履约保证金银行保函

履约保证金银行保函（通用9篇）

履约保证金银行保函 篇1

保函编号：

致：

鉴于你方作为买方与(卖方名称)(以下简称“卖方”），已于201年月日就购买事宜签订合同(以下简称“本合同”）。

鉴于我方(开具保函银行名称)法定注册地

址，根据该卖方的请求委托，同意按下述条件为该卖方恰当履行本合同做出如下不可撤销的、无条件的保证。

兹就以下事项出具本保函：

1、考虑到本合同的各项约定，我方特此承诺：以此保函保证并受其制约，在收到你方要求支付部分或全部保证金的书面通知时，且索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，我方将于7日内不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币元（大写：)的任何你方要求的金额。

2、我方特此确认并同意，我方受本保函制约的责任是连续的。

3、我方确认本保函将保持充分有效，直至下列情况之一第一次发生：

(1)你方将本保函的原件按上文注明的我方法定住址返还我方；

(2)按下文规定，本保函到期。

4、本保函自201年月日起生效，并在201年月日前一直有效。

5、我方特此确认并同意，如果你方认为本合同将不可能按期履行完毕，只要收到你方就此发出的要求延长本保函有效期的书面通知，我方将无条件地和不可撤销地按你方的要求延长本保函的有效期至你方书面通知的截止时间为准，但延长期限不超过201年月日。我行还同意，任何买方和卖方对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所承诺的担保责任。”

6、本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

出具保函银行名称（盖章）:

银 行 行 长 姓 名：

行 长 权 限 说 明: 法定授权/委托授权

行长（或授权人）签章:

开具日期：年月日

备注说明：

1、本备注说明不作为保函内容。

2、法定代表人签章需同时加盖银行公章，非法定代表人签章，需加盖银行公章并附授权委托书。

3、银行保函。***人提供由我方事先认可的银行出具的、无条件的、不可撤销的、金额为合同条款规定金额的履约保函，其格式应采用我方可接受的格式。

4、如需对上述格式保函条款进行修订，必须经我方财务和风险管控人员认同。

5、原则上我方只接受事先由我方认可的银行：如以下银行的地市级以上（含地市级）分行：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。

6、履约保函的有效期限一般选定为合同签订之日起至对方履行完合同义务后30天，或者至产品交付验收合格后一年。可要求多开1至3个月。

银行履约保函 格式 篇2

编号：

致：（以下称“受益人”）

本行应（以下称“申请人”）的申请，根据受益人与申请人签订的编号为 的（以下称“基础合同”）而向受益人出具履约保函。

一、本行仅在不超过人民币（担保金额大写）内向受益人承担保证责任。

二、本保函保证的方式为下列第（壹）种：（壹）连带责任保证；（贰）一般保证。

三、本保函保证期间为下列第（贰）种约定：

（壹）本保函保证期间自保函生效之日起至 年 月 日止；（贰）本保函保证期间自保函生效之日起至受益人向申请人颁发交工证书之日止，但最迟至

/年

/月

/日止；

（叁）本保函保证期间自保函生效之日起至 签发保修责任书后 天止，但最迟至 年 月 日止；

（肆）本保函保证期间自保函生效之日起至 止，但最迟至 年 月 日止。

四、在保函有效期内，如申请人未履行基础合同约定的义务，本行收到受益人符合下列全部条件的索赔通知后 个银行营业日内进行审核后，按本保函的约定承担担保责任：

（一）受益人索赔通知应以书面形式提出，且应在本保函有效期内送达本行，否则，本行在本保函项下的担保责任将自动解除；

（二）受益人索赔通知应附有：

1、声明受益人索赔的款额并未由申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给受益人；

2、申请人未履行基础合同义务的相关材料。

五、本保函载明的担保金额将随（将随改为不随）申请人逐步履行本保函基础合同或协议约定的义务而相应递减。

六、受益人与申请人协商变更基础合同的，如加重申请人责任致使本行保证责任加重的，需征得本行书面同意，否则本行不再承担因此而加重部分的保证责任。

七、本保函涉及的基础合同或基础交易无效则本保函无效，本行不承担任何保证责任。

八、未经本行书面同意本保函不得转让，并不得将本保函为任何债权债务设定质押、抵押或其他任何形式的担保。

九、因本保函发生争议协商解决不成，应向本行所在地人民法院提起诉讼。本保函适用中华人民共和国法律。

十、本保函自本行负责人或有权人签字并加盖公章之日起生效，至/年 /月/日止失效。

十一、本保函失效后本行不再承担任何责任，受益人应将本保函正本退还本行。此时继续保留保函正本及其他任何修改行为均不能使受益人得到在保函项下继续提出索赔的权利。

十二、本保函仅正本有效，副本、复印件、翻译件等其他任何形式均不具有法律效力。

兴业银行股份有限公司（盖章）

负责人或有权人：（签章）

银行履约担保函 篇3

致：________________有限公司(受益人)

