建设工程施工劳务分包合同(脚手架新)(通用11篇)
工程承包人(以下简称甲方): 福州市鼓楼区第二建筑工程公司
劳务分包人(以下简称乙方):福州兴闽榕脚手架有限公司鉴于长乐猴屿华侨学校教学综合楼项目(以下简称 “发包方”)工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),遵循自愿、诚实信用的原则,双方就劳务分包事宜协商达成一致,订立本合同。
1、分包工作期限
开始工作日期2011年月日起,150日历天后结束本工程。
2、工程劳务分包范围、单价及付款方式:
2.1、分包范围
工程名称:长乐猴屿华侨学校教学综合楼
分包范围:脚手架搭设作业
2.2、承包单价
1、在合同工期内翻转架每m2 元人民币;安全网使用质量好的阻燃网,包挂包拆费用补贴每m23元人民币;台风造成的损失按实际签证,搭设防护棚双层按单层面积计算每m280元人民币;防护栏杆每米25元人民币。超过合同工期按使用单幢脚手架面积每天每平方米另加0.10元人民币。
2、以上单价均为综合单价,包括材料费、人工费、维修费及二次搭设费用并提供税收2%发票费用。
3、甲方需要钢管扣件等材料及零星点工,乙方必须配合,点工费用为220元/天。
2.3、付款方式
工程价款的支付方式为现金支付。甲方按乙方施工进度每个月支付单月完
成工程量的80%工资,全部落架后再付10%,其余10%待工程全部落架之日一个月内甲方一次性付清给乙方,超期部份每月结算按进度支付。
2.4、工期:
1、工期以单幢开始搭架之日起至最后一次通知拆架之日止(以各幢号实际
搭设时间现场签证为准),合同工期4个月。
2、脚手架搭设拆除必须与工程进度相适应,否则,每延误一天即处以乙方
1000元人民币罚款。安全围护必须与工程进度同步施工,如有出现安全事故责任由乙方负责,并每延误一天即处以乙方1000元人民币罚款。
2.5、工程量计算方式:
1、外架按该工程外墙垂直投影面积计算,即建筑物外墙边线(含阳台、凸
窗、空调板、天井、采光洞等,有几面算几面)乘以外墙地面现状计算至屋面女儿墙顶端,人货电梯部位卸料平台按1.5倍计算面积(实际面积)。
2、防护棚、临时卸料平台、围护栏杆按实际完成的数量计算。(以甲乙双
方签字为依据)
3、双方义务和责任
3.1甲方负责组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的安全、工期和质量向发包人负责。
3.2甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为:。
3.3甲方应在分包工作开始前,熟练申请要求负责要求乙方派遣分包项目相关技术工人及工人数量,乙方应甲方要求负责按本合同劳务分包范围内的工程组织具有资格证书的熟练工人投入工作;否则,引发的一切责任均有甲方负责。
3.4乙方未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门监理工作关系。
3.5甲方应在劳务分包工作开工,以及本合同工作有关的标准图纸 1套。
3.6甲方负责对工人进行施工技术和安全交底,并做好工人的安全文明施工教育,劳务分包施工过程中所引发一切与本工程相关的质量、安全等一切风险责任由甲方承担;
3.7甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求劳务分包违反安全管理的规定进行施工。
3.8乙方自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
3.9乙方工人服从甲方的指令,并按甲方要求进行施工;
3.10本工程涉及的分包作业所需要的一切建筑材料及辅料均有乙方提供,产生的一切费用均有乙方承担。
3.11本工程的劳务报酬采用约定不同工种劳务的计时单价,按确认的工时计算,不同工种劳务的计时单价(计时单价可按劳务市场行情协商调整)为:
持证技术工人,单价为:220元/人/天。
乙方工人的工资由甲方直接支付,甲方应按约定按时全额发放工人工资。
3.12甲方必须组织乙方工人进行三级安全教育和学习相关安全操作规程,并做好记录,认真查处事故隐患,制定相应的安全技术措施,甲方对工程质量、安全负直接责任;乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其保护用品),由乙方提供使用计划,经甲方批准后,由甲方负责供应。
3.13甲方提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备、性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料(由甲方依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场
交付乙方,保证施工需要。
3.14全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
3.15劳务分包须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
3.16甲方负责人与发包方、监理、设计及有关部门联系,协商现场工作关系。
3.17因不可抗力(本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同)时间导致的工程本身的损害、因工程损害导致人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
3.18如果甲方不按照本合同的约定付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
3.19如在劳务分包人没有完全履行本合同义务前,总分包合同或专业分包合同终止,甲方应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知书后尽快撤离现场,甲方应支付劳务分包人已完工程额劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
3.20如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和劳务分包人可以结束合同。
3.21合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失,合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、合同终止
4.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
5、合同分数
5.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本 两 份,工程承包人执一份,劳务分包人执一份。
6、补充协议
7、合同生效
合同订立时间:2011年5月15日
合同订立地点:长乐猴屿华侨学校教学综合楼项目部
本合同双方约定:本合同自分包作业完工后生效。
工程承包人:(公章)劳务分包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
工程责任人:工程责任人:
1“两证两书”保证合同信誉
在合同中, 合同方将提供有效而正规的营业执照和相应的资质证书, 即所谓“两证”, 而“两书”则是法人授权书和法人代表证明。企业在签署相关协议之前一定要对“两证”的原件进行检查, 监督这“两证”是否真实, 并且检查有没有超过规定范围内的有效期限。目前存在于建筑行业中的劳务合作队伍, 并没有足够健全的管理体制, 队伍的能力及素质范围也都是参差不齐的水平, 在此之间, 只有管理合同的人员识别判断能力强, 拒绝无证的队伍进入现场进行施工。在签署真实合同前, 企业有必要对劳务方施工的能力, 施工的业绩进行提前的考察, 若发现此施工队在之前的施工过程中有过被诉讼的经历, 那么一定要拒绝此队伍。在选择施工队伍的方面, 企业应该对公司曾经有过合作或者合作中信誉水准较高的队伍进行信息的收集, 在收集好的信息中寻找信誉, 评估都比较优秀的队伍。劳务人员一旦进入施工企业, 必须遵守企业规定, 监督劳务人员进行培训和岗位教育, 保证按规定按制度进行。
2 严格遵守施工合同
在施工过程中不能因为与劳务方有过一定的合同或者需要赶工程期限, 就满目的信任劳务方, 没有签署相关的劳务合同就对工程项目进行分包, 等到施工后才对合同和相关的程序进行补救。作为企业方, 应该考虑到没有哪个工程能够保证不发生纠纷, 若是先施工并无劳务合同, 在施工中发生劳务纠纷将会对工程造成更多的延误。因此, 即使工期较紧, 也应当及时拟定相关具体的合同, 签署后再开始施工。在合同签署后, 施工过程一定要严格按照合同中的条款规定, 如果时间允许应当对合同部分进行专门的审核, 把合同中可能存在的风险降到最低点。在签订合同时如果有一些附属的合同, 或者合同的副本, 都应该一并到公司备案, 公司相关的审查部门应当对这些附属条款也都进行审查, 将不合理的条款进行纠正。
