室内装修工程承包合同

室内装修工程承包合同（共8篇）

室内装修工程承包合同 篇1

室内装修工程承包合同1

发 包 人： 承 包 人：

住 所： 住 所：

委托代理人： 营业执照号： 电 话： 委托代理人： 电话：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程地点：_____________。

1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条 发包人义务

4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

4.2 提供施工期间的水源、电源;

4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条 承包人义务

5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或

变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天，安装工程5-10天)。

第七条 材料的提供

7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第八条 工期延误

8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。

第九条 质量标准：

双方约定本工程施工质量标准：<住宅装饰装修工程施工规范GB50327-20_>，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条 工程验收和保修

10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;

(3)木工吊顶，木制品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。第十一条 工程款支付方式

11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：

(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款，即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元。

(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分多次(5%-20%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

(3)其他支付方式：________________________.11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。第十二条 违约责任

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，十五天后乙方可中止合约。12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

(一)提交武汉市装饰协会或_________________仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条 几项具体规定

14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

14.2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

第十五条 其他约定事项：_______________________.第十六条 附则

16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

16.2 本合同签订后工程不得转包。

16.3 本合同一式________份，双方各执________份。

16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

室内装修工程承包合同2

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、合同期限

第一条，甲乙双方选择一下第 种形式确定本合同期限。

(一)固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，完成双方商定的工作量为止。

(二)无固定期限：自 年 月 日起以完成施工任务为终止。

二、工作内容和施工地址

第二条，甲方招用乙方在(项目名称)工程中从事 工种的施工内容，施工地址为。

三、合同价格以单项单价或施工内容报价制

四、工程款支付

双方约定的进度款支付的方式和时间进行结算。

五、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及分项报价及清单。

3、乙方：在施工过程中应做到材料及成本控制。

六、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、单项承包施工，材料甲供，乙方应做到合理控制材料损耗，在审计中发生损耗超出规定的，乙方应承担超出部分的材料款。甲方有权在工程款中扣除应承担部分。

5、如乙方在施工过程中未按照图纸进行施工造成返工，乙方应承担返工的人工及材料损失，由现场项目经理开具返工单，甲方有权直接在工程款中扣除，返工造成的损失费用。

6、乙方在施工过程中未按图纸或违反施工要求，造成质量问题，一切经济损失，由乙方负责，甲方有权终止合同。

7、结算按照实际工作量进行核算，核算后进行结算。

8、乙方在施工过程中应遵守安全、文明施工，造成事故及人员伤亡均由乙方承担一切责任。

9、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

10、其它未尽事宜由双方协商解决。

11、合同一式叁份，双方签字生效，各持壹份，公司备案壹份并具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

室内装修工程承包合同3

发包方(甲方)：_船务集团代理(香港)有限公司

承包方(乙方)：宁波_建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规规定，就本项装修工程有关事项，经双方协商达成如下合同，以昭信守：

第一条 工程概况

1、工程名称：_船务集团代理(香港)有限公司办公室装修工程

2、工程地址：上海市_大厦501-503室

3、面 积 ：约500平方米

4、承包方式：包工包料

第二条 合同工期

1、工期自__年×月×日至__年×月×日

第三条 审批和资质

1、乙方在此向甲方保证，其具备必要的装修资质和其他资质，本合同项下甲方发包给乙方的工程均没有超出乙方资质证书规定的范围。

第四条 工程价款及付款方式

1、本合同总工程价款为人民币：_万元

2、付款方式：

(1)乙方报批的施工图纸经甲方书面同意后3天内付首期工程款，即付总工程价款的40 %;

(2)经双方书面确认工程施工到总工程量50%时或×月_日前(以后到的时间为准)，再付总工程价款的30%;

(3)竣工验收决算后，除保留×万元保修金外，其余工程款一次性付清(竣工日期以甲方的验收确认单为准);

(4)由于甲方要求设计变更或修改等而引起的工程量的增减时，须由乙方编制工程变更单，经甲方审核确认后在竣工验收决算时予以调整;

