公司合作合同模板汇总（通用5篇）
在人们越来越相信法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的合作合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
合作合同 篇1甲方：
名称：____________ 性质：___________
乙方：
姓名：____________ 性别：___________
年龄：___________ 籍贯：___________
用工形式：________________________
鉴证编号：________________________
编号：
甲方________________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下
乙方：
1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定；
2.遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律；
3.严格遵守操作规程，保证安全生产；
4.完成甲方分配的生产（工作）任务和经济指标。
1.工资待遇：
2.劳动保险及福利待遇：
3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险：
4.其他：
四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前____天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。
五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方（签字）乙方（签字）
____年____月____日 ____年____月____日
甲方（签字）乙方（签字）
____年____月____日 ____年____月____日
合同鉴别证
（）鉴字第________________号
鉴证部门（盖章）
合作合同 篇2尊敬的______单位领导：
您好!
_______大学_______研究生院是_______大学与_______市政府合作创办的以培养研究生层次人才为主的办学实体，它是一所历史悠久的著名大学与一个与时俱进的地方政府成功对话的结果。我们致力于为_______及珠江三角洲地区的产业升级提供人才和技术支持，依托校本部的学科优势和基础，面向_______市的经济环境和市场需求，设置了_______市经济、科技、文化及社会发展急需的计算机与信息技术、机械工程与自动化、材料科学与技术、自动控制与机电工程、城市与土木工程、管理与创业工程等____个强势学科部，目前已建成光电信息等20余个研究中心，以国家级重点实验室为目标的____个实验室正在建设中。
以_______大学_______研究生院为主体的_______大学_______研究生院校企合作委员会即将正式成立。_______大学_______研究生院校企合作委员会(校企合作委员会)，是_______大教学体系改革的一部分。“校企联合培养”是我们结合_______大的学科优势与_______地区的经济、产业发展和市场需求现状，设置的三种培养模式之一，这种全新的学生培养模式初试阶段已经获得成功，首批毕业生的培养成绩得到了学校、学生、企业、社会的高度评价，这批毕业生 ____%以上进入_______市企业就业，为_______地区的经济发展输送了所需人才。_______大_______研究生院校企合作委员会是 _______大_______研究生院与全国各企、事业单位联系的桥梁与纽带;有利于加强_______大_______研究生院与企、事业单位在人才培养、科研开发等方面的全面合作;是探索有特色的产、学、研相结合道路的合作平台。
现诚挚的邀请贵公司参加本委员会，与_______大_______研究生院展开全方位的合作，并取得辉煌的成果!甲方：_______大学_______研究生院
乙方：入会单位 甲、乙双方现就以下条例达成一致，并签署协议如下：
1、甲方按照《_______大_______研究生院校企合作委员会章程》规定对乙方进行科研、技术支持和服务。
2、乙方享有参加本委员会组织的各种学术、技术交流活动的权利;享有知识及技术成果的权益的分享权;享有优先招收_______大毕业生的权利;享有与_______大_______研究生院共同进行人才培养、科研合作的优先权。
3、乙方应执行本委员会理事会的决议;执行与甲方保持密切联系，协助甲方与其他会员的互助合作的义务;执行协助甲方开展技术发展调研等活动的义务。
4、乙方有权向甲方提出各方面合作要求，待与甲方协商后方可进行合作工作。
5、甲方有为乙方保密咨询的义务，会员所提供的资料不得另作他用。
6、如一方单方面违约或有损害对方利益或形象的行为，另一方有权终止协议(并可依法追究违约方责任)。
二、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、本协议一式两份，具有同等法律效力。
附件：
1._______大学校企合作委员会章程。
2._______大_______研究生院校企合作理事单位入会登记表。该表填写好后送交或邮寄来本委员会，此表如不足可自行复印。
甲方(签章)乙方(签章)
年 月日年月 日
合作合同 篇3合伙人：(甲)，女，现住址：___ __ 电话 身份证号
合伙人：(乙)女，现住址：____ 电话 身份证号
甲乙合伙人本着公平、平等、互利的原则投资举办经营店铺，就有关服装类合作事宜协商达成一致，特订立本合伙协议如下：
第一条、甲乙双方合伙经营_ 品牌女装__，总投资为__万元，甲出资_ 万元，乙出资__万元，各占投资总额的_50_%。按照各自的投资比例享有权利和承担责任(包括利润分成和亏损金额的承担)。(包括但不限于：房租、装修费、货款、雇员费用等)，详细投资明细及所购固定及非固定资产明细见协议附件。如该投资金额不够，可追加投资，但最多不超过。自本协议签订之日起叁个工作日内甲、乙双方的投资款必须到位，否则本协议自动解除。
第二条、本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记，守法经营缴纳相关税费，担任企业法人代表。企业名称为，并以此名义缴纳相关费用;对外行使所有经营行为。经营管理过程中若出现需法人承担责任等情况或因此产生相关费用等问题由甲乙双方按5：5共同分担。
第三条、本合伙企业经营期限为 叁 年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条、合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
1、经营核算：由双方协商选聘财务人员按月进行经营核算，公开账目并出具财务核算报表，双方签字认可并留存。每月25日为签字日，顺延七日之内不签则视为认可。
2、企业盈余：按照各自的投资比例对每个季度经营所获得的.纯利润，于下一个季度末双方核算无误认可后进行均分，如需将其中的部分利润用作再投资，由双方商定。
3、纯利润：每月盈利(总业绩)扣除所有应支出后，再扣除行政管理费，折旧提维费(以三年为计算准则，作为装修及硬件设备更新之用)是为当月纯利润。
4、成本承担：在经营过程中所发生的一切相关费用，双方各承担一半(50%)(如：包含但不限于雇员费用、水、电费、暖气费、营业税等)。
5、企业债务：按照各自投资比例负担。如投资额不抵亏损金额，其他投资人拥有追回其应承担金额的权利。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条、甲方提供房屋租赁合同作为本协议的附件;乙方提供品牌女装的本地区授权代理合同作为本协议的附件。
1、合作区域：(合作双方不得隐瞒另一方在此范围内另开设经营品牌女装的店面或柜台;一经发现，则违约方赔偿另一方人民币贰拾万元)。
2、合作场所：号底商(约 m2)。(甲方不可单方面收回本房屋的使用权，乙方不可单方面收回该品牌的经营权。否则，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金人民币贰拾万元。同时本协议自动解除)。但不仅限于本地点，可于本合作区域内以本协议规定的合作方式另开分店。
第六条、合伙的终止及终止后的事项
(一)出现下列事项之一
，合伙终止：1、合伙期满;
2、合伙双方协商同意;
3、其他法律规定的情况;
4、连续亏损 月
(二)合伙终止后的事项
1、合作终止时，以终止时的财产状况进行清算，不论以何种方式出资，均以金钱结算。
2、合作终止时，即行推举清算人，并邀请一中间人(或公证员)参与清算。清算后如有盈余，则按收取债权，清偿债务，返还出资，按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配。清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分由合伙人按出资比例承担。(清算时，墙面、地面、屋顶等附着不可拆卸的的部分不予作价，不参与分配)
3、合作终止时，品牌价值如何分配?
