项目合同变更协议

项目合同变更协议（共8篇）

项目合同变更协议 篇1

甲方：变更前客户

乙方：HR公司

丙方：变更后客户

甲乙双方于200 年月日签署《xxx合同》（以下简称“原合同”），约定乙方向甲方提供____服务，甲方向乙方支付相关费用及服务费。因情况变化，经甲方、乙方及丙方同意，决定由丙方取代甲方的合同当事人地位，甲方在原合同中的一切权利义务随之转移给丙方。

一、甲乙丙三方就原合同主体变更事项达成如下协议：

1、丙方承诺已知悉原合同的全部内容，并将其合法营业执照等证件的复印件加盖公章后交乙方备案。

2、甲方应办理与合同转移相关的各种手续，乙方和丙方应积极配合，提供相关资料并协助办理。

3、原合同项下甲方的权利义务自年月日起转移给丙方，乙方依照原合同应提供给甲方的各项服务，自转移之日起改向丙方提供。

4、自甲方办理完毕原合同项下其权利义务与丙方的交接且甲方不存在未承担的违约责任之日起，甲方即不再承担根据原合同所产生的义务及法律责任，但如与转移有关的手续尚未完成，甲方仍应予以配合及协助。

5、丙方自转移之日起，取代甲方在原合同中的地位，享有甲方在原合同中的权利并承担原合同中甲方向乙方所承担的全部义务。

二、甲乙丙三方就原合同汇款帐号变更做如下协议：

自_200 _年____月__日起，如丙方再以银行汇款方式支付费用，应汇入本协议乙方指定的帐号。即：

账户名称：

开户行：

账号：

本协议只涉及合同主体的变更，原合同所涉及的费用、期限及权利义务等其它合同内容均不发生变化。本协议自签订之日起生效，一式三份，由甲乙丙三方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：

授权代表（签名）：

乙方（盖章）：

授权代表（签名）：

丙方（盖章）：

授权代表（签名）：

项目合同变更协议 篇2

公路工程项目合同变更通常指合同文件中“设计图纸”、“技术规范”或工程量清单的改变, 包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及工程量清单中工作内容或数量的变更。工程合同变更的目的是为了使工程更完善、合理或有利于工程的实施。

在工程项目的实施过程中, 由于多方面的原因, 经常会出现工程形式、数量、性质、进度等方面变化的问题, 这些问题的产生, 一方面是由于勘测设计工作不细致, 以致在施工过程中发现许多招标文件中没有考虑或估算不准确的情况, 因而不得不改变施工项目或增减工程量;另一方面, 是由于发生不可预见的事件, 比如地质条件与预计的不同, 或社会原因引起的停工或工期拖延等。

合同变更的特征有:合同变更必须双方协商一致, 并在原合同的基础上达成新协议;合同变更必须在原合同履行完毕之前实施;合同变更只是在原合同存在的前提下部分内容进行修改、补充, 而不是对合同内容的全部变更。

根据合同法的规定, 当一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危, 对方在违背真实意思的情况下订立的合同;存在重大误解、显失公平订立的合同, 可请求人民法院或仲裁机构对合同进行法定变更。

2 合同变更对施工的影响

2.1 对工期的影响

⑴由于新增工程任务需要承包商增加额外工作时间来完成变更工程, 从而使得计划工期延长。

⑵业主没有及时发布变更令, 当承包商提交了工程变更申请单后, 由于业主未能及时审核和确认工程变更, 阻碍了承包商及时实施变更, 影响了未变更工程的进度, 导致工期延误和成本增加。

⑶工程变更引起的干扰使得承包商加班或加时工

------------------------------------------------

速指令, 要求承包商投入更多资源, 加班赶工来完成施工项目, 导致工程成本的增加; (4) 业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔; (5) 由于物价上涨因素, 带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长, 导致工程成本大幅度上升引起的索赔; (6) 其它方面的索赔:如工期延长和延误的索赔、拖欠支付工程款引起的索赔、停电、停水的索赔等。施工企业一定要增强索赔意识, 加强索赔管理, 做好索赔资料的收集、整理与保存工作。并且要工程项目施工过程中发生的重大问题作好记录, 有关部门签字, 然后存档。

5结语

施工企业施工阶段的成本控制是一个非常复杂的问题, 涉及的内容很多。在竞争日益激烈的今天, 企业之间所比拼的就是质量加价格, 而成本又是制定价格的基础, 所以如何在保证质量的前提下, 降低工程项目的成本已经成为施工企业能否持续发展的基本条件。本文通过对工程项目成本控制中的一些问题的分析, 提出了进行成本控制的一些建议, 希望施工企业能把成本控制作为企业的核心任务。●

【参考文献】

[1]黄东进, 施工阶段成本控制探索, 科技资讯, 2006 (31) , 51

[2]陈志江, 陈静, 浅谈项目开发中施工阶段的成本控制, 四川建

[3]舒伟, 建筑施工企业如何在施工阶段进行成本控制, 建筑施

[4]尹利福, 建筑施工阶段的工程成本即时化控制和管理, 科技咨询导报, 2007 (6) , 196-197

作, 增加了工人的疲劳, 打断了施工节奏等, 导致工作效率下降, 完成相同的任务量需增加工作时间。

2.2 对费用的影响

⑴工程变更改变了原工作项目的性质、增大了施工难度和施工成本。

⑵变更工作影响整个工程或工程的其他任何部分, 使得合同中的原单价或价格变得不合理和不合适。

⑶对于已批准的承包商施工计划中安排的施工顺序或完成的时间进行了变更, 导致承包商重新调遣队伍或施工机械, 或造成人员和施工机械的闲置。

⑷工程变更造成了工程量减少, 而没有同时增加其他替代工作, 造成了承包商管理费和利润的损失。

⑸变更工作导致发生了其他额外成本。

3 合同变更范围

合同变更是合同实施调整措施的综合体现。合同变更的范围很广, 一般在合同签订后所有工程范围, 进度, 工程质量要求, 合同条款内容, 合同双方责权利关系的变化等都可以被看作合同变更。

