钢筋工劳务合同

钢筋工劳务合同（共7篇）

钢筋工劳务合同 篇1

乙方：

甲方（全称）：

乙方（全称）： 身份证号码：

依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，进行单项承包，双方自愿达成如下协议：

一、工程名称： 港龙美的云筑

二、工程地址： 阜阳市润和路与阜南路交叉口

三、承包范围：本工程所有钢筋加工制作（含机械、人工、辅材等）、绑扎、辅材（绑扎丝、垫块）、加工机械、电渣压力焊、热焊、机械连接、焊接等

承包部位： 港龙美的云筑售楼处（86#楼）

四、主要承包的工作内容：

4.1.1）钢筋加工制作包含如下工作内容：①施工现场机具、设备安装就位；②操作架搭拆（包括钢筋棚搬家多次搭拆）；③配合现场材料上、下车；④原材料、机械连接接头现场取样；⑤所有钢筋的制作（含一次结构、二次结构、桩芯钢筋在内）)、安装及成品验收等等；⑥套丝、马凳、梯子筋、定位筋、定位框的制作；⑦所有焊接（含电渣压力焊接等）；⑦生锈钢筋的清理、分类；⑧机械维修；⑨现场材料的转运、码放；⑩电梯井防护门下料（预埋）、外用施工电梯门的下料等等；自带手持工具；制作材料剩余的废料要做到充分利用（如做马凳等产品）。

4.1.2）所有钢筋的套丝、下料钢筋均用无齿锯切断。决不允许用切断机切断钢筋。

4.1.3）所有钢筋制作所需机械及一机一闸一漏保、配电箱、电缆等。

4.2钢筋绑扎内容包括：

1）本工程所有钢筋的安装绑扎（含桩芯钢筋的制作、绑扎、铁板焊接在内）、材料转运、剩余钢筋清理、分类，材料码放整齐；墙、柱、梁、板的洞口预留、预埋及处理；不能与结构同步施工的梁板钢筋的预留、预埋、剔凿以及二次结构、构造柱及拉结筋的预留预埋；后浇带钢筋保护及二次绑扎、成品的保护、自带手持工具等。

2）现场安全、文明施工的场地清理；剪力墙及柱根部焊渣的清理等工作。

3）包括每道工序每天必须做到工完料尽场地清，材料码放整齐等各项文明施工，如乙方不清理，甲方将派人清理，按200元/工日在乙方工程款中扣除（乙方不同意、不签字同样生效）

4）钢筋绑扎所需套筒、火烧丝、铁丝、垫块、电焊条、粉笔、石笔、砂轮片、电渣压力焊所需机械材料、机械连接套丝机的自备等。

5）乙方必须按照建设单位质量体系标准要求（本工程含第三方飞检）、国家行业标准体系要求、图集、规范、图纸、大样节点等要求施工。施工进度必须按照甲方进度计划、时间节点要求按时完成（包含报验质检部门）。

五、合同工期：开工日期： 年 月 日；

完工日期： 年 月 日；

注：按实际施工工期标准（二层及以上按5天/层，包括钢筋、模板、砼且含特殊情况。）

5.1乙方必须确保按甲方下达的工期进度计划施工，确保工程进度按时完成，如不能按建设单位与总承包方签订的计划工期按时完成，每延误一天，建设单位罚款总包（甲方），总包（甲方）将加倍处罚乙方，且总包（甲方）有权安排人员抢工，费用在乙方的工程款中双倍扣除。

六、质量标准、等级：本工程按国家规定验收标准及地方相关标准达到优质主体结构。同时满足建设单位质量标准体系要求（含第三方飞检质量要求），国家行业标准体系，图集、规范质量标准体系及地方标准体系。若乙方达不到该标准，总包（甲方）将按照有关规定进行处罚。

七、承包方式、承包单价：

7.1 承包方式：本工程在乙方签订本合同时，先交保证金 20000.00元（大写： 贰万整），保证金待乙方施工人员能满足合同施工范围所需人员时，一个月后退还乙方保证金，如果乙方中途退场，保证金不予退还。本工程在乙方承包范围内以包工、包自带小型施工用具（调直机，切断机，弯箍机，套丝机，无齿锯，电焊机，电渣焊机具，机械连接及机械维修保养等）、包工期、包质量、包成品保护、包安全、包文明施工、包场内运输、包工程验收达到合同约定的质量标准、包施工中乙方工人安全保护用品、包野蛮施工过程中一切工伤事故费用、包物价上涨因素、并综合考虑楼层超高等因素，本工程在施工期间，不管工、料、机等价格如何变化及图纸与施工图深化后结构施工发生变化所需钢筋绑扎量的变化，均不再调整单价和费用。

7.2 劳务单价：

（1）各部单价：

1）、地下车库所施工部位按吨位计算，固定单价是： 元/吨计算（含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋）。

2）、主楼从地下室开始包括地下室及基础筏板所有钢筋制作、安装按建筑面积 元/㎡计算。（含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋等）。

（2）合同内不发生的任何零星用工（注：此合同一律不产生任何零工，只要与钢筋工有关的工作量全部由钢筋工完成，人工费已包含在内）。

（3）设计变更造成的乙方返工，均不计算人工费。

（4）如果钢筋绑扎质量，进度，文明施工都能达到要求，总包（甲方）可以适当考虑钢筋施工范围对你方优先考虑，否则随时根据情况缩小乙方施工范围。

7.3 单价说明：承包单价中包含但不限于乙方施工人员的所有劳务工资、工人进出场费、现场内材料搬运费、生活费（含住宿用品及餐具）、乙方人员自带工具费、运输交通费、工资附加费、冬雨季施工措施费、高层建筑人工降效和施工措施所发生的人工费及施工不可预见费、抢修费、措施费、场地清理费、工具加工费、成品保护费、管理费、节假日补助费、就餐费、差旅费、利润等，合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用。