第七条、本协议未尽事宜，经双方协商形成文字作为本协议的附件;补充协议与本协议有同等效力。
第八条、本协议一式_贰_份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人：______(签字或盖章)年 月 日
合伙人：______(签字或盖章)年 月 日
合作合同 篇4甲方：***有限公司
乙方：***有限公司
为了更好地拓展数控铰珩机床的市场，更好地服务于客户，充分发挥甲乙双方各自的优势，双方抱着诚实、互信、双赢、共赢的态度，经友好协商达成如下协议：
一、甲方负责数控铰珩机床主机（不包括刀具和工装夹具）的研发、生产、售前、售中及售后等工作；乙方负责数控铰珩机床的刀具和工装夹具的研发、制造以及市场宣传、推广、销售、维护及货款回收等工作。
二、甲方核算出单台设备的制造成本（包括：自制件的生产制造成本，外购件的采购成本）；乙方根据行业的不同以及采购数量的不同，预估出单台设备的销售价格，再经双方协商制定出最终的销售价格。
1、销售价格 = 合同价格 － 回扣 － 刀具和夹具费用。
2、毛利润 = 销售价格 － 制造成本
3、售后服务费 = 毛利润 ×20%
4、税费 = 毛利润 ×10%
5、应分配利润 = 毛利润－（售后服务费＋税费）
以下价格分配方案只针对甲方目前生产的五轴六工位数控铰珩机标准配置机型：销售价格应不低于40万元人民币。
销售价格在45万元人民币以内（含45万元）按以下方式分配：
6、甲方应得利润 = 应分配利润 ×70%
7、乙方应得利润 = 应分配利润 ×30%
在上述销售价格范围内，质保金在甲方应得利润中扣除。
超出45万元人民币以上部分按下表方式分配：
注：1）3、4项归甲方所有。
2）如果销售合同是由客户与甲方签定，在货款（除质保金外）到甲方账户后的三个工作日内，甲方按乙方应得款项转账或付银行承兑给乙方，同时乙方开据相应金额的增值税专用发票给甲方。
3）如果销售合同是由客户与乙方签定，乙方收到预付款后三个工作日内将其全额转账至甲方账户，甲方开始组织生产，在乙方收到余款（除质保金外）后的三个工作日内将甲方应得款项转账至甲方账户，甲方发货，同时甲方开具相应额度增值税专用发票给乙方。
4）甲方应根据合同约定做好设备的售后服务工作。乙方应根据合同约定积极做好质保金的催收工作。
甲方必须生产优质的产品，同时提供周到的售前、售中及售后服务。甲方根据乙方反馈的市场信息对产品做出必要的改进，以最大程度满
足客户的需求。
乙方必须全力进行产品的市场推广，做好市场调研、分析、预估市场动向，及时反馈信息给甲方以便甲方开发出更加贴合用户需求的产品。
乙方应维护好和客户的关系，保证货款的回收，以便双方生产经营的正常进行。
设备因故障给客户造成损失需要赔偿时，甲乙双方应抱着对用户负责及解决问题的态度，积极地分析故障原因并及时解决，不得互相推诿、扯皮。责任很明确的事故赔偿由责任方承担，责任不明确或双方都有责任的情况下双方协商赔偿比例。
五、合作期限从协议生效起五年，到期后如双方继续合作再另行签定补充协议。双方在合作期间，甲方不得以任何方式同与对方有竞争关系的第三方合作，否则承担因此给对方造成的全部经济损失，包括但不局限于已投入生产的费用、可预期实现利润以及因产生纠纷所产生的差旅费和律师费等。
六、未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议经双方公司代表签字、盖章后生效。
本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：***有限公司 乙方：***有限公司
代表签字： 代表签字：
日期： 日期：
合作合同 篇5甲方承接方）地址 电话 代表人
乙方定做方）地址 电话 代表人
甲乙双方为开展来料加工业务经友好协商特订立本合同。
第一条 加工内容 乙方向甲方提供加工________产品名
称________数量）件所需的原材料乙方向甲方支付相应的加工费后，甲方将乙方提供的原材料所加工成的产品交付乙方。
第二条 交货 乙方在合同期间每个月向甲方提供________原材料并负责运至________车站或加工地交付甲方甲方在收到原材料后的________个月内结算加工费后将加工后的成品________件负责运至________交付乙方乙方负责运费）。
第三条 来料数量与质量 乙方提供的原材料须含____%的备损率乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一略 和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料甲方除对无法履行本合同不负责外还得向乙方索取停工待料的损失乙方特此同意确认。
第四条 加工数量与质量 甲方如未能按时、按质、按量交付
加工产品在乙方提出后甲方应赔偿乙方所受的损失。来料加工合同第五条 不可抗力 由于战争和严重的自然灾害以及双方同来料加工合同
意的其他不可抗力引起的事故致使一方不能履约时该方应尽快将事故通知对方并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失对方不得提出赔偿要求。
第六条 仲裁 本合同在执行期间如发生争议双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决提请中国________仲裁机构进行仲裁。
第七条 合同终止 本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________件由甲方加工的成品交付乙方并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。本合同如有未尽事宜或遇特殊情况需要补充、变更内容须经双方协商一致。
甲方承接方盖章_______________
年月日
乙方定做方盖章________________
2005年3月29日, 广州某公司 (乙方) 与黄某、钟某、广州某菜市场 (甲方) 签订《经营场地合作协议书》。同日, 签订《补充协议》。约定:1.甲、乙双方经营合作、共同开发改造位于广州市某区某村某某肉菜市场 (以下简称某肉菜市场) 首、二层, 为某某商业商场 (生鲜街市面积1000平方) 。2.乙方全程接手经营和管理。乙方整体运作投入折合1500000元资金对该市场进行升级改造 (如超过双方再协商确认) ;引进乙方技术设备、经营管理模式及导入乙方形象标识, 并策划进行整体项目推广。乙方在对该市场进行商业包装并全部装修改造完成后, 乙方独立经营半年作为乙方投资成本回收期。回收后, 双方按比例分取纯利润, 甲方占51%, 乙方占49%。半年分成一次。3.双方同意装修改造完成后, 即给半年期让乙方回收成本, 由乙方独立经营管理的回收成本期半年期中, 从经营利润中提取10000元作为甲方收入。回收期间的收入和支出全部由乙方负责运行, 财务透明;如乙方提前回收成本, 就按提前期开始分取纯利润;回收期过后或提前开始分成, 不再从经营利润中再提取壹万元给甲方。改造期限为2005年5月1日至8月31日, 非乙方原因自然顺延改造期限。升级改造装修期间, 甲方如单独收取原市场改造前的经营收入, 需承担市场所有费用支出, 财务透明;在此期间, 一切债权、债务由甲方自行承担负责, 乙方不做任何费用承担。若甲方提前离场, 乙方提前接收管理, 负责运作收入和支出。4.本经营场地合作管理期限10年, 即从生效之日开始履行。5.本协议及其附件自2005年5月1日起生效。协议签订后, 广州某公司依据协议约定对市场进行装修改造并经营管理。
【原一审、二审审理情况】
2005年9月11日, 黄某、钟某等突然强行将广州某公司的工作人员驱赶出市场, 单方面占领市场。自此, 广州某公司再也无法进入市场进行经营或管理。随后, 广州某公司向法院提起诉讼, 请求:1.判令解除广州某公司与被告签订的《经营场地合作协议书》;2.判令被告赔偿广州某公司损失合计人民币1000万元;3.本案诉讼费用由被告承担。损失包括两大部分:第一部分是直接损失, 第二部分是可得利益。