(5)工程项目及价款明细详见装修概算书;

(6)以甲方签字确认的施工图为准，施工图内项目增减不做变更。

第五条 工程质量要求

1、乙方严格按照经甲方提供或确认的施工图纸进行施工，随时接受甲方代表或委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件。同时施工严格按照国家规范进行，施工满足设计要求，质量达到工程建设强制性标准、其他技术标准以及本合同的规定。

2、工程以包工包料的方式进行，材料按预算品牌或甲方指定采购，因甲方事后书面变更材料而造成的差价应按实增减，装修材料应当符合国家和装修地的有关标准，禁止使用不符合国家和装修地有关标准的建筑装修装饰材料和设备。

3、乙方保证按照图纸施工，不擅自改变设计图纸。

4、施工中，甲方如另有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应书面确认，增加的费用，应另签订补充合同或施工更改联系单。

第六条 双方权利义务

1、甲方权利义务：

(1)在收到乙方提供的装修图纸后合理时间内作出确认或提出修改意见。

(2)按时支付工程款项。

(3)配合乙方组织工程竣工验收工作。

(4)负责施工所需水电费用。

(5)甲方负责使施工场地具有装修施工进场作业条件。

2、乙方权利义务：

(1)乙方应当在合同生效后2日内按设计要求提供详细施工报批图纸，以便甲方审核，并在甲方对装修图纸提出修改意见后2日内提供修改后的报批图纸。乙方应按经甲方同意的施工图纸施工。如果施工报批图纸在合同规定的开工日期前未得到甲方同意，则开工日期相应顺延。若因乙方未能在规定的时间内提供报批图纸导致延误，则开工日期仍按合同规定日期起算。

(2)开工前，乙方应在与甲方协商后指派一名合格人员作为乙方工地代表，负责与甲方联络，监督合同履行。

(3)配备合格的施工人员。甲方代表有权要求乙方更换不具备相应资格或不负责任的施工人员，乙方应在收到甲方代表的要求后1日内作出更换。因施工人员不合格而造成的一切风险、责任和费用由乙方承担。

(4)做好施工组织管理，精心施工，定期向甲方汇报施工进度情况，按时完工。

(5)做好施工安全防范措施，确保施工安全并承担施工造成的安全事故责任。

(6)遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(7)已竣工工程未交付甲方验收之前，负责工程及工程材料保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。

(8)及时组织参加工程竣工验收工作。

第七条 工期延误

以下原因造成竣工日期拖延，工期可相应顺延：

(1)甲方要求的设计变更导致工程量增加;

(2)非乙方原因，一周内累计停水、停电八小时以上的;

(3)不可抗力，是指战争和自然灾害;

(4)甲方指定分包的工程，拖延了工程进度。

第八条 工程验收

1、工程具备覆盖、掩盖条件以及进行隐蔽工程之前，乙方应提前通知甲方检查验收后，方可进行隐蔽和继续施工。

2、甲方如不能在合同规定的时间内组织验收，应及时通知乙方，另定日期。若最终验收合格，则甲方承认工程的完工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

第九条 保修期限及范围

1、乙方对装修工程承担1年的保修责任。从甲方签署验收报告的次日起算。

2、保修范围：无论是否在保修期内，属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量及材料使用问题造成损坏损失的，乙方应免费维修和更换;在保修期内，若因甲方使用不当，造成的损坏，乙方只收取材料成本费用。如果保修期内装修工程出现任何质量问题，乙方应当自甲方提出修理要求后三日内安排人员，突发事件应立即到达组织抢修，维修费用由责任方承担。

第十条 违约责任

1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。

2、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

3、竣工时间超出3天以上，自第四天起每天罚款 500 元，甲方有权从未付的工程款中扣除。第十一条 争议解决

因工程质量或其他原因双方发生纠纷时，可以协商或者调解解决，不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条 合同的生效