2__________月__________日

保函编号：_________________

考虑到

(ⅰ)贵方已于_____________(日期)与_______________公司(承包人)签定合同编号为_____________的合同(下称合同),

(ⅱ)根据_______________(申请人)的要求,注册地址位于_____________(银行地址)的_____________(银行名称)兹根据以下条款向贵方提供最大金额为_____________(合同总价格的_%)(“担保金额”)的保函,作为承包人完全、有效地履行其合同项下义务的保证：_________________

如收到贵方书面通知,指明根据贵方判断,承包人未能遵守或履行合同中其应当遵守或履行的任何条款、保证、条件或规定,因而要求我行赔偿损失,则我行在不考虑承包人可能提出的任何异议的情况下,于7日内按照贵方的指示一次性或分次向贵方支付贵方在该通知中要求支付的不超过(与任何以前支付的金额相加)__________担保金额的款项。

本保函自开具并签署之日起生效,于

(a)_____________(到期日期),或

(b)本保函款项已经支付完毕之日,

较早者到期。

本保函不适用于我行在上述日期之后收到的任何书面通知,并在该日期之后,本保函将完全失效。如本保函到期,则贵方应将本保函归还我行注消,但即使贵方未按照本条规定将本保函归还我行,我行亦不再根据本保函规定承担任何义务。

我行根据本保函应付的任何款项应以贵方书面索赔通知的货币立即免费支付,并不得扣除任何部门现在或将来征收的任何性质的税款、费用。

我行根据本保函承担的义务属于持续性质的、直接的、第一位的、不可撤销的和无条件的义务,且我行在承担该义务前不得要求贵方先通知承包人或者先向承包人主张权利,该义务也不得因合同约定以外或受益人同意以外的事情而受到不利影响。

经我行同意,本保函可以转让。

我行进而同意,合同条款或合同文件的更改、增补或其他修改均不能解除我行在本保函项下的任何责任。我行在此表示,上述更改、增补和修改无需通知我行。贵方对承包人的通融、忍让可使银行免责的,在此均不能免除我行的任何责任。

对于根据本保函发出的任何通知,当其向本保函规定的我行地址或我行至少提前5个营业日通知贵方的其它地址交付之时(采取上门当面交付方式时),或预付邮资的挂号或记录邮件发出之时(采用信件方式时),该通知应视为已正式交付。

经我行同意,本保函可以延期。

本保函应适用中华人民共和国法律,对于本保函引起的或与其相关的任何事项,人民法院均享有排他管辖权,我行兹不可撤销地接受人民法院的管辖。

我行已于首页所载日期将本保函作为契约予以签署并交付。

保函出具人(银行)：_________________

根据该公司授权,本保函由以下人员签署：_________________

履约保证金银行保函 篇4

致：（发包人名称）

鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已

保证按（发包人名称）（以下简称“发包人”）(工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行

开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证金；

本银行统一为承包人出具本保函；

本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支

付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银

行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

日期：年月日

五、承包人履约担保书格式

根据本担保书，（投标中标人即承包人名称）

作为委托人（下称“承包人”）和（担保人

名称）作为担保人（下称“担保人”）共同向债权人（发包人名称）（下称发包人）承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人和担保人均受本履

约担保书的约束。

鉴于承包人已于年月日与发包人为（工程合同名称）的执行，签订了工程承发包合同（下称合同），我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保，下文中的合同

包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；

本担保书的条件是：如果承包人在履行上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时，当发包人

以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支

付。

本担保人不承担大于担保书限额的责任。

除了发包人以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要

求。

本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章，以资证明。

担保人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人：

履约保证金银行保函 篇5

使用银行保函缴纳投标保证金办理流程

1、投标人报名时,在招投标业务平台投标保证金类别栏选择“银行保函”选项，并打印“西安市建设工程投标保证金(银行保函)交存通知单”。

2、投标人将“西安市建设工程投标保证金(银行保函)交存通知单”和银行保函（原件）报西安建设工程交易中心财务室。

3、西安建设工程交易中心财务室确认后，投标人打印“西安市建设工程投标保证金(银行保函)交存单”。

4、整个招投标工作完成后，非中标人到西安建设工程交易中心财务室办理银行保函退还手续；中标人在合同备案后办理银行保函退还手续。办理银行保函退还手续需携带法人委托书和被委托人身份证。