庭审中发现某肉菜市场并不具有法人资格, 广州市中级人民法院依法追加广州市某区某村某合作经济社 (以下简称某经济社) 为本案被告参与诉讼。
广东省广州市中级人民法院经审理后判决:一、解除原告广州某公司与被告黄某、某肉菜市场订立的《经营场地合作协议书》;二、在本判决发生法律效力之日起10日内, 被告黄某、某肉菜市场赔偿损失7271670.31元给原告广州某公司, 两被告互负连带责任;三、被告某经济社对被告黄某、某肉菜市场所负上述债务不足清偿部分承担补充清偿责任。
黄某、某肉菜市场、某经济社不服一审判决, 向广东省高级人民法院提起上诉。
广东省高级人民法院经审理认为, 本案争议的焦点问题是违约问题。首先是违约方的认定, 其次是损失的承担。关于违约方的问题, 广州某公司主张黄某方违约将其驱赶出某肉菜市场, 但广州某公司并没有提交确凿的证据证实该事实。虽然广州某公司提交了报警回执、黄某的函件, 但并不能直接证实黄某在2005年9月采用暴力手段将广州某公司的陈某某及员工驱赶出某肉菜市场。广州某公司的该主张缺乏事实依据, 不予支持。广州某公司与租户签订租赁合同收取租金等费用后, 并没有依约开设共管账户, 将租金等存入共管账户, 亦没有如实告知黄某方租金等费用的收取情况, 没有按照补充协议, 每月支付黄某一万元;而黄某处理问题简单粗暴, 致使广州某公司难以经营。因此, 双方当事人对于合同不能继续履行均有过错。诉讼中广州某公司、黄某、钟某均主张解除双方签订的《经营场地合作协议》, 而且事实上广州某公司已经离场, 故原审法院判决解除上述合同正确。
关于损失承担问题。广州某公司主张对方赔偿的损失是两部分, 一是直接损失, 该损失为半年的投资回收期的收益, 经其计算为972330元;二是可得利益损失9052392元。由于广州某公司在合同履行期间, 实际收取租户的租金、管理费等费用的数额已经超过其所支付的工程款数额, 该部分的合同目的已经实现, 广州某公司对于该部分损失赔偿的主张, 本院不予支持。
关于第二部分可得利益损失。广州某公司主张黄某方将其驱赶离场, 但在原审庭审时的表述是:黄某等自己回收租金和管理费, 而不是由广州某公司进行半年的收回, 故2005年12月15日广州某公司退场了。可以认定广州某公司是自行离场, 而且也没有提交黄某驱赶其离场的证据。对于损失的计算, 广州某公司采用以签订租赁合同的租户的租金、管理费为基础, 以合作合同面积计算来确定经营利润。本院认为, 广州某公司与黄某方的合同关系是合作经营, 并非场地租赁。简单以租金、场地面积计算经营利润显然不客观, 也不符合经营的特征, 以此计算得出的纯利润缺乏依据, 广州某公司以此主张赔偿损失依据不足。因此, 对于广州某公司主张的预期可得利益损失, 本院不予支持。判决:一、维持广东省广州市中级人民法院 (XXXX) 穗中法民二初字第XX号民事判决第一、五项;二、撤销广东省广州市中级人民法院 (XXXX) 穗中法民二初字第XX号民事判决第二、三、四项;三、驳回广州某公司的其它诉讼请求。
广州某公司不服广东省高级人民法院上述二审判决, 向最高人民法院申请再审。
【律师代理意见】
1.申请人于2005年8月31日前已完成了对某肉菜市场的升级改造, 全面履行了合同义务
(1) 某肉菜市场于2005年9月1日开业。 (2) 申请人代表某肉菜市场与承租人签订的60多份租赁合同的起租日均为2005年9月1日。综上, 2008年8月31日前申请人已完成了对某肉菜市场的升级改造, 可以对外出租经营。
另外, 申请人是以某肉菜市场的名义对外签订合同, 签订合同时要由钟某审查加盖某肉菜市场的公章。申请人与广州某装饰设计有限公司签订的三份工程增加项目的合同均盖有某肉菜市场的公章, 且被申请人也从未提供其不同意的证据, 因此被申请人是知情且同意的。即使是2005年8月31日前申请人未完成对某肉菜市场的升级改造也不能归因于申请人, 依照合同约定升级改造期限是可以自然顺延, 申请人亦不构成违约。
2.双方合作期间的财务管理是公开的、透明的, 并不存在申请人单方收取租金被申请人不知道的情形
(1) 依据双方合同约定, 申请人一方委派郭某出任财务人员, 被申请人一方委派钟某出任会计人员, 郭某和钟某在某肉菜市场的同一间办公室办公。
(2) 申请人以某肉菜市场的名义对外招租, 所有签订的合同由被申请人钟某审查盖公章, 同时收费也是由被申请人钟某开具单据。对外出具的单据为一式三联, 红单给交款人, 黄单给钟某, 白单由申请人留底。申请人所有的收入项目所开具的单据在被申请人处均同时有一套单据备案。
(3) 某肉菜市场交纳租金、水电费, 对外支付工程款, 报销办公费等均要经过黄某、钟某及申请人原法定代表陈某某签字后才能办理。
3.被申请人见利忘义, 为独享市场升级后的成果, 强行将申请人驱逐出某肉菜市场
4.一审法院对损失的计算方法客观合理, 亦未超出被申请人在签订合同时所能预见的范围
由于被申请人某肉菜市场、黄某的违约行为, 致使申请人无法继续履行合作协议。另外, 某肉菜市场原经营范围就是从事场地出租和铺位分租等商业活动的, 并且申请人与被申请人某肉菜市场、黄某等签订的《经营场地合作协议书》中也明确约定, 共同开发改造某农贸商场为某村某某商业广场, 可见, 被申请人对市场改造后用来对外出租经营是明知的, 如果违约将造成申请人的租金损失也是能预见到的。因此, 被申请人不仅应当赔偿申请人的直接损失, 而且应当赔偿其可得利益损失也即预期租金利润损失, 这并未超过被申请人在签订合同时所能预见的范围。
【代理结果】
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期、全面的INTERNET战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：
（一）权利与义务
1．甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
2．甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协商同意后方可引用（具体合作项目另签协议）。3．甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明“该信息由×××（合作方网站）提供”字样，并建立链接。
4．甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权，未经合作方同意，另一方不得采编其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息，否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。
（二）相互宣传
1．甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。
2．甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题（具体合作项目另签协议）3．甲乙双方在有关INTERNET专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
4．双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。
（三）其他
1．甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
2．本协议有效期为年，自年月日起到年月日为本协议商定合作方案的执行期限。
3．甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方；如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