3 对印章加强管理
在合同管理中还有一项比较重要的内容, 那便是对印章的管理, 印章管理时应当注意出了要管理好自身的印章外, 还应当对劳务方的印章做好管理。许多人存在认识的误区, 认为印章有了专人负责, 不会与劳务的纠纷挂钩。一旦对这方面产生了疏忽, 就会有不同的问题发生, 比如:许多人用在签订材料采购合同时擅自用了劳务方的印章, 有时还存在用章代替劳务方担保的现象。这些问题的疏忽, 常常会让公司处于一个比较尴尬的地步。所以在印章的管理方面, 要避免劳务方找出种种借口私自刻章, 特别要监督不允许用公司的印章随意签署合同或者其他协议。
4 确定合理的合同承包方式
在劳务合同中存在两种承包方式, 分别是单价承包和总价承包。在实际施工的过程中, 尽量采用单价承包项目的方式进行承包, 这样做对劳务方验工计价可以更好地进行控制。一些单位为了图省事, 直接下调了建设单位给出的单价, 然后进行分包, 这样做相当于把分包单价调错, 如果在施工中需要调概, 劳务方可以提出企业应按比例调高自己的分包单价, 若产生纠纷, 将会对企业造成不利因素。
5 工程质量合同管理
在施工过程中应当对工程的质量严格把关, 按照行业的要求, 严格的规范, 统一相关的技术, 才能更好的对质量合同进行管理。在我国对于工程的质量安全, 和建筑物的保修期有严格的规定, 我们应该严格按照国家的要求对劳务方提出要求, 在此同时应收取劳务方一定的工程质量保证金, 保证工程的质量, 提升劳务方对工程质量的意识, 等到工程结束后, 若劳务方在工程技术方面严格按照合同规定, 那么企业可以将保证金全部退还劳务方。
6 保证劳务合同的履行
并不是签署了劳务合同就足够了, 在合同生效过后应当重视合同的履行。如果企业不对劳务合同有较好的管理, 在施工的时候劳务方可能在无法满足企业要求时, 拖延工期, 甚至放弃整个工程, 这就对施工的进度有了很大的影响。企业应当收取部分履约保证金, 或扣去一定的验工价款, 用这种形式对建设单位进行一定的约束。做了这种保证后, 如果建设方毁约, 经济方将降低损失, 也可以弥补部分工程欠款, 工人工资等。如果并未发生上述的情况, 合同期满后, 可以对工程前收到的工程保证金进行退还, 这样做就更好的保证了工程纠纷的现象。
7 结束语
在工程中如果一旦涉及到使用对外部的劳务力, 就一定会出现分包合同管理方面的问题。只有在分包工程项目中对于合同管理问题不断的总结经验, 不断地进行探索, 才能使分包工程的合同管理体制越来越完善。只有将分包问题, 分包合同做好做精, 才能对企业效益的增加提供帮助, 只有企业不断壮大, 才能对员工的未来提供一个更好的发展平台。
摘要:在施工企业劳务市场中, 还存在许多问题, 在劳务分包过程中, 对于劳务分包时签署的合同, 在管理时所提出的管理机制还不成熟。在众多的施工企业中反应出同一个问题, 即施工企业对合同的管理相当不重视, 了解和遵守劳务合同的法律意识非常弱。而劳务分包合同对于施工企业来说非常重要, 管理好劳务分包合同, 避免使企业在劳务分包工作中出现纰漏至关总要。
关键词:分包,合同管理,施工企业
参考文献
[1]刘振兴.建筑施工企业劳务分包管理评价及对策研究[D].哈尔滨工业大学, 2012.
[2]肖斌.浅析如何加强建筑市场中劳务分包的合同管理[J].价值工程, 2011 (8) :71-72.
[3]贺志军.建筑施工劳务分包企业管理机制及发展战略研究[D].湖南大学, 2007.
[4]秦振英.敲响合同管理的警钟——论新时期如何加强施工企业的合同管理[J].施工企业管理, 2006 (5) :46-47.
工程承包人(甲方):天津市佳禾兴业市政工程有限公司
劳务分包人(乙方):张忠军、于根旺
5共天
6,质量标准:符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评定标准,达到合格等级
7,本工程3382户(每户定120元含外网)。
9,付款方式:元,(肆拾万伍仟捌佰肆拾元整)由于本工程不具备连续施工性,根据施工进度对劳务分包人进行拨款。工程完工并且打压验收合格后付清合同价款的90%,剩余10%作为点火通气合格后一次性付清。
10,本工程为清工分包现场所有安全事故及工程质量都有乙方负责。
甲方:天津市佳禾兴业市政工程有限公司乙方签字:
2010年7月22日
建设工程施工劳务分包合同
工程承包人(甲方):天津市佳禾兴业市政工程有限公司
劳务分包人(乙方):温全、徐存忠
1,工程名称: 2,3,4
5日 共天
6,质量标准:符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评定标准,达到合格等级
7,本工程276户(每户定120元含外网)。
9,付款方式:万元,(叁万叁仟壹佰贰拾元整)由于本工程不具备连续施工性,根据施工进度对劳务分包人进行拨款。工程完工并且打压验收合格后付清合同价款的90%,剩余10%作为点火通气合格后一次性付清。10,本工程为清工分包现场所有安全事故及工程质量都有乙方负责。
甲方:天津市佳禾兴业市政工程有限公司乙方签字:
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》以及其他有关法律、法规,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就德州万晟中央公园 砌块及二结构浇砼工程承包事宜,达成以下协议,并订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称: 德州万晟中央公园#3地块
2、工程地点: 德州陵县 3承包范围: 筛砂、拌灰、运砖、砌块浇水,砌块切割、砌砖、按要求安装水泥块,自拌砼浇筑二结构构造柱、窗台、过梁、防水梁,浇灌且安装门窗过梁,墙身砌到梁底留2—4厘米后必须暂停,须等7天后再用木楔塞紧,(每块砖中间里外各塞一个木楔,木楔由甲方提供,但砌体班组须用液体柏油把木楔刷遍晾干后用)
4、承包方式: 按砌体和二结构砼量以立方米计算,每立方米185元。第二条 合同工期
1、合同工期:各分项工程的进度要求以甲方制定的周计划、月计划及工程总进度计划为准。
2、乙方的施工进度应满足甲方对整体工程进度和工期要求,乙方应充分考虑施工过程中的各种专业协调、配合因素干扰以及风险因素,合理组织劳动力、全力配合甲方按期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担一切责任并赔偿由此给甲方造成的损失。
第三条 合同价款构成:
1、本合同价款以双方商定的价格及双方核定的实际工程量确定工程总价。
2、合同单价及单项包干价:
2.1本合同为单价包干合同,未经甲方书面确认,合同单价不作调整;如发生变更或工程内容的增减均执行双方确认的合同单价进行调整。
3、项目工程量的确定原则: 按实做工程量计算。
4、合同综合单价包括但不仅限于以下内容:
4.1、合同单价中均包括相应管理费用、利润、以及建筑物内的垃圾清理(清理至甲方指定位置)、保持现场清洁、满足现场文明施工要求等所需要的一切费用。
4.2、发包方对承包方所出具的任何罚款通知书或文件,承包方不得以任何理由拒绝签字;如有异议应当向发包方发出书面的情况说明。如承包方在发包方发出罚款通知书或相关罚款文件后两日内,承包方未做出任何书面情况说明或澄清说明,发包方将按承包方默认处理。)
4.3、单价还包括:包括材料倒运、砌筑所需的全部脚手架的搭拆 4
4、甲方仅向乙方提供搅拌机、手拉车和垂直运输设备,其它小工具(铁铣、靠尺、灰斗、灰桶、施工线、电动或手动切割工具、钢筋剪刀)乙方自备.第五条 甲方权利及义务
1、负责提供现场施工场地、施工道路和工人生活用房、工具房等;提供现场工人食堂,但伙食费用由乙方负责。
2、负责提供垂直运输机械;临水部分:甲方负责每栋楼提供给水立管一套;临电部分:甲方负责提供至二级箱以上。
3、负责提供施工所需的全部主材.4、负责作一次全面的工程交底,保证乙方具备连续施工条件,负责提供乙方施工用水、用电条件(提供至二级箱);
5、甲方根据乙方的施工能力、施工质量和施工进度,有权将本合同约定范围内的工作分割给其他分包商,乙方应积极配合。
工作量)及工程进度款申请书,如不按时上报上述资料,甲方有权推迟或不支付工程款。
7、乙方须严格执行甲方在安全生产、文明施工、治安保卫方面的规章制度、服从甲方对乙方安全生产、文明施工及治安保卫方面的检查及奖罚。乙方在施工现场必须配备专职安全检查员,对安全文明施工方面存在的问题,及时予以纠正,并按照经甲方批准的方案予以整改,否则甲方有权对乙方进行罚款或下令停工,由此产生的损失由乙方承担。工程事故(或突发性事件)报告应在发生后24小时内送交甲方一式四份。