合同自双方签字及盖章后生效。双方责任履行完后自行失效。

第十三条 合同份数

本合同正本一式四份，甲、乙双方各持二份，具同等法律效力。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

日期：

日期：

室内装修工程承包合同 篇2

家居装修是人生不得不面对的一个美丽的烦恼。其实也环绕着房产商、业主、设计师、工程队、材料商等多方面[1]。如何保障家居装修质量,减少装修污染,让装修效果达到满意,装修合同起到了组织与制度保障的作用,这永远是一个焦点问题,它需要理论上探讨,更需要实践中不断完善。

1 家居装修合同现状调查

通过走访、问卷调查,涉及黄冈市区内十三个规模小区,配合调查家庭数达2300户,目前市区内接受调查的家居装修中60%由装修公司负责装修,其中签定装修合同的有80%,合同中附有完备的装修设计图纸的仅占50%;35%由个体承包商装修,5%由个人关系负责装修,个体装修中90%以上未鉴定书面装修合同。从调查中反映:有完备装修设计图纸装修质量比较稳定,业主满意度高;鉴定装修合同装修后存在质量问题的占调查总数的8%,占装修质量问题户数15%,装修合同为装修质量提供了保障。

调查统计表明家居装修中主要问题有:延期完工、渗漏水、油漆起皮、家俱质量不满意、线路(网线、闭路电视线)不通、材料质量不可靠和浪费严重、保修困难等。针对以上家居装修中问题,如何通过装修合同来解决,进行了一些研究探索。

2 普及家居装修合同,营造合同管理社会环境

家居装修涉及社会每个群体,装修个性强,差异大,很多民事诉讼由此引起。无论是个体还是装修公司,均应强调签定装修合同。装修合同是确保装修质量的法律基础和制度保障,是双方利益的平衡体。装修合同是装修准备工作重中之重,其考虑越周全,装修的问题、争执就越少,反之,问题与争执就越多。

普及装修合同,营造合同管理社会好环境,应从以下几个层面来实现:

2.1 政策层面

从规范营业收入和税务管理方面,建立起装修合同备案管理制度,要求所有装修公司的所有装修工程均应有装修合同,否则,一经举报,建议按至少10万元工程项目偷、漏税进行处罚,形成公司层面上主动、积极要求与客户鉴订装修合同的法制环境。

2.2 财务层面

将装修合同作为装修公司财务审查的生要内容,规定没有装修合同与税务发票,不能进行工程的正常财务结算。

2.3 社会层面

大力宣传个体装修不受法律保护的政策,没有装修合同和正规的装修工程付款税务发票,发生的任何工程纠纷,将无法获得法律层面上的保护与支持。同时宣传装修合同的重要性,在装修前,让每个公民自觉地要求与装修公司鉴订装修合同。

3 规范装修合同,实现高平台管理

大力推广建筑工程施工合同示范文本,规范合同表达形式,它必将从根本上改变合同管理的现状,减少合同中矛盾和错误,提高合同的履约率[2]。家居装修合同的规范,更应有统一的装修合同示范文本,通过示范文本引导社会:完善、规范装修市场,同时示范文本又起到提示、警醒、推广作用,起到公平、公正等社会作用等,使装修合同管理在较成熟、高平台上进行。

针对目前装修的主要问题,建议装修合同示范文本应就以下内容进行规范:

3.1 工程量与合同价体现核心经济利益

合同价是装修公司追求经济利益是一致的,而满足户主追求的主要是装修效果、装修质量,做到物有所值,二个目标实现统一,示范文本应从几方面进行引导、约束。

工程量应依据装修设计图纸进行清单列表,附件中必须有双方认可的装修设计图纸,条款中应有工程概况栏目。不成熟的装修内容、没有设计图纸的装修内容尽量回避。

任何无量或无价的装修内容,都会成为争议和矛盾的来源,合同内容必须有量有价。业主方应尽量做到先有装修图纸,然后定量、定价,不要接受装修方提出的实做实收的条款,这很容易陷入以少诱多的陷井。

