房屋装饰装修合同

房屋装饰装修合同（精选10篇）

房屋装饰装修合同篇1

发包人（房屋产权人或使用人）：   承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、国家《住宅室内装饰装修管理办法》的规定及《物业管理服务协议》的约定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：。

二、合同工期

总工期共计30天，具体开工日期以甲方通知为准。

三、签约合同价

合同价格约元，具体价格见费用明细表

四、付款方式

工程结束，甲方验收合格后，于5个工作日内付清全部工程款。

五、双方约定的装修工程其他事项

(一)、乙方装修房屋时，不经甲方同意禁止以下行为

1、超过设计标准或规范增加楼面荷载。

2、将无防水要求的房间改成有防水要求的房间。

3、拆改或损坏原有节能设施，降低节能效果。

4、搭建建筑物或构筑物，改变住宅立面(如封闭阳台等)。

5、侵占公共空间，损害公共部位，擅自拆改供水、供暖、供电、供气、有线、通讯、烟道、通风口、下水管等公共设施，取消进户总阀门。

6、安装太阳能热水器、燃气热水器和未按规定位置安装空调。

7、擅自刨凿楼板，切断楼板中受力钢筋、变动建筑主体和承重

结构。

8、擅自在墙上开门窗等洞口或扩大墙上原有的门窗等洞口尺寸。

9、封闭主下水管线检查口及卫生间棚面下水检查口。

10、拆除自来水表防盗环。

11、未经甲方许可私自攀登屋面，破坏屋面防水和安装设施、设

备。

12、其他影响建筑结构安全、使用安全、周围房屋使用和损害公共利益的行为。

(二)乙方应当保证其所聘请的承担装修义务的公司及相关人员遵守国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区相关规定和本协议的相关条款，否则因违章装修造成甲方损失，甲方有权依据损坏程度直接追究乙方赔偿责任并有权向枣庄市房屋安全行政主管部门申请追究赔偿金。

(三)乙方装修时不得使用超过环保所规定的高噪音设备，装修施工时间为每天上午8：00时至11：30时、下午13：00时至18：00时，拆打时间为每天上午 8：30时至11：30时、下午14：00时至17：00时(周六、周日和重大节假日施工禁止扰民)，其他时间不得施工。

(四)因乙方装修造成下水道堵塞、渗漏、停电、停水、火灾及损坏他人物品等，由乙方负责修复和赔偿所造成的一切损失。

(五)因乙方在装修过程中对房屋共用部位和设施设备造成损坏的，乙方应按要求予以恢复或赔偿损失。逾期未完成，甲方有权要求其停止施工;如由甲方恢复，所需一切费用由乙方赔偿给甲方。

(六)乙方装修过程中，如在包窗口时除去窗口保温沙浆，造成窗口透风、透寒、返潮、霉变等后果，由乙方自行负责。

(七)乙方在安装窗台板时，不能去除窗台保温沙浆，否则发生窗台漏水、返水、玻璃结露等现象，由乙方自行负责。

(八)乙方在本小区的公共部位一律不准从事装修、堆放等活动，如不遵守此规定，甲方有权要求其停工，并由乙方赔偿所造成的一切损失。

六、违约责任

如甲方不按合同约定方式付款乙方可向当地人民法院提起诉讼。

七、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

八、合同生效

本合同自双方签字盖章生效，工程竣工验收合格，合同自动终止。

九、合同份数本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。

后附装修费用明细表甲方（签章）：

乙方（签章）：

房屋装饰装修合同篇2

上月, 刚就住宅精装修一次到位发了一通议论, 阐述了笔者对二次装修的五大隐忧, 其中第二大隐忧就是装修改造带来的房屋安全问题。上述两则新闻涉及的倒塌房屋, 又是在装修和改造中行为不当而造成。这使我不得不对住房精装修、改造与安全的关系再次进行研探。

房屋在其全寿命使用过程中, 业主对其进行装修改造本无可厚非, 随着人们生活条件的改善, 这也是一个发展趋势。但关键是装修和改造的建筑部位、方法等均要符合建筑本身的条件, 要符合有关法规和技术规范, 否则, 将形成安全隐患甚至立即显现塌房伤人的恶果, 造成生命和财产的巨大损失。由于房屋的实际情况有很大的区别, 尤其是多层、高层建筑, 往往要靠整体的构件形成一个完整的结构体系, 损坏其中一个构件, 将影响整体的稳定。而大部分业主并不是专业人员, 其装修及对房屋的拆改, 是根据个人的喜好采取的行为, 带有很大的随意性和破坏性。

房屋装饰装修合同篇3

2011年，洪先生与一家家装公司签订装修施工合同，约定由该公司为洪先生的房屋进行装修，总价为6.3万元。合同还约定如变更施工内容、变更材料，这部分工程款应当按实结算。合同签订后，装修公司进行了施工，洪先生也于当年6月底人住。

2012年8月，该公司提起诉讼，要求洪先生支付拖欠的装修款11500元。

公司认为，在实际施工中部分内容做了相应变更，洪先生也确认了增加项目。增加项目价款是9000余元，减少项目是4500余元。另外洪先生曾要求更换钛合金移门，要另付差价432元。厨房吊顶板更换板材等，洪先生已付工程款6万元，尚余3000元未付。所以，洪先生应当支付拖欠的装修款总共为11500元。