8、为满足甲方对本工程工期方面的要求,乙方必须无条件按甲方指令追加现场的劳动力、机械设备、工具的数量。如果乙方在接到甲方指令后,采取拖延或不配合的态度,不能达到甲方要求,甲方有权停止或推迟支付工程款,同时甲方有权随时中止本合同,所发生一切损失均由乙方承担;如发包方认为有必要,可为乙方代买或代租相应材料或机械设备,乙方除支付相应的全部费用外,还应支付所发生费用的 5%做为管理费给甲方。
9、乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备,现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他分包商的成品和半成品进行督管和保护,若因乙方原因造成上述成品和半成品遭到破坏,乙方须无条件立即予以修复或赔偿,同时甲方有权按现场管理规定相关条款视情节轻重对乙方进行处罚。
10、乙方承包范围内的全部工程,在未正式向甲方移交之前,均由乙方负责保护,若在乙方保护期间内发生损坏、丢失等均由乙方负责修复或赔偿。
11、乙方应严格控制材料消耗量,杜绝一切形式的浪费行为,一旦甲方工程师发现材料浪费现象,甲方有权制止并根据情节给予罚款,结算过程中按甲方购买价格加收 10%管理费进行扣除。(如同一材料不同时期价格不同时,按最高价执行)(根据开发商要求,砌筑砂浆按实验室配比在工地现场自拌,室内砌体,埋入地坪内用M5水泥砂浆,地坪上用M5混合砂浆,拌制的砂浆应在3小时内用完,严禁隔夜砂浆使用,且砌筑中应把墙根处先清
新的符合要求管理人员。
6、乙方应提供本工程所需要的特殊工种作业人员,保证乙方承包范围内的所有特殊工种操作人员均持证上岗,并按有关特殊工种操作规定安全稳妥地组织施工,承担在该类施工中因乙方原因造成的一切后果和费用支出。
7、在春耕、秋收等农忙季节或其它节假日期间,未经甲方书面批准,乙方必须保证本合同工程连续施工,并达到甲方要求的进度,以保证工程总体施工进度不受影响,否则将视为乙方违约,甲方有权采取一切可能的经济处罚并可解除合同。
第九条 施工方案及进度计划
1、合同范围内的专项施工方案和施工进度计划均由甲方编制,甲方将根据工程需要定期向乙方下发月度、周计划,乙方应严格按甲方确定的施工方案和进度计划进行施工,乙方如未按期完成甲方按相关条款处罚并赔偿由此给甲方造成损失。
2、甲方要求乙方进场时间为:以甲方书面通知为准。
3、乙方应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划进行,任何与此类措施有关的费用均由乙方承担。
4、任何时候,如甲方认为工程施工进度不符批准的进度计划,乙方须在甲方的同意下采取任何必要措施加快工程进度,乙方无权要求为采取这些措施支付任何附加费用。
第十条 施工质量、检查与返工
1、本合同约定的工程质量等级为 优良,必须达到竣工 合格 验收标准。(具体标准是砌块提前1—2天浇水湿润,到砌砖当天再浇一次,水侵入砌块表面10毫米为宜,水平和竖向灰缝不宜大于15毫米,横平竖直,里外都抽光,且饱满密实度不应低于90%,首先要找准墙根线,控制误差在3毫米之内,以底线为起点,分皮拉线向上堆砌,控制垂直度在5毫米,平整度在8毫米,水平灰缝平直度8毫米,灰缝均匀,大小、深浅都一致,门
2、所有设计变更均应办理变更洽商签证,变更洽商须经双方代表及业主代表签字后方为有效。所有变更均应有项目商务部审核并签字,否则无效。
3、任何情况下,除非经甲方同意,乙方不得以工期、费用等原因拒绝执行设计变更。否则甲方有权请其他单位代为完成,所发生的费用由乙方承担。
4、除非得到甲方的确认,乙方不得根据业主和监理工程师的现场口头指示执行设计变更,否则,甲方不支付乙方该等变更的任何款项。
第十二条 安全文明施工
1、乙方须严格执行甲方在安全生产、文明施工、治安保卫方面的规章制度、服从甲方对乙方安全生产、文明施工及治安保卫方面的检查及奖罚。
2、乙方应保障甲方在分包合同规定的分包工程的实施和完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受与任何人员伤亡及任何财产损失事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼。
3、安全施工
3.1、乙方应熟悉并能自觉遵守执行国家、地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,配备安全管理人员,建立完善的安全保证体系,做到安全生产,并积极参加各种有关促进安全生产的活动。
3.2、乙方须按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用,如因乙方自身原因造成现场人员伤亡事故,除乙方自行负责相关的全部的损失、责任、费用、索赔和诉讼外,还应承担因上述伤亡事故给甲方带来的全部负面影响所造成的全部经济损失、名誉损失
3.3、发生重大伤亡事故、火灾事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
2、若因乙方原因造成工期拖延,每延误一天,甲方按每延误一天罚款元进行处罚,如因乙方原因造成工程里程碑延误,则甲方按每延误一天 万元(工程总里程碑每延误一天 万元)对乙方进行处罚。罚金将由甲方从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除。此项罚金不解除或减免本合同规定的乙方对完成该项工程的任何义务和责任。
第十五条 工程价款支付
1、工程款(进度款)支付的时间和方式:
1.1、工程进度款支付方式:班组进场自带一个月生活费,在进场45天后按前一个月到场的人数,每人支付1000元生活费,单体楼做到6层(二结构砼浇好,顶缝塞好,楼层清扫干净,质量经公司质检合格后付六层总量的50%,墙体全部完成,但未验收付总量的60%,通过验收付总量80%,余款在验收后3个月内付清。
1.2、在建设单位不能按时支付给甲方工程款而导致甲方不能按15.1条 向乙方支付工程款时,乙方须听从甲方的安排,不得以任何理由擅自采取其他任何未经甲方同意的做法。
2、乙方在完成的工程形象进度、安全、质量以及施工配合等方面不能达到甲方工程师满意,致使有关人员拒绝在《分包工程款支付(决算)会签 单》上签字时,甲方有权推迟、减少拨付或扣除乙方工程款。
3、甲方支付乙方的工程款,乙方应专款专用,不得用做支付其他项目或工程劳务费用,应优先支付本工程现场劳务人员(含乙撤场劳务人员)工资。乙方应将每月工资发放表(要求有工人领款签字)报甲方行政部门备案,乙方应对工资发放表的真实性负责,如因乙方提供工资表有误或不真实,所有责任及后果均由乙方承担。
第十六条 工程结算
1、乙方按时完成本合同约定的工程内容,经质量监督部门验收,工程达到约定的质量标准,且甲方与业主办理工程验收手续后,甲乙双方按照本
以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。不愿通过协商或调解不成的,可向 当地 仲裁委员会提请仲裁。
第二十一条 违约
1、乙方对本合同范围内的工程质量、安全负全责,在合同工作保修期满之前出现任何质量、安全问题均应无条件赔偿由此给甲方造成的损失。
2、乙方不能按合同工期完工,施工质量达不到设计和规范及本合同规定的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表即可通知乙方,乙方除按本条款约定支付违约金外,还应赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、因乙方原因终止合同时,甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程,并有进一步向乙方索赔的权利。
4、如果乙方对合同的执行敷衍了事,或忽视履行合同中实质性义务,且自甲方发出书面改正要求通知之日起仍无实质性改进时,甲方有权终止合同并书面通知乙方撤离现场,由此造成的经济损失,甲方有权在支付乙方的任何款项中扣款补偿。
第二十四条 生效与终止
1、本合同由双方签字盖章后即生效。
2、双方履行完成合同中约定的工作内容后,本合同即终止执行。第二十五条 履约担保:
合同签订同时,乙方向甲方缴纳 壹 万元的履约保证金,在工程结构验收后 十 日内无遗留问题一次性无息返还。
第二十六条 合同份数:
1、本合同正本两份,双方各执一份,具有同等效力; 甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表或委托代理人: 法人代表或委托代理人:
承包方:(以下简称乙方)