家居装修工程的工期一般较短,短到一个月,长也不过半年,施工多数不受自然气候的影响,施工环境相对简单、稳定,工程施工易计划控制。因此,家居装修工程合同价,不能简单地套用土建工程的相关行业俗成。装修工程材料费,在明确材料数量的基础上,建议以暂估价计入合同价中,可依据市场价进行调整;其它的如人工费、机械费、设计费、利润等应是固定的,建议在合同中以固定价确定,不得调整;甚至可进行包干。包干后材料、工序、工艺等不能变。

3.2 装修材料是装修工程控制重点

装修工程中,材料质量与价格关联性强,装修材料价格差异很大,材料费的控制主要控制材料的消耗量和材料的进场价格[3]。示范文本中应要求合同双方事前明确各方供应装修材料的清单,并规范装修材料清单表样,见表1。

装修示范文本中应明确材料进场验收、检验等具体要求,及日后发现存在材料质量缺陷时应承担的法律赔偿责任等内容。

加强装修材料的质量管理和约束,谁采购谁负责,乙方采购的应提供保修单和税务发票,确保保修有效,这些均应在合同中书面明确。

装修材料量的控制,地砖应多购些,主要考虑,日后维修中,不易配色,可以存一些多余的地砖备用外,其它装修材料,不宜多购,在采购中应考虑施工后多余的能退货。因此,针对乙方供货的,合同中应明确,多余的装修材料,谁采购则由谁负责退货;合同中应有相关条款,激励乙方在施工中节约材料和控制材料消耗量。实际装修合同中有如下条款:材料节约5%内按50%奖励乙方,节约10%内按30%奖励乙方,节约超过10%的,只按5%内的30%奖励给乙方。若施工中存在某材料超用5%以上的由乙方负责材料费。原因是材料节约过多,说明乙方在材料核算时存在多算的陷阱。对多用的材料,也作了限制,这样就能很好地控制装修材料偷、漏、浪费等。

3.3 工期与质量保修书是管理焦点

装修合同中应明确装修开工日期和竣工日期,若有增项装修,若对工期有影响,应对工期进行量化,书面明确延长工期的时间,并应有工期延期和中间停工的处罚条款,规范工期的刚性约束,从而规避恶意拖延工期等风险的管理。装修质量除加强装修材料的质量管理和约束外,也应加强工程过程验收工作。最后还应有装修工程质量保证书,明确装修工程保修范围和保修时间,结构安全性质量、水电安装质量一般应是五年,其它应该是二年。在实践中,存在装修公司法人消失后的责任承担问题,示范文本中应考虑和完善装修工程质量保修责任人在此情形下的追究问题,建议我国建立个人诚信档案公示管理制度,对有此类问题的法人代表,应终生限制其再承担法人代表的资格,并从法律层面上,完善公司消亡后,法人代表等公司主要责任自然人应,针对原公司法律责任分担的明确和具体化。

3.4 工程验收是质量保障评价措施

装修合同的重要职责之一是对装修工程质量起到保障约束作用。而装修工程质量重在过程管理,对于业主来讲,加强装修质量管理,应加强装修工程的过程验收:如给水管道安装后,应进行灌水加0.6MPa压力进行有效测试[4],通过后才能证明其质量合格;墙面平整度验收应在中间层完成进行;电路线管穿线应在施工中进行验收;木地板安装应分找平层验收、垫层铺装验收和完工验收等。

合同中应明确以上验收内容和验收程序,乙方有义务提前通知甲方前来验收,并要求必须履行书面验收鉴字手续,没有书面验收手续的,不能进行工程竣工验收。甲方可以考虑聘请专业监理人员参与验收,并细化隐蔽工程验收和施工过程验收的工作面,装修工程进度款支付应与以上验收合格进行直接挂靠,对没有验收或验收不合格的,必须整改,直至合格为止,对出现不履行过程验收或验收中出现质量问题的,合同中应考虑完善约束性处罚条款。