八、结算方式：

8.1 包干单价范围内的工程，根据施工图纸计算实际完成工程量计算。

8.2 设计变更导致乙方返工的部分均不计算人工费。

8.3所有赶工费、夜里加班要求增加费均不另计费用，同时乙方作业人员无条件全力配合。

8.4所有阳台、走道仅按算建筑面积一半计算，注：飘窗板、空调板、汽车坡道入口、出口（无顶板处）、以及风井不计算建筑面积。

九、付款方式：

乙方进场人员在甲方食堂吃饭，伙食费从承包项目的工程款内扣除，正负零以下不支付工程款。乙方准备垫付工人零花钱至正负零，出正负零后每月支取生活费 现金1000元 或 充卡每月不得超过2500元（充卡由承包人负责，且实名制），其中农忙和学生开学发放部分工资，工程完工后，本公司若无其它工程项目继续承包给乙方，春节前甲方按乙方实际完成工程量的90%结算给乙方，余款在单位工程竣工后一次性付清（若遇过春节跨年工程未完工，按实际完成工程量的85%结算）。

十、工期条款：

10.1 乙方必须严格按照总包（甲方）的总进度计划、月进度计划、周进度计划要求施工，乙方必须配备与进度计划相匹配的施工人数进场，确保工期，必保甲方进度计划按时完成。

10.2 乙方在任何情况下进行抢工，均不另增加费用。如需抢工，必须服从甲方统一调配。如不服从，甲方必对其进行10000元/每次的处罚。

10.3 甲方要求乙方抢工，若乙方在收到甲方通知后无明显改进，甲方有权增派其它施工班组，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

10.4无论天气条件怎样，当甲方认为有必要赶工时，乙方应调整施工计划，增加人、材、机投入，甚至实行24小时倒班施工，保证甲方对工期的要求，因此发生的一切费用视为已含在单价中，并不再索取任何费用。无条件服从甲方工期节点要求。

十一、质量条款：

11.1 乙方必须严格按照国标标准及总承包合同质量条款进行施工，否则造成的一切损失均由乙方承担（此工程施工质量依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求施工）。

11.2 出现质量隐患或者问题时，乙方应无条件的按甲方技术质量部门要求进行返工或整改，直到消除质量隐患或质量问题。

11.3 乙方有义务做好成品保护工作，由乙方原因造成成品、半成品的损坏，甲方有权对乙方进行处罚。

11.4 乙方应保证其承包范围内的工程能顺利通过验收，若因乙方原因影响工程的验收而造成的一切损失均由乙方承担。

11.5 乙方必须服从甲方管理人员指挥安排，严格做好工人技术交底工作，严格按照甲方审定的施工方案、技术交底和施工图纸、施工规范要求施工，因乙方自身原因造成的质量问题，乙方必须无条件返工，并赔偿相应的材料损失，工期不得顺延。

11.6 验收的依据和标准：依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求。

11.7 分项工程施工完成后，乙方必须先进行自检，合格后方能报甲方验收。

11.8 各班组报验一次性验收不合格，进行二次验收仍不合格，甲方对乙方处以1000元/次处罚。

11.9图纸下发后，乙方需立即安排班组进行图纸核对，书面提出图纸疑问，配合甲方技术部进行图纸会审。

11.10有关乙方工作内容质量验收及检查时，乙方需安排现场带班跟随配合，如有质量、安全问题，乙方需马上安排工人无条件整改。

十二、甲乙双方职责：

12.1 甲方责任及权益：按时提供材料，乙方如需材料必须提前15天上报材料计划，由项目负责人审批，交采购部按计划采购。在采购期间乙方须安排和协调好场内生产工作，在施工过程中，乙方的工期、质量、安全达不到甲方要求，甲方有权辞退乙方，其产生的损失费用一律由乙方承担。

12.2 乙方责任：

（1）乙方所有施工人员，必须居住在甲方指定的生活区，服从甲方管理和安排。

（2）乙方必须申报工人合法的暂住权，甲方代乙方办理各项证件及手续，费用由乙方承担，如乙方不申报，罚款由乙方负责。

（3）施工过程中，班组与班组之间不准发生打架闹事行为，无论谁正确与错，视情节严重程度各罚500-1000元，如造成被打伤行为，由责任人承担一切医疗费用和相应法律责任，本公司不负责任何赔偿，打架双方或责任人不签字同样生效扣除。如造成伤害由当地公安机关追究其刑事责任。

（4）乙方进场必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责，协议要求一式三份（乙方、工人、甲方项目部各执一份）。

（5）乙方队伍进场时，必须提供身份证等证件。

（6）乙方不得雇佣18岁以下或56岁以上及不宜从事建筑工程施工作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

（7）所有人员没有我项目批准，对本工程造成危害，途中私自停工，每人处罚500元。由此造成后果自负。

（8）乙方在施工中每天必须做到工完场清。

（9）严禁乙方人员在工地及生活区酗酒、打架、赌博、盗窃、滋事、破坏公司形象，如有发生，甲方对肇事者处以500-1000元罚款，（包括在工地现场随意大小便处以200-2000元罚款）情节严重者报公安机关处理。

（10）在甲方认为工程质量、进度、受到影响时或即将产生损失时，甲方有权终止合同内容（或要求乙方退场，)乙方退场按已完成合格工程量合同价60%结算，乙方必须无条件退场，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

（11）乙方使用的机械设备，由乙方负责日常保养、维修、包括易损件的更换、所需费用由乙方负责，前提条件千万注意机械维修别耽误工程进度。

（12）乙方材料进场入仓库，乙方必须妥善管理，保持现场文明施工，合理使用材料。钢筋原材严禁超用，所有废料尽量回收再利用，能省则省的原则，甲方最终按定额损耗不超过1.5%，对乙方进行过程考核，乙方在施工过程中达到节约要求，甲方给予乙方奖励，超过部分，按甲方采购价在乙方工程款中扣除。

（13）乙方人员在钢筋施工过程中，按照总包下发的施工蓝图及相关图集、施工方案、甲方提供的钢筋料表等进行钢筋制作安装。乙方服从总包方管理人员的统一指挥，钢筋由总包方提供，每次领料时，乙方应会同总包方有关人员共同清点钢筋数量，除盘条直接过磅称重外，其余型号的钢筋均按根点数，并按理论重量结算，工程完工后，正常的钢筋用量依据图纸、定额下浮2%且钢筋损耗率不得超过1.5%，乙方实际钢筋总领用量超过此量，超过部分由乙方承担。

