2008年二级建造师《法规及相关知识》试卷及答案（精选4篇）
一、选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（d)。
A.具备一定的施工管理实践经验和资历
B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
C.具备丰富的施工管理实践经验和资历
D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
2.下列法律事实中，属于法律行为的是(d)。
A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停
B.地基开挖时发现文物而改变设计方案
C.发生非典疫情致使施工进度延迟
D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工
3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（c)。
A.2003年4月1日
B.2003年8月1日
C.2005年4月1日
D.2005年8月1日
4.众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，(c)不是必备的条件。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
5.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，(d)应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A.项目部
B.施工企业0
1D（1）
0
2D（1）
0
3D（1）
0
4C（1）
05 D（1）
06
D（1）
07
A（1）
08
D（1）
09
D（1）
A（1）
C.监理单位
D.建设单位
6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是(d)。
A.双方应签订联合承包的协议
B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程
C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任
D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任
7.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是(a)。
A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司
C.分包单位将部分工程分包给某公司
D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程
8.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(d)。
A.企业投资的体育场
B.企业投资的廉租住房
C.企业投资的商品住房
D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
9.咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。
A.有从事招标代理业务的营业场所
B.有从事招标代理业务相应的资金
C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
10.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。
A.综合资质、专业资质和劳务资质
B.综合资质、行业资质和劳务资质
C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质
D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质
11.根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(d)。
A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称
B.熟悉有关招标投标的法律法规
C.身体健康，能够承担评标工作
D.大学本科以上学历
12.根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍(d)。
A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离
B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口
C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外
D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离
13.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由(b)负总责。
A.建设单位
B.施工单位
C.分包单位
D.工程监理单位
14.根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业(a)。
A.应当建立应急救援组织
B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员
C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
15.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.所住员工必须无条件迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
16.对于涉及(a)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A.地下暗挖
B.降水
C.脚手架
D.起重吊装
17.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是(c)。
A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验
B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用
C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验
D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
18.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是(b)。
A.在办理报监手续时，收取监督费
B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚
C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施
D.监督竣工验收程序
19.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送
（a)的质量检测单位进行检测。
A.具有相应资质等级
B.建设单位许可
C.建设行业协会认可
D.监理协会认可
20.在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（c)。
A.将施工图2套送审，其余4套交付施工
B.会同设计单位进行基础工程验收
C.组织相关各方进行竣工验收
D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续 21.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(c)开始。
A.2005年3月2目
B.2005年3月7日
C.2005年3月20日
D.2005年3月31日
22.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(d)。
A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力
B.概算定额不属于工程建设标准范围
C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为
D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
23.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。
A.2005年4月20日
B.2005年5月5日
C.2005年5月20日
D.2005年6月5日
24.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（）。
A.整个项目按安装工程一切险投保
B.整个项目按建筑工程一切险投保
C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保
D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保
25.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(d)。
A.参寓处高温工作
B.低温、冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
26.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于(c)前以书面形式通知张某。
A.6月1日
B.6月16日
C.7月2日
D.7月16日
27.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前(d)天，向环境保护行政主管部门申报。
A.5B.7
C.10
D.15
28.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是(a)。
A.工业废水处理达标后排人河流
B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
29.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是（）。
A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工