洪先生则辩称，当时口头谈的总价是6万元全包，也就是预算单上的那些内容，实际施工没有增加项目。自己现在已支付了6万元，不欠装修公司钱款。

法院经审理查明，洪先生分别在两份项目变更表E签字确认，增加的工程款是9000余元，而预算表中减少项目的总价款4900余元，应从中抵扣。

法院认为，合同约定工程总价6.3万元，如有变更，此部分据实结算，并在预算表中明确约定各项目名称及价款。洪先生辩称双方口头约定6万元全包，并无证据证明。洪先生已支付6万元，合同内尚有3000元未付。对增加项目，洪先生确认为9000余元；预算表中减少项目的总价款4900余元，应从中抵扣。更换钛合金移门、厨房吊顶、人造石等，因公司未能证明洪先生对此确认，也未能证明存在差价，故洪先生可以不必支付这部分款项。厨房花砖和墙纸定金，并非预算表中的内容，但洪先生曾签字确认过，故此部分钱款应支付给甲公司。综上，洪先生尚欠付7900余元。一审法院判决洪先生支付甲公司7900余元，二审维持原判。

【点评】遭遇变更须仔细核对

随着公民法律意识的提升，在装修前会签订书面的合同。但实际施工过程中，随着业主需求的变化，往往会对施工材质和施工的内容进行变更。

根据我国合同法的规定，当事人协商一致可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。所以，在变更施工材质和内容时，装修公司应提供书面的变更签证单，由业主对施工材质的价格、数量、内容进行确认。经过确认的变更内容，业主要支付相应的款项，如没有经过业主同意，则业主可以拒绝支付相应的款项。据此法院认定双方就上述施工内容的变化协商一致，最终判决洪先生还要支付装修公司7900余元。

【提示】

在装修过程中，业主应审核变更签证单，对变更的内容进行仔细核对，以减少纠纷的发生。

【案例2】公司无姿质导致装修推倒垂来。损失如何分担？

王先生将自己购买的办公用房委托某公司进行装修施工。双方签订了施工合同，并在施工说明中载明了工程的消防规范要求。完工后，王先生于2009年1月入住。2010年6月，公安局消防部门以装修不符合消防安全为由责令立即改正。王先生不得不将办公室一层顶部及二层部分地面拆除，重新进行符合消防要求的油漆喷刷并装修。2011年，王某以“支付消防整改引起的二次装修损失费6万余元、赔偿二次装修期间办公室租金损失7.5万元”的请求将这家公司告上了法院。

公司则认为，装修合同中约定钢结构仅作防锈处理，没有要求做防火处理，预、决算中也未包含防火处理费用，造成目前结果的责任在于王先生没有及时对工程进行检测。因此，不同意赔偿任何款项。

法院经审理查明，2008年3月，王先生与该公司签订《建设工程施工合同》。随后，双方又签订《施工说明（一）》，其中载明：本建筑装饰工程所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫处理。施工中，该公司根据王先生要求进行了部分消防设施的施工。工程完工后，王先生于2009年1月入住，并将房屋出租。2010年6月，消防部门以搭建临时建筑物不符合消防安全要求、钢结构未经防火处理为由，责令王先生立即改正。王先生与租客达成协议由王先生收回房屋，进行消防整改及二次装修，王先生不得收取该期间的租金等。

法院认为，王先生与装修公司的装修合同，因装修公司未取得消防设施工程专业承包资质，该建设工程施工合同依法应确认无效。公司作为施工方，理应知晓相关消防安全要求并在实际施工中对钢结构进行防火处理。因此，公司应对上述损失承担责任。而王先生作为发包方对于该公司是否取得相应施工资质，未尽到审核义务，也应承担一定责任。

经专业公司审计，王先生装修损失费金额为3.2万余元，公司应承担80%，即2.6万元。对于租金损失，审价机构认定重新装修的工期为1个月，故法院认定由公司承担租金损失为月租金25000元的80%即2万元。据此，法院终审判决公司赔偿王先生二次装修的损失2.6万元；赔偿王先生租金损失2万元。

【点评】装修公司有无资质应注意审核

目前，隨着投资理财意识的增强，购买商铺以及办公用房的人日益增多。但办公用房和商铺相对于居住用房，对装修有更高的消防和环保要求。如果未达到国家的相关法规规定，可能导致原有的装修不符合国家标准而不得不推翻重新装修；也可能导致无法办理营业执照、不能开业经营的状况。

根据法律规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的应认定无效。在本案中，王先生聘请的装修公司因为未取得消防设施工程专业承包资质，该装修合同应确认无效。王先生作为发包方对于该公司是否取得相应施工资质，未尽到审核义务，也应承担一定责任。所以，法院根据工程实际情况酌情确定由公司承担80%的损失、王先生自行承担20%的损失。

【提示】

在签订装修合同前，需要审核装修公司的资质，以减少不必要的麻烦。

【案例3】老房翻新新旧叠加，责任如何厘清？

nlc202309012112

曹女士购买了一套带装修的二手房，因为原先的装修比较陈旧，曹女士想重新装修，出于经济实惠的考虑，曹女士决定对原有的装修部分拆除重装。

于是，曹女士选定了一家装修公司，双方签订装潢合同约定由该公司施工。施工结束并入住3个月后，曹女士发现房屋客厅及内阳台墙面开裂等问题，装修公司多次修理也未能解决问题，曹女士向法院提起诉讼，要求公司赔偿修复费用，并赔偿因修复导致的搬家费、误工费及修复期间在外租房的房租损失。