甲方将黄陂区长轩岭街中心卫生院综合楼钢筋分项工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》《湖北省建筑工程施工合同》的有关规定,遵循平等、自愿及公平竞争的原则,双方就工程有关事宜进行了充分的协商,同意签订以下条款,保证共同信守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:黄陂区长轩岭街中心卫生院综合楼。
2、工程地点:长轩岭街新建街258号。
二、承包方式:
包工形式:包工、不包料。
三、承包范围:
按甲方提供设计图完成以下的工作内容:
1、主体结构(含二次结构)的模板制作安装、绑扎。
2、自备钢筋工程所需的机械设备、工具及工程所需扎丝。
3、按综合建筑面积 ___________ 元/m计算。
四、质量要求:
按《湖北省建设工程质量评定标准》确保各分部分项工程达到合格标准,力争优良。
五、施工管理:
乙方须绝对服从工程负责人和项目部管理人员的指挥和管理,遵守工地项目部制定的各项规章制度,进入施工现场必须佩戴安全帽严禁使用童工,乙方在施工中应本着安全生产、文明施工的原则,不得
违章操作,发现安全隐患应及时处理,方可施工,否则如出现安全事故由乙方负责,施工中每道工序完工后做到工完料尽,所有原材料都随时清理使用。
六、工期要求:
乙方按甲方制定的总体进度计划积极配合确保该工程在______年_____月____日完工。
七、付款方式:
乙方在完成所有工程量后付工程款的70%,余款工程竣工验收合格后付清。‘
八、本合同壹式贰份,双方分别保存,自签订之日起生效,工程款结清后失效,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字):乙方(签字):
工程总包人:(甲方)
劳务分包人:(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,现将双方就该工程劳务分包事项协商一致订立本合同。1、2、3、4、为
5、甲方义务:负责设备、物资、材料及现场水电的调配供应工作,工程名称:工期:自。质量标准:按照甲方或者甲方同意的操作程序施工,质量等级负责技术指导及监督检查、验收工作。及时支付劳务报酬。材料短缺时间超过7天以上,应给乙方一定补偿。
6、乙方义务:按合同约定的内容组织人员施工。接受甲方的检查管理及因不良行为给予的罚款,材料计划要提前7天提报。物资设备接受甲方的调配安排。
7、安全施工:甲方进行安全教育,提供必要的安全设施和防护用品。乙方应遵守安全生产管理,并为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。发生安全事故时,乙方负责采取措施,且承担责任和损失。
8、劳务报酬:本工程项目的劳务报酬计算方法
9、报酬支付:
工程结束验收合格、核算完毕,扣除保修金元后,余款
在天内付清。
10、违约责任:甲方保证不拖欠劳务报酬,违约应支付利息,乙方保证质量和工期,达不到工期要求和质量目标时要承担费用。
11、合同解除:
①.甲方不按合同约定支付劳务报酬的乙方可停止工作,超过28
天甲方仍未支付劳务报酬,乙方可解除合同。
②.乙方施工力量严重不足,拖延进度计划25%以上;不接受甲方
检查管理,甲方可解除合同。
③.符合条件解除合同的,已完工项目按合同规定结算,合同终止。
属乙方责任没收保证金。属于甲方责任的甲方按合同约定给予乙方损失补偿。
12、合同终止:竣工移交,价款支付完毕,合同终止。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份。项目部存一份。
工程总包人:劳务分包人: 地址:住所:
代理人:代理人:
发包方:(甲方)金
分包方:(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,就本项目部分工程劳务施工承包有关事项:甲乙双方在自愿、平等、互利、协商的基础上达成如下协议: 第一条:工程概况:
1.1工程名称: 结构 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式: 包 清 工
1.5开工日期:。完工日期:。1.6质量标准: 长城杯
1.7现场管理标准: 北京市文明现场 第二条:合同价的确定:
2.1按建筑平米单价承包 元/平方米,建筑面积按北京市2001年预算定额计算规则计算。2.2现场所涉及零工签证大工按 35(元/人工)计算、小工按 28(元/人工)计算。2.3其它方式:达不到以上标准则实行总价向下浮动的原则结算,即:工期 2 元/m,质量 1 /m;文明安全施工 1 元/m。第三条:分包合同涵盖工作内容:
第四条:甲方责任
4.1甲方负责在本工程中行使管理权,对工程实施全面管理及协调工作,承担管理责任。4.2提供本工程必要的施工做法资料及技术安全交底和相应图纸。4.3负责编制本项目施工组织设计、施工进度计划。
4.4按照地方法规及总包方要求对乙方的管理、工作质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行监督。
4.5及时反馈工程变更、洽商记录。4.6负责安排好乙方职工的食宿工作。
4.7如因总包方或业主原因造成的工程停工等,甲方应及时向乙方提出停工通知。
222第五条:乙方责任:
5.1遵守甲方对施工现场的一切管理规定、规章制度,做好施工现场的自身管理工作,服从甲方对施工现场的统一管理和指挥,并做好总包方和其它分包商的配合工作。
5.2乙方所有施工人员必须具有允许在北京施工的一切手续,否则由此发生的责任有乙方负责。5.3乙方必须按有关规定,采取严格的安全防护措施,做好本分包自身职工的安全工作,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5.4对自身所施的现场文明、工程质量、施工进度负全部责任。
5.5乙方应按照标准、规范和设计要求及甲方代表依据合同发生的施工指令施工,随时接受甲方的监督检查,为检查验收提供便利条件,承担因自身原因所造成的返工、修补的全部人工、工期、材料责任费用。
5.6乙方拟定进场施工人数必须满足总包方及业主施工进度要求。
5.7乙方的一切手头生产施工工具用具、办证费、车旅费等已含在合同价内,不得以任何理由提出增加费用要求。
5.8对非甲方原因造成的工程窝工、停工,乙方应予理解,并积极做好配合工作,不得向甲方提出任何索赔和补偿要求。
5.9乙方就自身完成的工作必须按甲方的签证要求及时会签,作为最终结算凭证。5.10其它约定的责任。第六条:材料供应及现场管理
6.1乙方施工所需要的全部材料5.7条除外,均由甲方供应。
6.2乙方所需各种材料均实行领用制,用量依据定额或双方议定用量。超过则罚款。6.3乙方所需各种材料应预先提出计划申请,经甲方有关部门审定后方可领用。6.4各种材料的使用应与图纸相对应,否则损失由责任方负责。第七条:工程质量及施工进度管理
7.1乙方须建立工作质量保证体系设专职质检员控制每道工序,确保达到合同规定的质量标准。7.2施工期间,经甲方检查,如质量达不到要求,甲方有权利对乙方提出返工或停工要求,乙方应负责返修,并承担相应的经济责任,拨付工程款时从工程款内扣减。
7.3乙方必须服从甲方的总体进度计划,乙方确保施工的相对稳定,如因乙方施工人员更换频繁或施工人数不足而影响工程进度,甲方有权根据实际情况对承包范围或劳动力进行调整,所发生的费用及损失均由乙方承担。
7.4当乙方工程施工质量、进度达不到要求时,甲方有权责令乙方限期整改,如乙方依然达不到工期、质量要求,甲方有权提出更换施工队伍,或终止与乙方的劳务合同,乙方应无条件在一周内退场,并承担一切损失。
7.5乙方应严格按照双方协定的工期完成,若有违反,甲方根据分包结算总价进行处罚,每拖 延一天,罚款3000元,最多不超过总价款的10%。
7.6乙方在施工中所受的处罚由财务处在当月的生活费中扣除.第八条:安全及文明施工管理
8.1乙方施工人员进入现场必须进行安全教育,并进行书面安全交底,订立职工安全协议保证书,以及按甲方要求办理各种证件,三级教育卡,职工花名册,安全试卷,不按要求办理按乙方到工地最高峰人员计算,每人120元计算,由甲方代办。
8.2乙方须遵守甲方各级安全部门的安全管理规定,并接受甲方安全管理人员的检查和监督,甲方有权对违反安全生产规定施工的分包单位勒令停工及罚款。
8.3乙方在施工前必须与甲方另行签订安全生产管理协议书,并作为本合同的一部分,具有同样的法律效应。
8.4服从甲方文明施工管理规定,做到文明施工,工完场清。确保施工现场符合北京市《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场文明安全施工补充标准》的要求。