附件2

投标保证金退还流程

1、参与建设工程投标项目的企业，在所有选用“投标保证金”报名的项目招标活动结束后，即可办理退还手续。

2、办理“投标保证金”退换手续需携带投标保证金收回申请书、退还“投标保证金”确认书及法人委托书和被委托人身份证。

附件3（投标保证金退还确认书）

确 认 书

西安建设工程交易中心：

我单位选用“投标保证金”参与建设工程的所有投标项目招标程序均已结束，且在“投标保证金”有效期内参加的投标项目未发生违法违规行为，现申请办理“投标保证金”退还手续。因项目招标活动未结束而办理退还手续导致投标失败等一切后果，由企业自行负责。

（盖公章）

企业名称：

履约保证金银行保函 篇6

（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）

编号：长保深建反[]2010

致长安保证担保有限公司深圳分公司：

鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。

六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。

七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。

八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。

保证人（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：年月日

工程款支付保函反担保保证书

（仅适用于银行分离工程款支付保函版本）

编号：编号：长保深 支 建反【】2010

致长安保证担保有限公司深圳分公司：

鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务，发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》；你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。

我方愿为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下

保证：

一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为

本反担保保证书的主合同，《出具分离式保函协议》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金

额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任

或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约

金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至发包人履行完毕上述

施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。

六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保

证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。

七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。

八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和

有效的，并承担相应法律责任。

保证人（公章）：

法定代表人（签章）：

履约保函 篇7

号合同履约保函

致：南通通海港口有限公司

鉴于_______________________（卖方名称）（以下简称“卖方”）的据______年____月____日签订的___________号合同向贵方提供________________________（货物和服务描述）（以下称为“合同”），银行（以下简称“本行”）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（投标中使用的货币，大写），即相当于合同价格的10%。并以此约定如下：

a)卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有质量问题的货物（以下简称“违约”），只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按通知中规定的方式付给贵方。

b)本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保函项下的支付中扣除。

c)本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，本保函项下我行的担保责任不超过申请人在合同项下未履行的义务所代表金额的10％，合同的完成进度以我行收到的由南通通海港口有限公司出具的证明书为准。

c)本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。

（该段修改可能性很大）

d)本保证函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期至双方签署最终验收文件之日止。修改为如下：

d)本保函自签发之日生效，失效日为 / 年 / 月 / 日。任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。

e)本保函适用中华人民共和国法律。保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。

交通银行 / 分行

负责人（签字）：

常见的履约保函 篇8

我们双方现于 年 月 日在本保函上签字盖章。

有鉴于：

1. 被担保人根据建设单位于 年 月 日签订的《 工程施工承包合同》(简称合同)，被担保人需向建设单位提供本保函，以保证被担保人将会如约履行合同内所述的义务。

2.根据合同条款，并应被担保人要求，担保人同意向建设单位提供承担被担保人承包合同金额10%，即人民币 (RMB )的履约担保，以保证被担保人完全履行合同中的义务。

本保函的条件为：

1. 假如被担保人正确履行及遵守合同及保函内所有条款、条文、条件、规条、工程规范，则本保函自动终止无效。

2. 假如被担保人履行合同违约，担保人应在收到建设单位的有关通知后，无需对违约事宜作进一步证明便立即以本保函所订明的保证金为限额赔偿建设单位的损失。若累计的赔偿金达到该保证金限额，则此后本保函的义务即告终止无效，否则本保函仍应完全有效;同时，即使被担保人承包合同内有关条款指明的设计、承建、完成、验收及维修的范围及性质有任何变更，又或建设单位或工程师对被担保人承包合同作出缓期或减免、又或被担保人承包合同的`任何事项对被担保人作出纵容、容忍、宽恕、赔偿、让步的行为，又或被担保人未能管理妥善以防止错漏出现，又或任何令被担保人或其它任何人受到法律限制以使乙方无法履行被担保人承包合同，均不能使担保人免于承担上述保函规定的责任。