4 合同洽商与实施是合同管理重要环节

家居装修合同洽商中,多数是业主对装修公司,装修公司很熟练,见多识广,业主缺乏专业性和经验,因此建议合同洽商过程前,业主应加强学习,或聘请专业人员参与合同洽商。若有省市装修合同示范文本的,应对示范文本逐条进行商讨明确。装修合同实践提醒我们:在合同洽商中建议作好商谈笔录工作,在书面合同签定前,应认真梳理洽商过程中,影响自己作决策的乙方承诺,这些承诺是否在合同中有文字一致的表述,否则,影响决策的重要因素将成为口头形式,成为合同的严重漏项,最终带来严重的经济损失。

签定装修合同,目的是控制装修质量,减少装修工程中的矛盾,签定合同仅仅是一个开始,重要的是:严格、认真履行装修合同。设计图纸确认、材料进场验收、隐蔽工程验收、过程验收、工程进度款支付等是装修合同履行的重要环节,装修合同双方应严格认真履约。

5 结束语

家居装修是一个复杂的工程,涉及面广、人员杂,若能从以上各方面,加强装修工程合同管理工作,相信我们家居装修的质量一定会有稳步地提升,我们的装修市场将更规范和健康和谐地发展。

摘要：家居装修是人们永远关注的话题,通过调研和家居装修实践,针对家居装修中焦点问题——装修合同,进行了理论思索,结合家居装修合同实践探索,针对合同制度保障作用进行交流探讨。

关键词：家居装修,合同,管理

参考文献

[1]易建国.家居装修功能布置与预算[J].上海建材,2010,(2):29.

[2]陆丽娟等.建筑工程施工合同管理中存在问题及应对措施[A].管理科学,文章编号1671-7597(2010)03110196-02.

[3]夏兴荣等.施工合同管理与造价控制的相互关系[A].山西建筑,2009,(11):266.

买精装修房把好合同关 篇3

精装修有多“精”

精装修，总给人一种高档精致的感觉。但是“精装修”到底是个什么样的概念，往往许多购房者却并不十分清楚，这就容易被开发商的包装和噱头、夸大所“忽悠”。其实，从施工方到开发商，这两层都有可能出现虚报价格、偷工减料、粗制滥造等问题。那么，作为购房者就要自己多留个心眼了。

首先是公司品牌。选择精装修房的时候，广大购房者可以多注意开发商的品牌形象、在业界的口碑等等，通过实地走访和网络查询等方式，多咨询多对比相关的情况。一方面可以看看这个开发商之前楼盘特别是精装修部分的品质、反响，另一方面也可以比较一下同类的楼盘房源。

其次是装修标准。开发商向我们报出的动辄一两千、两三千元的装修标准到底有多少水分在里面呢？有装修的业内人士表示甚至可能是实际费用的两三倍，不管这种情况是否普遍，这都提醒我们要粗略考察一下装修标准。业内人士指出，考虑到开发商统一装修的折扣利差和一定的水分，最简单的估算方式就是通过比较同区域类似品质的毛坯房的价格，再与开发商报出的带精装修的价格做一个减法，就可以看看实际的大致装修标准。

另外，实地查看样板房，多关注一些细节上的材料、设计、质量和做工问题，向一些专业人士咨询，都可以对实际的装修品质和价格有一个大致的概念，再与开发商说的精装修情况进行比较，则可以有较为清晰的认识了。

合同和验收不能“糊涂”

而另一方面，由于目前精装修房的相关标准和法律法规都还不甚完善，在购买前后对于消费者的相关权益、售后的保障方面，购房者也都要给予更多的关注。

第一，在材料和装修标准问题上，应尽可能多地向开发商问清楚、弄明白，并清楚明白地写入合同。装修材料不能只是写“进口的”、“高级的”，而要详细到具体品牌、具体型号等等，我们都知道不同品牌甚至不同型号的产品在质量和价格上都会有很大的差异，这不单单是一些主要的部分，一些容易被忽视的小处也是如此。水龙头是不是耐用、地板是不是“有毒”、空调能耗是不是高，不一而足。

