防水合同书

防水合同书（精选4篇）

防水合同书 篇1

发包单位：贵州天寿建设工程有限公司安顺市第二看守所建设工程项

目负责人：吴国骏（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

负责人：周兵

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及

本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程名称与地址：安顺市第二看守所建设工程（安顺市区）

二、工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防

水、屋面保温部分。

三、承包方式：包工包料

四、材料：按施工图纸要求。

五、工程造价：防水每平方米 壹拾陆元（16.00元）（包含材料及

人工费），屋面保温每平方米贰拾肆元（24.00元）（包含材料及人工费）竣工后按实际面积结算。

六、工程期限：开工2014 年 3月 18 日

竣工2014年 5 月 20日（遇雨顺延）

七、工程量：屋面防水、保温各约1.5万平方米，工程量以甲乙双方

现场收方实际数据为准。

八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%，余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用

后，甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。

九、甲、乙双方责权：

1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。

2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。

3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。

4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金，在工程量完成30%后退还。

5、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质，相关人员复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。

6、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。

7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作，乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。

8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用

材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

十、其他约定：

1、材料进场乙方应提供材料复检报告，检测费用由乙方负责。

2、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工。

3、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

4、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。

5、施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。

6、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

7、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

防水工程合同书 篇2

甲方：乌苏市双新房地产开发有限责任公司 乙方：

依据中华人民共和国有关法律规定条款及塔城地区有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方为甲方乌苏金地家园8#、A-

1、A-

2、B-3商住楼部分工程进行施工，以及相关事项协议一致，订立协议如下：

一、工程名称：乌苏金地家园8#、A-

1、A-

2、B-3商住楼。

二、工程地点：乌苏金地家园小区。

三、工程内容：乌苏金地家园8#、A-

1、A-

2、B-3楼屋面防水，屋面冷底油一道，SBS两道，3+3一道、3+4一道，卫生间防水为120丙纶布两道，应做闭水试验，试验室报告由乙方出具。

四、单价：屋面防水实际面积计算，53元每平方米，卫生间防水30元每平方米，两道。

五、付款方式：乙方先行垫资施工，2018年7月20日之前支付工程预算总价30%，同年9月20日支付工程预算总价30%，乙方施工完毕交付甲方验收后，甲方扣除5%保修金外，乙方只开具防水材料费用的普通发票后，一次性付清剩余价款。

六、施工工期：工程从2018年5月10日至2018年11月10日，施工总工期180天。

七、质量标准：合格，保质期五年。

八、甲、乙双方的权利义务：

（一）甲方

（1）甲方编制施工组织设计、施工方案，做好各项施工准备工作。对工程安全、质量、进度负责全面监督、管理，检查隐蔽工程，审核乙方的实物工程量，协调解决施工过程中出现的问题。

（2）负责组织施工现场工作量安排，协调协议范围以外的工程施工。

（3）负责本协议工程的预算和施工进度计划工作。

（4）确定___________（公民身份证号码：_________________）为其与乙方的联系人，其与乙方签署的文件资料，视为甲方认可的行为。甲方变更联系人应当书面告知。

（二）乙方

（1）做好工程施工所需用料的管理工作。

（2）严格按照施工图纸、技术规范等进行施工，确保工程项目保质保量、保证安全的按期完成。

（3）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患，如出现安全事故由乙方负责承担。

（4）要求甲方按照合同约定支付价款。

九、违约责任：一方不履行全责义务，另一方有权拒绝履行相应合同义务，且有权与对方解除合同，要求赔偿损失。

甲方逾期支付价款，自逾期之日起，应付价款按照月息2%计息。守约方主张赔偿产生的律师费、诉讼费、保全担保费等由违约方承担。

十、争议解决方式

甲乙双方在履行协议争议时，协商不成，由乌苏市人民法院管辖。

十一、其他未尽事宜双方另行协商解决，补充条款与本协议具有同等法律效力。

十二、协议生效条件

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，自甲、乙双方签字或盖章后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表签字：