4．本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5．本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
6．本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
7．双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
日期：年月日 日期：年月日
盖章： 盖章：
公司合作合同 篇2甲方： 法定代表人：乙方： 法定代表人：
《根据中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲，乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，为实现技术研发与市场营运的直接联，创造良好的经济效益和社会效益，达成以下协议:
一、合作方式及条件：
1.甲方以现有的市场营销网络及社会资源为基础，更进一步的开发市场潜力，逐步形成一个规范化，全国性的营销网络。
2.甲方根据社会需求，收集和承接企业应用软，硬件的开发项目。
3.乙方利用强大的技术开发力量，开发甲方新承接或者甲，乙双方共同确立的项目。
4.乙方应配合甲方做好技术咨询及在开拓业务进程中提供技术支持。
二、权力义务
1.属于甲、乙双方共同策划，共同开发的项目，其所有权属于甲，乙双方共同拥有。
2.属于乙方单方承接的开发项目，其所有权属于乙方拥有。
3.在双方合作过程中，甲，乙双方无权干涉对方企业内部管理。
4.双方应以诚信为本，互相交流和切磋业务动作状况，以便互相促进。
三、合作宗旨：
促进科学技术产业化的发展，充分利用甲方广泛的市场资源优势和发挥乙方科研平台能力，实现技术研发与市场营运的直接联盟。
四、合作范围：
1.多媒体软件，硬件的开发
2.ｉｔ产品的市场营销
3.网络工程
4.网络营运
五．利益分配：
1.属于双方共同开发的系列产品，由双方协商市场价，按税后利益的 %比例分成，此分成比例可每半年调节一次，根据合作情况协商调整。
2.属于乙方单方开发的产品，甲方如有兴趣合作，可在双方协商后，另外确定合作方式和分成方式。
六、同开发项目的成果归属与分享
1.一方转让其有专利权的，另一方可以优先受让其共有的专利权.2.合作各方中,单方声明放弃专利申请权的,可由另一方单独申请.3.开发项目被授予专利以后，放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可，该许可不得撤消。
4.一方不同意申请专利的，另一方不得单方申请专利.5.在特殊情况下，当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权,将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果,约定各自独立享有的权利。
七、保密条款：
1.甲、乙双方所提供给对方的一切资料，专项技术和对项目的策
划设计要严格保密,并只能在合作双方公司的业务范围内使用。
2.甲、乙双方公司的全部高级职员，研发小组人员将与合作公司签订保密协议，保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料，专项技术予以保密。
3.凡涉及由甲、乙双方提供与项目，资金有关的所有材料，包括但不限于资本营运计划，财资情报，客户名单，经营决策，项目设计，资本融资，技术数据，项目商业计划书等均属保密内容。
4.凡未经双方书面同意而直接，间接，口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。
甲方： 乙方地址： 地址:
法定代表： 法定代表:签定地： 签定地： 签定时间： 签定时间
公司合作合同 篇3甲方：杭州xxx企业管理咨询有限公司
乙方：____先生（或女士，下同）
杭州xxx企业管理咨询有限公司（以下简称“甲方”）与____先生（以下简称“乙方”）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。
三、甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻
率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的一定百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。
五、违约责任：
1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的`业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定一年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后，甲方应付未付的信息资源费用，应继续按本协议支付
八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。
九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：杭州xxx企业管理咨询有限公司乙方：____先生（或女士）
（公章）
代表签字：________签字：________
签约地点：________________
签约日期：________________
公司合作合同 篇4需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
签约地点：签约时间：
甲乙双方经协商订立购销合同。
一、甲方向乙方购如下产品
（1）数量以 单位；
（2）单位中包含□税票□运费 □包装费；
二、交货期限：合同生效。
（1）甲乙双方加盖合同专用章完毕；
（2）已收取 定金，即人民币 元整。
三、交货地点。
四、交货方式：乙方负责运输到甲方指定地点 货到目的地甲方负责卸车，卸车费由甲方负责。
五、验收标准
（1）按国家标准及定货样品验收，货到工地，卸货同时即对货物数量、品质进行抽样验收。
（2）如发现产品有质量问题，甲方应当验收2天内以书面方式向乙方提出，经乙方认可后可以退货，并由厂方协助，迅速补充合格产品，保证工程质量及进度。
六、付款方式：
（1）合同成立时，甲方应 年月日付乙方货款定金，计人民币 元，以支付（现金、汇票、支票），定金延付，供货顺延。
（2）根据款到发货的原则，货款延付供货顺延。定金在最后一期货款中冲抵。
七、违约责任：
（1）甲方不履行付款方式任何一项或无故废除时，乙方可自行停止发货并没收定金，甲方不得异议。乙方不履行交货方式任何一项或无故废约时，乙方返回甲方双倍定金。
（2）甲乙双方如有其他违约，可依《经济合同法》中有关违约责任之规定处理。
八、合同变更和解除：
（1）本合同成立时，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量及价格。
（2）甲乙双方任何一方如确有不可抗力的原因，不能履行合同时，应及时向对方提出不履行、部分履行或延期履行的理由，并以书面形式通知对方取消或修改合同。
九、合同争议之解决：
在本合同履行过程中，甲乙双方如有争议，应通过友好协商解决或在乙方所在地法院进行裁决。
十、本合同一式二份，甲乙方各执一份。
甲方： 乙方：
法定委托人： 法定委托人：
承办人： 承办人：
地址： 地址：
电话： 电话：
公司合作合同 篇5甲方（以下简称甲方）：地址： 乙方（以下简称乙方）：
地址：
为了充分贯彻党的三农政策和方针，以及调整农业产业化种植结构，通过争取政府资金的大力扶持，从单纯的粮食种植结构向多元化的果树、农副产品种植、养殖结构发展；同时达到人与自然的和谐相处；提高农民收入，保证经济长远发展。经鱼进三组全体村民的一致商量研究后决定组建祥云县三鑫贵龙农业有限责任公司。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、互惠互利、诚实信用的原则，为明确公司与农户种植合作的相关事项，经双方协商一致，订立本协议，以资共同遵守。