第二，对于写明的材料、家具是不是符合自己的认识，也要更多地去查询和比较，对比样板房和市场里的情况，如果有不满意和觉得自己今后会不合用的设计、装潢，应尽早向开发商提出。

室内装修工程施工合同 篇4

联系电话：联系电话：

1.甲方将X区X社区的套房交给甲方，总面积为120平方米。 （甲方拥有房屋所有权）。

3.甲方需要向乙方提供水，电，煤气等相关设施，并说明注意事项。使用公共设施时，有必要与邻居协调。

5.乙方应严格遵守甲方提供的图纸和具体要求，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

7，乙方必须认真履行合同条约，按时，优质，高质量完成任务。

8.项目总费用为XX元。项目完成后一个月内没有质量问题。甲方必须一次性支付。

甲方:(签名）密封乙方:(签名）邮票

装修工程承包合同 篇5

合同编号

工程地址：工程造价：发包方（甲方）：承包方（乙方）：

河南省建设厅监制

设工程承包合同条款

合同双方当事人：

发包方：（以下简称甲方）

姓名：

地址：

工作单位：

联系电话：

承包方（以下简称乙方）：

施工单位：

公司地址：

联系电话：

工程负责人：

为了明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成本工程施工任务，根据国家《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方发包的装修工程的有关事宜特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称：

二、工程范围：预算表中的工程项目和内容。

三、承包方式和工程造价：

1、按合同承包方式：包工包料

2、工程造价总计：

四、工程工期：要求合同总工期为60天。

五、工程施工材料及做法：详见预算。

六、工程施工验收：应以图纸设计施工验收规范和质量检验标准以及施工变更为依据。工程建设中由发包方代表和承包方代表共同检查验收，竣工后以双方验收为准。

七、工程付款办法：合同签订之时，甲方付总工程款的65%；待木工活结束后，甲方应再付总工程款的30%，工程结束后余款（总工程款的5%）一次付清。

八、施工时发包方需免费提供水源、电源、负责协调邻里关系，如确需拆改原建筑结构（包括梁、柱、板、墙等）或设备管线，甲方负责到有关部门办理审批手续，并承担相应费用，保证乙方施工时间。

九、施工场地、承包人员、设备等安全一律由承包方负责，因乙方防护不力，造成人身、财产等损失，甲方概不负责。

十、工程变更：工程项目及做法如需变更，双方必须协商一致，同时调整相关费用及工期（见工程变更单）。

十一、本工程竣工后，若出现质量问题，乙方在保修期内无条件维修，工程保修期为1年（保修期内免收材料费与人工费）。

十二、本合同工程，承包方不能转包。

十三、本合同经双方签字生效。一式贰份，甲乙双方各执一份。

十四、签章

发包方：承包方：

法人代表：法人代表：

委托代表：委托代表：

联系电话：联系电话：

装修泥水工程承包合同 篇6

为了加强双方互相合作，明确甲乙双方责、权、利、经双方协商，特签订如下条款，作为该工程施工承包合同的依据。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

第二条 承包范围

2.1本工程桩基完成后，从浇捣基础垫层至屋顶水箱及屋顶瓦片安装的所有泥水工作业，主要包括混凝土浇注及养护、墙体砌筑、室内外墙体粉刷(室内顶棚不粉刷，但暗角必须做平整，符合规范要求)、楼地面找平、楼梯找平等施工图纸内所有的泥水项目在内。

2.2本工程施工图纸中所有需用零星构配件浇捣、养护、安装、零星预制品构件和安装、砼保护层水泥砂垫块制作和安装都在承包范围内。场内排水、砼主体养护、内外墙粉刷养护、以及所有场内建筑垃圾清理工作等全部由乙方总包。