公司认为，在施工过程中发现房屋因年代久远，内墙粉层本身水泥含量较低，必须铲除老粉层，重新做粉层，否则会出现开裂起壳现象，装修公司向曹女士提出过这个问题，但曹女士为了省钱拒绝接受该建议。公司告知曹女士必须办理验收结算手续后才能视为交房，但曹女士拒不进行验收，还于2008年6月当晚以装修已竣工为由从施工人员处收回该房钥匙，强行要求施工人员撤离房屋。根据有关规定，工程未办理验收，曹女士提前使用或擅自人住，由此造成无法验收或损失应由曹女士负责。据此，公司不同意曹女士的诉讼请求。

法院经审理查明，施工过程中，房屋原有木地板、木格栅、门窗均未做拆换。木地板由曹女士另行聘请人员进行打磨，后由装修公司人员负责油漆。木格栅、门窗也由装修公司重新进行了油漆。2008年6月，装修公司完成房屋装修施工。之后，曹女士一家人住，但是未办理竣工验收手续。

法院委托某房屋质量监测站对房屋装修质量进行了鉴定。经现场勘查后认定：墙面、顶板粉刷起壳等主要由于原基层处理未能满足相关要求引起；钢窗框油漆脱落、锈蚀主要由原窗框锈蚀、未能按照相关技术要求清除导致；木地板色差主要为原表面磨光处理不平整、木材原存在色差，装修公司上漆之时操作不规范是导致木地板色差问题的小部分原因，大部分原因还是在于地板本身质量问题和打磨工序的问题。经鉴定，修复工程款金额为2万余元。

法院认为，当事人应当按照约定履行自己的义务。装修公司负有按照合同约定标准进行施工的义务。现根据质量鉴定报告，除木地板外，经鉴定均系公司施工不规范导致，故曹女士的入住不能成为未经验收的合法免责事由。鉴于房屋修复项目较多、影响较大，曹女士提出需在修复期间在外租房居住的主张较为合理，可以支持。曹女士迁出在外居住也确实会产生租金、搬场费用及误工费用。法院据此判决装修公司赔偿曹女士修复费用2万余元；房租损失、搬场损失及误工损失共计5200元。

【点评】二手房装修宜书面固定项目

二手房装修中产生的纠纷一直是审判中的难点问题。实践中，对于质量问题是由于施工不规范导致，还是房屋原先的装修未充分铲除而引起，容易产生分歧。在发生纠纷后，对于导致质量问题的原因需要通过司法鉴定的方式予以确定。根据法律规定，谁主张谁举证。所以认为存在装修质量问题的一方需要向法院申请司法鑒定并预缴鉴定的费用。本案中的鉴定就是由洪女士向法院申请并预缴了相应的费用。但实践中，由于鉴定时间较长、费用偏高，许多业主出于经济的考虑放弃鉴定。

【提示】

为了避免可能产生的纠纷，建议业主和装修公司在二手房装修前对房屋原先的装修项目，例如木地板、墙体、木门油漆等是否要拆除，以书面的形式加以固定，避免纠纷的发生。对房屋原先材质导致的质量问题，应由业主自行承担，而对于施工导致的质量问题，则应由装修公司承担。

房屋外墙装修合同篇4

篇一：房屋外墙装修合同

房屋外墙装修合同甲方:谢柏顺

乙方:谢开茂

甲方位于洪水塘房屋外墙装修由乙方包工，为明确双方职责，特订立如下合同，双方共同遵守:

一、甲方的义务：

1、甲方为乙方的施工准备好原材料，根据工程进度补充所需原材料。

2、甲方为乙方提供装修所需的水电及附属设施。

3、甲方为乙方的施工场地打好竹排架子。

4、甲方负责协调施工过程中的各种关系。

二、乙方的施工范围

1、外墙粉糙砂平整墙面。

2、外墙按图纸贴文化砖，瓷砖。

3、斜面和坡屋面贴波纹瓦或S瓦。

4、天花板贴马赛克

5、阳台安葫芦

三、乙方的义务

1、下班或下雨前负责盖好水泥、石灰等，收好易丢易损物品、关好水电。

2、砂将配比符合质量要求，节约原料，现配现用，不留过夜砂浆和水泥浆。

3、注意安全施工和文明施工，乙方对自已和雇请人员的安全负

完全责任，甲方概不负责。

四、工程造价：

粉刷和贴瓷砖、马赛克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元结帐。

五、付款方式：

完工后结帐、付款。

六、其它约定：

1、施工过程中若有变更，双方互相沟通，达成一致意见，再施工。

2、合同有未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字生效。

甲方签字：乙方签字：

二0一四年六月一日

篇二：房屋外墙装修合同

篇一：房屋外墙装修合同

房屋外墙装修合同

甲方:谢柏顺

乙方:谢开茂

甲方位于洪水塘房屋外墙装修由乙方包工，为明确双方职责，特订立如下合同，双方共同遵守:

一、甲方的义务：

1、甲方为乙方的施工准备好原材料，根据工程进度补充所需原材料。

2、甲方为乙方提供装修所需的水电及附属设施。

3、甲方为乙方的施工场地打好竹排架子。

4、甲方负责协调施工过程中的各种关系。

二、乙方的施工范围

1、外墙粉糙砂平整墙面。

2、外墙按图纸贴文化砖，瓷砖。

3、斜面和坡屋面贴波纹瓦或s瓦。

4、天花板贴马赛克

5、阳台安葫芦

三、乙方的义务

1、下班或下雨前负责盖好水泥、石灰等，收好易丢易损物品、关好水电。

2、砂将配比符合质量要求，节约原料，现配现用，不留过夜砂浆和水泥浆。

3、注意安全施工和文明施工，乙方对自已和雇请人员的安全负完全责任，甲方概不负责。

四、工程造价：

粉刷和贴瓷砖、马赛克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元结帐。

五、付款方式：

完工后结帐、付款。

六、其它约定：

1、施工过程中若有变更，双方互相沟通，达成一致意见，再施工。

2、合同有未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字生效。

甲方签字：乙方签字：

二0一四年六月一日篇二：外墙装修承包协议书

外墙装修承包协议书

甲方：京都豪庭9#～22#、23#～24#楼项目部

乙方：

甲方承建的京都豪庭9#～22#、23#～24#楼进行装修，经双方协商，同意把该外墙装修项目，以包工不包料方式承包给乙方施工，为便于施工管理，确定双方责任及结算方法，特订立以下条款，供双方共同执行。

一、甲方职责

1、负责提供施工图纸项目及工程有关变更通知书；

2、负责协调处理提升机械使用。

3、提供有关材料到场。

4、负责施工技术交底及安全技术交底工作。

二、乙方职责

1、在施工过程中，必须严格按照施工图纸及国家有关现行规范标准进行施工，保证符合

gb50210-XX建筑装饰工程质量验收规范（饰面板工程），做到满贴法施工饰面砖无空鼓、裂缝，饰面板垂直、平整、阴阳角方正、接缝直线度等操作规范。确保工程质量，必须符合有关验收规范，一旦经现场技术人员发现渗水、掉落等问题，责任由乙方全部负责赔偿，返工工料均由乙方负责补偿。

2、施工安全：工程开工前，必须进行安全知识教育，注意自身安全及他人安全，教育施工作业人员必须遵守安全技术规范。做到安全生产，文明施工，杜绝有安全事故发生，一旦出现有安全事故，其责任及费用均由乙方负责，甲方不负任何责任及费用。

三、施工进度乙方必须保证工程施工进度，严格按照甲方施工进度安排表进行施工，如延迟一天罚款1000元，以此类推。进度安排另详。

四、结算方式

1、所施工项目实施展开面积进行结算，线条、梁面、柱等零星项目均按实际贴展开面积计算。按实际展开面积元/m计算。应扣除门窗洞口面积，包括砂浆搅拌、砂浆调运、水泥砂浆打底在内等工作范围在内，不贴瓷板面如凸窗面、底其它饰面项目乙方不做。

五、付款

外墙开工后每10天预借伙食费一次，打完底后，预付工资暂借10元/m的80%计算（含预借伙食费在内），外墙贴完后，付至工程量的80%，竣工验收后付至工程量的90%，余款10%五个月后付清。

六、其它事项

1、本工程在施工期间，一切日常生活、住宿均由乙方自理，甲方不负任何费用。

2、本合同未尽事项，双方共同协商解决。

3、本合同自签订之日生效，任何一方不得违约，如有一方违约其经济损失由违约方承担。

4、本合同一式二份，甲、乙各执一份。

甲方代表：乙方：

年月日 22篇三：房屋内外墙装修工程合同书

房屋内外墙装修工程合同书

业主方：杨光庆简称甲方：

施工方：姚正益简称乙方：

一、业主有一栋二层半的楼房需要内外装修。经甲乙双方共同协商，达成如下协议。二层半外墙水泥清光，每平方面积11元，质量要求平整光滑。

二、粉糊内墙包括刮磁粉每平方单价39元，（桉板面平方计算）每层楼梯多算五个平方。三层楼梯。

三、乙方在施工前，甲方必须备其所用材料不得耽误乙方施工。

四、乙方在施工过程中必须保证安全至上，若出现任何不安全事故由乙方自负，甲方概不承担。

五、在施工一部份工程时，甲方先预支一部份经济给乙方作生活费等开支。外墙水泥清光完毕后，甲方将工价一次性付清。内墙工程完工后也同样全部付清。

六、上述条款，甲、乙双方必须自行遵守，不得违返，合同经双方签字盖章后生效，受法律保护。

七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

证明人：

XX年3月10日

篇三：房屋内外墙装修工程合同书

房屋内外墙装修工程合同书业主方：杨光庆简称甲方：

施工方：姚正益简称乙方：

一、业主有一栋二层半的楼房需要内外装修。经甲乙双方共同协商，达成如下协议。二层半外墙水泥清光，每平方面积11元，质量要求平整光滑。

二、粉糊内墙包括刮磁粉每平方单价39元，（桉板面平方计算）每层楼梯多算五个平方。三层楼梯。

三、乙方在施工前，甲方必须备其所用材料不得耽误乙方施工。

四、乙方在施工过程中必须保证安全至上，若出现任何不安全事故由乙方自负，甲方概不承担。

六、上述条款，甲、乙双方必须自行遵守，不得违返，合同经双方签字盖章后生效，受法律保护。

七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：

乙方：

证明人：

房屋装修合同篇5

承接方（乙方）：

工程项目：________________________＿＿__________。

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：_______________________________________________。