8.5施工过程中严禁打架斗殴及偷窃行为,打架斗殴者处以各方最低2000元及以上罚款。偷盗者每发现一次罚款5000元,由其本人及其所在队组承担,严重者报送公安机关.因所发事由造成大甲方或其他部门的处罚由其所在队组承担。
8.6工程施工现场中发生的工伤事故医疗费在壹万元以内由责任方或乙方自己承担,超过壹万元的由乙方(或责任方)和甲方各承担医疗费的一半。第九条:用工管理
9.1乙方使用的所有施工人员必须持有北京市有关规定的证件。在规定期限内向甲方提供花名册,甲方协助办理有关手续,费用由乙方承担。
9.2所有进场施工人员必须将其签有实名和按有手印的委托书(即:委托乙方发放本队施工人员的生活费及每月、年终工资等)提供给甲方.9.3所有进场施工人员的生活费及每月、年终工资等一切费用必须由其受委托人(即:乙方)发放.9.4乙方在施工过程中不得无故停工、罢工,由此所造成的一切损失有乙方承担。第十条:协议价款的调整
10.1本分包协议价款为固定价,执行第二条款,不因其它任何原因再作调整。
10.2由于乙方要求对施工内容进行更改或变动,经双方协商可作调整并及时办理调整款补充说明,得到有关部门确认。第十一条:工程款(进度)支付
11.1劳务费的支付按月支付工人生活费100元/人,工程全部完工后经总包方监理、业主验收合格后,除保修款外的余款年终一次结清(根据业主付款情况比例留款)。所有付款、甲乙双方用工、用量及其它费用款项均以双方代表签字生效(除罚款及现场物品丢失和回收不全扣款除外)。
11.2乙方所收分包工程劳务费时,必须提交职工签名的劳务工资分配表,否则甲方不予兑现。11.3若乙方在施工中途停工结算,则按合同价款的70%作为最终结算,不能计算建筑面积的按《北 京市2001年预算定额》计算规则计算工程量后,按30元/定额工日结算.第十二条:保修
分包方必须对已完的分包工程按有关法律、法规的规定进行保修(保修期一年),承担保修过程中发生因自身原因造成的一切维修费用,损失及相关责任,若乙方未履行其保修义务,甲方有权自行或委托他人维修,所发生的费用将从预留款的5%保修金中扣除。第十三条:工程分包
13.1由于分包方的原因(施工力量不足,质量、速度达不到所承诺的标准),甲方有权将部分工作量指定给其它施工队伍施工。
13.2本工程乙方所承包范围内(除甲方要求外)工作量,乙方不得再分包,否则乙方将承担违约责任,且再分包部分任何责任和费用甲方均不予承认,并对分包方的再分包部分工作量进行金额不等的处罚。
第十四条:争议解决方式
本工程实施过程中一旦发生纠纷,经双方协商和调解不能达成一致意见时,双方可提交北京仲裁委员会进行仲裁。第十五条:违约责任
15.1乙方应严格按照协议所约定的各项条款执行。对本协议所约定的各条款,乙方如有违反,则应承担由此给甲方造成的一切经济损失,包括社会影响。
15.2甲方应严格按照本协议条款约定支付乙方工程款。第十六条:其它事项的约定
第十七条:合同和签订
17.1本合同自订立签字盖章之日起生效,工程款全部支付后终止。17.2本合同一式二份,甲乙双方各执两份。第十八条:补充条款
本合同未尽事宜,甲乙双方另行约定补充协议。
发包方: 分包方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一.工程地址: 。
二.工程内容:前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.委托方式:采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。
四.工程工期:
1、开工日期: (以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:
五、工程总造价:(人民币)每平方8.5元,面积按照图纸国家统一规范计算。
六、甲方的权利和义务:
1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。.
2.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
七、乙方的权利和义务:
1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
八、付款方式:
1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%,等工程完工再付清全部剩款。
十、违约责任:
1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方: 江苏恒生常各庄项目部
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规和公司文件相关规定,遵行平等、自愿、公平、诚信的原则,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,乙方承接甲方1506#、1507#楼的电梯前室公共通道地面砖、踢脚线,1502#、1503#楼屋面地砖铺贴分包给乙方施工。经双方协商一致签订本施工合同。
一、工程名称:
唐山市路北区常各庄平改15区
二、承包范围:
本工程设计图纸范围内的所有地砖及设计变更,技术核定单等所有的工程量。其具体工作项目如下:
1、按施工规范要求,基层清理、铺贴面砖、勾缝、清洁面砖、打扫等全部工作内容。除地砖、水泥、砂、由甲方承担外,其它的工具如桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水平尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水平管、灰桶、切割机、安全帽、地面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。
2、所有材料的水平、垂直运输、拆除包装由乙方负责,并按规定回收,堆码。
3、面砖的色差,几何尺寸差距太大的要选择,要分类堆放。
4、先按设计要求做出样板,经业主、监理、设计、项目部同意认可后方可进行大面积施工。
三、甲方责任:
1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。
2、负责接通电源、水源。
3、按照合同要求进行支付工程款。
4、提供食宿场所,伙食费用乙方自理。
四、乙方责任:
1、本工程质量必须达到合格工程,严格按照设计施工图质监站、业主单位、监理单位、施工单位要求及现行施工质量验收规范执行。未列出的工作内容、工艺、工序、质量要求等均由乙方按国家现行施工规范、质量验收规范施工。
2、地砖铺贴工程必须满足唐山市地方标准及设计要求。
3、因质量问题造成返工承担一切经济损失。
4、必须满足施工方案及施工技术交底要求。
5、室内地砖要求,平整度1公尺内误差1mm。确保地砖平整与踢脚线阴阳角垂
直方正缝匀称,墙面清洁、屋面砖要根据雨水管的方向按照1%找坡铺贴,不得有积水、空鼓等现象,如达不到质量要求,所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担,甲方在乙方结算工资内扣除。
五、材料节约:
乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置,每天的砂浆必须用完,随时回收用净,地砖按计划使用,做到工完料净场地清,发现一次材料浪费,罚款乙方500元。
六、安全文明施工
6.1甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按要求施工,杜绝死亡、重伤事故,如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。
6.2、乙方进场人员必须严格按安全生产操作规范及相关规定施工,必须带好安全帽,外墙操作人员必须系牢安全带,严禁酒后作业,如发现未戴安全帽,每人罚款100元/次,未系安全带每人100元/次的罚款,安全文明施工,乙方进场施工人员,必须严格遵守安全文明施工守则,加强安全教育,施工期间所造成的安全事故全部由乙方负责,施工人员必须按照安全规程进行操作,服从现场管理人员的统一指挥,将安全事故降低至零。
6.3乙方组织的所有施工人员必须学习、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度,乙方必须执行“三级”安全教育制度,乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗,严禁出现“三违”现象,如出现后果自负。
6.4、乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查,乙方所用的施工机械设备除现场有的,其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效,且经有关部门检验合格,同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。