B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准
C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住
D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用
30.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）。
A.项目批准文件
B.城市规划
C.项目投资框算
D.国家规定的建设工程勘察深度要求
31.甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是(a)。
A.第一年甲应分配利润50万元
B.第二年乙分担亏损30万元
C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产
D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止
32.根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括（）。
A.决定公司的经营计划和投资方案
B.审议批准公司的财务预算报告
C.对公司增加或减少注册资本作出决议
D.修改公司章程
33.下列行为中，属于不正当竞争行为的是(c)。
A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成 B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价
C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器
D.市政府要求小区建设工艺围栏
34.承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为(d)。
A.属于要约邀请，随时可以撤销
B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销
D.属于要约，而且不可撤销
35.建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于(d)。
A.要约邀请
B.要约撤销
C.承诺
D.新要约
36.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。
A.2006年4月1日
B.2006年5月10日
C.2006年6月10日
D.2006年7月20日
37.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(d)。
A.违背当事人的意志
B.乘人之危
C.显失公平
D.损害国家利益
38.小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是(c)。
A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定
B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效
C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效
D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销
39.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，(d)。
A.应将钢材送到施工现
B.应将钢材送到建设单位的办公所在地
C.应将钢材送到建设单位的仓库
D.可通知建设单位自提
40.开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权(a)。
A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款
B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款
C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款
D.以承包商的名义向开发商请求付款
41.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨(a)元。
A.360
B.370
C.380
D.390
42.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是(a)。
A.要求甲双倍返还定金2万元
B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
C.要求甲支付违约金2万元
D.要求甲支付违约金1.5万元
43.施工企业与材料供应裔订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应(a)
A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C.直接要求供应商支付7.5万元
41A（1）
2B（1）
3A（1）44
B（1）
5D（1）
B（1）
D（1）
C（1）
A（1）
D（1）
D.直接要求供应商支付3万元
44.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。
A.由水泥厂承担41
A（1）
B（1）
A（1）
B（1）45
D（1）
B（1）
D（1）
C（1）
A（1）
D（1）
B.由承包商承担
C.由水泥厂和承包商共同承担
D.由承包商向水泥厂索赔
45.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。
A.显失公平而无效
B.欺诈而可撤销
C.乘人之危而无效
D.乘人之危而可撤销
46.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。
A.人民法院决策撤销之日
B.合同订立时
C.人民法院受理请求之日
D.权利人知道可撤销事由之日
47.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
48.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是()。
A.免除
B.抵销
C.混同
D.提存
49.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（）。
A.甲、乙对合同承担连带责任
B.解除合同
C.撤销合同
D.原施工单位上级主管部门承担责任
50.根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。
A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
51.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元。
A.30
B.4C.60
D.90
52.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。
A.抵押合同签字、盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
53.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意
54.施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
55.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是（）。
A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁
B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁
C.双方可就此纠纷向人民法院起诉
D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决
56.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席裁决
57.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。
A.书证
B.证人证言
C.律师代理意见
D.鉴定结论
58.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）提出。
A.开庭审理前
B.法庭辩论前
C.法院判决前
D.举证期限内
59.法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无
权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。
A.执行员
B.执行庭庭长
C.审判委员会
D.法院院长
60.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。
A.乙可以向法院另行起诉
B.乙可以申请法院恢复执行
C.该执行已经终结
D.乙可以提起审判监督程序
61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在（）提出。
A.仲裁庭组成之前
B.仲裁庭裁决之前
C.仲裁庭首次开庭之前
D.法院受理之前
62.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.双方不到法院起诉的承诺
D.请求仲裁的意思表示
63.甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.建设行政主管部门
64.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
65.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。
A.责令其限期改正
B.对其处20万元以上50万元以下的罚款
C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任
D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任
66.建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权()。