2.施工内容：_______________________________________________。

3.委托方式：______________________________________________。

4.工程开工日期：______年_____月_____日

5.工程竣工日期：______年_____月_____日

工程总天数：________天

第二条：工程价款

工程价款（金额大写）__________＿＿＿＿＿＿_____元

第三条：保修期

保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为__个月。

第四条：违约责任

1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5％支付违约金。

第五条：争议解决

1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向睢县人民法院提起诉讼。

第六条：合同生效

1.本合同双方盖章，签字后生效。

2.本合同甲乙双方各执壹份。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

_______年____月____日

另附装修房屋工、料价格表和自购室内家具等价格表。

装修费

1、墙地砖：客厅、厨房、卫生间：21000元（大自然牌）。

2、大理石：门槛、飘窗、卫生间台盆金线米黄、中国黑等：5550元。

3、地板：房间、起居室：x元。

4、坐便器：x元（箭牌）。

5、龙头：淋浴房、台盆、水漕、洗衣机：x元。

6、拖把头(2个)及落水：x元（克莱顿）。

7、地漏、铜角阀：x元。

8、板材、线条：x元。

9、吊顶材料：x元。

10、门类：房门、移门：x元。

11、家具五金：合页、吊轮、吊轨、门吸等x元。

12、油漆涂料、辅料等：立邦、鸽牌x元。

13、能率热水器x元。

14、开心脱排+煤气灶x元。

15、奥普浴霸(2个)x元。

16、水管，尊雅PPR热熔管x元。

17、熊猫电线x元。

18、象牌水泥x元。

19、其他辅料：黄沙、钉子、胶水、麻花钻等x元；水暖五金等x元；电工辅料x元。

20、人工费x元

21、设计费、管理费、税金等：x元(左右)

以上全包装修费用合计：x元(左右)

自购部分(估价)

1、整体橱柜：(吉林森工露水河板、纯亚克力台面)x元。

2、全套柏木家具：x元。

3、开关插座，朗能或西蒙50个x元。

4、防盗门，步阳防盗门x元。

5、天普太阳能热水器TP1800/20—24x元。

6、封阳台(2个)、半封露台x元。

7、雨蓬x元。

8、台盆、台盆柜、龙头等x元。

9、主卧衣柜、床、床头柜x元。

10、沙发x元。

11、灯具x元。

12、窗帘x元。

13、液晶电视4台x元

房屋装修加固合同篇6

甲方：乙方：

乙方在村组于年月建有二层砖混房屋一栋，建筑面积平方左右，房产证号。因年久失修，房屋多处出现裂缝，主梁及阳台沿口梁断裂，墙面水泥脱落，房屋多处出现渗漏。

经房屋安全鉴定为C级需整体加固维修。现与甲方：达成装修加固协议如下：

一、梁体立柱加固需钢材吨，水泥吨，沙石方，造价万元。

二、砖沙方，万元。

三、屋顶钢瓦块，造价万元。

四、木料方，模板块，万元。

五、室内装修材料费元。

六、工时费万元。

装修材料含人口成本共计万元。

工程开工合同签字盖章预付万，装修完工经乙方验收合格付万，余下万元留下作质保金，一年后一次付清。

甲方购买装修材料需乙方认同品牌规格，不得购买不合格、不达标的材料。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。

甲方（签字盖章）：

年月日

房屋装饰装修合同篇7

1 房屋建筑装饰施工的前期准备

1.1 施工项目管理人员的准备工作

施工现场项目管理人员包括项目经理、项目施工员、技术员、质检员、材料员等几个岗位, 项目工程部依据工程规模及难易程度确定管理人员的数量并进行各职能分工, 项目经理作为项目的负责人。在工程项目部的领导下。组织本项目部管理人员认真熟悉图纸, 提出施工人员计划、机具计划及材料用量计划等, 并按该工程施工要求制定详细的施工进度计划。

1.2 施工项目操作人员的准备工作

工程部依据项目部提出的劳动力计划。并组织项目部有关负责人员, 对进入施工现场从事装饰施工的专业人员, 进行入场前的教育及相应的技术安全培训, 使所有准备从事装饰作业的人员在入场前对工程项目的技术难度、质量要求安全须知等有所了解。培训内容涉及技术、质量、安全、进度、现场文明施工等方面。从而才能保证在施工过程中各专业施工人员均能全面执行公司的各项施工管理及规章制度, 并能够自觉地接受项目部对其质量、进度、安全等各方面进行的控制。

2 墙体装饰工程

2.1 墙、柱面、天棚面抹灰施工

(1) 先将墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物清除干净, 洒水润湿。

(2) 抹灰前要做好放线工作, 保证抹灰后各开间的方正。抹灰前, 要先按压尺的长短距离先做平面抹灰厚度的灰墩和冲筋, 才进行抹灰的施工, 以保证抹灰面的平直。

(3) 抹灰宜在砌体完工7d后进行, 且应在砌体工程质量检验合格后方可施工。

(4) 抹灰工程面层不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与砌体之间必须粘结牢固, 不得有脱层、空鼓等缺陷。