第一条、合作方式
1、以土地入股合作社，承包费每亩 1000 元；承包的具体费用没有说清楚应该是每年每亩多少元或是三年总共多少元。表达不清晰，应该是这样表达，乙方以土地入股的方式，将土地交由甲方管理，甲方每年给予乙方多少的承包费用。
2、农户承包，承包费每亩 1500 元。
3、关于土地抓阄的相关问题，为了公平及资源的优化配置，每户只能用自己的户头抓一份阄；入股不参加种植的农户不能参与抓阄且不能把自己的户头挪给其他农户用。
4、种植项目统一由甲方经营管理，采取统购统销的方式，在不损害乙方合法权益的前提下，乙方必须服从公司的管理，否则公司有权与乙方解除合作关系。若因乙方不服从甲方管理而对甲方造成经济损失，乙方需负责承当甲方的损失。
5、甲方为乙方种植水果提供指导性服务，及时为乙方提供挖沟定植、优良树种（成活率达到95%）、肥料、农药、科技培训、信息推广和技术指导。乙方必须确保果树种植面积的落实，品种的规范，积极主动配合公司做好果树的日常管理工作，确保果实质量符合公司收购标准。若因乙方的原因造成果实的质量不符合收购标准，甲方不负责承担责任，因甲方的指导不及时或者提供的树种、肥料等服务出问题，造成果实质量不达标的，由甲方承担责任。
6、为保证果树品种不外流，在进行果树修剪时，禁止将修剪枝条带出种植园区，必须统一集中销毁，一经发现乙方有上述行为，每次罚款1000元，如对甲方造成重大经济损失的，甲方有权利向乙方进行追偿，违者罚款1000元。
第二条，合作时间
1、合作期共计 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、合作期内，甲、乙双方可以根据实际情况协商解除合作协议，终止合作关系。
第二条、公司启动资金来源
公司前期启动资金共计 元，先由我组组员 李文林 垫付，待公司产生销售收入时分期支付偿还李文林所垫付款项。
第四条、销售方式
公司按照市场价格对合作农户生产的果实进行统一收购，统一销售，农户不得私下进行销售。
第五条、利润分配方式
1、公司从20xx年开始按照全年产生的利润总数的 %的比例提成作为公司利润。同时，公司将按照全年产生利润总数的 %的比例作为合作农户的利润分红，合作农户分红方案另行制定，土地不入股的合作农户不能分红。
2、公司未来将根据利润提成情况，拿出一部分资金作为村里没有参与种植合作的农户、老年人、大学生以及全村公共事业建设资金。
第六条，甲方应努力加强合作社自身管理，把握市场信息，搞好市场营销，发挥市场优势，充分调动合作社创效增收的积极性。
第七条，本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议。补充协议及附件均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
第八条，本协议一式贰份，甲、乙双方壹执，具有同等法律效力，双方签字后生效。
甲方：（签章）
签约代表：
乙方：（签章）
签约代表：
二0 年 月 日
公司合作合同 篇6甲方：公司（以下称甲方）
乙方： 公司（以下称乙方）
为了充分发挥双方的各自优势，积极参与北京市朝阳区 十里堡甲方所属地块项目建设（该项目暂定名：大厦，最终项目名称以政府立项文件批复为准），甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、协商一致的原则，通过友好协商就共同建设项目达成如下协议，以资双方共同信守。
1、项目基本情况
1.1 项目地块基本情况：
1.1.1 项目所在地： 北京市，西侧，土地用途为＿商业＿＿，附《土地使用权证》。
1.1.2项目规划条件：
A.总用地面积： 约平方米
B.总建筑面积： 约10000平方米
具体经济技术指标以政府有关文件批复为准。
2、项目合作内容
2.1 甲方提供项目土地，乙方投资建设，建成的房屋按面积由甲方分得%，乙方分得%，双方拥有各自分得部分房屋的所有权。
2.2 项目设计工作由乙方主持，在符合规划部门要求的前提下，设计方案应便于双方各自独立使用和管理工作，减少双方使用过程中交叉、干扰；项目设计只要求毛坯交房条件，预留装修做法，房屋的精装修设计、施工由房屋使用人另行委托；建筑外观设计应简洁明快，典雅大方，有品质感；甲方使用部分的设计方案应征询甲方意见。
3、甲方权利与义务
3.1 甲方负责办理项目立项、设计、规划、招标、开工等各项审批工作，正常费用由乙方支付，发票、收据等缴费依据由乙方收存。
3.2 甲方办理各项勘察、设计、招标、审批等各项涉及费用、工程价款等工作时，应事先征得乙方同意。
3.3 甲方有权监督乙方合理、高效使用土地；有权监督施工单位按合同约定工期、质量标准等完成施工任务。
3.4 甲方负责协调、处理施工扰民问题，乙方按有关文件标准支付费用。
3.5 甲方负责协调、处理项目地块周边单位、个人关系，保障项目建设顺利进行。
3.6 甲方负责合作项目的物业管理工作，乙方按双方另行商定的物业收费标准缴纳其自用部分房屋的物业费和水、电、气等费用，如乙方租、售其所分得部分的房屋，应在租、售合同签订同时要求使用人与物业公司签订物业服务合同。
3.7 甲方负责协调项目用水、电、燃气、供热、通信、通邮、交通等问题，乙方支付合理工程费用。
3.8 甲方应连续办理项目建设所需的各项审批工作，6个月内取得项目施工许可证件，争取早日完成项目建设。
4乙方的权利与义务
4.1乙方有权参与合作项目各项审批、申报工作，承担正常费用，在保证项目正常申报、施工等条件下，优先乙方意见。
4.2乙方以甲方名义管理工程建设，按项目施工合同保证工期和质量，维护甲方权益。
4.3乙方应按照施工合同和有关法律、法规等要求，监督施工单位做好安全施工、文明施工和环境保护工作。
4.4乙方有权对在项目中分得房屋使用权独立进行租售工作，甲方给予必要的支持。
4.5乙方主持项目设计方案，设计方案应集约、高效使用甲方提供的土地，尽可能建设更多的房屋，通过合理、合法的设计等手段，如果设计方案总建筑面积超出平方米，并经政府规划部门审批同意，超出面积部分全部由乙方独自使用、租售。
4.6乙方支持、配合甲方或委托方的物业管理工作。
4.7乙方应向甲方提供完整的项目供水、电、燃气、热、排污、通信等市政配套工程设计、施工资料，以便于后期维修管理。
5项目物业管理
5.1 房屋交付后，实行统一的物业管理。
5.2 物业管理单位的确定，由本协议当事人协商一致的方式确定，并由甲方与之签订物业管理合同。
5.3 乙方不参与房屋物业管理，不对房屋物业管理产生的任何法律后果承担责任。
5.4本合作项目由乙方命名，并在建筑外立面明示，项目外立面及屋顶广告收益归乙方所有。违约责任
6.1、本协议任何一方违反本协议约定，应按照违约所涉及的标的额的20％向守约方支付违约金承担违约责任，违约方除支付违约金外，还应赔偿守约方的实际损失。
7合同争议解决方式
7.1 因履行本协议或与本协议相关的事宜而发生争议的，由双方
友好协商解决。如协商不成，同意按照以下第 贰种方式解决。
7.1.1 提交
7.1.2 提交人民法院诉讼。
8其他
8.1 本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效。
8.2 经协商一致，双方可以书面形式对本协议进行修改或对未尽
事宜进行补充，并经签章后生效。修改、补充内容作为本协议的组成部分。修改、补充内容与本协议相冲突，以修改、补充后的内容为准。
8.3因不可抗力造成本协议不能履行的，本协议自动终止。
8.4 本协议壹式陆份，甲方执贰份，乙方执肆份。
（此页为签字页，无正文）
甲方（章）： 乙方：
代表： 代表：
时间：时间：日
签约地点： 北京朝阳区
公司合作合同 篇7甲方：×××公司
住所地：
法定代表人：
联系电话：
乙方：牛津×××国际集团
住所地：
法定代表人：
联系电话：