6.5、乙方施工人员进入施工现场,乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行安全教育,遵守建设单位的各项安全管理制度。
6.6、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按 甲方指定地点堆放,费用已含在合同价款内。
七、工期:
乙方必须严格按甲方要求的工期,在2013年月日前完成全
部地砖铺贴工作.八、承包单价:
承包金额为每平方米 32.00元,含踢脚线在内,按实际铺贴面积计算、以实际工程量为准。
九、工程价款的结算及保修期
1、乙方进场:施工期间,甲方提供生活费,竣工验收决算完毕经质监站验收合格,并办理完成相关结算手续付到施工费的 60%,2013年8月30日之前付20%,2013年12月30日之前付15%如下余款5%作为质量保修金、无施工质量问题在2014年3月之内无息付清。
2、保修:保修金为总造价的5%,保修期为一年、保修时限从竣工之日算起。
3、本工程质量保修期为一年,在质量保修期内如出 质量问题的全部费用由乙方承担: 现质量(材料、施工)问题,发包人有义务发现质量问题时立即提醒 承包人,48小时内组织人维修,承包人应无条件的接受、否则、发包人可委托第三方进行维修,费用在 质量保证金中扣除,承包人并承当因此超出的费用,若发包人违此条款不提醒,承包人并承当因此超出的费用,甲方不通知乙方擅自委托第三方进行维修,责任与维修费由甲方承担。
十、特别约定:
1、乙方保证按时足额发放工人工资,并将工资表交给甲方,以便对乙方每月工
资发放情况进行监督管理,如发现乙方拖欠工人工资情况,经甲方核定确认
后,可以不须乙方同意,直接在进度款或结算款中代为发放。
2、若因乙方铺贴质量不符合规范要求造成返工、浪费材料(超过施工图算量
及定额损耗率)由乙方承担其费用,其他质量事故所造成的一切损失由乙方承担,乙方不服从甲方管理,甲方将清退乙方出场,乙方自动放弃索取劳务费并立即出场。
3、乙方在施工中要注意材料节约,不得浪费水泥、粘结剂、勾缝剂、及水资源,不得偷窃,如经发现将按损失材料10倍的罚款。施工过程中乙方必须保证操作面人员数量 ,保证甲方进度要求,不得耽误后续工作进行。
4、本合同包干单价已包含作业人员防暑降温、文明施工、市场风险费,不可预见费乙方已充分知晓包含在合同单价中。
5、乙方必须服从甲方对工程的统一协调管理,并满足甲方及业主单位的施工进度,质量标准和安全要求,若乙方承包内容所列的任一项未能充分完善,则视为乙方违约,甲方可另行派人完善,其劳务费按实际发生的两倍扣除,并不必征得乙方同意,乙方自愿并无异议。
6、成品保护
(1)、凡是地砖与踢脚线的阴阳角成90度直角。
(2)、工程质量必须达到二级以上。如果不到二级以上只按基价结算,按最后监理、甲方、质监站评定为准。
(3)、必须先铺贴样板。
(4)、必须达到样板要求,如果未达到此要求,按基价结算。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,结清全部款项后自动失效,未尽事宜,双方协商。
甲方:江苏恒生常各庄项目部
*****钢结构安装工程劳务分包合同
目 录
第一条 工程概况及承包工作内容.2
第二条 作业人员.2
第三条 合同工期.2
第四条 合同价款.2
第五条 合同价款的结算和支付.3
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理.3
第七条 工程质量、验收与保修.4
第八条 工期延误.4
第九条 文明施工.4
第十条 材料机具供应.4
第十一条 发包人的权利及义务.5
第十二条 承包人的权利和义务.5
第十三条 违约责任.6
第十四条 合同争议的解决.6
第十五条 合同的生效与终止.7
第十六条.7
第十七条.7
发包人及承包人于2008年11月15日盖章/签署:.7
******钢结构安装工程
劳务分包合同
编号: _JZJ(LWHT)-DHW-2-001_
发 包 人:********有限公司 承 包 人:******钢结构安装队
分包工程名称:******钢结构安装工程 施 工 地 址: 北京市*********
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容
1.工程名称:**************钢结构安装工程 2.工程概况:307#、308#住宅屋顶钢结构安装
3.分包工作内容:本工程钢结构部分的制作、安装的分包施工 范围包括:
1)测量放线、预埋件清理纠偏、后置埋件补充; 2)材料申报、装卸、垂直运输、入库堆放保管; 3)钢结构除锈、制作安装、清理焊缝后刷防锈漆三度;
4)质保期(质保期详见本合同第五条第2.4款之规定)内的无偿售后服务。第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供满足工程进度需要的作业人员。第三条 合同工期
进场日期: 2008年11月15日。
竣工日期: 308#楼:2008年12月31日。307#楼:2009年 3月31日。工 期: 每栋楼绝对工期45天(日历天)。
工期的核算最终以发包人要求的时间为准。第四条 合同价款
1.合同单价:人民币1400.00元/吨。
2.对合同价款内容的明确:此单价含氧气乙炔费,开发票税金、房租、生活用品及生活水电费,所有工器具设备等费用。第五条 合同价款的结算和支付 1.合同价款的结算。1.1 结算资料:
1.1.1 有效的月度工作量结算资料。1.1.2 书面洽商变更及现场签认资料等。
1.1.3 应由承包人承担,但由发包人代交的一切费用单据。1.2 合同价款的结算:
1.2.1 发包人于钢结构施工正式开始15日后,向承包人支付不大于人民币贰万元(小写:20000.00元)的预付款。
1.2.2 发包人应于每月25日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
1.2.3 工程交工并验收合格后28日内,承包人向发包人递交完整的结算资料,发包人在收到结算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程结算手续。工作量按净吨位据实结算。2.合同价款的支付
2.1 每月按经发包人施工代表确认的上月完成工程量的60%金额支付; 2.2 钢结构安装完毕,经监理单位、总承包单位验收合格后支付至所完工程量的80%;
2.3 整体钢结构及幕墙花饰等工程经建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位四方验收合格后支付至所完工程量的95%;
2.4 本分包工程保修期起算日期:各楼钢结构安装工程完工,经监理单位、总承包单位验收合格之日;
本分包工程保修期终止日期:发包人办理的整体工程竣工验收单日期。保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款(若有)后,一次性付清所以余款。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1.安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。2.重大伤亡及其他安全事故处理:
2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。3.对本工程的安全生产标准,双方约定如下:详见双方签订的《安全生产协议书》及《进场施工安全技术交底》。第七条 工程质量、验收与保修
1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2.承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3.分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
4.对本工程的质量标准,双方约定如下:符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)要求,确保四方验收通过。第八条 工期延误
1.对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
1.1 因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
1.2 发包人同意工期顺延的其他情况。
2.承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济