A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿
B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失
C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失
D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金
67.建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（）。
A.警告
B.支付违约金
C.罚款
D.赔礼道歉
68.施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。
A.责令停业
B.罚款
C.责令限期改正
D.责令赔偿损失
69.甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当（）。
A.仅对甲单位进行刑事处罚
B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚
C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚
D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚
70.在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是（）。
A.项目经理进行采购合同谈判
B.建设单位支付工程款
C.施工人员施工中高空坠物
D.施工队驾驶员的驾驶行为
二、多项选择题(共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）。
A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告
B.乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标
C.为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构
D.乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜
E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书
72.甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。
A.2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B.2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，20年年底一定付款
C.2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D.2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付
E.2006年3月，甲向人民法院起诉
73.下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（）。
A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任
74.王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（）。
A.法律、法规及有关技术标准
B.建设工程施工合同
C.劳动用工合同
D.工程设计文件
E.招标公告
75.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（）。
A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止
B.没有违背诚实信用原则，不应禁止
C.是降低了工程造价，应当提倡
D.该投标文件应作废标处理
E.其做法符合低价中标原则，不应禁止
76.下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。
A.甲某，高等院校副教授
B.乙某，投标人的独立董事
C.丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册
D.丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚
E.戊某，某中介公司高级经济师
77.根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
78.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。
A.应当制定安全生产规章制度
B.落实安全生产责任制
C.确保安全生产费用的有效使用
D.保证安全生产条件所需资金的投入
E.及时、如实报告生产安全事故
79.某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊
装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。
A.生产厂家的吊车制造许可证
B.吊车出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
80.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.分部工程的质量必须优良
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件
E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定 81.某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.勘察单位
E.监理单位
82.下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B.为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位
C.设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D.有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E.设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
83.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有（）。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
84.某安装工程项目于2005年2月l5日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有（）。
A.试车考核期的保险责任至10月15日
B.试车考核期的保险责任至11月15日
C.维修期应从6月30日开始算
D.维修期应从7月15日开始算
E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日
85.根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。
A.不得安排未成年人从事矿山并下作业
B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业
C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动
E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查
86.某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机 关可以采取的强制执行措施有（）。
A.将纳税人的全部账户冻结
B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产
C.对纳税人处以罚金
D.对纳税人的直接责任人员处以拘役
E.将所欠税款与滞纳金同时执行
87.下列市场行为中，不属于承诺的有（）。
A.发布招标公告
B.发布拍卖公告
C.发售招标文件
D.发出中标通知书
E.递交投标文件
88.施工合同可撤销的情形有（）。
A.在订立施工合同时显失公平
B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益
C.违反了《建筑法》的强制性规定
D.订立合同时，建设单位存在重大误解
E.损害社会公共利益
89.承包商甲承建韵住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。
A.行使不安抗辩权
B.行使同时履行抗辩权
C.不通知开发商而暂停施工
D.要求开发商提供付款担保
E.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力
90.继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）。
A.必须有违约行为存在
B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求
C.继续实际履行须在事实上可能
D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付
E.必须依据法律和合同的性质能够履行
91.建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以（）方式作出。
A.合同书
B.传真
C.电子邮件
D.互联网音频传输
E.邮寄信函
92.由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的（）条款仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.清理
E.担保
93.甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是（）。
A.存款单
B.仓单
C.房屋所有权证书
D.提单
E.汇票
94.施工单位签订的如下协议中，属《合同法》调整的有（）。
A.与设备租赁站订立的设备租赁协议
B.与其项目经理订立的安全目标责任协议
C.与其职工订立的计划生育目标协议