甲、乙双方就乙方欲投资开发徽州区西溪南镇所属万亩低缓地（详细四至范围见合同附件规划图纸），进行农业综合开发等事宜，经协商一致，在平等、自愿的基础上，签订本协议，以资共同信守。
一、为确保乙方投资项目的所属土地的合法性，甲方承诺承担下列义务：
1、本协议签订后 日内，完成该地块的测绘、规划工作，并制订出合法的规划图纸。
2、确保该土地的规划符合西溪南镇、徽州区、黄山市等政府的整体规划，不因前述各政府今后的规划，而导致该土地用途发生实质变化，影响乙方的经营决策。
3、本协议签订后 日内，合法取得建立“西溪南镇生态旅游农业开发园区”的政府有效批文。
4、本协议签订后 日内，合法取得同意西溪南镇为“安徽省集体建设用地示范乡镇”的政府有效批文。
5、本协议签订后 日内，完成上述地块有偿使用、征用等工作，确认上述地块集体土地所有权为 所有。
6、本协议签订后 日内，成立 公司，注册资金为 万元，并依法确认前述集体建设用地使用者为该公司，土地使用年限不低于 年。
7、收到乙方支付的 万元人民币后，在 日内，完成公司的变更注册登记事宜。
甲方为履行上述义务，须符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《安徽省集体建设用地有偿使用和使用权流转试行办法》【皖政（20xx）60号】、《关于加快乡镇工业园区建设的实施意见》【皖政办（20xx）74号】等法律、法规的规定，确保甲方前述行为、结果的合法性并及时将相关资料提供乙方。
二、乙方须承担下列义务：
1、本协议签订后 日内，支付定金 万元（记帐帐户：徽州区财政局，开户行：×××农行；帐号：）用于项目前期费用。
2、甲方公司取得集体建设用地使用证 日内，支付 万元人民币，与乙方公司签订股份转让协议，占有公司 %股份并办理工商变更注册登记事宜。
3、对公司进行增资扩股，公司注册资金增至 万元。
4、负责项目开发建设的资金投入和项目选择。
三、其他事宜：
1、西溪南生态、旅游农业开发园区经营由项目公司负责，社会事务，政府服务由甲方指定西溪南镇人民政府负责。
2、甲方兑现已出台，今后将出台的各项优惠政策，为乙方及项目公司提供高效、优质服务。
四、违约责任：
1、若甲方未能按期履行义务，应双倍返还定金，退回已收款项并赔偿乙方其他经济损失（包括但不限于往返出差费用、住宿费用、交通费用、调查费用、律师费用等），合同终止。
2、因乙方应未按期履行义务，则已支付的定金不予退回，合同终止。
五、其他条款：
1、双方产生纠纷，应协商解决，不成，可提起诉讼并由乙方住所地人民法院管辖。
2、本协议一式 份，具同等法律效力。
3、本协议经双方代表签字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
【公司合作合同模板集合7篇】相关文章：
1.【实用】公司合同模板集合九篇
2.【精选】公司合同模板集合6篇
3.公司合作合同模板汇编5篇
4.it公司合作合同范本
5.公司合作开发合同
6.公司合作开发合同
7.有关公司借款合同模板集合10篇
随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的解除合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
解除合同 篇1甲方：
乙方：
甲乙双方于*年*月日*签订为期*年的劳动合同，现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致，签订本协议如下：
1、自*年*月*日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止;
2、乙方工资结算至离职之日，支付时间为甲方正常发放工资时间。乙方奖金为元，差旅费、交通费、手机费等费用合计*元，以上费用均需扣除所得税，甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
3、甲方同意向乙方支付经济补偿金共计人民币*元。(税前)甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
4、甲方为乙方缴纳基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至*年*月*日止。
5、甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;
6、乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
7、乙方应为所掌握的甲方之任何商业秘密(包括本协议内容)进行保密，不得泄露给任何第三方，否则应向甲方支付违约金*元。
8、甲乙双方之间无任何竞业限制协议，合同解除后，乙方无需履行任何竞业限制义务。
9、本协议是解决双方之间劳动争议的所有安排和规定，双方之间不再存在其他任何劳动争议。
此协议书一式三份，各份具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份，另一份留存乙方本人档案。自双方签署之日起成立并生效。
甲方(盖章)：年月日
乙方(盖章)：
年 月 日
解除合同 篇2甲方：江苏中科新尚自动售货机有限公司
乙方：
20xx年01月22日，甲乙双方订立一份《合作协议书》，就多媒体咖啡机项目的加盟经营进行合作，合作期限至20xx年1月21日止，现乙方提出终止该《合作协议书》，经双方账目结算后充分协商一致，自愿订立如下协议：
一：甲乙双方自愿解除上述的《合作协议书》；
二：截至本协议书订立之日止，甲乙双方确认账目如下：甲方于年月日之前，将退款人民币元（大写：_____）打入乙方指定账户。或甲方于年月日之前，将第一批退款人民币_____元（大写：_____）打入乙方指定账户，于年月日之前，将第二批退款人民币_____元（大写：_____）打入乙方指定账户，共计退款人民币_____元，（大写：_____）。
三：自本协议书订立之日起，甲方取消乙方在_____区域的代理经营权。
四：自本协议书订立之日起_____日内，甲方按照第二条付清款项之前，乙方应把原来合作经营期间的相关技术资料、宣传资料和合同文本、收据等交还给甲方，乙方应遵守诚实信用原则，保守合作经营期间的商业秘密，不得有损于对方之行为。否则，应承担违约责任，并甲方有追究乙方的法律责任。
五：甲乙双方承诺：本协议生效后，双方再无任何纠葛；除本协议所规定的义务外，一方不得再向另一方提出任何要求。凡涉及到原《合作协议书》的所有事务以此为断，甲乙双方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承担全部责任。
六：本协议自双方签章之日起生效，协议文本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
七：双方确认：本协议是双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。
甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）
年月日年月日
解除合同 篇3甲方：
乙方：
根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：
第一、甲乙双方同意解除20xx年7月16日签订 的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二：甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三：鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元；待该工程施工完成计量结算后（20xx年12月6日前）甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。