损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3.非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:承包人应根据现场情况,及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施,确保总体工期保质保量按时完成。第九条 文明施工
1.发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2.发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,食宿双方约定由承包人自行解决。
3.对本工程的文明施工标准,双方约定如下:达到市、区建委,建设单位,总承包单位对现场文明施工的管理要求。第十条 材料机具供应
1.本工程由发包人提供的机械设备为:二级配电箱、表箱及配套的主电缆。承包人自备的工具为:三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用具等。双方确认防护用具由承包人承担。
2.由承包人自备的工具须其自行带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
3.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
4.对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:
4.1 承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作,按实领用,领用材料要如实填写领料单,退场时附退料清单,否则按未退料处理,对现场无正当理由,超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。
4.2 发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后,承包人要负责所领材料的保管工作,如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏,承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖发包人的材料,一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚款,并将当事人送公安机关处理,发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。
第十一条 发包人的权利及义务
1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2.负责于_2008_年_11_月_20_日提供施工图纸 壹 套,提供必要技术资料。
3.负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5.负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
6.负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
7.负责组织工程的验收工作。
8.本工程发包人施工代表为_***、***_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托***、**、***有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十二条 承包人的权利和义务
1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。2.承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3.在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于10%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4.当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
5.承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001),按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
6.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
7.承包人确认***(身份证号:******************)为派驻工地的负责人,负责日常施工的管理、协调工作。
8.承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装的协调。
9.承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。
10.施工过程中,承包人利用现有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时,承包人应提前报发包人协调解决,在未解决以前有权停止施工,不得野蛮操作和违章施工。第十三条 违约责任 1.发包人违约责任
1.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。2.承包人违约责任
2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权划分出部分工作量,由其他施工队伍完成,其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍,但发包人应在此时,与承包人就结算事宜达成书面协议,共同对划分出的工程量进行签认。2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失一概由承包人承担。
2.4 承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业,致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差,承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向施工地点所在区人民法院起诉。第十五条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即自然终止。第十六条
本合同正本一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。第十七条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
发包人及承包人于2008年11月15日盖章/签署:
发包人(盖章):******有限公司
法定代表人(或代理人):
承包人: ***钢结构安装队
盖章:
代表人签署:
代表人姓名:
代表人职位:
甲 方:
乙 方:
甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,签订本合同,以便双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:三区B8#、B9#、B10#楼
2、工程地点:三区
二、承包内容
1、模板工程:所有模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工;结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。
2、外脚手架(含龙门架操作平台)工程:包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆安全网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。
三、承包方式
实行包工、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。
四、双方责任
1、甲方责任:
a、提供电源、水源、垂直运输工具。
b、提供现场作业条件。
c、负责对乙方进行安全和技术交底工作。
d、负责施工现场协调工作,对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全、文明施工进行监督、检查和指导。