代表签字：

身份证号码：

身份证号码：

住 址：

住 址：

联系电话：

联系电话：

2018年 月 日

防水保温专业分包合同书1 篇3

工程承包人（简称：甲方）： 四川元盛建筑工程有限公司 工程专业分包人（简称：乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于四川元盛建筑工程有限公司（以下简称为“发包人”）与（以下简称“承包人”）签订了 清波社区以菜市场为主综合体工程 专业分包合同（以下称为“专业分包合同”），承包人与分包人就该工程专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：以菜市场为主的社区商业服务综合体项目 工程地点：成都清波社区

二、工程承包范围：

1、工程承包内容：保温工程。

2、工程承包形式：本工程的保温工程采用大包干的方式（即包人工费、材料费、机械设备费、工具用具费、辅助、低值易耗材料费以及安全文明施工费等一切费用。包工包料，独立核算，自负盈亏的承包方式。

3、防水、保温完工后需监理及甲方验收合格。

4、所完成产品满足设计要求。

5、乙方安全文明施工、管理人员工资，管理费、利润；均在包干价中。

6、工人食堂的所有炊事用具和工人所用的床均及工人住宿由劳务自备。

7、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。

8、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

三、分包工作期限

开始工作日期: ,结束工作日期: 工作天数为: 天。根据工程施工进度计划准时完成

四、：质量标准： 合格。

五、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。

六、保温工程：

（如有设计变更可按变更量进行增减，增减单价以组价清单单价计取。）

清单组价做为合同的附件。

七、付款方式及时间和履约保证金及工程质保金的退还：

工程完成后，达到竣工验收条件，甲方组织相关部门进行验收，竣工验收合格后，30个工作日内支付至劳务工程总造价的80%，余款在甲方和业主的工程结算办理完毕后二十天内付清

2、甲方向乙方支付工程价款时必须支付到乙方指定账号（开户行：

；户名：

，账号：

，乙方在收款时提供出具的工资发放表和周材的采购及租赁发票。

3、劳务分包合同签订时，乙方应向甲方

元作为工程履约保证金，三天内办理好缴纳履约保证金的手续。当该施工段全部工程完工并经三方验收合格后一周内退还所以履约保证金（注：履约保证金不计息）。

八、标准规范

除本工程总（分）合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

1、《建筑安装工程施工及验收规范》

2、《建筑安装工程质量认定标准》

九、甲方义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作。

1、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。

2、按时提供图纸。

3、负责与发包人、监理、设计及有关部门的联系。协调现场工作关系。

4、乙方施工人员进出前，甲方必须对其进行作业前的三级教育和安全技术交底工作。

十、乙方义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相

应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或应许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准，由于施工质量达不到要求造成的损失由乙方负责，投入足够的人力、物力，保证工期，因乙方的原因不能确保工期，造成甲方的经济和其它损失完全由乙方负责。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做的文明施工，承担由于自身责任造成的损失及各种罚款。

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时其设备的、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合，照顾全局。

4、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

5、按时提交资料，配合甲方办理交工验收。

6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因自身责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及罚款。

7、必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

8、乙方应按甲方的要求配备有资质的技术管理人员，不的随意更换，因特殊原因要更换时，必须经得甲方的同意。

9、乙方给进场施工人员购买每人200元的意外伤害险

十一、安全施工与检查

1、专业分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。

3、工程承包人必须为现场施工作业人员购买建工险、个人险、危险作业人员意外伤害保险。

十二、安全防护与事故处理：

1、安全防护

（1）乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工甲方提出安全防护措施，甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

（2）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，专业分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

（3）专业分包在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由专业分包人提供使用计划，经甲方批准后，由乙方负责统一供应。

2、事故处理

（1）发生重大伤亡及其他安全事故，专业分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时配合甲方按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