D.与其职工订立的劳动协议
E.与银行订立的借款协议
95.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须眼满足的条件有()。
A.有具体的诉讼请求
B.有事实和理由
C.有充分的证据
D.没有超过诉讼时效期闯
E.属于受诉法院管辖
96.为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有（）。
A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
B.对文书、物品等进行复制
C.向证人进行询问调查、记录证人证言
D.对证据进行鉴定或勘验
E.将获取的证据材料交给当事人保管
97.甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）。
A.封存
B.扣押
C.冻结
D.强制交付
E.划拔
98.甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：允许乙使用甲资质承揽
工程，乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（）。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
E.罚金
99.下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。
A.停止侵害
B.修理、重作
C.支付违约金
D.恢复名誉
E.赔偿损失
100.下列关于刑事责任的说法，正确的有（）。
A.刑事处罚是承担刑事责任的方式
B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑
C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利
D.主刑和附加刑可以共同适用
E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚 答案
01
D（1）
02
D（1）
03
D（1）
04
C（1）
05
D（1）
06
D（1）
07
A（1）
08
D（1）
09
D（1）
A（1）
D（1）
D（1）
B（1）
A（1）
C（1）
A（1）
C（1）
B（1）
A（1）
C（1）
C（1）
D（1）
B（1）
B（1）
D（1）
C（1）
D（1）
A（1）
B（1）
C（1）
A（1）
A（1）
C（1）
D（1）
D（1）
C（1）
D（1）
C（1）
D（1）
A（1）
A（1）
B（1）
A（1）
B（1）
D（1）
B（1）
D（1）
C（1）
A（1）
D（1）
C（1）
B（1）
D（1）
C（1）
D（1）
D（1）
C（1）
D（1）
D（1）
B（1）
C（1）
C（1）
B（1）
C（1）
C（1）
B（1）
B（1）
D（1）
DO）
B（1）
BCE（2）
ABE（2）
CD（2）
ABD（2）
AD（2）
ACDE（2）
ACE（2）
BCE（2）
ABE（2）
AC（2）
AD（2）
DE（2）
BC（2）
AD（2）
AE（2）86
BE（2）
ABCE（2）
AD（2）
AD（2）
ABCE（2）
ABCE（2）
BCD（2）
ABDE（2）
AE（2）
ABE（2）
ABCD（2）
CE（2）
ABCD（2）
BCE（2）
一、建设工程基本法律制度
1、建设工程基本法律知识
01、建设工程法律体系 02、法律体系的基本框架 03、法的形式和效力层级
2、建设工程法人制度
01、法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用 02、企业法人与项目经理部的法律关系
3、建设工程代理制度
01、代理的法律特征和主要种类 02、建设工程代理行为及其法律关系
4、建设工程物权制度
01、物权的主要种类和与土地相关的物权 02、物权的设立、变更、转让、消灭和保护
5、建设工程债权制度
01、债的基本法律关系
02、建设工程债的产生和常见种类
6、建设工程知识产权制度
01、知识产权的法律特征
02、建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任
7、建设工程担保制度
01、担保与担保合同的规定 02、建设工程保证担保的方式和责任 03、抵押权、质权、留置权、定金的规定
8、建设工程保险制度
01、保险与保险索赔的规定
02、建设工程保险的主要种类和投保权益
9、建设工程法律责任制度
01、法律责任的基本种类和特征
02、建设工程民事责任的种类及承担方式 03、建设工程行政责任的种类及承担方式 04、建设工程刑事责任的种类及承担方式
二、施工许可法律制度
1、建设工程施工许可制度
01、施工许可证和开工报告的适用范围 02、申请主体和法定批准条件 03、延期开工、核验和重新办理批准的规定 04、违法行为应承担的法律责任
2、施工企业从业资格制度
01、企业资质的法定条件和等级 02、禁止无资质或越级承揽工程的规定
03、禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定 04、违法行为应承担的法律责任
3、建造师注册执业制度
01、建设工程专业人员执业资格的准人管理 02、建造师考试、注册和继续教育的规定 03、建造师的受聘单位和执业岗位范围 04、建造师的基本权利和义务 05、违法行为应承担的法律责任
三、建设工程发承包法律制度
1、建设工程招标投标制度
01、建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所 02、招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 03、投标人、投标文件和投标保证金
04、禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定 05、中标的法定要求和招标投标投诉处理 06、违法行为应承担的法律责任
2、建设工程承包制度
01、建设工程总承包的规定 02、建设工程共同承包的规定 03、建设工程分包的规定 04、违法行为应承担的法律责任
3、建筑市场信用体系建设
01、建筑市场诚信行为信息的分类
02、建筑市场施工单位不良行为记录认定标准 03、建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制 04、建筑市场主体诚信评价的基本规定
四、建设工程合同和劳动合同法律制
度
1、建设工程合同制度
01、建设工程施工合同的法定形式和内容 02、建设工程工期和支付价款的规定 03、建设工程赔偿损失的规定 04、无效合同和效力待定合同的规定 05、合同的履行、变更、转让、撤销和终止 06、违约责任及违约责任的免除
07、建设工程合同示范文本的性质与作用
2、劳动合同及劳动关系制度
01、劳动合同订立的规定
02、劳动合同的履行、变更、解除和终止 03、合法用工方式与违法用工模式的规定 04、劳动保护的规定 05、劳动争议的解决
06、违法行为应承担的法律责任
3、相关合同制度
01、承揽合同的法律规定 02、买卖合同的法律规定 03、借款合同的法律规定 04、租赁合同的法律规定 05、融资租赁合同的法律规定 06、运输合同的法律规定 07、委托合同的法律规定
五、建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度
1、施工现场环境保护制度
01、施工现场噪声污染防治的规定 02、施工现场废气、废水污染防治的规定 03、施工现场固体废物污染防治的规定 04、违法行为应承担的法律责任
2、施工节约能源制度
01、施工合理使用与节约能源的规定 02、施工节能技术进步和激励措施的规定 03、违法行为应承担的法律责任
3、施工文物保护制度
01、受国家保护的文物范围
02、在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定 03、施工发现文物报告和保护的规定 04、违法行为应承担的法律责任
六、建设工程安全生产法律制度
1、施工安全生产许可证制度 01、申请领取安全生产许可证的条件
02、安全生产许可证的有效期和政府监管的规定 03、违法行为应承担的法律责任
2、施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
01、施工单位的安全生产责任 02、施工项目负责人的安全生产责任 03、施工总承包和分包单位的安全生产责任 04、施工作业人员安全生产的权利和义务 05、施工单位安全生产教育培训的规定 06、违法行为应承担的法律责任
3、施工现场安全防护制度
01、编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定 02、施工现场安全防护和安全费用的规定
03、施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施 04、工伤保险和意外伤害保险的规定 05、违法行为应承担的法律责任
4、施工安全事故的应急救援与调查处理
01、生产安全事故的等级划分标准
02、施工生产安全事故应急救援预案的规定 03、施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 04、违法行为应承担的法律责任
5、建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
01、建设单位相关的安全责任 02、勘察、设计单位相关的安全责任
03、工程监理、检验检测单位相关的安全责任 04、机械设备等单位相关的安全责任 05、政府部门安全监督管理的相关规定
七、建设工程质量法律制度
1、工程建设标准
01、工程建设标准的分类
02、工程建设强制性标准实施的规定 03、违法行为应承担的法律责任
2、施工单位的质量责任和义务
01、对施工质量负责和总分包单位的质量责任 02、按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定 03、对建筑材料、设备等进行检验检测的规定 04、施工质量检验和返修的规定 05、建立健全职工教育培训制度的规定 06、违法行为应承担的法律责任
3、建设单位及相关单位的质量责任和义务
01、建设单位相关的质量责任和义务 02、勘察、设计单位相关的质量责任和义务 03、工程监理单位相关的质量责任和义务 04、政府部门工程质量监督管理的相关规定
4、建设工程竣工验收制度
01、竣工验收的主体和法定条件 02、施工单位应提交的档案资料
03、规划、消防、节能、环保等验收的规定 04、竣工结算、质量争议的规定 05、竣工验收报告备案的规定
5、建设工程质量保修制度