2.3乙方各分项承包内所有职工劳动保护用品及安全帽、雨衣、且夜间施工餐费及工人住宿，一切由乙方自理。甲方应提供3间约45平米的工棚给乙方做工具房及值班室。

第三条 承包方式

3.1本工程泥工的承包方式以包工不包料形式，甲方提供1台塔吊以供5#、6#、7#楼的垂直运输，并提供5台物料提升机给乙方使用，除以上垂直运输机械及塔吊由甲方提供外，其它施工常用的机械和工程上所使用零星工具、小型电机具、二级配电箱以外的配电箱、开关箱及电缆线，以及养护用的水管等由乙方提供自理。开塔吊及提升机的人工工资由甲方负责。

3.2乙方提供：两台以上350型砼搅拌机、砂浆机、斗车、平板振动器、插式振动机、振动棒等，其中二级配电箱以外以下的各级配电箱、电缆线、照明灯具等所有零星工具、机具及铝合金方盒由乙方提供，机具保养及修理费用由乙方自负。

第四条 承包价格

4.1以中标通知书的建筑面积2 ，单价按建筑面积元/㎡计算,本合同总价暂定为 1111111 元。如有图纸变更增减的工程量根据实际情况经业主及监理单位签证后，在结算时应给予增减调整价款。

4.2本工程约定的工程质量为(以验收报告证明书为准)。乙方在施工期间，如对施工质量无法保证或达不到质量目标和县标化要求，必须返工整改到合格为止，如由于质量问题造成的材料及人工费等经济损失，一切费用由乙方自负，在工程竣工结算时甲方按实际的经济损失扣回。

4.3乙方在施工过程中出现明显质量及工期无法按合同完成，甲方有权撤走乙方的施工班组，并可以调派其他施工班组进场施工，由此所增加的一切费用在乙方结算款中扣回。

第五条 施工工期

5.1本工程工期按甲方统一安排，从第一幢楼浇捣基础垫层开始至本工程全部完工验收之日计算工期，提前不奖，延迟处罚(罚款按甲方与建设单位的合同为准)。施工工期按甲方对每幢楼的总施工计划统一安排，并对各分项施工班组合理调配的工日列入施工进度表，甲方据此再与各分项班组签订施工进度协议。

第六条 工程款支付办法及竣工结算

工程款支付按甲方与建设方签订的合同进行，乙方按每月25日前浇筑完成每层楼面的建筑面积计算，以分项子目完成的工程量经业主及监理单位认可签证后支付该月75%，本工程全部完工后应支付至总完成工程款的90%，其余15%除预留结算款的1%作为质量保修金(保修为一年)外待工程竣工验收合格后三个月内按实际完成的工程量进行结算。乙方在签订合同前必须预先支付3万元作为合同履约保证金，工程完工验收合格后一次性退还。以上合同履约保证金和质量保修金不计利息。

第七条 安全施工、文明标化

7.1乙方进场前须与甲方签定《安全生产责任书》，对乙方的现场发生违章行为，则按《安全生产、文明施工管理细则》有关条款处罚。

7.2乙方进场必须遵守《浙江省暂住人口管理条例》的规定，凭身份证，就业证，暂住证招收民工，或按工人的身份证复印件，照片三天内向工地办公室办理登记手续，由甲方向所属地方派出所统一申领《暂住证》，乙方按规定缴纳办证费用，如有不办理者，经查获其一切后果由乙方负责。乙方人员在进场前应提供相片2张及施工人员花名册，甲方应为乙方人员办理人身意外保险。

7.3 乙方所购进的施工机具设备，乙方需当场自行验收，验收合格后乙方才可使用。设备出现故障，造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7.4乙方按国家、省市和甲方的有关规定，进入施工现场严格遵守施工安全管理条例。由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，甲方概不负责。