2、乙方责任:
a、负责接送施工人员上下班,配备安全生产用品(如安全帽、防护
眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等);
b、服从甲方工序搭接安排,配合瓦工、钢筋工、水电、综合布线工
种等的工作,并做好预埋、预留洞等工作。
c、服从甲方的现场统一管理和指挥,做到工完场清,遵守甲方、业
主和监理关于施工现场管理的规章制度;
d、乙方工人必须按当地政府部门有关规定持有暂住证,所需费用由
乙方承担。
e、乙方应按国家和总包方有关规定及时支付工人工资。
f、乙方指定专人与甲方负责联系,设置足够的管理人员,负责对乙
方施工的工程和工作环境进行质量、进度、安全、文明施工监督检查。
五、分包合同价格
1、工程量计算规则:按建设部2005-07-01实施的《建筑工程建筑面积计算规范》计算,以施工图纸和变更计算建筑面积,以平方米计算,含超高费等。
2、分包合同价格:
模板工程人工费按建筑面积计算为99.6元人民币/m2(其中:人工费66元人民币/m2,管理费33.6人民币元/m2),外脚手架(含龙门架操作平台)工程人工费9.6元人民币/m2(其中:人工费6.4人民币元/m2,管理费3.2人民币元/m2),此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。包含
完成本工程所需的乙方管理费,人工费,施工人员往返中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用,施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费(安全帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润、施工过程的维修费用等,且本单价不受各种因素影响,综合单价不再做任何调整。
3、原则上不发生计时工;如发生时,计时工单价为225元/工日(含管理费),以项目经理开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%。
4、本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,承包价不再调整。
5、如乙方原因没有通过----公司一次性验收的,乙方必须整改并通过----公司验收。另该楼层总价款下浮10%;
按照中华人民共和国GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》,出现一次(或一处)模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的,每发现一次(或一处)扣款300元人民币。
六、工程款结算与支付
每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算,结算工作完成后通过----公司划账。
七、质量要求
l、乙方应严格按照现行GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工,确保工程质量达到“合格”标准。
2、板缝必须严密符合规范要求,不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直
度偏差超标现象发生,如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面,并视情况进行罚款。
3、乙方须安排管理人员配合甲方施工,每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板,由此造成的一切损失均由乙方负责。
4、乙方的拆模时间必须在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行,乙方不得擅自拆模,违者进行处罚。
5、每道工序施工完毕后,乙方应自检达到标准要求后。再通知甲方复核,并经----公司检查验收通过后方可交接班。
6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移,安装必须牢固、位置准确。如遗漏孔洞或预理件乙方必须自行负责补救、纠正、补强。
7、模板支撑系统必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的各方面的荷载,如发现一处塌模(面积1m2计)重罚1000元,并赔偿由此造成的一切损失。
八、工期要求
乙方必须按照甲方的施工进度要求,完成施工任务,如因乙方原因延误或脱岗,造成总工期拖延,除按甲方和业主签订的《建设工程施工合同》相应条款进行处罚外.每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。
九、安全生产和职业安全健康
1、乙方应按中国现行《建筑工程安全操作规程》施工并采取严格的安全防护措施,确保安全生产。承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定
立即报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救提供必要条件,发生的费用由责任方承担。
2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育,对施工人员的安全负责。
3、乙方所有的工人进入施工现场必须戴好安全帽,所有进入施工现场严禁穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋)和打赤脚等现象,否则,将按甲方有关安全管理规定给予处罚。
4、高空作业人员必须系好安全带,挂好安全钩,禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。
5、特殊工种操作人员必须经过劳动部门培训考试合格后持证上岗。
6、严禁使用患病工人;严禁工人酒后上班,严禁在工地聚众赌博、打架斗殴。
7、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工,并可越级上报。
8、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施,如需拆除安全防护设施必须通过安全员和施工员同意,乙方工人下班前必须做到工完场清,不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患,乙方人员不得将材料、工具、砖头等扔到地面上,发现者按规定给予罚款,并承担因此造成的的一切后果。
9、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具,不得破坏甲方的产品、材料、工具,一旦发现按原价的10倍予以处罚,同时报----公司处理。
10、乙方班组长必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员与业主、监理、单位人员的关系,搞好团结,不得吵闹、更不能打架,有矛盾可找甲方管理人员进行调解。
11、乙方工人必须按《建筑工程安全操作规程》进行施工,凡因乙方
原因造成的的安全事故,所产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
十、文明施工与环境保护
1、乙方在交接班前应主动清扫梁、柱、墙中的木屑残渣,否则由甲方派工清理,乙方承担相应的清理费用;拆模完后乙方应做到工完场清,达到文明施工要求。
2、乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作适度的罚款。
十一、其它
1、双方约定在合同履行过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解。
2、本合同一式二份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等法律效力。
3、本合同双方约定签字后生效
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
【建设工程施工劳务分包合同(脚手架新)】推荐阅读:
建设工程施工劳务的分包合同10-13
建设工程施工劳务分包合同(水电工)11-04
建设施工劳务分包合同06-27
建筑工程施工劳务分包合同书09-16
最新建设工程施工专业分包合同示范文本07-16
建筑工程劳务分包合同的07-12
水电工程施工分包合同05-29
建设工程钢筋分包合同05-25
通风工程施工分包合同书10-03
专业分包工程施工合同(塑钢门窗)11-04