(5) 抹灰前应检查栏杆、预埋件等位置是否正确, 与墙体连接是否牢固, 并应将砌体墙面的灰缝、孔洞、凿槽填补密实、整平, 清除浮灰, 必要时适当洒水润湿。

(6) 套方、吊直, 做灰饼 (打墩) 。抹底层灰前必须先找好规矩, 即四角规方, 横线找平, 立线吊直, 弹出基准线和墙裙, 踢脚板线。

(7) 墙面冲筋:待砂浆墩结硬后, 使用与抹灰层相同的砂浆, 在上下砂浆墩之间做宽约30mm~50mm的灰浆带, 并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋 (打栏) 完成后待其稍干后进行墙面底层抹灰作业。

(8) 涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5mm~7 m m;涂抹水泥石灰砂浆每遍厚度宜为7mm~9mm。且应待前一层7~8成干后, 方可涂抹后一层。

(9) 在墙体湿润的情况下抹底层灰, 待底层灰稍干后, 再以同样砂浆抹中层灰。中层灰抹完磨平后, 全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直、发现问题要及时修补 (或返工) 处理。

(10) 待中层灰达到七成千后, 即可抹面层灰, 打开抹灰时要压实抹平, 待灰浆稍干“收身”时, 要及时压实压光, 防止开裂。抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm时应采取加强措施;不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm各种抹灰砂浆层在凝结前应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动。

2.2 天棚面抹灰

(1) 在墙面和梁侧面弹上水平标高墨线, 连续梁底应弹由头到尾的通光墨线。根据墙柱上弹出的水平墨线, 用粉线在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线, 作为顶板抹平的水平控制线。

(2) 在板混凝土湿润的情况下, 抹底灰, 操作时需用力抹压, 然后用压尺刮抹顺平, 再用木磨板磨平, 要求平整稍毛, 不必光滑, 但不得过于粗糙, 不许有凹陷深痕。

(3) 待底灰约六、七成干时, 即可抹面层灰。待面层稍干“收身”时, 要及时压光, 不得有匙痕、气泡、接缝不平等现象。天花板与墙边或梁边相交的阴阳角应成一条水平直线, 梁端与墙面, 梁边相交处应成垂直线。

(4) 各种抹灰砂浆层在凝结前应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动, 水泥砂浆宜在湿润的条件下养护。

2.3 乳胶漆施工

清理墙表面:首先将墙表面起皮及松动处清理干净, 将灰渣铲干净, 然后将墙表面扫净。

(1) 修补墙表面:修补前, 先涂刷一遍用三倍水稀释后的108胶水。然后, 用水泥膏将墙表面的坑洞、缝隙补平, 干燥后用砂纸将凸出处磨掉, 将浮尘扫净。

刮腻子:遍数可由墙面平整程度决定, 一般为两遍, 腻以纤维素溶液、福粉, 加少量108胶、光油和石膏粉拌合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮, -N板紧接着-N板, 接头不得留槎, 每刮一刮板最后收口要干净平顺。干燥后用磨砂纸, 将浮腻子及斑迹磨平磨光, 再将墙表面清扫干净。第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮, 所有材料及方法同第一遍腻子, 干燥后用砂纸磨平并扫干净。

涂刷漆油:漆油在使用前要先用箩斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面, 墙面是先上后下。用排笔涂刷, 漆油使用前应搅拌均匀, 适当加水稀释, 防止头遍漆刷不开。漆油应连续迅速操作, 涂刷时, 从一头开始, 逐渐向另一头推进, 要上下顺刷, 互相衔接, 后一排笔紧接前一排笔, 避免出现干燥后接头。待第一遍涂料干燥后, 复补腻子, 腻子干燥后用砂纸磨光, 清扫干净。刷第2~3遍涂料操作要求同第一遍。涂料使用前要充分搅拌, 如不过稠, 不宜加水, 以防露底。

(2) 内墙面砖铺贴施工。

预先将瓷片泡水浸透晾干, 在每一分段或分块内的面砖, 均应自下向上铺贴。先将底子灰面湿润, 镶贴前进行模数计算和预排, 使排砖和拼缝均匀, 不允许有小于1/4的块料。先贴好阴阳角件, 再贴第一排砖。以第一排砖为基点, 贴上基准点。

铺贴应从每一分格的最低一皮开始, 开按基准点挂线, 逐排由下向上铺贴, 要注意本工程设计要求在墙角设置阴阳角件。铺贴完毕用清水将砖面洗干净, 用白水泥将缝填平, 完工后用棉纱、布片将表面拭擦干净至不留残灰迹为止。

3 房屋建筑地面装饰施工

3.1 水泥砂浆地面施工

清理基层:一切浮灰、泥尘、油污必须清除干净。刷水泥浆结合层;宜刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆, 用竹扫帚均匀涂刷, 随刷随做面层, 并控制一次涂刷面积不宜过大。

打灰饼、冲筋:根据水平线, 在地面四周做灰饼, 然后拉线打中间灰饼, 再用干硬性水泥砂浆做冲筋, 冲筋间距约1.5m左右。

水泥砂浆地面操作。

(1) 先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆, 比冲筋面略高, 然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实, 待表面水分稍干后, 用木抹子打磨。在操作半径打磨完后, 即手撒水泥粉均匀撒满涂在面上, 再用铁抹子进行抹平压光工作, 以上工作在水泥砂浆初凝前完成。