十三、安全文明施工条款

13.1乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全技术交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（或处罚标准），用电机具要专人管理，专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

13.2施工现场乙方必须由专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

13.3因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

13.4乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品，甲方为乙方工人办理工伤意外保险，保费甲方出，因乙方措施不力发生事故的，乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。

13.5若发现乙方工人私自接电线、插座、电炉等，发现每人每次罚款200元，从工程款中扣除，发生事故由乙方负责。

13.6乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利的一切费用。

13.7特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工，电工等，严格按照操作规程施工，否则出现安全事故，甲方不负责任何责任。

13.8由于乙方管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

13.9乙方进入施工现场，所有材料码放、以及场地内转料、半成品码放等必须符合文明施工要求。

13.10乙方的施工人员在甲方的食堂凭饭卡就餐，不得在生活区或施工现场私自生火做饭，违者重罚，造成一切经济损失由乙方全部负责。

十四、解决合同纠纷的方式

因本协议发生争议，由双方协商解决。协商不成时，可向合同签订地芜湖市中级人民法院起诉。

十五、附加条款：无论什么原因，中途退场，钢筋制作按 元每吨结算，绑扎按 元每吨结算，其他不与计算。

十六、其它

16.1每月30日，乙方向甲方如实报送本班组上月施工人员名单和身份证复印件；施工人员考勤表及工资表、工作量，作为甲方拨款的必要条件，乙方应保证所报资料的真实性、准确性。所报资料必须经乙方班组长及乙方和甲方专业工长签字（工资表必须由每个工人签字）。甲方根据乙方所报资料和实际情况，按时发放生活费，乙方必须和甲方签订安全协议书，配合甲方办理一切劳务手续。

16.2乙方工人进场前必须签订授权委托书，主要授权范围有：对乙方和甲双方签订的分包合同内容与定价的认可，和安全协议签订认可、以及乙方在特殊情况下不可以代领工人工资等。

16.3本合同自双方签字、盖章之日起生效，期满结清余账后本合同自然失效终止。

16.4在乙方施工范围内，部分工作量如甲方代理完成时，其费用按时扣除。

16.5对因环保、停电、停砼等因素造成的停工，无论时间长短，乙方不得以此因素索取误工费。

16.6本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，每份都有同样的法律效力。

16.7所有施工人员必须住甲方指定的生活区，以利于工作安排及协调，班组人员充足可以协调其他栋号楼施工。

十七附件

附件1、承诺书

附件2、安全生产管理协议书

附件3、临时用电安全管理协议书

附件4、治安、消防、交通协议书

附件5、环保施工协议书

附件6、安全生产协议

甲方（或甲方授权委托人）签字（章）：

电话：

乙方签字（手印）：

电话：

钢筋工劳务合同范本 篇2

承包方： (以下简称乙方)

根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的 住宅楼工程项目中的钢筋工分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工 程 量：

第二条 承包范围及注意事项

1、施工内容

从基础钢筋至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、水电暖安装以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。

2、施工质量

必须达到国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。

3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。

4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期(按总进度控制工期)，必要时要加班。

5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。

第三条 安全文明施工

1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到安全文明施工。

2、进入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。

3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。

4、严禁酒后上岗，违者劝退。

5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方处5000元罚款。另外，任何人不准随意拿走工地上的任何财物，凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃，并处以被窃物价值50倍的罚款(最低不少于壹仟元)，当事人工资不够处罚时直接扣乙方工资。

钢筋工合同 篇3

发包方（以下简称甲方）：南阳市卓城建筑有限公司枣林中学新建综合楼项目部

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲乙双方秉承平等、自愿、互

利合作的原则，甲方将南阳市枣林中学新建综合楼项目钢筋部分承包给乙方施

工，双方经过协商达成一致意见，订立本合同，双方共同遵守。

一、承包方式：包工，包质量、包安全。

二、承包内容：

1．南阳市枣林中学新建综合楼的钢筋工程包括：基础筏板﹑主体﹑钢筋连接，焊接（不含柱子电渣压力焊除外）。甲方只提供钢筋主材，乙方施工用一切

机械，焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负

责。

2．具体内容：合同范围内的钢筋工程，主体结构﹑钢筋有关的全部内容，包

括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑垂直及水平运输﹑制作﹑焊接、丝连接，施工

操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理。

三、工程质量和要求：

1．乙方在施工过程中，乙方必须听从甲方现场管理人员指挥，严格按设计要

求及规范规定及验收标准施工，确保工程质量一次验收合格。

2、乙方严格按图纸、会审纪要、变更图上所配钢筋施工，钢筋位置准确，保

护层规范，钢筋绑扎整齐，如出现位置不准确，保护层不到位，绑扎不整齐及配

筋未按图纸施工，出现一次，罚款500 元，并立即整改，所整改的费用由乙方

支付。

3、在混凝土浇捣过程中，乙方必须配备一个大工值班，配合砼工浇捣，对钢

筋保护层及对已绑扎的钢筋破坏时及时改正。如发现未值班人员到场，对产生钢

筋质量的隐患，一切损失由乙方支付，并每次罚款500 元，在工程款中扣除。

4、每道工序结束后，必须做到活完料清，剩下的材料归堆。如发现未及时归

堆现象，除立即整改外，每次罚款 200 元，并在工程款中扣除。

5、乙方要保证本工程达到国家现行《施工技术验收规范》优良标准和建设单

位要求。对不合要求的地方无条件返工并赔偿由此给甲方带来的损失，如因乙方

原因造成建设单位或监理单位对甲方下达停工整改通知书，乙方除无条件整改

外，甲方将对乙方处以1000元/次罚款，在工程款中扣除。

6、在施工过程中由于乙方原因不能完成工程进度或不能达到质量标准，甲方

可以要求乙方退场，所完成的工程量按合同约定80%给付工程款（不合格工

程和未完成的单项工程不予计量）。

四、工程合同价款和付款方式：

1.本工程所有钢筋工程按建筑面积计算，单价32元∕m2（大写三十二元每平

方米），基础和顶以上共加一层，施工过程中使用吊车等机械项目每层额外加500元。包含乙方所有工作人

员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明

施工费用；

2.由乙方全额垫资完成至标准层第3层甲方开始给付工程款，按完成工程量给

付60%工程款。主体全部完工给付完成工程量的90%工程款。主体全部完

工通过建设单位验收结算给付完全部工程款。

五、工程进度：

1.为确保工程按期完成，乙方必须保证基础4天，标准层每层不超3天，因为甲方原因延误工期可以顺延，否则每延误一天罚款1000元。工程款拔付减半，在工程进度赶上后再拔付未付工程款。