⑴涉及合同条款的变更。合同条件和合同协议书所定义的双方责权利关系, 或一些重大问题的变更。

⑵工程变更。指在工程施工过程中, 工程师或业主代表在合同约定范围内对工程范围、质量、数量、性质、施工次序和实施方案等作出变更, 这是最常见和最多的合同变更。

⑶合同主体的变更。如由于特殊原因造成合同责任和权益的转让, 或合同主体的变化。

4 合同变更的处理要求

⑴变更尽可能快地作出。在实际工作中, 变更决策时间过长和变更程序太慢会造成很大的损失, 例如: (1) 施工停工, 承包商等待变更指令或变更会谈决议。 (2) 变更指令不能迅速作出, 而现场继续施工, 造成更大的返工损失。

⑵迅速、全面、系统地落实变更指令。变更指令作出后, 承包商应迅速、全面、系统地落实变更指令;全面修改相关的各种文件, 例如图纸、规范、施工计划、采购计划等, 使它们一直反映和包容最新的变更。在相关的各工程小组和分包商的工作中落实变更指令, 并提出相应的措施, 对新出现问题作解释和对策, 同时又要协调好各方面工作。

⑶保存原始设计图纸、设计变更资料、业主书面指令、变更后发生的采购合同、发票以及实物或现场照片。

⑷对合同变更的影响作进一步分析。合同变更是索赔机会, 应在合同规定的索赔有效期内完成对它的索赔处理。在合同变更过程中就应记录、收集、整理所涉及的各种文件, 如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令, 以作进一步分析的依据和索赔的证据。

⑸合同变更的评审。在对合同变更的相关因素和条件进行分析后, 应该及时进行变更内容的评审, 评审包括合理性、合法性、可能出现的问题及措施等。

5 合同变更的处理程序

在公路工程项目管理中, 工程变更通常要经过一定的手续, 如申请、审查、批准、通知等。合同变更的处理程序如下:

⑴发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更, 应不迟于14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对发包人的变更通知没有拒绝的权利, 但是当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时, 需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准, 并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。

⑵承包人原因对原设计进行变更。施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换, 需经监理工程师同意。监理工程师同意变更后, 也需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准, 并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。

⑶其他变更的程序。除设计变更外, 其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。这些变更的程序, 首先应由一方提出, 与对方协商一致签署补充协议后, 方可进行变更。

6 合同变更索赔管理

如果业主和承包商对变更的费用和工期调整未能取得一致, 工程变更就演变为工程索赔。

6.1 工程索赔因由

索赔是工程承包合同履行中, 当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务, 或者由于对方的行为使权利人受到损失时, 要求对方补偿损失的权利。所以从里论上讲, 索赔是双方面的, 不仅承包商可以向业主索赔, 业主同样可以向承包商索赔。索赔是工程承包中经常发生并随处可见的正常现象。由于施工条件、气候条件的变化, 施工进度的变化以及合同条款、规范和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响, 使得工程承包中不可避免地出现索赔。

6.2 索赔管理概念

索赔管理是指通过一系列计划、组织、协调与控制活动, 采取预防、谈判等手段, 利用合同条款对已发生的损失按合同条款向对方追溯, 预防索赔事件的发生等一系列管理活动的总称。

6.3 索赔管理目的

索赔管理的目标是获得更多的利润或减少亏损。但索赔工作是一项艰巨、复杂, 涉及较多技巧和较广的知识面的工作。它要求参与索赔的承包商拥有既懂得工程、技术, 又懂得合同、法律, 既懂得经营, 善交流, 又懂得工程估价、财务的复合型索赔人才, 为此承包商应成立专门的索赔机构, 建立和完善的工程合同管理制度。

6.4 索赔工作程序

具体工程的索赔工作程序, 应根据双方签订的施工合同产生。在工程实践中索赔工作程序一般可分为如下主要步骤:

⑴索赔意向的提出。在工程实施过程中, 一旦出现索赔事件, 承包商应在合同规定的时间内, 及时向业主或监理工程师书面提出索赔意向通知, 亦即向业主或监理工程师就某一个或若干个索赔事件表示索赔愿望、要求或声明保留索赔的权利。索赔意向的提出是索赔工作程序的第一步, 其关键是抓住索赔机会, 及时提出索赔意向。

索赔意向通知应包括以下内容: (1) 事件发生的时间、地点或工作部位; (2) 事件发生的双方当事人或其他有关人员; (3) 事件发生的原因及性质; (4) 承包商对发生事件的态度。

⑵索赔资料的准备。从提出索赔意向到提交索赔报告, 是属于承包商索赔的内部处理阶段和索赔资料准备阶段。此阶段的主要工作有: (1) 跟踪和调查干扰事件, 掌握事件产生的详细经过和前因后果。 (2) 分析干扰事件产生原因, 划清各方责任, 确定由谁承担, 并分析这些干扰事件是否违反了合同规定, 是否在合同规定的赔偿或补偿范围内。 (3) 损失或损害调查或计算, 通过对比实际和计划的施工进度和工程成本, 分析经济损失或权利损害的范围和大小, 并由此计算出工期索赔和费用索赔值。 (4) 收集证据, 从干扰事件产生、持续直到结束的全过程, 都必须保留完整的当时记录, 这是索赔能否成功的重要条件。在实际工作中, 许多承包商的索赔要求都因没有或缺少书面证据而得不到合理解决, 这个问题应引起承包商的高度重视。

⑶索赔报告的提交。承包商必须在合同规定的索赔时限内向业主或监理工程师提交正式的书面索赔报告。索赔报告一般包括以下三个部分的内容:第一部分是致监理工程师的索赔说明信, 简明扼要的说明索赔的事项、理由和金额。第二部分为索赔报告正文, 包括标题、事实与理由、损失计算。第三部分为详细的计算结果和证明材料, 作为对正文的补充。

我国建设工程施工合同条件规定, 监理工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后于28天给予答复, 或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包商进一步要求, 视为该项索赔已经认可。