01、质量保修书和最低保修期限的规定 02、质量责任的损失赔偿 03、违法行为应承担的法律责任
八、解决建设工程纠纷法律制度
1、建设工程纠纷主要种类和法律解决途径
01、建设工程纠纷的主要种类 02、民事纠纷的法律解决途径 03、行政纠纷的法律解决途径
2、民事诉讼制度
01、民事诉讼的法院管辖 02、民事诉讼的当事人和代理人 03、民事诉讼的证据和诉讼时效 04、民事诉讼的审判和执行程序
3、仲裁制度
01、仲裁协议和仲裁受理 02、仲裁审理的法定程序 03、仲裁裁决的执行 04、涉外仲裁的特别规定
4、调解与和解制度
01、调解的规定 02、和解的规定
5、行政强制、行政复议和行政诉讼制度
01、行政强制的种类和法定程序 02、行政复议的范围、受理和复议决定
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程保险制度 第八节建设工程保险制度
一、建设工程一切险(及第三者责任险)10条：设计错误引起的损失；自然磨损；因原材料缺陷或工艺不善引起的损失；非外力引起的机械或电气装置本身损失；维修保养或正常检修费用；文字资料及包装物料；盘亏；领有公共运输执照或已保险的运输设备损失；工地内及周围已有的财产；期限终止前已竣工验收或实际占用的部分
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程代理制度 4月29日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程代理制度
一、概念
指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，行为后果由被代理人承受的法律制度。
二、代理的种类
1.委托代理：代理人根据被代理人授权而进行的代理，又称为“意定代理”和“任意代理”。
2.法定代理;3.指定代理。
三、建设工程代理行为的设立(一)不得委托代理的建设工程活动
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(二)须取得法定资格方可从事的建设工程代理行为
【提示】招标代理机构的资质条件：有营业场所和资金;有专业技术力量，有可作为评标委员会成员的技术、经济方面的专家。标代理机构的资格由国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。(三)民事法律行为的委托代理
1.民事委托代理，可以用书面形式，也可以口头形式，但法律规定用书面形式的应当采用书面;2.书面的授权委托书应当载明代理人名称、代理事项、权限和期限;3.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
四、建设工程代理行为的终止
1.代理期间届满或者代理事务完成2.被代理人取消委托或者代理人辞去委托3.代理人死亡4.代理人丧失民事行为能力5.作为被代理人或者代理人的法人终止 1.被代理人取得或者恢复民事行为能力2.被代理人或者代理人死亡3.代理人丧失民事行为能力4.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定5.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
五、建设工程代理法律关系
1.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施代理行为 2.转托他人代理应事先取得被代理人的同意 3.无权代理和表见代理(1)无权代理
三种表现形式：始未授权，超越代理权，代理权终止。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 【注意】如果被代理人予以追认，则转化为有权代理;如果不追认，由无权代理人承担责任。(2)表见代理
行为人虽无权代理，但由于行为人(代理人)的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象：而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
(3)知道他人以本人的名义实施民事行为不作否认表示的视为同意。4.不当或违法行为应当承担的法律责任(1)委托书授权不明确;(2)损害被代理利益;(3)第三人故意行为;(4)违法代理。
【记忆】谁有错就打谁的扳子，双方有错，双方一起打。
编辑推荐二级建造师免费在线题库2018年二级建造师各科目真题及答案解析 2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程担保制度 4月29日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程担保制度 第七节建设工程担保制度
【提示1】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。【提示2】担保的主要方式有保证、抵押、质押、留置、定金等。
一、保证
【提示1】银行出具的书面保证为保函，其他保证人出具的为保证书。【提示2】保证人应该是第三人，债务人不能作为保证人。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(一)保证合同
保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。(二)保证方式
一般保证：首先由债务人清偿，清偿不能才由保证人承担;保证人有先诉抗辩权。连带责任保证：履行期满后，债权人可以要求债务人或保证人承担责任。【提示】如果当事人对保证方式没有约定或约定不明确，视为连带责任保证。(三)保证人的资格
以下组织不得作为保证人：
1.国家机关(经国务院批准的外债项目除外);2.学校、幼儿园、医院等公益性事业单位和社会团体;3.企业分支机构、职能部门不得为保证人，分支机构取得法人书面授权外。(四)保证责任保证责任包括：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用;有约定从约定;对担保范围约定不明，保证人对全部债务承担责任。必须取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任 保证期限：无约定，履行期满之日起6个月内;有约从约。
二、抵押权
抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。(一)抵押物
债务人或第三人提供。不动产或者特殊的动产(机器、交通工具等)，不转移占有抵押物。
以下财产不得抵押：
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 1.土地所有权;2.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;3.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施;4.所有权、使用权不明或者有争议的财产;5.依法被查封、扣押、监管的财产;6.其他。
【提示】用以下财产(不动产)抵押的，应当办理抵押登记、抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。(二)抵押权的实现
可以协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款受偿;协议不成，抵押权人可向法院起诉。
【注意】不能直接约定，抵押到期直接将物转让给抵押权人。同一财产设定多个抵押权时，处理价款清偿规则：
登记的优于没有登记的;都登记或者都没有登记的按照先后顺序;顺序相同按照债权比例。
三、质押(一)概念
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 债务人或第三人将其动产权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。(二)质权的分类
可以分为动产质权和权利质权。
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：
(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。
四、留置
指债权人按照合同约定占有债务人的动产……。
能够留置的仅限于动产，且只能基于保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权。
五、定金
概念：一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式。定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效;定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
二级建造师培训：面授私教班跨年VIP通关班密押通关班报名
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程法律体系 4月28日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程法律体系
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
一、法律部门
根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。
我国法律体系分为：宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法共七个法律部门。
【提示1】民法是调整平等主体之间人身关系、财产关系的规范;包括：民法通则、合同法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法。
【提示2】行政法包括：行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、城市房地产管理法、城乡规划法、建筑法。
二、法的形式
三、法的效力层级
宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法。1.各扫门前雪：
(1)法律之间新的一般规定与旧的特别规定不一致，由全国人大常委会裁决;(2)行政法规之间新旧规定不一致，由国务院裁决;(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。2.家长负责制：
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院提出意见。国务院认为应当适用地方性法规的，应当适用地方性法规;国务院认为应当适用部门规章的，应当提请全国人大常务委员会裁决。