六、施工安全和文明施工要求

1.乙方在施工期间必须遵守《安全生产管理条例》和建设单位制订的《工程管

理及处罚制度》，接受建设单位和项目部的管理，乙方安全事故由乙方承担全部责任及经济损失。乙方或乙方施工人员如与监理或建设单位管理人员对抗，每次罚款2000无，在拔款时扣除。

2.乙方施工员（包括家属）进入施工现场要戴好安全帽，不准穿拖鞋开打赤脚，不得穿高跟鞋或裙子，违者每次罚款100元（建设单位管理人员看见双倍处罚）。小孩子严禁进入施工现场，违者每次罚款200元。

3.施工现场严禁明火，乙方要做好防火措施，消除火灾隐患，乙方人员在施工

现场生火，每次罚款500元。非专业电工不能进行电工操作。如由于乙方私自进行电工操作造成事故损失由乙方负责赔偿责任。

4.乙方要聘请适合岗位工作的员工，对不能胜任本职工作的员工甲方有权要求

乙方清退，乙方不得推委，违者每次罚款2000元。

5.乙方施工人员不准乘坐施工电梯以外的垂直运输工具，违者每次罚款2000元。造成事故由乙方承担全部经济责任和法律责任。

6.乙方施工人员不得在施工现场大便，违者每次罚款500元，如找不到当事人，按现场施工人员均摊。

7.乙方施工人员不得浪费材料，能多次使用的材料必须多次使用，乙方不得以其它原因拒绝使用，甲方发现乙方施工人员故意浪费材料，每次罚款1000元。

8.乙方要及时足额支付民工工资，如乙方不及时支付民工工资造成负面影响，甲方将直接支付民工工资，在工程款中扣除并处每次2000元罚款。

七、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同同等效力。

八、在合同履行过程中双方发生争议双方协商解决，协商不成可向南阳市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、本合同一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

钢筋工承包合同 篇4

地址：

乙方负责人： 身份证：

地址：

经双方友好协商，甲方将 的钢筋工程，委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况，特签定如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称：

建筑面积：

工程地点：

工程情况：以上工程的结构及建筑图纸所有的钢筋工程(包括构造柱、梁，门窗过梁)全部钢筋制作、绑扎、焊接(不包柱及螺丝加工，但要包螺丝套铜安装)等。

二、承包范围方式

1、承包内容：钢筋的配料、安装、焊接(只平焊)、绑扎、工完料清、废料堆码等全部人工费，根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、扎丝、焊条、焊具等全部辅材费;工具费;超高、高层施工人工高空作业费等等;均由乙方承担。甲方若有部分机械可借给乙，维修费由乙方承担。

2、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包钢筋试件的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料、工具)、包机械设备。

3、钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有施工电梯)、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程的一切工作内容。

4、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自 年 月 日进场施工，完成时间：基础以木工交叉作业，不德影响其他班组进度。在工程衔接上，必须服从甲方的统一调试，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失;如果因为停工待料或甲方造成的其它原因停工连续三天，要赔偿一切由此造成的乙方经济损失(赔偿按基本生活费 元/天计算)。

四、承包单价：

1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。

2、计算方式：

按照上述承包范围及方式，本工程施工蓝图中所有的钢筋承包人工费按图纸的建筑面积的平米计算。每平米人民币 拾 元正(含构造柱、构造梁、水池、屋面梁、化粪池等);构造柱及构造梁按图纸及施工规范施工。

3、质量、安全、进度、文明施工为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。

4、结算钢筋数量，按乙方实际绑扎工程量(建筑面积)计算，基础不算面积。

5、非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中)，按日工作时间9小时计，此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。

五、双方职责、义务及权利：

(1)甲方

1、提供必要的安全设施、生产设施。

2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

3、编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

4、按工程进度做好材料供应工作。

5、项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

6、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于100元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

(2)乙方

1、组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁60岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2、进场人员必须持有居民身份证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

3、严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

4、按施工预算到仓库。如施工中浪费，造成用料超过出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

5、必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中的材料必须做到控制定量，工完料尽。

6、因钢筋绑扎造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

7、垂直运输机械无法运输的部位乙方自己负责材料的运输。

8、施工中的各种垫块由乙方安装，大理石垫块、墙体塑料垫块或水泥砂浆垫块由乙方负责。

9、乙方派代表 负责施工和甲方的联系。

六、质量要求：

1、本工程的质量指标为达到合格工程，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2、质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查。

七、材料节约及工具使用：

1、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2、乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于今500元，若遇有场地不清，工完材料不清，甲方有权责令其班组清理，到时其费用支出由责任班组承担。

3、乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划，乙方按照甲方核定的翻样量加上0.3%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程的浪费现象，甲方有权利对乙方处以每次500元以上的罚款。

八、安全生产与宿舍区文明：

1、班组工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

2、乙方施工人员探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可并由本人做好亲属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。严禁在宿舍内用火烧饭，私拉电线，经查处没收器具并每次罚款100元，发生意外由乙方承担责任。

3、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款5000元，严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款元，罚金在质保金中扣除，如违反法律送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

4、对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度。

5、发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。

6、积极配合项目部质安部门工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

7、乙方承包人是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，作好安全、质量、进度、效益的责任人，保证全体施工人员，全方位的运转。