十三、违约责任

1、甲方违约责任

（1）由于甲方安排任务不及时造成停工、窝工时，应按实际发生的停、窝工数向乙方赔偿，但停、窝工的记录应由双方现场负责人洽商签署作为付款凭据。甲方因任务不足时，应提前

天通知乙方，双方协商后可提前解除或终止合同，甲方不承担任何责任。（2）由于甲方指挥错误造成工程质量问题，其指挥错误部分的经济损失及有关责任，由甲方承担。

（3）甲方如不能按时支付劳务、管理费，应在结算前

日通知乙方，在结算后

日仍不能支付劳务、管理费，甲乙双方应协调新的解决办法。若未达成协议，乙方有权撤走其人员，并采取法律程序追讨拖欠的费用以及造成的损失赔偿。

2、乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定时间进场造成延误工期，按延误天数所占总工期比例

扣除劳务费，或按每延误一天向甲方赔偿 5‰。

乙方在合同约定进场时间

日内仍未进场，甲方有权终止合同并提出索赔；乙方无故撤走部分或全部人员，并因此对合同工期造成影响时，甲方有权拒付其未领或剩余的劳务费，并有权终止合同

提出索赔。

（2）乙方的班组及作业人员不符合施工生产要求规定的，甲方应书面通知乙方限期进行整改，乙方不作整改或无法整改时，甲方有权不安排施工任务（造成的窝工、停工损失，由乙方自负），并解除合同。乙方违规所造成的事故、返工、延误工期等造成的损失概由乙方承担，因乙方延误工期、停工、窝工、返工等原因造成工程进度延误，甲方有权扣除劳务费，直至终止合同。

（3）由乙方原因造成的任何讨薪事件、群体闹事，甲方有权从本合同总价的%扣除，如发生新闻媒体曝光对甲方企业的社会形象造成伤害，该损失由乙方一次性赔偿甲方

50000

元（甲方有权从劳务费里扣除）

十四、合同解除

1、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同，劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应提前支付劳务分包人已完工程的劳务报酬及损失费。

2、如应不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或绶建，致使合同无法履行的工程承包人和劳务分包人应协商一致后可以解除合同。

3、合同解除后劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失及违约金。合同解除后，不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。

十五、合同终止

1、双方协商一致。

双方履行完合同全部义务，劳务报酬全款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

十六、合同终止

1、双方协商解决，若协商不一致，可由成都市仲裁委员会仲裁。

2、依法向各自有管辖权的人民法院起诉。

十七、特别约定

乙方不能按甲方的要求确保工期，甲方有权安排其他劳务班组进场施工，所增加的费用由乙方负责。本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十八、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，由承包人和分包人各执三份；双方签字之日起开始生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

代表人： 代表人：

住所： 住所

墙体保温防水合同 篇4

甲方（房主）：

乙方（施工单位）：

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，现就大连市甘井子区小区号楼单元保温工程签订如下协议，以资共同遵守。

一、项目内容

1、乙方包工包料。

2、保温材料为50mmm厚板材。

3、室内、外墙、阳台保温，室外防水。

4、面积以施工时实际发生的面积为准，双方共同测量确定。

二、合同款项

1、双方约定的保温价格为RMB80 元每平方米（一层价格，每高一层加10元）。

2、经双方测量确定，实际面积为平方米，共计价款为元。

三、施工规范

1、依据《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2012。

2、国标《外墙外保温建筑构造》02J121。

四、双方责任

1、施工前，甲方需向乙方提供技术交底（哪处做保温，哪处不做保温）。

2、施工中，乙方不得随意更换保温材料。

3、甲方负责提供乙方施工所需的电源、水源；并负责协调邻里关系。

4、乙方需保证工程质量。如发生质量问题，五年内乙方负责无偿维修（人为原因和自然灾害除外）。

5、施工安全责任由乙方自行负责。

五、付款方式

本保温工程施工完毕后，双方共同进行质量验收。验收合格，甲方一次性向乙方支付全部工程款项。

六、其他本协议自双方签字盖章之日生效，一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：

电话：电话：