3. 本保函应由建设单位严格执行而不需要进行有关步骤以获得被担保人的任何认可和确认。

4. 本保函应共同和个别地对被担保人和担保人及他们的继任者和受让者有约束力(但被担保人及担保人不得在取得建设单位的书面认可前，将其有关被担保人承包合同的权利和责任转让)， 并应确保建设单位及其继任者和受让者的利益。建设单位有全权及自由转让本保函的利益，建设单位毋须取得被担保人及担保人的确认或通知被担保人及担保人。而当转让情况发生时，被担保人及担保人仍会受本保函的所有条文及条件绝对约束，并将受让人视为建设单位。

5. 即使被担保人承包合同内任何一条被担保人承包合同条款出现不合法、失效或作废，担保人对本保函的责任亦不能避免及作废。

6. 在工程师发出总承包合同的缺陷责任证书前，本保函有关的任何索偿事宜仍完全有效。

7. 本保函将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释。

履约保证金银行保函 篇9

首先来看一下预付款保函金额，预付款保函又常被叫作还款担保，就是担保银行向业主保证，乙方没有履行合同或者不按项目合同要求使用预付款时，国有担保公司孙经理办理银行保函、履约保函、预付款保函、投标保函、质量保函联系方式***代打投标保证金***担保银行负责将预付款保函金额的钱赔付给甲方，预付款保函金额通常与履约保函金额一样，都为项目合同金额的十分之一。

对于预付款保函与履约保函，许多业主也经常混淆，于是有许多乙方搞不清楚业主是想要哪种保函，预付款保函是针对业主支付的预付款的款项来开的，预付款被扣完之后，预付款保函就失去约束效力了，履约保函的保证期则是到项目工程竣工验收完成或者是缺陷责任期满时实效，所以两种保函是不能相互替代的。对于预付款保函与履约保函，许多业主也经常混淆，于是有许多乙方搞不清楚业主是想要哪种保函，预付款保函是针对业主支付的预付款的款项来开的，预付款被扣完之后，预付款保函就失去约束效力了，履约保函的保证期则是到项目工程竣工验收完成或者是缺陷责任期满时实效，所以两种保函是不能相互替代的。

预付款保函是对客户权利的一种保障，在客户付预付款给你之后，如果发现你有不按合同办事的行为，客户有权利直接收回此笔预付款保函金额，这也就是常说的见索即付保函。通常客户在支付预付款给你时，会要求你出具银行预付款保函，你可以在预付款保函中声明，此保函只有在你真正收到预付款后才能生效。国有担保公司孙经理办理银行保函、履约保函、预付款保函、投标保函、质量保函联系方式***代打投标保证金***还有一种情况就是分批交货，此时你可以跟甲方协商，根据你交货的提单和发票对应金额对预付款进行减额。如果你没履行合同或者交货晚，对方拿你的产品不好出手，此时他有权退货而且收回预付款，所以对企业来说是有一定风险的。但信用好的企业就不用担心这个问题，所以做生意还是要诚信为本。

我们的优势：国有担保公司，所有业务免保证金；多年业务经验，让我们更专业；资料尽量做到最简洁；保证开具保函的速度足够快；全国最低的价格。

对于预付款保函与履约保函，许多业主也经常混淆，于是有许多乙方搞不清楚业主是想要哪种保函，预付款保函是针对业主支付的预付款的款项来开的，预付款被扣完之后，预付款保函就失去约束效力了，履约保函的保证期则是到项目工程竣工验收完成或者是缺陷责任期满时实效，所以两种保函是不能相互替代的。预付款保函是对客户权利的一种保障，在客户付预付款给你之后，如果发现你有不按合同办事的行为，客户有权利直接收回此笔预付款保函金额，这也就是常说的见索即付保函。通常客户在支付预付款给你时，会要求你出具银行预付款保函，你可以在预付款保函中声明，此保函只有在你真正收到预付款后才能生效。国有担保公司孙经理办理银行保函、履约保函、预付款保函、投标保函、质量保函联系方式***代打投标保证金***还有一种情况就是分批交货，此时你可以跟甲方协商，根据你交货的提单和发票对应金额对预付款进行减额。如果你没履行合同或者交货晚，对方拿你的产品不好出手，此时他有权退货而且收回预付款，所以对企业来说是有一定风险的。但信用好的企业就不用担心这个问题，所以做生意还是要诚信为本。