8、积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。

9、乙方必须确保，专职技术质量、安全检查员的到位。如不到位项目部有权100元/人。处罚

10、严禁攀爬外架、酒后上班、从高处住下抛扔物体、上班必须戴好安全帽、不得穿拖鞋，短裤。(违者重罚200每人)

11、安全事故10000.00元以下乙方自理，50000.00元以下乙方承担40%，10万元以下乙方承担30%

九、付款方式：

1、乙方交保证金 元

2、每月按完成工程量的80%付款或按每完成层结80%(单价按基价执行);主体封顶后一周内支付总工程款的90%，佘款在主体验收合格后付清。乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。

十、其它：

1、工人进场后必须签署劳务合同。

2按每天(9小时为一天)计算，每人每天工资 元结算。

3、未尽事宜，双方洽商解决。

4、如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结账按本合同计算。

本合同一式贰份，甲乙双方各壹份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

甲 方 乙 方

劳务分承包协议(钢筋工 ) 篇5

劳务分承包方协议书

编号：

甲方：无锡锡山建筑实业有限公司

项目部 供电设计大楼项目部

乙方：翟贵祥（钢筋工班）

现经甲乙双方共同协商，甲方将供电设计大楼工程项目的钢筋工工程承包给乙方施工，为确保工程及施工任务按时完成，就施工中的具体事项，特订立如下协议：

一、工程内容：

1、按甲方提供的施工图纸内容施工，包括室外散水坡、台阶、斜坡、化粪池等零星工程（不包括室外道路、下水道）。

2、本工程柱要求粉刷，梁、板按图局部粉刷。

3、乙方负责本工程施工期间创建工作，要求达到省级文明工地标准。

二、工程质量要求：

1、本工程质量等级： 优质（确保扬子杯，争创鲁班奖）。

2、乙方必须根据施工图、设计变更、操作规程、施工方案及技术交底施工，不得擅自更改。甲方按施工质量检验评定标准进行监督与验收，乙方完成各项工作质量等级必须达到 优质 标准，若达不到标准要求而造成返工事故，均由乙方负责人工、材料的赔偿，材料损失费按市场价计算，从乙方总报酬中扣除。

3、乙方应随时接受业主（或监理）、项目部技术人员的指导，发现问题及时整改，遇到不清楚的地方，应及时向项目技术负责人请示，不得同建设单位、监理单位人员争辩。

三、工程进度要求：

1、乙方承包的工程，从2008年 5 月 15 日开始进场施工，至2008 年11月10日完成，主体确保2008年11月1 日完工。乙方必须配备足够的劳务人员（包括春节期间），以确保工程进度。

2、乙方应根据施工进度计划有计划、有步骤地安排施工内容，应与相关工种密切配合，顺序搭接，同时不影响其他工种的施工，一旦发现跟不上进度，应集中劳动力加班、加点赶上进度或超过进度。

3、若乙方由于劳动力不足而影响进度，甲方有权另行安排其他人员进场施工。

4、项目部每周开一次例会，明确每周的进度目标，班组长必须参加、签到，缺席一次扣200元。进度必须按照会上共同商定的进行，如因乙方原因达不到进度的罚款10000元/天，（除乙方原因造成工期拖延以外，其他因素造成工期拖延与乙方无关。）

四、安全生产、创建及社会治安

1、甲方对进入施工现场的乙方人员必须由专职人员进行安全量、施工技术要求、创建文明工地、企业规章制度等方面的教育。

2、甲方协助乙方进场人员办理好“三证”登记工作，即身份证、务工证、暂住证。

3、乙方应根据甲方工程施工需要，组建好班组，并指定班组负责人。

4、乙方对其现场施工人员必须经常进行安全、法纪及有关规章制度的教育。乙方人员必须严格遵守安全操作规程，必须无条件接受安全监督，正确使用及维护安全设施。如发生伤亡事故，若是甲方的原因造成，由甲方负责按国家规定承担相应的经济责任；若是由乙方人员违反规程造成，则由乙方或责任人负担相应的经济责任。

5、乙方负责办理、提供“三证”

6、积极配合甲方做好创建工作，维护施工现场创建成果，做到宿舍内清洁整齐，严禁留宿闲杂人员，违规者处以500－1000元/人次罚款。

7、严禁赌博、打架斗殴、偷窃、破坏社会治安。一旦发现以上违法乱纪现象，将罚款2000元并送交有关部门处理。

8、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，若违规者，处罚50元/人一次，未扣帽带罚款10元/人一次（以照片为准）。

9、进入施工现场，不许穿拖鞋，不许赤膊。违者罚款50元/人一次。严禁酒后上班，违者罚款200元/人一次（以照片为准）。

10、小孩不许进入宿舍区及施工现场（只许探望，不许常住）。

11、宿舍区不得乱接乱拉。严禁使用电炉，电水壶，热得快等电器用品，煤气包等。违者罚款500元（以照片为准）。

12、工人中有传染病，心脏病等突发性疾病的，各班组长及时向项目部反应（有奖励）。

13、工人晚上22：00以后不许随意外出。（晚上加班除外）

14、施工期间，工人发现有重大安全隐患并及时向项目部反应的，有奖励。

15、以上14点安全准则请班组长熟读并向工人进行交底，工人在施工期间一旦违反，将按标准进行罚款。

五、文明施工、材料及设备的使用

1、乙方在施工过程中应根据图纸正确选择使用材料，不准滥用浪费。

2、材料、工具根据实际用量领用，每天做到工完料清。一旦发现人为浪费现象，则造成的损失由乙方承担。

3、机械操作工须持证上岗，并实行定人定机操作，不得随意更换操作人员。

4、机械使用完后要关掉电源，做好上油保养工作，并注意覆盖，发现故障及时告知项目部以便修理。

5、小型工具（斗车、灰桶、直尺、铲子、绳索等）要爱护使用，收工时做到清洁整齐，并归到工具房。

6、发现工人有意浪费材料者，第一次罚款100元，第二次罚款300元，第三次则直接清退。

7.工人不许随地大、小便，一旦发现随地大便罚款100元/人一次，发现随地小便罚款50元/人一次，六、瓦工要求细则：

2.要及时按项目部指定计划完成工作，如在验收钢筋时发现要返工，拖3.施工人员不准随意进入办公区域，有何问题先向班组长汇报，由班组4．负责工地的清洁工作，包括宿舍区、场地上、施工道路的垃圾清理、1.放灰线班组长要带人亲自参加，配合项目部技术人员放线。