编辑推荐二级建造师免费在线题库2018年二级建造师各科目真题及答案解析
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程法律责任制度 5月2日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程法律责任制度 第九节建设工程法律责任制度 法律责任的种类：
违宪、刑事、民事、行政、国家赔偿责任
一、民事责任的种类及承担方式 分为违约责任和侵权责任两类。
民事责任承担方式包括：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。
【注意】可以单独或合并适用
三、建设工程行政责任的种类和承担方式 分为行政处罚(对外)和行政处分(对内)。
行政处罚有：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证(执照);(6)行政拘留。
行政处分有：(1)警告;(2)记过;(3)记大过;(4)降级;(5)撤职;(6)开除。
四、建设工程刑事责任的种类和承担方式 刑罚分为主刑和附加刑。
主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程法人制度 4月28日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程法人制度
一、法人应具备的条件
1.依法成立;2.有必要的财产或经费;3.有名称、组织机构和场所;4.能够独立承担民事责任。
二、法人的分类
三、项目经理部的概念和设立
项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，无法独立承担民事责任。
四、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者
即：项目经理与施工单位之间是委托代理关系。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
编辑推荐二级建造师免费在线题库2018年二级建造师各科目真题及答案解析 2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程施工许可制度 5月2日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程施工许可制度 1.我国对建设工程开工条件的审批，存在着颁发施工许可证和批准开工报告两种形式
其中：多数工程由建设单位依法向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，部分工程按照国务院规定的权限和程序批准开工报告，点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 不重复办理施工许可证。此外，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程以及抢险救灾工程和军用房屋建筑工程，不需要申请施工许可证。
2.《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件，例如依法实行强制监理和消防设计审核的规定等。
此外，审批开工报告的工程，主要是审查以下情况：(1)资金到位情况;(2)投资项目市场预测;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件是否三通一平等
3.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，否则应向发证机关申请延期。延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不按规定延期的，施工许可证自行废止。在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 个月内，向发证机关报告，并与施工单位共同做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。实行开工报告审批制度的建设工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。
4.按照《建筑法》及相关法规的规定，建设单位未办理施工许可证擅自施工、为规避办理施工许可证将工程项目分解发包擅自施工，或者采用虚假证明骗取施工许可证，或者伪造、涂改施工许可证，均应承担法律责任。
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程物权制度 4月29日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程物权制度
一、物权的种类(一)所有权
所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。(二)用益物权
权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。【注意】包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。(三)担保物权
权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。
【区别】所有权是自己的物，用益物权是别人的物;担保物权是自己、他人的物均可设立。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
二、与土地相关的物权(一)土地所有权
我国土地实行全民所有和劳动群众集体所有。
城市市区土地属于国家所有，农村和城郊土地除由法律规定属于国家所有外，属于农民集体所有。
土地用途分为农用地、建设用地和未利用地三大类，严格用途转用。(二)建设用地使用权 1.概念
建设用地使用权只存在于国有土地上;取得建设用地使用权，享有占有、使用、收益的权利。2.建设用地使用权的设立
建设用地使用权可地上、地表、地下分别设立。
设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。
设立后应申请登记，建设用地使用权自登记时设立。
期限：住宅建设用地期限届满，自动续期;非住宅建设用地期限届满，依照法律规定。(三)地役权 1.概念
为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。是用益物权。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。2.地役权的变动
需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权;供役地及供役地的用益物权转让时，地役权对受让人具有约束力。四：物权的设立、变更、转让、消灭和保护
登记主义，登记时设立。属于国家所有的自然资源，所有权可不登记【注意】合同生效与物权变动无关。
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程债权制度 4月29日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程债权制度 第五节建设工程债权制度
一、债的概念
按照合同约定或法律规定，在当事人之间产生的特定权利和义务关系。
二、债的内容
债权就是一方当事人享有请求另一方当事人为或者不为一定行为的权利，对方有履行之的义务。债权是相对权，而物权是绝对权。
三、建设工程债的产生 1.合同之债
发生最主要、最普遍的依据;建设单位与施工单位签订施工合同即是典型案例。2.侵权之债
侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。《侵权责任法》规定：
(1)搁置物、悬挂物脱落坠落致害：所有人、管理人、使用人承担责任;(2)建筑物、构筑物自因倒塌，建设单位、施工单位承担连带责任，若有其他责任单位，可以追偿;若因其他责任人原因倒塌，责任人承担责任;(3)高空抛物，可能加害人承担补偿责任。
3.无因管理管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。(活雷锋)4.不当得利
没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。(天上掉馅饼)二级建造师培训：面授私教班跨年VIP通关班密押通关班报名
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程知识产权制度 4月29日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程知识产权制度 第六节建设工程知识产权制度
我国知识产权包括著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。
知识产权具有如下四个法律特征：人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;时间性。
一、建设工程知识产权的常见类型
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(一)专利权
2.注册商标的续展、转让和使用许可
注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算。
可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。应在到期前6个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。【注意】专利是从申请日起算，商标是从核准注册日起算。(三)著作权(版权)1.概念
建设工程活动中常见的著作权作品主要包括文字作品、建筑作品和图形作品。【提示】如招投标文件一般属于单位作品;接受委托而创作的设计文件、勘察文件一般属于委托作品。
由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者 法人和其他组织享有
(1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制。
(2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年。(3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日;但作品完成后50年内未发表的不再保护。
二级建造师培训：面授私教班跨年VIP通关班密押通关班报名 2018二级建造师建设工程法规及相关知识易混知识点：第二章