⑷索赔的处理和解决。经过监理工程师对索赔文件的评审, 与承包商进行了较充分的讨论后, 监理工程师应提出对索赔处理决定的初步意见, 并参加业主与承包商之间的索赔谈判, 根据谈判达成索赔最后处理的一致意见。如果业主和承包商通过谈判达不成一致, 则可根据合同规定, 将索赔争议提交仲裁或诉讼, 使索赔问题得到最终解决。

7 结束语

工程项目实施中会发生各种各样、大大小小的索赔、争议等问题, 应该强调, 合同各方应该争取尽量在最早的时间、最低的层次, 尽最大可能以友好协商的方式解决索赔问题, 不要轻易提交仲裁。因为对工程争议的仲裁往往是非常复杂的, 要花费大量的人力、物力、财力和精力, 对工程建设也会带来不利, 有时甚至是严重的影响。●

参考文献

[1]张立波公路工程项目管理实务全书北京中国环境科学出版社2000

[2]任小菲, 樊瑜建设工程经济北京中国计划出版社2004

[3]石勇民公路施工项目成本管理手册北京人民交通出版社2008

[4]杨晓方公路工程项目管理北京机械工业出版社2009

项目合同变更协议 篇3

——赵乐

要解答你的问题，首先必须确认你投入该公司的钱款和实物是形成股权还是债权。如果形成股权，根据公司法关于股东不得抽回出资的规定，你不能要求该公司返还；如果形成的是债权，则你可以要求返还，

如何判断你对该公司的权利究竟是债权还是股权呢?你实际对该公司履行了出资义务并与其他两股东签订了协议，但是该公司并未办理工商变更登记。在此情形下你的股东地位是否成立呢?公司法规定，公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记：登记事项发生变更的应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。也就是说，你仅仅未被工商登记机关登记为股东只是不能对抗第三人并不能否定你的股东地位。那么你的股东地位应当如何体现呢?合同法第四十四条规定：“依法成立的合同 自成立时生效。法律行政法规规定应当办理批准等手续的，依照其规定。”你们的协议对你的出资行为已经予以确认，并决定进行工商变更，该投资协议若不违背国家法律法规的禁止性规定，协议应当自成立时生效，投资协议的合法性应当予以认定。因此，虽未经工商变更登记，但是并不影响股东之间的投资协议的生效，股东取得股东权利并不以履行登记为绝对必要要件。股东资格的取得的依据应当是股东履行了对公司的出资义务，当然工商登记在册与否直接影响到了股东对其他股东之外的第三人的对抗效力。因而，你的股东权利尚未获得充分的保障。

合同变更协议书 篇4

合同变更协议书

本协议于年月日在_________签署。签约双方为： 采购方：民勤县政府采购办公室

供方：武威银科商贸有限责任公司

需方：民勤县中医院

项目：民勤县中医院办公设备采购

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与本协议三方于年月日签订的民勤县中医院办公设备采购合同 中的定义相同。鉴于：

本协议三方为民勤县中医院办公设备采购目的，已签订了原合同。

本协议三方设备变更，期望对原合同作一些修改。

因此，本协议双方意图以法律形式相互约束，特此同意如下：

1、本协议经三方友好协商同意，对原合同规定的合同总价增加人民币叁万壹仟叁佰元，即以合同总价人民币壹拾壹万壹仟贰佰玖拾元整代替原合同总价人民币柒万玖仟玖佰玖拾元整。

2、变更说明：原招标文件第三项为ieboard ds-9055智能交互平板，因采购单位会议室面积比较大，安装55寸智能交互平板显得比较小，不能达到实际工作要求，经三方协商，达成变更条款：在不更换品牌和降低技术参数的前提下，将原来55寸智能交互平板变更为65寸智能交互平板。

3、除本协议中明确所作的修改外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议三方已责成其正式授权的代表签署本协议，具有同等的法律效力。

甲方：民勤县政府采购办乙方：武威银科商贸有限责任公司

代表人签字：代表人签字：

电话：电话：

丙方： 民勤县中医院

代表人签字：

电话：

附件三：

《劳动合同》变更协议书

用人单位：

地址 ：

员工姓名：

员工身份证号码：

经双方平等友好协商，同意变更甲、乙双方于年月日签订的《劳动合同》中的部分内容，本协议书作为《劳动合同》的附件，具法律效力。具体变更内容如下：

1、第条项变更为：

2、第条项变更为：

本变更协议正本一式两份，双方各执一份。经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法人代表签名:身份证号:

日期：年月日日期：年月日

劳动合同变更协议书范本格式

劳动合同变更协议书范例一：

甲 方：______

乙 方：______

经甲乙双方协商同意，对___年___月___日签订的劳动合同书作如下变更：

劳动合同变更的内容：

甲方乙方

法 定 代 表 人

或委托代理人

日期：年 月 日日期：年 月 日

劳动合同变更协议书范例二：

甲、乙双方经平等协商，一致同意对 年 月 日至 年 月 日的合同作以下变更：劳动合同的其他条款仍按原约定继续履行。

甲方：乙方：法定代表人：

年 月 日年 月 日乙方确认于 年 月 日收到本协议文本。

签名：

年 月 日

劳动合同变更协议书范例三：

甲 方：aa公司

乙 方：

经甲、乙双方协商一致，对双方在 年 月 日签订/续订的劳动合同第 条第 款作如下变更：

一、变更后的内容

二、本协议书经甲、乙双方签字并加盖甲方劳动合同专用章后生效。

三、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：aa公司乙方：法定代表人或委托代理人：

年 月 日年 月 日

合同变更协议书

本协议于年月日在签署。签约双方为： 采购方：济宁从荣网络科技有限公司

供方：北京中青旅创格科技有限公司

项目：济宁市中区公安局天网工程

本协议中的所有术语，除非另有说

明，否则其定义与本协议双方于年月日签订的济宁市中区公安局天网工程设备采购合同 中的定义相同。鉴于：

本协议双方为济宁市中区公安局天网工程设备采购，已签订了原合同。

本协议双方设备变更，期望对原合同作一些修改。

因此，本协议双方意图以法律形式相互约束，特此同意如下：

1、本协议经双方友好协商同意，对原合同规定的合同总价减少人民币柒万肆仟伍佰贰拾伍元，即以合同总价人民币玖拾陆万玖仟伍佰柒拾伍元整代替原合同总价人民币壹佰零肆万肆仟壹佰元整。