延浇砼时间，每次罚款5000元。

长向项目部管理人员反应。

楼层的垃圾清理，达到省级文明工地的标准。5．所有立模工作半成品都要按“扬子杯”的质量验收，如发现质量问题则罚款2000元/每处，并承但问题处理的一切费用。乙方老板及带班组长要绝对服从项目部管理人员的指挥及提出的各项要求，如带班班长不听从项目部管理人员要求，本项目部有权要求单包老板更换带班班长，并扣2万工程款。在施工期间要做到随时随地工清料完，负责钢筋工所属的所有材料的装卸，不记任何点工，并要求将这些材料及时按项目部要求堆放，不得将工地上的材料浪费，如发现有意无意的浪费，项目部将罚款500元/次。

七、工资结算及付款方式：

1、乙方达到本工程质量等级要求，甲方按 330 元/吨（按审计后吨位计算）的工价与乙方结算工资，工程量根据工程竣工时的实际建筑面积为计算基础。达不到“扬子杯”质量等级要求则按 310 元/吨的工价与乙方结算工资，如达到“鲁班奖”则奖励2万元。

2、点工工价：按 75 元/工计算。

3、付款方式：基础至±0.00完工，支付总工资的10%，六层结构楼面浇筑完工再支付总工资的30%，主体封顶或2008年底付至工资总额的50%，工程全部完工，施工人员全部退场，付至工资总额的90%，竣工验收后付至工资总额的95%，余款2009年底全部付清。

八、其他事项：

1、甲、乙双方签订本协议后，还须签订相应的安全生产合同、治安管理合同等。

2、由于甲方原因（包括资金）造成乙方拖延工程进度的，与乙方无关。

3、所有劳保用品、小工具均由乙方自理。

4、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（签章）：

年

月

乙方（签章）：

年

月5

日

钢筋劳务合同 篇6

(钢筋工)

工程名称：劳务发包人：

劳务承包人：邵士飞

钢筋工劳务承包合同

劳务作业发包人：高淳建安公司高淳监狱监区改扩建项目第七标段项目部劳务作业承包人：邵士飞

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务承包工程基本情况

工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建筑面积5826.9平方米，五层;门卫室一层，建筑面积71.31平方米;标准运动场一片，图纸尚在设计中;监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防;挡土墙压顶等。

工程地点：高淳区花山区建筑面积：5898.21㎡(暂定)劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围(含设计变更)内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装，二次结构植筋等工作。

劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，配合原材取样送检;钢筋图纸翻样;断料成型;盘园钢筋调直;柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检;场内水平、垂直运输;主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎;垫保护层、马凳;垃圾清洗，钢筋整修维护;监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护;余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容，质量自检整改，配合相关部门的质量检查、验收等工作。钢筋加工场地、楼层工作面因施工产生的垃圾必须每天清理。工地生产、生活等所需临时设施的建设用工、施工现场日常环境卫生(省文明工地标准)及迎接主管部门检查临时清理准备用工由劳务承包人承担。承包人自带全部钢筋加工机械和工具，如：调直机、弯曲机、切断机、电(渣)焊机、钢筋钩等。承包人自带辅材有：电焊条、钢筋保护块、钢筋间马凳、绑扎钢筋用镀锌铁丝、植筋所需电锤、钻头、吹气工具及植筋用胶等。

施工现场劳务作业人数：30人以上，并需根据进度要求及时调整人员数量，保证工程整体进度的要求。

2、合同价款

2.1终结算建筑面积按现行20xx版《国家建筑面积计算规范》计算;固定综合单

本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用：按每平方米元/平方米计，合计：元变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增加，承包人按合同约定单价继续施工，特殊类型项目单价另行协商。

2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。

2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人：

身份证号码：

3、分包工作期限

开工日期：

竣工日期：

总日历工作天数为：100天

4、质量、安全标准

工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11G101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到：省级文明工地。

安全管理约定：○1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场，每天不少于8小时，监管施工质量及安全生产。○2安全设施要求：安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。○4施工现○

场机械设备非专职人员不得操作。○5安全技术要求：每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底，由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改，整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。○6安全责任：按照谁施工谁负责的原则，劳务承包人必须严格进行安全生产管理，对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。○7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不承担在住宿内意外伤亡的责任;如劳务承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。

5、施工人员

5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目负责人;

5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务：劳务负责人;

5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗，持证率不少于75%。

6、材料、设备、机具供应

6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料计划。钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50cm的剩余钢筋必须使用到工程中，且不得任意切断。如有发现上述情况则加倍返还给发包方。

6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好，安全可靠;材料必须确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述情况一经发现，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。

7、担保

劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保;

承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。

如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。

8、合同价款的支付

劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：

(1)中间支付：每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录，并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。

(2)工程验收合格交付后付至合同价的70%,20xx年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。

9、违约责任

当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

(1)劳务承包人因自身原因延期交工的(含中间施工进度节点)，每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金;当第二次延误出现时，劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人承担，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。

(2)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，一次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金，二次验收不通过，劳

务承包人应劳务发包人支付0元/次违约金。

(3)劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

(4)劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发现没收灶具并发出警告，第二次发现则没收灶具并处以1000元/次(点)罚款，第三次发现则没收灶具并处以20xx元/次(点)罚款。

(5)进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款100元。

(6)有打架斗殴的一次罚款1000元。

发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。

劳务承包人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

10、合同份数

本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份;本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份;劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。

11、合同生效

合同订立时间：20xx年月日

合同订立地点：高淳区

本合同双方约定自双方签字、盖章后生效。

劳务发包人：劳务承包人：

住所：住所：

负责人：负责人：

清包工程劳务协议(钢筋工班组) 篇7

甲方：上海仲定劳务服务有限公司（以下简称甲方）

乙方：（钢筋工清包班组）（以下简称乙方）

为圆满、顺利完成本工程，同时进一步提高我项目部的综合管理水平和施工班组的能力，促进全体施工人员整体素质的提高，根据上海市建委的有关管理要求，并结合我公司新时期的要求和本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则达成如下协议，以资共同遵守。