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 3月23日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识易混知识点：第二章 第二章施工许可法律制度
★★1.不需要办理施工许可证之一：限额以下的小型工程(投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程)。
★★★2.施工许可证颁发条件之一：建设资金已经落实，标准为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%;建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。★★★3.与施工许可证和开工报告有关的时间 800万元
★★5.企业资质证书有效期为5年;可届满延期，应在届满3个月前申请办理手续。★6.建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。★7.中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。
★★★8.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3年。需要继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册，延续注册有效期为3年。
★9.注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。变更后延续原有效期。★★★10.年龄超过65周岁的建造师不予注册。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 ★★11.二级建造师的继续教育在每个注册有效期内参加继续教育不少于120学时，其中必修60学时，选修60学时。每增加一个专业增加60学时继续教育，其中必修30学时，选修30学时。每一注册有效期内，冲抵继续教育选修课学时累计不得超过60学时。
★★12.二级建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目的负责人情况之一：因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。2018二级建造师建设工程法规及相关知识易混知识点：第三章 3月23日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识易混知识点：第三章 第三章建设工程发承包法律制度 ★★★1.建设工程必须招标的规模标准
(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理，单项合同在50万元人民币以上的;(4)单项低于上述规定，但项目总投资在3000万元人民币以上的。★★2.邀请招标应当向三个以上具备能力的特定法人发出邀请。
★★3.招标人需澄清或者修改招标文件，应在投标文件截止时间至少15天前以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改内容为招标文件的组成部分。
★★4.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。★★5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 文件截止之日止，最短不得少于20日。
★★★6.对于评标委员会来说，人数为5人以上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于2/3。
★7.评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告，推荐合格的1～3人名中标候选人，并排序。
★★8.招标人和中标人自中标通知书发出之日起30日内，订立书面合同。★★9.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币，有效期应当与投标有效期一致。
★10.撤回投标文件的，应当自收到书面撤回通知的5日内退还。投标截止后撤销的，不退还投标保证金。
★11.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金并加计银行同期存款利息。
★★★12.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
★13.招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。
★14.认为不符合规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
★★★15.《建筑市场诚信行为信息管理办法》：不良行为在行政处罚决定做出后7日内公布，公布期限一般为6个月至3年(可申请缩短的，但不得少于3个月;整改不力可延长);良好行为公布期限一般为3年。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 ★★16.《招标投标违法行为记录公告暂行办法》：公布自招标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内;违法行为记录公告期限为6个月;限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，从其决定。
2018二级建造师建设工程法规及相关知识易混知识点：第一章 3月23日
2018二级建造师建设工程法规及相关知识易混知识点：第一章 第一章建设工程基本法律知识
★1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案;宪法和法律不需要备案。
★★2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。★★★3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。保护期均自申请日起算。
★★★4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算;可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。应在到期前12个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。从核准注册日起算。
★5.一般职务作品(工作任务但未用单位条件)的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。
★6.著作权的保护期(关注50年即可)(1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制;点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年;(3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日;但作品完成后50年内未发表的不再保护。
★7.计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后50年;如果是单位，首次发表后的50年，开发完成50年内未发表，不再保护。★★★8.保证期限当事人无约定，履行期满之日起6个月内;有约从约。★★★9.定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效;定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
★10.安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过3个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
第71题 按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，对于特级资质企业则要求其科技进步水平应当达到（）。
A．企业具有省部级(或相当于省部级水平)及以上的企业技术中心 B．企业近2年科技活动经费支出平均达到营业额的0．5%以上
C．企业近10年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准
D．企业已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理
E．企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化
【正确答案】：A,C,D,E
第72题 人民调解的基本原则是（）。A．当事人自愿原则
B．当事人平等原则 C．合法原则
D．尊重当事人权利原则 E．调解公开原则
【正确答案】：A,B,C,D
第73题 安全生产事故调查组履行职责包括（）。A．提交事故调查报告
B．认定事故的性质和事故责任 C．提出对事故责任者的处理决定
D．总结事故教训，提出防范和整改措施
E．查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
【正确答案】：A,B,D,E
第74题 施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的（）。A．占有权 B．共有权
C．质押权
D．处分权 E．所有权
【正确答案】：D,E
本题考查的是对物权制度的理解。施工单位无该工程项目的所有权，也无相应的处分权。
第75题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有（）。A．有完整的技术档案和施工管理资料 B．分包工程的质量必须优良 C．有施工单位签署的工程保修书
D．由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E．主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
【正确答案】：A,C
第76题 注册建造师有（）情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A．受到刑事处罚的B．依法被撤销注册的
C．依法被吊销注册证书的D．年龄超过55周岁的
E．被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年的 【正确答案】：A,B,C
第77题 我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A．著作权 B．肖像权