(2) 在水泥砂浆终凝前, 进行第二、第三遍压光。

(3) 水泥砂浆完工后, 第二天要及时浇水养护, 养护时间宜不少于7d。

3.2 地面砖施工

根据水平线, 打灰饼及用刮尺推好冲筋。浇水湿润基层, 再刷水灰比为0.5素水泥浆。根据冲筋厚度, 用水泥砂浆抹铺结合层。结合层应用刮尺及抹灰子压平打实。对照中心线, 在结合层面上拉线作为块料控制线。

根据控制线先铺好左右靠边基准行的块料, 然后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。用水泥膏满涂块料背面, 对准挂线及缝子, 将块料铺贴上, 用小木锤着力敲击至平正, 挤出的水泥膏及时清干净。待粘贴水泥膏凝固后, 用水泥浆填平缝子, 用锯末、棉丝将表面擦干净至不留残灰为止。地砖面层铺贴完毕后, 面层应坚实、平整、洁净、线路顺直, 不应有空鼓、松动、脱落和裂缝、缺棱、掉角、污染等缺陷。

3.3 施工方法

(1) 按设计图纸分类存放花岗石的规格、图案、颜色。

(2) 铺贴前先清理好基层的杂物, 并用水湿润, 纵横抹素水泥浆一遍, 铺水泥砂浆, 用铁抹拍实, 抹平先试铺, 然后再揭开板块, 用纯水泥浆分别在基层和板块底作粘结剂处理后, 再正式铺砌。

(3) 板块铺砌后要求整齐平稳光滑, 横竖缝对直, 边角石不允许有空鼓现象。

3.4 质量要求

(1) 图案颜色符合设计要求, 缝隙宽度不大于0.5mm, 允许尺寸误差不大于0.5mm。

(2) 面层表面洁净, 图案清晰, 色泽一致, 接缝均匀, 图边顺直。

(3) 各种面层邻接处的镶边用料尺寸符合设计要求和施工规范规定, 边角整齐光滑。

3.5 注意事项

(1) 施工前应检查基层平整度和标高是否符合设计要求, 偏差较大的应事先凿平修补, 清扫干净。

(2) 所有板材进入现场镶贴前应进行验收, 并对板材试拼和对色, 拼花及编号处理。

(3) 铺贴后要及时铺簿膜, 盖夹板和封胶盖面保护, 24h内严禁行人和堆放物品。

4 结语

房屋建筑工程装修质量问题探究篇8

【关键词】建筑；装饰装修；质量控制；施工工艺；施工要点

随着经济的发展和社会的进步，人们对建筑装饰装修工程的施工也有新的要求。建筑装饰是在主体结构上进行的一系列包装、美化过程，主要目的在于保护建筑物主体结构，以提高建筑物的使用舒适性。因此，在施工之前要认真分析建筑装饰工程的特点，在此基础上采取科学合理的施工措施，对提高建筑装修装饰工程的质量有着重要意义。

1.建筑装饰的施工理念

建筑装饰即人们利用装饰装修材料或饰物，对建筑物内外表面及空间进行各种处理，以提高建筑物的使用舒适性。建筑物的建造都是基于一定的需求，或是满足物质方面的，如居住、办公；或是满足人们的精神需求，如纪念堂、教堂。同时建筑装饰装修又是以一定的美学原理为依据，是艺术与技术的综合体，一定的装饰效果在相当大的程度上要依靠一定的技术手段来实现，因此需要利用各种装饰材料的特点，运用不断更新变化的设计技巧来实现这一项艺术性很强的作品。

2.建筑装饰装修特点与质量控制原则

2.1建筑装饰装修特点

建筑装饰是在主体结构上进行的一系列包装、美化过程，建筑装饰工程的施工必须以结构主体为载体才能进行施工。其施工受到建筑空间的限制，施工中工序平行、交叉、搭接频繁，交叉施工，造成不安全因素多，必须认真考虑对施工组织的影响及事前的预见性，才能有效地完成。

当前，随着科学技术和施工工艺的发展，建筑装饰装修施工中同一道工序也可以采用不同的施工工艺来达到相同效果。且施工工期短、质量要求标准高。耗工多、造价高。当前装饰工程手工操作多，机械化程度偏低，虽然近几年已采用了一些较先进的机具，但人工劳动强度仍然较大，不安全因素多，生产率不高。随着装饰标准的提高，现在建筑工程造价中，结构、设备安装、装饰的比例已达到了3：3：4，对于高档次装饰工程的造价比例有的已超过了50%。

2.2装修质量控制原则

要完成一件建筑产品，需要经过劳动者包括管理人员、技术人员以及工人的共同努力和通力协作，而任一层次的劳动者出现问题都有可能会影响装修工程的质量，因此必须坚持全员控制的原则。

装修工作是一项多工种交叉作业、多工序衔接的工作，装修工作的这一特点决定了装修过程是一个很复杂的过程。这就要求装修工程质量控制贯穿装修过程的始终，控制好每一个分项工程和每一道施工工序。

3.建筑装饰装修施工要点

3.1制订质量控制方案

装修工程开工前，实行图纸会审制度，图纸未经会审，坚决不允许施工，做到尽可能地减少图纸上存在的错、漏、碰、缺，实行图纸质量连带责任制，以增强会审各方责任心，防止图纸会审流于形式，造成变更、返工，影响工程质量。根据工程的投标文件的承诺、工程的特点编制出监理的实施细则，以确保监理自身的质量保证体系完整、制度及管理架构健全。建议推行各装修工序的样板引路制度，严格按《工程质量通病防治手册》要求的内容，对容易出现的各种质量通病问题进行专项技术交底。审查好施工单位的施工作业指导书及各种专业施工方案，从源头上、从制度上规范样板引路的运作。

