :96.
【分项工程合同书】推荐阅读：
分部(分项)工程承包合同木工09-14
分部分项工程验收表格07-28
分项工程施工承包协议书07-03
分项工程承包施工协议书11-18
检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度06-11
绩效考核评分项09-25
建筑分项承包协议书怎么写11-12
软件工程合同书10-22
建设工程合同书10-26
土建工程合同书11-03