2、变更说明：甲方收到乙方产品后经检测，其中五台高清红外网络球机不符合约定的检验情况，存在一定的质量问题。按原合同第五条，存在质量问题的五台网络红外高清球机按原装配退还乙方。

3、结算方式及期限为：合同签订

10工作日内，甲方向乙方以承兑汇票的方式首付合同货款的70%即￥730870元整，2014年9月30日前再以承兑汇票的方式付合同货款的25%即￥261025元整，其余5%即￥52205元整，作为质保金，待叁年质保期结束后于年月日以承兑汇票方式付清。

4、除本协议中明确所作的修改外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议双方已责成其正式授权的代表签署本协议，具有同等的法律效力。

甲方：济宁从荣网络科技有限公司乙方：北京中青旅创格科技有限公司

代表人签字：代表人签字：

电话：电话：

劳动合同变更协议书

甲 方：

乙 方：

经甲、乙双方协商一致，就双方对年月日签订/续订的劳动合同的变更事项达成如下协议：

一、劳动合同变更内容:

1._______________

2._______________

二、本协议生效后，原劳动合同仍继续履行，但变更条款按照本协议执行。

三、本协议经甲、乙双方签字并加盖甲方劳动合同专用章后生效。

四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方:

法定代表人或委托代理人：

买卖合同变更协议范本 篇5

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

买卖合同变更协议范本

买卖合同是我们日常生活比较常用的一种合同，买卖合同的变更也是我们日常生活中常见的情况，那买卖合同变更协议怎么写呢？下面赢了网小编将为大家提供一份买卖合同变更协议范本，以及合同变更的相关知识，希望能够帮助大家！

买卖合同变更协议范本：

买卖合同变更协议

合同编号：

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

甲乙双方在：合同履行期内，因 原因，致原合同：()无法如期完成;()需要终止;()部分条款需发生变更。

经甲乙双方协商一致同意：对下列条款进行变更：

1、2、合同其他条款不变。

其他协定：

1、2、本协议一式三份：甲方、乙方各执一份。

甲方：(签章)代表人：

委托代理人：

经办人：

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

日期：

乙方：

(签章)法定代表人：

委托代理人：

经办人：

日期：

合同变更相关知识：

合同变更的条件：

原已存在有效的合同关系

合同变更的要件合同变更须具备以下条件：

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(一)原已存在有效的合同关系合同变更是在原合同的基础上，通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此，无原合同关系就无变更的对象，合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。同时，原合同关系若非合法有效，如合同无效、合同被撤销或者追认权人拒绝追认效力未定的合同，合同便自始失去法律约束力，即不存在合同关系，也就谈不上合同变更。

(二)合同变更须依当事人双方的约定或者依法律的规定并通过法院的判决或仲裁机构的裁决发生合同变更主要是当事人双方协商一致的结果。我国《合同法》第77条第1款规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”在协商变更合同的情况下，变更合同的协议必须符合民事法律行为的有效要件，任何一方不得采取欺诈、胁迫的方式来欺骗或强制他方当事人变更合同。如果变更合同的协议不能成立或不能生效，则当事人仍然应按原合同的内容履行。如果当事人对变更的内容约定不明确的，应视为未变更。此外，合同变更还可以依据法律直接规定而发生。例如，根据《合同法》第54条的规定，因重大误解订立的合同以及订立合同时显失公平的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销;一方以欺诈胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，不损害国家、集体或者社会利益的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

遵守规定

(三)合同变更必须遵守法定的方式我国《合同法》第77条第2款规定：“法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”依此规定，如果当事人在法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的情况下，未遵循这些法定方式的，即便达成了变更合同的协议，也是无效的。由于法律、行政法规对合同变更的形式未作强制性规定，因此我们可以认为，当事人变更合同的形式可以协商决定，一般要与原合同的形式相一致。如原合同为书面形式，变更合同也应采取书面形式;如原合同为口头形式，变更合同既可以采取口头形式，也可以采取书面形式。

合同内容发生变化

(四)须有合同内容的变化合同变更仅指合同的内容发生变化，不包括合同主体的变更，因而合同内容发生变化是合同变更不可或缺的条件。当然，合同变更必须是非实质性内容的变更，变更后的合同关系与原合同关系应当保持同一性。

 质押权与留置权的效力有何不同

http://s.yingle.com/w/db/682278.html

 关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定 http://s.yingle.com/w/db/682276.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 民事上保证的效力是如何的

http://s.yingle.com/w/db/682272.html

 关于大学旷课保证书

http://s.yingle.com/w/db/682269.html

 国有独资公司反担保措施

http://s.yingle.com/w/db/682265.html

 关于房产抵押的相关责任

http://s.yingle.com/w/db/682263.html

 既有保证人又有抵押物要如何确认顺序 http://s.yingle.com/w/db/682260.html

 关于政府采购保证金性质分析

http://s.yingle.com/w/db/682258.html

 连带共同保证和连带责任保证

http://s.yingle.com/w/db/682253.html

 住房抵押贷款风险防范

http://s.yingle.com/w/db/682251.html

  保证人的担保方式 http://s.yingle.com/w/db/682249.html 中国银监会提醒消费者注意房屋抵押 http://s.yingle.com/w/db/682248.html

 不能作为保证人的有哪些情形

http://s.yingle.com/w/db/682243.html

 被放 http://s.yingle.com/w/db/682239.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 物权的效力包括什么

http://s.yingle.com/w/db/682237.html

 关于哪一种建设工程投标保证金提 http://s.yingle.com/w/db/682233.html

 连带责任保证人起诉状

http://s.yingle.com/w/db/682230.html

 持证抵押拿三套房贷未必合算

http://s.yingle.com/w/db/682228.html

 最新股权质押登记有哪些办法

http://s.yingle.com/w/db/682223.html

 关于连带保证人的保证有没有时效 http://s.yingle.com/w/db/682221.html

  浅谈保证人的资格 http://s.yingle.com/w/db/682217.html 抵押当事人应该提交的文件有哪些 http://s.yingle.com/w/db/682213.html