一、工程地点、范围、内容及承包形式等

1、工程地点：

2、工程名称：

3、承包单项工程（号房）

4、承包范围、内容如下：

1）工程全套施工图、设计变更单范围内所有钢筋制作分项须完成的及建施内二次结构的全部

施工内容。具体包括钢筋翻样、制作（包括设计、规范规定的各种形式接头）、线材调直制

作、地下室止水带、绑扎、钢筋保层限位、砼浇捣时钢筋看管及纠正、钢筋预埋铁制作焊

接、钢筋的场内装卸及钢筋制作场地的铺设、堆场的分格分类，并做到工完料尽，场地清，必须做好落手清1元/㎡，文明施工场地清理0.5元/㎡，未做的扣除。

2）根据工程形象进度，按阶段在制作前提前七天提供钢筋翻样单和汇总表，结构封顶二个月

内提供对外决算的钢筋翻样单，配合甲方决算时审计。翻样单配料必须合理、统一清楚，并经项目部审核通过。

3）井架提升运输和其他方式所有钢筋原材料半成品的场内运输、装卸，并在现场指定地方堆

放整齐、挂牌。（楼层吊钢筋时必须有塔吊专责人员开机、挂牌）

4）钢筋机械（自带）：电焊机、移动电箱、扎丝等，剪刀、石笔、扫帚、太阳灯、灯管、灯泡

类常用工具、劳保用品、切割机、切断机、对焊机、弯曲机、砂轮片、电焊条且所有设备

和材料必须有合格证及符合规范要求，乙方负责二级电箱以外的三级配电箱、照明配电箱、电缆线、照明灯等相关配套用具，并报项目部备案。

5）所有材料及机械，工具的保管、施工部位工完场清。

6）所用机械的维修、配件费由乙方自理。

7）本工程不存在点工及任何签证，甲方要求乙方的点工，无论出勤大小工，以后一律按100

元/工计算，乙方不得拒绝甲方所需及建筑工人。

5、建筑面积计算：按建施平面图所示的面积：地下建筑面积：3852㎡，地上建筑面积：154

54㎡（实际面积和实际数量以项目部施工员、造价员，项目负责人签字确认为准），并套用上

海市2000定额工作量计算规则进行计算。地下室按平面图所示面积计算。

6、承包形式：清包工，自带小材料、工具、机械。

二、承包价款确定及支付形式

1、按承包范围内容，闭口清包工单价按地上部位建筑面积32元/㎡，机械、工具、扎丝、切割片等辅助材料2元/㎡；地下室为430元/吨。本承包单价款已包括人工费、管理费、超高人工降效费、节假日加班费、个人劳防、福利、医疗费等一切在内。除大型机械外，其它施工工具均由乙方自理。

2、进场后乙方同意自带生活费一月整，以后每人每月由甲方支付生活费 1000 元，按实际出勤

人数计算但必须达到20各工作日。主体结构验收合格通过后付至全部完成工程量的80%（其间如果在主体结构验收之前遇到春节的，按春节前完成实际工程量金额的80%付款。），待结构验收后四个月内支付总工程量的15%，待竣工验收后三个月内结清尾款。每次付款前由项目部按进度、质量、安全、工作量确认后发放，必须具备现场质量、施工、安全、项目负责人的签字。

3、乙方在签订协议后，进场前10天内向项目部交纳2万元质安保证金，保证金归还日期，在主体工程验收合格后，一个月内归还乙方。

4、乙方在施工期间不得以任何理由提出调价，本协议一次性定价。

5、承包款均由签订协议书的承包人领取，所在班组的职工工资均由乙方支付，并按项目部要求

上交职工工资单身份证复印件、生活费发放清单和考勤表，如乙方班组内发生工资纠纷由乙方承担所有责任。

6、在施工过程中，民工生活费发放，项目部核实人员后由公司财务统一发放给承包人，并到施

工民工手中。

三、工程质量、进度

1、工程质量必须符合国家级上海市的有关工程质量评定标准规范和规定。本工程质量等级必须

达到区优质结构等级。

2、自觉接受公司项目部及甲方监理质量管理人员的检查、评定、处罚。

3、对施工中出现的质量问题，经检查后必须根据整改单及时整改，整改达到要求后方可进行下

道工序施工。如乙方在规定时间内不能完成整改内容，甲方有权处以500-5000元/次的罚款。根据甲方的节点计划，月、周进度计划，乙方必须配齐所需的施工人员，无条件完成甲方项目部所决定的月、周进度计划，如未完成推迟一天罚乙方1000元/天，以此类推，并在当月工程款中扣除，根据项目部的实际工作进度要求，乙方及时组织好劳动力，保证进度计划的实施，如乙方不能达到要求，每发生一次1000元/次，情节严重的甲方根据实际情况进行内部调整。

4、由于整改引起对其他班组的误工和工期延期，项目部将根据情节轻重给予经济处罚。

5、质量及各方面没有达到公司及发包方要求，发包方随时有权向分包方清退现场，并只按合同

价实际完成工作量的70%结算，剩余的工程款须待到结构封顶后结清余款。

6、乙方在施工中，材料必须存放整齐、合理，由项目部指定地点安放，装卸自理，严格遵守现

场管理制度，严禁浪费材料，如发现浪费材料，甲方将给予浪费材料价五到十倍的处罚，有意破坏公物者，给予十到五十倍的处罚，并在班组月底发放的清包款中扣除。

7、乙方必须按甲方工艺要求及时、保质完成施工任务，因失误导致工期拖延，甲方有权实行经

济处罚，和保留清退权利。

四、施工安全

1、签订本合同的同时，必须签订安全协议、文明综治协议、质量进度协议、个人劳务合同。

2、乙方要委派一名兼职安全员，每天进行上岗交底，上岗检查，做好班组安全生产上岗记录。

记录交项目部存档，上级部门备查。

3、配合项目部做好工人的三级教育，并参加项目部安全教育考试，签订安全生产承诺书。

4、严禁违章指挥、违章作业，乙方因违章作业而发生的工伤和伤亡事故，一切经济损失、医疗

费均由乙方承担，并接受甲方的批评教育与处罚，凡他人所在班组操作失误、自身无防护意识所造成事故，则由他人所在班组的负责工伤者的人工、医疗费的一半，项目部只负担工伤者医疗费的一半，其余由工伤者班组、本人负责，乙方负责处理，甲方协助处理。