C．商标权
D．专利权
E．商业秘密
【正确答案】：A,C,D,E
本题考查的是对知识产权制度的理解，参见教材P27.受我国法律保护的知识产权种类有许多种，其中选项ACDE比较常见。
第78题 建设民事商事法律关系的特点包括（）。A．建设民事商事关系主要是人身关系
B．建设民事商事关系是平等主体之间的关系 C．建设民事商事关系主要是财产关系
D．建设民事商事关系的保障措施具有惩罚性和非财产性
E．建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系
【正确答案】：B,C,E
第79题 某建筑公司的一处施工项目，地处哈尔滨，为了赶工期，在冬季户外零度以下期间连续施工2个月，期间采取了相应的防冻措施，对户外人员也提供棉衣等物资，尤其对在户外工作2个月无一天休息的塔式起重机操作女工小李，增发了奖金3000元，并且公司号召所有女职工学习小李这种不怕苦的精神。下列表述中，正确的有（）。A．建筑公司零度以下继续施工违反了《劳动法》
B．建筑公司的行为违反了《劳动法》中关于女职工特殊保护的规定 C．劳动部门应对建筑公司处以罚款
D．建筑公司给了职工补偿，所以可以要求职工连续作业 E．建筑公司的行为不存在任何违反《劳动法》的情形
【正确答案】：B,C
第80题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括（）。A．转让、出借资质证书等造成的损失 B．偷工减料等造成的损失
C．未及时检查隐蔽工程造成的损失 D．与监理单位串通造成的损失 E．合同使用期限内造成的损失
【正确答案】：A,B,D,E
第81题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括（）。A．支付租金的义务 B．标的物的瑕疵
C．妥善保管和使用租赁物 D．向出卖人支付价金
E．租赁期限届满返还租赁物
【正确答案】：A,C,E
第82题 按照法律是否为某种合同确定了一个特定的名称，合同可分为（A．不要式合同 B．要式合同 C．有名合同 D．无名合同 E．主从合同
【正确答案】：C,D。）
第83题 保证合同应当包括的内容有（）。A．被保证的主债权种类、数额
B．债务人履行债务的期限 C．保证人的固定住所
D．保证担保的范围 E．保证的期间
【正确答案】：A,B,D,E
第84题 施工现场安全技术交底通常包括（）。A．施工工种安全技术交底
B．分部分项工程施工安全技术交底 C．普通工程单项安全技术交底
D．设备安装工程技术交底
E．使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
【正确答案】：A,B,D,E
第85题 《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止（）。
A．在历史建筑上刻划、涂污
B．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 C．新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施
D．占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等
E．修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等
【正确答案】：A,B,D,E
第86题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得（）。A．在江内清洗装贮过油类的车辆和容器 B．在施工现场焚烧沥青、油毡 C．在夜间进行施工
D．在施工现场填埋建筑垃圾
E．从事产生扬尘污染的施工作业
【正确答案】：A,B,E
第87题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有（）。A．应当由第三人负担的 B．在境外就医的
C．应当由公共卫生负担的
D．基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E．符合基本医疗抢救的医疗费用
【正确答案】：A,B,C
第88题 为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有（）。
A．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B．对文书、物品等进行复制
C．向证人进行询问调查、记录证人证言
D．对证据进行鉴定或勘验
E．将获取的证据材料交给当事入保管
【正确答案】：A,B,C,D
第89题 我国法的形式主要包括（）。A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规章 E．习惯法
【正确答案】：A,B,C,D
第90题 对知识产权法律特征的表述中，正确的有（）。
A．知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制 B．知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性 C．只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性
D．知识产权没有时间限制，只要财产存在，权利就必然存在
E．知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭
【正确答案】：A,B,C,E
第91题 因（）造成的建设工程工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延。A．不可抗力
B．设计变更和工程量增加
C．1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h D．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 E．承包人的原因致使施工不能正常进行
【正确答案】：A,B,C,D
第92题 提起行政诉讼应当符合的条件有（）。A．有明确的被告
B．有具体的诉讼请求和事实根据
C．属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D．原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E．经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
【正确答案】：A,B,C,D
第93题 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有权采取的措施有（）。
A．进入被检查单位的施工现场进行检查
B．发现有影响工程质量的问题时，处3万元以下罚款 C．发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D．发现有影响工程质量的问题时，责令立即停止施工 E．要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
【正确答案】：A,C,E
第94题 工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，档案和资料主要包括（）。A．工程项目竣工验收报告 B．图纸会审和技术交底记录 C．隐蔽验收记录及施工日志
D．设计变更通知单，技术变更核实单 E．投资方编制或者认可的可行性研究报告
【正确答案】：A,B,C,D
第95题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。A．应当制定安全生产规章制度
B．落实安全生产责任制
C．确保安全生产费用的有效使用
D．保证安全生产条件所需资金的投入 E．及时、如实报告生产安全事故
【正确答案】：B,C,E
第96题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是（）。A．屋面防水工程、有防水要求的卫生间，为5年 B．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期 C．房间和外墙面的防渗漏，为4年
D．电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年
E．房屋建筑的主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
【正确答案】：A,D,E
第97题 工程项目验收存在（）问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。A．未完成建筑节能工程设计内容的B．参加验收人员不具备相应资格的
C．参加验收各方主体验收意见不一致的D．验收程序和执行标准不符合要求的 E．各方提出的问题未整改完毕的 【正确答案】：B,C,D,E
第98题 知识产权的法律特征包括（）。A．专有性 B．期限性 C．地域性 D．相对性
E．财产权和人身权的双重属性
【正确答案】：A,B,C,E
第99题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规 的是（）。
A．工业废水处理达标后排入河流
B．经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C．将清洗设备的废水回灌补给地下水
D．将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场 E．将废物用于外省王地须经外省地环境部门批准
【正确答案】：A,E
第100题 下列有关仲裁与民事诉讼的说法中，正确的有（）。A．所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决
B．请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
C．仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理 D．仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构
E．仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
【2008年二级建造师《法规及相关知识》试卷及答案】推荐阅读：
二级建造师法规及相关知识01-31
2024二级建造师考试试题及答案01-09
二级建造师建筑工程模拟试题及答案09-16
二级建造师《施工管理》考前模拟题及答案07-23
010年二级建造师考试06-26
2024年二级建造师真题12-20
二级建造师继续教育试题答案02-26