 关于全球主权债务危机暗流涌

http://s.yingle.com/w/db/682211.html

 动产担保融资的方式

http://s.yingle.com/w/db/682210.html

 关于东莞市加油站经营资格招投标管 http://s.yingle.com/w/db/682205.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 反担保合同提前解除担保责任

http://s.yingle.com/w/db/682203.html

 关于长兴县招投标中心保证金

http://s.yingle.com/w/db/682200.html

 保管人如何履行保管义务

http://s.yingle.com/w/db/682198.html

 开发商称为融资将房屋给他人抵

http://s.yingle.com/w/db/682193.html

 设定房地产抵押权为何要进行登记 http://s.yingle.com/w/db/682192.html

 关于定金的相关规定

http://s.yingle.com/w/db/682188.html

 有保证人的房子转让有效吗

http://s.yingle.com/w/db/682185.html

 这样的定金合同书范本2018最新是否有效

http://s.yingle.com/w/db/682181.html

 口头保证有法律效力吗

http://s.yingle.com/w/db/682180.html

 关于淘宝商城保证金多少

http://s.yingle.com/w/db/682175.html

 担保方式中必须由第三人为一方当事人提供担保的是什么 http://s.yingle.com/w/db/682173.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 关于淘宝网扣押买家拍卖保证金拖延不 http://s.yingle.com/w/db/682170.html

 在建工程抵押的房子能买吗

http://s.yingle.com/w/db/682166.html

 关于保证人追偿权的规定范围

http://s.yingle.com/w/db/682161.html

 定金与违约金可以并用吗

http://s.yingle.com/w/db/682157.html

 关于外汇借款合同书范本2018最新(参考格式 http://s.yingle.com/w/db/682156.html

 没有还款期限的保证人保证期间

http://s.yingle.com/w/db/682152.html

 公证带来官司，房屋被抵押无辜当被 http://s.yingle.com/w/db/682149.html

 租车抵押怎么才算诈骗

http://s.yingle.com/w/db/682145.html

 公积金借款额度和期限

http://s.yingle.com/w/db/682143.html

 保证人的担保借款合同模板

http://s.yingle.com/w/db/682139.html

 反担保的常用措施 http://s.yingle.com/w/db/682137.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 借款合同仅起诉部分保证人可以吗 http://s.yingle.com/w/db/682133.html

 反担保合同书范本2018最新应当包括哪些内容 http://s.yingle.com/w/db/682131.html

 关于淘宝加入消保的保证金是多少 http://s.yingle.com/w/db/682127.html

 哪些组织不可作为保证人

http://s.yingle.com/w/db/682126.html

 关于淘宝商城冻结保证金的时候为 http://s.yingle.com/w/db/682122.html

 连带责任人承担责任后连带责任保证人追偿权 http://s.yingle.com/w/db/682120.html

 关于无效保证中保证人追偿权的行使 http://s.yingle.com/w/db/682116.html

 保证人起诉债权人的情形

http://s.yingle.com/w/db/682114.html

 迟延履行合同是否适用定金罚则

http://s.yingle.com/w/db/682110.html

 关于小店被强制退出消保服务

http://s.yingle.com/w/db/682106.html

 保证人向债务人追偿时效多久

http://s.yingle.com/w/db/682104.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  担保有哪五种方式 http://s.yingle.com/w/db/682099.html 担保法规定(2018)了合同担保的五种方式 http://s.yingle.com/w/db/682097.html

 反担保合同手续是怎么样的

http://s.yingle.com/w/db/682093.html

 保证之债消灭的事由

http://s.yingle.com/w/db/682091.html

  保证人债务人协议 http://s.yingle.com/w/db/682087.html 关于关

于

收

缴

各

级

各

类

民

办

学

http://s.yingle.com/w/db/682085.html

 关于保证人追偿权的注意问题

http://s.yingle.com/w/db/682082.html

 定金的适用需要符合什么条件

http://s.yingle.com/w/db/682080.html

 动产质押如何确定担保范围

http://s.yingle.com/w/db/682075.html

 关于16个融资融券交易日2 http://s.yingle.com/w/db/682073.html

 动产质押合同书书写格式2018 http://s.yingle.com/w/db/682070.html

 关于控股子公司提供最高额保证担保公 http://s.yingle.com/w/db/682068.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新预售房地产抵押登记的办理

http://s.yingle.com/w/db/682063.html

  抵押车可以买吗 http://s.yingle.com/w/db/682061.html 银行抵押贷款业务中的财团抵押权探 http://s.yingle.com/w/db/682058.html

 股权转让保证人作用

http://s.yingle.com/w/db/682056.html

 关于形投标保证金作用

http://s.yingle.com/w/db/682052.html

 反担保追偿权代理词

http://s.yingle.com/w/db/682050.html

 北京市住房资金管理中心个人

http://s.yingle.com/w/db/682046.html

 债权人不主张权利保证人能否直接起诉债务人 http://s.yingle.com/w/db/682044.html

  解析违约金 http://s.yingle.com/w/db/682040.html 土地收储前应及时解除抵押权同时要注意哪些事项 http://s.yingle.com/w/db/682038.html

  提前还贷的风险 http://s.yingle.com/w/db/682034.html 主债务

人

同

时

是

保

证

人

可

以

吗

http://s.yingle.com/w/db/682032.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 怎样写借款反担保合同书范本http://s.yingle.com/w/db/682028.html

2018最新

 借款保证人的期限多久

http://s.yingle.com/w/db/682025.html

 关于美国教育考试服务中心与新东方学 http://s.yingle.com/w/db/682021.html

 诉讼保全在执行中起哪些作用

http://s.yingle.com/w/db/682020.html

 房屋抵押的定义与特征有哪些

http://s.yingle.com/w/db/682015.html

  办理房屋抵押贷款1 http://s.yingle.com/w/db/682013.html 最高院超过诉讼时效保证人还需要承担保证责任吗 http://s.yingle.com/w/db/682011.html