3.2施工人员控制

工程部依据项目部提出的劳动力计划，结合公司整体施工项目的进展情况，组织各工种人员，并组织项目部有关人员对入场工人进行入场前的教育及相应的技术安全培训，使工人在入场前对工程项目的技术难度、质量要求有所了解。总工办针对工程的特殊工艺对项目人员进行专项培训。如果工程单项需要分承包方，则由经营部负责分承包方的联系，由工程部进行工程考察确认，分承包方一旦确定，则由工程部组织项目部针对本工程对其进行培训，培训内容涉及技术、质量、安全、进度、现场文明施工等方面。施工操作人员要相对稳定，相对稳定的施工队伍是一个企业的根本保证，每个操作人员对公司的管理都清清楚楚，这样便于工程质量的稳定提高。现场施工员依据施工进度计划，合理安排人力，力争做到人员流水作业，降低窝工损耗，从而保证在施工过程中，各班组均能全面执行公司的各项施工管理制度，并能够由项目部对其进度、质量进行控制。

3.3施工材料控制

装饰材料品种繁杂，质量及档次相差悬殊，装饰工程所用材料又受到业主条件的客观影响。因此，装饰施工材料控制比较麻烦。在材料进场前必须先报验，将业主同意的材料样品一式两份封样保存，一份留项目，一份留业主，在材料进场后，依样品及相关检测报告进行报验，报验合格的材料方能使用。为了提高计划材料的准确性，由项目部依据经济部下发的分项材料表对各分项材料用量进行核对，及时将修正材料量返回经济部预算员处，由预算员下发材料计划表，此计划表作为采购人员的采购依据，提前联系供货单位，从而保证材料的供应。项目部同时向采购人员提供材料进场时间要求，从而使采购人员做到心中有数，按部就班地进行材料的准备。

3.4施工技术控制

在图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，由总工办组织项目部及营业部结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。项目技术人员在工程部及总工办的指导下，结合工程项目特点，编制出施工组织设计，内容包括工程概况及施工特点，施工方案（包括施工准备、施工顺序、主要项目施工方法、质量及安全保证措施、降低成本措施、保证工期及文明施工措施），施工进度计划，劳动力、材料及机具需要量计划，施工平面部署及项目管理人员职责分配等。本公司在多年的施工过程中，总结出一套比较成熟的施工作业方法，并编制成作业指导书，供项目人员参考，从而大大提高了工作效率，也方便了对施工操作人员的培训。

3.5施工工艺控制

施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，能使操作人员在施工过程达到事半功倍的效果。为了保证工艺的先进性及合理性，公司对于不太成熟的工艺安排专人在加工厂进行试验，将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工主管，施工管理人员在现场指导生产时则以此为依据对工人进行书面交底，并由班组长签字接收。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。

工人必须熟悉施工图纸，针对具体的施工合同要求，最大限度去优化每一道工序、每一分项工程，同时考虑自身的资源、气候等自然条件。

认真、合理地做好施工组织计划，并以横道图或网络图表示出来，从大入小，由面及点，确保每一分项工程能纳入受控范围之中。

4.结语

总之，建筑装修装饰施工是一件复杂而细致的工程，施工工艺是否合理、施工质量控制是否到位都是影响装修装饰施工质量的重要因素。

因此建筑工程装修施工中，不但要严抓技术层面，还要注意提高施工人员的质量意识，实施全方位、全过程的施工控制。只有这样才能按时保质、保量地完成施工任务。

【参考文献】

[1]杨学锋.建筑装饰装修工程的施工质量控制[J].科学之友，2011，10.

房屋装修承包合同篇9

乙方：

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况：建筑面积平方米。

二、工程装修内容

室内装饰工程

三、工程造价

工程造价为：￥元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

四、工程期限

工程开工日期：20XX年7月7日

工程竣工日期：20XX年9月15日

五、质量要求

按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

六、付款方式：一次性付清

七、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

个人房屋装修合同篇10

公民身份号码：

通讯地址：

联系电话：

承包方(简称乙方)：_________________________

统一社会信用代码：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、装饰施工地点：__________________________________________________。

2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积为______平方米。

3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

4、承包方式：________(包工包料/清包工/部分承包)。

5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，工期共计________天。

6、施工内容：____________________________________________________。

二、工程价款及结算的约定

1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。

2、工程款付款方式按下列方式支付：

(1)甲方认可预算设计并签订合同之日，支付________元作为订金，该款项计算在第二次付款的额度内。;

(2)合同签定后至开工前，甲方支付工程总造价的____-%，合计_________元;

(3)施工过程中______项目完工后，甲方支付工程总造价的___%，合计_________元;

(4)竣工验收合格之日，甲方支付工程总造价的____%,合计_________元;

(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

三、材料供应的约定

1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。

本工程_____方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到______现场，_____方应配合办理验收手续。

如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

四、工程质量及验收的约定

1、本工程执行___________、__________________标准、质量评定验收标准。

2、本工程由________方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

六、其它事项

1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，双方约定提交____市____区/县人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、其他

本合同一式______份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。