第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的`解释。
第五、未尽事宜双方协商解决。
甲方：
乙方
日期：
解除合同 篇4因 同志考上 , 经其本人提出解聘申请,根据《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》(国办发[XX]35号)文件精神和有关规定,我校同意与 同志于 年 月 日解除20 年 月 日双方签订的“特岗教师”聘用合同.该协议一式叁份,甲乙双方及见证单位各执壹份,经双方签字后生效.甲方法人代表(签字)乙方(签字):
甲方单位公章:
甲方主管部门见证(公章):
签订时间: 年 月 日
解除合同 篇5甲方(单位)：
乙方：
甲、乙双方于 年 月 日签订 〔XX〕 号聘用合同。
甲、乙双方在履行合同过程中，因工作需要，经漳平市xx(指主管部门)和人事局同意，乙方调整 工作。甲、乙双方就解除合同，经协商一致自愿达成如下协议：
一、解除 年 月 日签订 〔XX〕 号聘用合同;
二、甲、乙双方互免对方赔偿(补偿)解除合同的经济补偿金。
三、上述协议，符合有关法律规定，甲、乙双方签名(盖章)后，即发生法律效力。
四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存放在乙方个人档案。
甲方签名(盖章)： 乙方签名：
日期： 日期：
解除合同 篇6签订时间： 年 月 日
协议双方：
甲方：（用人单位）
（用工单位）
乙方：
甲乙双方本着协商一致，平等自愿，公平合理的原则，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国劳动合同法》和《上海市劳动合同条例》等相关法律法规的规定就解除双方之间的劳动合同达成如下协议：
(一)甲乙双方一致同意于日解除双方于月订的自
年 月 日至年 月日（年）的劳动合同。乙方工资发放至 年月 日；经双方协商一致后同意由甲方一次性支付给乙方人民币元整，作为甲方给予乙方的解除劳动合同的经济补偿金。
(二)甲乙双方一致同意自本协议签署之时，终止履行劳动合同所约定的一切义务,自愿放弃因劳动合同履行及解除所产生的一切权利。
并确认双方之间已不存在任何劳动争议及纠纷。(包括劳动合同履行期间及解除后，双方应履行的所有义务等。)
(三)自本协议签署之日起五日内，乙方应将属于甲方的所有财物，文件和资料等归还给甲方，并按甲方人事管理制度规定及时办理离职手续。
若乙方未在规定时间内办理完离职手续的，乙方同意甲方有权暂时缓发包含本协议第一条在内的一切费用。(四)未经同意，任何一方均不得向第三方泄露本协议书的内容。
否则对方有权追究泄秘方的法律和经济赔偿责任。(五)双方若在履行本协议时产生争议的，应先友好协商解决。
如果协商不能解决的，可以到甲方所在地劳动行政部门提起仲裁申请。本协议经双方签名盖章后生效, 且原件一式三份、由用工单位、用人单位、员工本人各执一份，具有同等法律效力。
甲方-用工单位（盖章）： 乙方（签名）：
甲方-用人单位（盖章）： 身份证号码：
随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的瓷砖合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
瓷砖合同 篇1需方：（以下简称甲方）供方：安庆宏建伟业建材有限公司（以下简称乙方）
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方
根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金； 2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5‰向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5‰向乙方支付的违约金。
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表人（签字）： 代表人（签字）：
日期：年 月 日
瓷砖合同 篇2xxx有限公司
xxx二次装修工程项目部
墙地砖粘贴施工协议
发包方：xxx有限公司xxx二次装修工程项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，特订立如下协议。
第一条工程概况
1.1 工程名称： xxx二次装修工程
1.2 工程地点： xxx
1.3 承包范围及内容：xxx二次装修工程施工图中楼地面及墙、柱面粘贴工程。
包括：材料（水泥、河沙、商混干拌砂浆、墙地砖、踢脚砖、色带砖）从一楼材料库房或汽车上运输、转运至各施工楼层、清理基层、刷浆、砂浆找平层、墙地砖粘贴、色带砖裁切和铺贴、勾缝、插缝、清扫场地，将剩余建渣运至一楼指定垃圾堆放区，并将已完工楼层剩余的水泥、河沙、商混干拌砂浆、切割后的和整张、整件墙地砖、踢脚砖、色带砖运至下一个施工楼层，必须做到工完场地清。
1.4 承包方式：本工程采用“包人工、包工期、包竣工调试、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：本工程于 年月日开工，至 年月 日，共 日历天。
2.3 分包工期要求：按项目部施工进度计划施工。
2.4 工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要求）如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚；
2.5 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用（含额外增加费用）由乙方承担。
第三条工程质量
3.1 本粘贴工程按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，工程质量必须达到合格标准。如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。
3.2 本工程质量必须满足相关规范要求，并由建设单位、质检站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。
第四条合同造价
4.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完
成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费墙面、地面用，采用固定劳务单价方式，工程量按实收方计量。
4.2 包干单价：
粘贴墙面、楼地面砖(规格为600*600mm、800*800mm、600*300mm、300*300mm)单价为 xx 元/㎡；（包括色带砖裁切和铺贴）
粘贴梯步单价为 xx 元/㎡；（以水平面计算）
粘贴踢脚线单价为 x 元/m
4.3 乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情
况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
4.4 进场施工前，乙方必须向甲方按所承包工程造价%缴纳工
程质量安全保证金（或在次月工程进度款中扣留）。工程竣工验收合格后无息退还。
第五条 工程款审核及支付
5.1付款方式：按当月实际完成工程量进度情况按比例足月支付工程进度款。
1、每月22日至24日进行进度款申报，工程量以甲方项目经理及现场施工员现场实际收方为准。甲方项目经理根据乙方当月实际完成的工程量及合同单价核算当月工程进度款，5个工作
日前审核确认，经项目负责人签字后，以此作为进度款的依据。有关质量和安全等现场奖罚，在每次申请进度款中兑现。
2、业主单位在当月末或次月初拨付甲方二装月进度款后，甲方在3日内向乙方按70%支付当月进度款。