 关于定金罚则的概念

http://s.yingle.com/w/db/682009.html

 保证的债权担保方式

http://s.yingle.com/w/db/682006.html

   网站的低价格保证 http://s.yingle.com/w/db/682004.html 保证人是担保人吗 http://s.yingle.com/w/db/682000.html 关于上

虞

市

正

天

电

气

设

备

有

限

http://s.yingle.com/w/db/681997.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 什么是票据质权的转质

http://s.yingle.com/w/db/681995.html

 关于关于退还境外投资汇回利润保证金 http://s.yingle.com/w/db/681991.html

 质押反担保被执行成立的条件

http://s.yingle.com/w/db/681989.html

 关于淘宝加入消保的保证金是多

http://s.yingle.com/w/db/681987.html

 保证担保中保证人须向债权人证明其有清偿能力吗 http://s.yingle.com/w/db/681985.html

 关于追究取保候审保证人责任需严密 http://s.yingle.com/w/db/681981.html

 最新逃避商检罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954801.html

 最新过失泄露军事秘密罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954800.html

 最新战时拒绝、故意延误军事订货罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954799.html

 最新抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954798.html

 最新战时造谣惑众罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954797.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新假冒专利罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954796.html

 最新盗窃、抢夺部队公文、证件、印章罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954795.html

 最新军人叛逃罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954794.html

 最新故意提供不合格武器装备、军事设施罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954793.html

 最新投降罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954792.html

 最新故意泄露军事秘密罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954791.html

 最新盗窃、抢夺武器装备、军用物资罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954790.html

 最新聚众冲击军事禁区罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954789.html

 最新破坏武器装备、军事设施、军事通信罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954788.html

 最新危险物品肇事罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954787.html

 最新倒卖文物罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954786.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新武装叛乱、**罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954785.html

 最新倒卖车票、船票罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954784.html

 最新接送不合格兵员罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954783.html

 最新过失损坏易燃易爆设备罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954782.html

 最新劫持船只、汽车罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954781.html

 最新违规制造、销售枪支罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954780.html

 最新商检失职罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954779.html

 最新重婚罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954778.html

 最新拐卖妇女、儿童罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954777.html

 最新战时拒绝、逃避征召、军事训练罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954776.html

 最新雇用童工从事危重劳动罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954775.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新煽动分裂国家罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954774.html

 最新暴力干涉婚姻自由罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954773.html

 最新冒充军人招摇撞骗罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954772.html

 最新动植物检疫徇私舞弊罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954771.html

 最新失职造成珍贵文物损毁、流失罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954770.html

 最新国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954769.html

 最新不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954768.html

 最新破坏选举罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954767.html

 最新行贿罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954766.html

 最新遗失武器装备罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954765.html

 最新资助恐怖活动罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954764.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新擅离、玩忽军事职守罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954763.html

 最新过失提供不合格武器装备、军事设施罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954762.html

 最新武装叛乱、**罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954761.html

 最新诽谤罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954760.html

 最新非法制造、出售非法制造的发票罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954759.html

 最新战时拒不救治伤病军人罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954758.html

 最新虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪立案标准及认定 http://s.yingle.com/y/zm/954757.html

 最新非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954756.html

 最新非法采集、供应血液、制作、供应血液制品罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954755.html

 最新隐瞒、谎报军情罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954754.html

 最新破坏生产经营罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954753.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新战时自伤罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954752.html

 最新骗取出口退税罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954751.html

 最新破坏广播电视设施、公用电信设施罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954750.html

 最新绑架罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954749.html

 最新擅自出卖、转让军队房地产罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954748.html

 最新背叛国家罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954747.html

 最新遗弃武器装备罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954746.html

 最新聚众哄抢罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954745.html

 最新报复陷害罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954744.html

 最新出版歧视、侮辱少数民族作品罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954743.html

 最新遗弃罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954742.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新资助危害国家安全犯罪活动罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954741.html

 最新煽动军人逃离部队罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954740.html

 最新串通投标罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954739.html

 最新武器装备肇事罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954738.html

 最新诬告陷害罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954737.html

 最新虐待罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954736.html

 最新战时故意提供虚假敌情罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954735.html

 最新雇用逃离部队军人罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954734.html

 最新重大责任事故罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954733.html

 最新私分国有资产罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954732.html

 最新重大劳动安全事故罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954731.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新隐瞒境外存款罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954730.html

 最新虐待被监管人罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954729.html

 最新非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪立案标准及认定（http://s.yingle.com/y/zm/954728.html

 最新战时残害居民、掠夺居民财物罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954727.html

 最新伪造、变造、买卖部队公文、证件、印章罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954726.html

 最新滥用管理公司、证券职权罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954725.html

 最新铁路运营安全事故罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954724.html

 最新帮助犯罪分子逃避处罚罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954723.html

 最新盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954722.html

 最新武装叛乱、**罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954721.html

 最新侵犯通信自由罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954720.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新过失泄露国家秘密罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954719.html

 最新丢失枪支不报罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954718.html

 最新非法拘禁罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954717.html

 最新非法出卖、转让武器装备罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954716.html

 最新违法发放林木采伐许可证罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954715.html

 最新非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪立案标准及 http://s.yingle.com/y/zm/954714.html

 最新过失损坏电力设备罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954713.html

 最新破坏界碑、界桩罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954712.html

 最新非法批准征用、占用土地罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954711.html

 最新商检徇私舞弊罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954710.html

 最新私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954709.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 最新违法提供出口退税凭证罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954708.html