5、乙方有责任向甲方项目部提出安全生产建议。

五、承包队伍管理

1、承包人不得擅自招用社会上的闲散人员，所有人员必须要有身份证、务工证、上岗证、暂住

证等。宿舍内有乱拉线，乱接电、偷电现象，一经发现罚款乙方200元，由班组承担。宿舍内用电炉、电饭煲、热得快、煤气灶、电炒锅等用具，一经查实，没收物品外，并按每件每人50元罚款，班组承担200元罚款，并在当月工程款中扣除。

2、进场后二天内，必须先到项目部办理登记手续，核实身份，本项目办证率100%，如未按规

定及时办证，持有效证件上岗，一经查处，按上级部门处罚款的十倍处罚。平时项目部发现一人缺证罚款50元，以此类推，责任全部属于组长，在施工过程中累计违章处罚5次的班组，直接人员罚款30元/次，相关班组罚款200元/次，并记录备案。

3、未办理暂住证、务工证、上岗证、健康证，甲方对管辖部门可帮助乙方统一办理，费用从乙

方的承包款中扣除，办证照片由乙方提供。

4、无身份证人员一律不准进入工地。同时一律不准带家属小孩来工地，同时不准有女性工人，如有特殊需要带家属必须经项目部同意备案。

六、文明工地

1、进入施工现场必须戴好安全帽并自觉保护安全用品，安全帽由班组统一领取，工程结束或人

员中途退场，需立即交还给项目部，如遗失或人为损坏的，将在承包款中扣除。

2、乙方必须负责本班组施工现场楼层面、脚手架上，卫生包干区域的清理工作。做到落手清。

如造成场地容貌、文明卫生检查不达标，项目部有权对其进行经济处罚，并迫使做好本项工作。

3、宿舍卫生必须达标，严禁赌博，一人一床位，每间睡8名工人必须遵守，床铺整洁，严禁在床上吸烟。不得在阳台上小便、倒脏水。保证文明工地达标和安全，同时积极开展安全、文明、健康的竞赛活动。

4、工地和生活区内严禁随地大小便，一经发现当场处理，并处直接人员处罚50元/次，乙方处

罚200元/次（照片为准），情节严重的加倍处罚。罚款在当月的生活费中扣除，作为举报奖金。

七、治安管理

1、乙方承包人是自然人的治安负责人，应对工地及本班组治安负起治安责任，积极配合当地警

察署和本项目部搞好治安工作。

2、乙方必须与甲方签订治安管理协议。

3、乙方班组所有人员无论何事不得打架闹事，一旦发现此现象，不论对错，参加打架者每人罚

款500元，还处以乙方班组1000-5000元的罚款/次。并立即清退打架者出工地，事态严重的报送当地公安部门处理。乙方承担打架引起的经济责任。

八、双方职责

1、甲方职责:

1)甲方应按乙方提供的材料计划单按时送货到现场。

2）甲方应按乙方所提供的施工人员名单，提供相应的住宿及伙食条件。

3）提供必要的大型施工机械。

4）甲方应加强对乙方人员的生产、技术、安全、文明反复的教育指导，做好交底工作。

2、乙方职责：

1）乙方负责桩钢筋的割除（按设计要求锚入承台）及清理归工作，及每次楼层完成后的垃圾

清理工作。乙方负责塔吊基础，井架基础钢筋的所有预埋件的制作安装。乙方必须配合与本工程需要相应的技术、质量管理人员，保证甲方创优计划的实施。

2）乙方必须指派专人技术好的人员配合甲方进行施工弹线、放样、测水平，缺一次罚款200

元。

3）所有现场和班组操作人员按规定持证（复印件）上岗，并到项目部备案。

4）严禁转包，发现转包，扣除乙方承包款价2元/㎡计算，并由乙方负责清退施工队伍，所

造成的一切损失均由乙方承担，在施工过程中，乙方管理人员不服从甲方施工人员管理，浪费严重违反操作规定所造成质量、安全隐患，所有损失乙方负责赔偿，甲方有权解除合同，并按实际施工工程量60%结账，并清退出场。

5）乙方承包者必须亲临现场，如需外出一天及以上由项目部同意，或委托好代理人，报项目

部备案同意，否则处罚1000元/次。同时配合项目部抓好安全、质量、进度工作。项目部每月有两次质量、进度、安全的协调会议，要求承包人均到场出席。如不到现场开会每次罚款300元，造成质量、进度、安全损失的由乙方负责。

6）乙方需用材料必须提前一周上报项目部。

7）凡甲方分配给乙方的设备，如人为因素造成损坏或遗失的一律由乙方按照原价赔偿。

九、乙方必须严格按清包工承包协议中的承诺去履行，若未履行，甲方有权按协议中乙方的承诺

进行处罚，若已履行，甲方则按承诺要求予以兑现。

十、其他补充要求

1、乙方必须做好安全、文明、进度、质量、治安队伍管理工作，如没有做好，由项目部主管负责人出具罚款单，并在生活费中或结算时扣除。

2、上级部门检查对存在的问题罚款，项目部对乙方根据上级罚款金额加倍处罚，若发生通报

批评，按项目部、公司处以5000元处罚，并在生活费中或结算时扣除。

十一、本协议签字后生效，共叁份，甲、乙双方各执壹份，壹份送公司。

十二、乙方必须遵守法律法规以及公司、项目部所制定的各项规章制度及临时性决定。

项目负责人：

承包人：承包人身份证复印件

签订日期：年月日