3、乙方工程竣工后，经甲方初步验收合格付至总工程款80%，待业主及相关单位验收合格后三月内付至总工款97%，余下3%作为保修款。
4、乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和人个签名。（以便公司财务做帐）
第六条 工程保修金及保修期
6.1.工程保修金：按装修工程总结算价算价的3%作为工程质量保修金，保修期过扣除有关费用后无息返还。
6.2.保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格之日算起两年。
6.3.保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单24小时内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。
第七条 甲方责任
7.1 在开工前 2 天负责向乙方提供一套完整的施工图，设计变更通知和相应的技术交底通知。
7.2 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质
瓷砖合同 篇3甲方：(需方)
乙方：(供方)
项目名称：
为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
备注：1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应；颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。
1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后个工作日内支付该批瓷砖货款额度%，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过天按延期付款金额的千分之二追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。
3、建行账号：
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十一：本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
瓷砖合同 篇4订货方（以下简称甲方）
供货方（以下简称乙方）： 北京豫闽龙发商贸有限公司
为了明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同
第一条：工程名称
建设地点
第二条：产品名称，规格，单位，数量，单价，总价等如表所列：
第三条：
质量要求；按国家标准
1、瓷砖到场时：乙方提供检测报告及合格证
2、合理损耗及计算方法；按国家标准合理损耗3%，超过部分由乙方承担，()色差3米目测不明显为准，尺寸误差正负2毫米
第四条：验收标准
1、乙方提供瓷砖样品，甲方签字确认后为准
第五条：交（提）货地点方式
1、货送到甲方指定工地就地卸车，运费和装卸费由乙方承担。
第六条：付款及结算方式
乙方每次货送到甲方工地，当场验收后付款
第七条：合同生效
本合同一式两份，甲乙方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。若本合同未尽事宜，需要补充，经双方友好协商后另签协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
单位名称：（章）单位名称：（章）
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
年 月 日 年 月 日
瓷砖合同 篇5合同编号：
需方：
供方：
供需双方就需方向供方采购 施工所需陶瓷砖的`相关事宜经协商达成如下约定：
一、需方向供方采购的产品名称、型号、厂家、数量及金额：
序号产品名称规格型号生产厂家单位数量单价
(元)总金额(元)
金额合计：(￥ 元)
备注：
1、供方应在本合同生效后□(适用于要求支付定金后再发货的情形)且需方已付定金后(以需方付款凭证为准)个工作日内完成供货。
2、表中的单价为包干单价，含货物、货物加工、运输、装卸、税金及其他费用等供方为完成供货需支出的全部费用及利润。本合同约定的包干单价不受物价、人工费、政策性调整等任何因素影响。
3、货款总额暂计为人民币金额(大写)：(￥ 元)。需方实际应支付的货款总额按甲方实际采购的各规格瓷砖实际铺贴数量乘以以上表中约定的单价计算。
重要提示：
1、由于玻化砖吸水率仅0.03%以下，如果上墙铺贴，请使用专业的瓷砖胶结剂、或用109#/107#瓷砖胶水和水泥浆混合铺贴，后者用于工程单价相对合适。
2、墙面砖铺贴前：应将砖背面上的瓷砖白色粉沫用湿海绵清洗，然后用瓷砖胶结剂或含有109#/107#水泥浆铺贴，否则用不了几年砖体便会出现空鼓现象。
二、供方提供的所有产品制造、检验及验收标准符合现行国家相关标准要求。
三、交(提)货地点、方式：按需方指定(xx市)。
四、运输、装卸及费用负担：供方送到需方指定地点()并完成卸货，运输及装卸货物的费用由供方负担。
五、验收标准及提出异议期限：
1、按上述供货产品国家技术标准验收，如有质量问题在未铺贴前向供方以书面形式提出异议，供方将在2个工作日给予答复。
2、供方提供的产品出现整砖断裂或暗裂现象的，供方应无条件予以更换。
六、产品色号的确认：
1、本合同内的产品，如单个产品超过 ㎡以上，则供方会有两个色号供应，需方应严格按供方要求分开铺贴。
2、需方应严格按色号分开(供方在供货前以发函形式提醒)施工，并将该批次色号用于的地方告知供方，以防后期维修时不知道该批次施工时的色号，而造成供方无法提供等同的色号产品给予维修或更换。
七、货款支付方式：
□(由材料部根据采购量与供货方商定是否需支付定金)合同签订后五个工作日内，需方向供方支付 元做为定金;供方按本合同约定完成供货并经需方初步验收合格后，需方在五个工作日内支付货款 元，现场铺贴完毕经甲方验收合格、且供需双方核定实际供货数量后十五个工作日结清余下款项。付款前，供方应向需方开具足额发票，否则需方有权顺延付款时间直至供方提供足额发票之日止。
八、违约责任：
如供方未能按时交货(不可抗力因素除外)，则以合同约定交货日起算每延误一天，供方按实际违约货物价值的万分之五向需方支付违约金;需方未按合同支付约定货款的，每延期一天则应按应付而未付货款额的万分之五向供方支付违约金。逾期供货超过10日的，需方有权解除合同，需方选择解除合同的，供方承担合同总金额15%的违约金并承担损害赔偿责任。
九、解决合同纠纷的方式：由双方当事协商解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向交货地的人民法院提起诉讼。
十、本合同一式六份，供方执贰份、需方执肆份，自双方盖章之日起生效。
需 方
单位名称(章)：
单位地址：
法定代表人：
授权代理人：
手 机：
电 话：
传 真：
年 月 日 供 方
单位名称(章)：
单位地址：
法定代表人：
对公帐号：
开 户 行：
手 机：
传 真：
年 月 日
瓷砖合同 篇6需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5‰向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5‰向乙方支付的违约金。
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
【公司合作合同模板汇总】推荐阅读：
公司与个人合作协议书汇总07-26
公司与经销商合作合同09-08
药品代理医药公司合作合同样板06-15
公司合作范文06-23
配送公司合作协议09-15
工厂外贸公司合作协议06-20
中外合作公司章程范本06-27
公司间业务合作协议07-19
公司成立的合作协议07-25
校企合作公司简介09-11