 最新徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954707.html

 最新组织他人偷越国（边）境罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954706.html

 最新伪造、倒卖伪造的有价票证罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954705.html

 最新破坏军婚罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954704.html

 最新民事、行政枉法裁判罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954703.html

 最新非法侵入住宅罪立案标准及认定（2018）http://s.yingle.com/y/zm/954702.html

合同主体变更协议范本(中文) 篇6

本协议于 20______日签署。

立约方为：

[姓名] [地址]（“甲方”）；

及

[姓名] [地址]（“乙方”）；

及

[姓名] [地址]（“丙方”）；

鉴于：

A.B.甲方和乙方为[日期]订立的协议的双方。该协议附于本文后（简称为“既有协议”）。本协议各方同意丙方取代乙方成为既有协议的一方。

因此，各方协议如下：

从 [日期]（“变更日”）起生效，丙方将取代乙方成为既有协议的一方。因此各方同意，丙方将获得既有协议下原来乙方拥有的各种权利和利益以及承担既有协议下原来乙方承担的各种义务和责任。

鉴于丙方将签署本协议，甲方特此完全免除乙方在变更日之时或之后产生的既有协议下的任何责任和义务，*或[甲方完全免除乙方在该协议下于变更日之前已经产生或可能产生的任何责任。]； 或[该等责任的免除并不影响甲方针对乙方在变更日之前违反既有协议而索赔的权利（若有）]。

本协议受中华人民共和国法律管辖并根据其而解释。各方不可撤销地服从中华人民共和国法院的非独有司法管辖。

签名： 

[代表]

[甲方名称]

签名： 

[代表]

[乙方名称]

签名： 

[代表]

[丙方名称]

附件

项目合同变更协议 篇7

一、如何认定本案中婚前协议的性质

本案中, 丁某与黄某二人为保证婚姻生活的稳定, 在平等自愿、协商一致的前提下通过书面形式, 将夫妻之间忠实义务予以确立, 并以变更财产权利义务关系作为违约责任的内容。该协议符合当下“忠实协议”的认定。夫妻忠诚协议是指拟结婚或已经结婚的男女双方在自愿协商一致的情形下, 以书面形式签订的, 以夫妻彼此忠诚, 不发生婚外情或婚外性行为等为义务, 约定违约责任未变更夫妻人身权利义务或财产权利义务的协议, 目的是为了维系夫妻双方婚姻的长期稳定, 或是为了惩罚婚姻中的过错方, 补偿无过错方。[1] 对于“忠实义务”的认定, 学界讨论不一:“狭义的夫妻忠实义务, 主要是指夫妻贞操义务, 也就是夫妻婚后互负专一的性生活的义务, 不得为婚外性行为。”[2] 另有学者认为, 夫妻忠实义务意味着“夫妻婚后共同生活中在感情与性生活上保持专一。”[3] 结合本案, 本文讨论的夫妻忠实义务指的是婚后互负专一的性生活义务, 不得为婚外性行为。从夫妻忠诚协议的类型而言, 本案是以变更财产权利义务关系为违约责任的忠诚协议, 具体表现在违约责任的承担方式上“放弃夫妻共同财产权”或“丧失全部家庭财产的50%”等约定。

二、该婚前协议是否有效

我国公民正逐步接受婚姻家庭领域的契约意识, 身份契约或是身份协议正以形形色色的样式出现在我们面前, 对于法律和社会来讲, 婚姻身份协议的逐步普遍化是一个不得不面对的现实。对于夫妻忠诚协议的效力, 仅在《婚姻法》第4条中做出抽象性的规定:“夫妻应当相互忠实”。该项规定过于抽象, 且夫妻双方又不得直接以配偶违反忠实义务为由提起诉讼, 因此该项规定并未在现实中产生指导性的作用。目前, 对于夫妻忠诚协议的效力, 主要存在“有效说”与“无效说”两种争论。

“有效说”一般认为, 忠诚协议符合契约自由的原则, 且并不违反法律的规定, 是当事人意思自治的产物, 法律应当予以尊重。如最高人民法院民事审判庭吴晓芳法官认为:“对于婚姻契约之类的纠纷, 关键是审查有关协议是否违反法律禁止性规定。如果没有违反法律禁止性规定, 则应当尊重婚姻当事人的意思自治, 按照当事人之间的约定处理。”[4] 其次, 还有学者认为“从忠诚协议违约责任的约定看, 其实际上是一种附条件的夫妻财产关系的约定。现行《婚姻法》明确规定, 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产及婚前财产的约定, 对双方具有约束力。‘忠诚协议’是事先对财产的一种约定, 因此有效。”[5]

而持“无效说”的一方则认为, 忠诚协议对于夫妻之间人身和财产的处分往往超越了法律强制调整的范围, 是无效的。《婚姻法》第4条规定的“夫妻之间应当互相忠实”的规定只是对“应当建立的理想家庭的倡导性规定”, [6] 而不是一种法定的义务, 因而将这种倡导性规定通过当事人约定的形式上升为强制性义务缺乏法理基础;其次, 还有学者主张“夫妻忠实协议的补偿, 其本质是损害赔偿, 包括物质上的和精神上的赔偿。通过协议预先确定今后可能发生的违反协议后的损害赔偿额, 也是与基本法理相违背的。这是因为, 损害赔偿时以损害事实为基础, 其数额不能由双方当事人预先约定。损害赔偿适用填补原则, 数额上应依照法律规定的标准进行计算。”[7]

笔者认为, 越来越多忠诚协议的出现一方面反映了公民契约意识的增强, 另一方面也折射出夫妻一方对另一方背叛婚姻时司法救济的缺失, 从而转为通过约定契约义务的形式保障自身利益。这一定程度上暴露了法律效果与社会实效的紧张状态, 也反应了我国该类问题规制的细节缺失。面对形形色色的忠诚协议, 我们不能一味否定其效力, 使得配偶权的侵犯诉之无门。“无效说”有其合理之处, 但仍有偏颇。首先从婚姻的本质看, “相互忠诚”应当是夫妻义务的应有之义, 不能因其规定过于原则性而否定其法定义务的效力。“夫妻忠诚协议并不违法, 因为夫妻忠实本来就是法律规定的内容, 属于法律明确的要求, 协议双方等于把法定的义务变成了约定的义务, 法院应当予以认可。”[8] 其次, 笔者认为忠诚协议中所约定的赔偿金是一种合同违约责任, 而不是对侵权责任的事先约定, 这与侵权责任法的法定赔偿原则并不矛盾。最后, 婚姻法司法解释 (一) 第3条既然规定的是“仅以婚姻法第四条为依据提起诉讼的, 人民法院不予受理”, 而在以变更夫妻财产关系中的忠诚协议中, 已经涉及离婚诉讼而非仅依据对方违反《婚姻法》第4条规定的忠实义务提出的诉讼。[9]

三、法律应当如何规制该类协议的效力

在肯定忠诚协议的积极效力后, 应当如何从法律上进行规制, 是眼前亟待解决的问题。从目前的法制现状来看, 一方面, 目前我国公民在婚姻家庭领域的契约意识不够成熟, 同时, 当前部分公民的婚姻家庭价值观在市场经济的冲击下出现了道德滑坡, 人民还不完全具备正确运用婚姻身份契约的能力[10] , 因此对忠诚协议效力的认定应当持谨慎和保守的态度。

首先, 在效力的认定上可以参照民事行为效力的认定规则。婚姻家庭作为民事法律关系中的特殊组成部分, 其在受婚姻法及其司法解释的规则的同时, 也应与民法的基本原则和精神保持一致。在协议效力的认定上, 首先应当适用婚姻法的规定, 若婚姻法存在漏洞或空白时, 则应当遵守民法基本原则的指导。具体如不得违反公序良俗原则, 因此本案中“过错方丧失全部的共同财产所有权的”这一违约责任的约定, 因其可能导致限制或剥夺夫妻一方的基本生存权利, 更甚者将限制一方对第三人了履行法定的赡养、抚养等义务, 因而应认定其无效。

其次, 在法律规制上还应当警惕部分当事人滥用忠诚协议, 使得婚姻家庭关系庸俗化。实践中有些当事人对于契约意识不够客观, 在订立忠诚协议时将违约责任落实在高额的财产给付上, 在离婚诉讼中为获取该笔财产而不择手段查找对方出轨证据而侵害他人隐私, 甚至引发其他一系列民事、刑事纠纷。因此, 在认定以变更财产权利义务关系为内容的忠诚协议时, 应当以婚姻伦理价值为依据, “婚姻关系虽然可以用契约理论进行规制, 但它本质上不是双方的利益交换。与追求利益最大化这一交易行为的基本目的不同, 婚姻更重视伦理的构建, 这种伦理的要求对其成员要求有约束性和强制性。”[11]

综上所述, 本案例中的忠诚协议违法了公序良俗原则, 因此该协议只能部分有效。据此, 在我国当前忠实义务规制缺少的背景下, 允许夫妻双方通过中场协议在平等自愿的前提下将忠实义务设定为合同义务, 且通过契约的方式寻求救济, 是符合婚姻家庭法及民法的价值取向的。但在规制时, 应当持谨慎和保守的态度, 在适用婚姻家庭法的同时, 符合民事法律行为效力的认定规则, 以期实现和睦文明的婚姻家庭秩序。

参考文献

[1]王芳.婚姻案件律师实务焦点问题解析[M].北京:人民法院出版社, 2012:80.

[2]陈苇.中国婚姻家庭立法研究[M].北京:群众出版社, 2010 (2) :208.

[3]李秀华.夫妻忠实义务理论与实务维度之思考[J].中国法学会婚姻家庭法学研究会2008年年会论文集, 2008:21.

[4]吴晓芳.当前婚姻家庭案件中的若干新情况新问题[J].最高人民法院民事审判第一庭编:<民事审判指导与参考>, 2007 (2) :79.

[5]朱凡.夫妻“忠诚协议”效力研究[J].家事法研究 (2005年卷) , 2006:78.

[6]马雅清.新婚姻法条文解释[M].北京:中国检察出版社, 2001:18.

[7]张翼杰.浅谈夫妻忠诚协议的效力[J].中国法学会婚姻家庭法学研究会2009年年会论文集, 2009:247.

[8]李明舜.妇女权益法律保障研究[M].北京:国家行政学院出版社, 2003:399.

[9]郭站红.夫妻忠诚协议的法学思考[J].宁波大学学报 (人文科学版) , 2010, (2) :58.

[10]王芳.婚姻案件律师实务焦点问题解析[M].北京:人民法院出版社, 2012:122.

项目合同变更协议 篇8

我与丈夫赖某因为感情不和，三个月前，双方经过协商对子女抚养、财产分割等达成一致后办理了离婚手续。最近，我对当时订立的财产分割协议后悔了，主要是想要回原来居住的那套住房。为此，我找到赖某，要求他把住房让给我，而我把补偿给我的房屋价款给他，但赖某却以当时订有协议为由拒不同意。请问，离婚后能否向法院提起诉讼变更财产分割协议？

邹燕

邹燕同志：

我国《婚姻法》第三十九条规定：“离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理，协议不成时，由人民法院根据财产的具体情况，照顾子女和女方权益的原则判决。”由此可知，夫妻离婚时双方可对财产分割进行协商并訂立协议，而且所订立的财产分割协议具有法律效力，受法律保护。但在生活中，有些人在离婚后对离婚时订立的财产分割协议产生后悔，向人民法院提起诉讼请求变更或者撤销，对此是否允许呢？最高人民法院《关于适用〈婚姻法〉若干问题的解释（二）》第九条规定：“男女双方协议离婚后一年内就财产分割问题反悔，请求变更或者撤销财产分割协议的，人民法院应当受理。人民法院审理后，未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的，应当依法驳回当事人的诉讼请求。”为此，如果男女双方在离婚后对离婚协议中的财产分割问题后悔，可以向人民法院提起诉讼请求变更或者撤销，但必须是在离婚后一年内提出，其次，在订立财产分割协议时不存在欺诈、胁迫等情形的即使提起诉讼也会被法院驳回。

从你来信可知，你与赖某协议离婚还不满一年，又对财产分割问题后悔，那么，根据以上法院规定，可以向人民法院提起诉讼请求变更或者撤销财产分割协议。但在此提醒你，如果你们在订立财产分割时不存在欺诈、胁迫等情形的，你的诉讼请求难以得到法院的支持。