7.5乙方在施工时，施工机具不得擅自接电操作，需通知甲方由专业电工进行接电，否则一切后果自负。

7.6有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，若需培训其费用由乙方自行负责。

小议室内外装修工程施工控制要点 篇7

关键词：装修质量控制,室内装修,装饰装修,施工技术

社会经济的快速发展, 促使建筑行业发展, 人们生活水平提高, 使得对住房要求越来越高。室内住宅的装修质量受到越来越多的消费者关注, 人们在选择住房的时候, 一方面看住房的地理位置, 一方面看住房的室内装修质量。室内装修质量好, 可以吸引更多的用户购买住房。近年来, 社会上报导婴幼儿长时间住新装修的住宅导致白血病的事例时有发生, 因此, 对于室内装修工程, 绿色环保也是消费者关注的焦点。目前, 我国室内装修行业, 其设计与施工技术相对薄弱, 装修标准不完善, 使得装修施工过程存在一些不容忽视的问题或隐患。

1严格控制材料质量, 确保装修绿色环保

1.1在原材料的选择上, 一定要选择正规、有资质的厂家生产的产品, 一定不要嫌麻烦, 多走多看, 在保证好质量的同时, 还要保证价格低廉, 能够让平民百姓接受。选择原材料, 环保是非常重要的, 如今人们对自己的生活环境要求越来越高, 环保理念也越来越被大家所重视。环保的材料至少不会对人的身体健康产生不良影响。

1.2一定要按照图纸设计的要求进行施工, 在图纸设计初期, 要经过实地考察, 根据客户需求进行设计, 设计时在满足感官的同时, 还要环保、节省材料, 做到既不浪费、又环保实用。施工过程中不允许对设计进行变更, 包括使用的材料的变更。如果由于某种原因必须对原设计内容进行变更时, 必须由技术人员写变更说明, 并详细记录变更前与变更后的区别, 变更的原因等, 此变更还需经过施工方、设计方, 如需要时, 要给过客户的同意, 并签字确认后才可以实施变更。变更的前后差别、变更的范围、时间等均要详细记录, 以便于追溯。

2做好装修施工前的准备工作

2.1正规的工程公司都有自己的团队, 公司会根据客户的需求, 派出适合本客户的施工团队进行装修。装修时, 项目经理首先会让绘图员按照客户要求进行作图, 给出装修的平面效果图, 征求得到用户同意后, 再根据实际的施工量确定施工人员数、施工周期及具体的施工费用等, 制定详细的施工计划, 与客户签订合同。施工过程中, 要重视各方面的管理, 施工人员要齐全, 不仅包括基层施工工人, 还需要配备质检员、核算员、安全员等, 他们起着监督安全、监督质量、定期核算费用等的关键作用。

2.2施工前要确认原材料是否备全, 能源介质是否都到位, 是否有应急安全通道。对施工人员进行上岗前技能培训和安全培训。由于施工人员的技术水平不同, 工作经验不同, 对于施工过程的技能、安全要领掌握均有差异。故必须做好上岗前的二级、三级安全教育, 使每个工作人员了解施工安全的防护措施、施工过程的技术要点, 进入施工现场的注意事项等。施工前的安全教育一般执行属地化管理原则, 即施工人员进入哪个区域施工, 由哪个区域的负责人或负责部门进行安全教育培训。各区域负责人不但要对本施工单位的人员进行安全教育, 对于需要外包方施工的地区, 要对承包方施工前做安全教育, 尤其需做好安全技术交底, 对于本区域的重大安全隐患要详细、如实的告知, 并使其了解一旦发生事故的应急措施。通过这样的管理方式, 可以使岗前教育更具体、细致, 有利于公司安全培训管理制度的实施, 以更好的保证施工质量与安全。

2.3施工前, 施工技术人员要仔细审核施工图纸, 对于有疑问的地方进行标记、汇总, 并组织相关部门的人员讨论。讨论过程中, 要充分考虑本公司擅长的施工方法, 给图纸做修正方案, 确认无误后, 报客户及设计单位共同探讨适宜性和可行性, 最终达成一致意见, 在施工前做好设计的修改, 防止延误装修过程。项目技术人员需结合工程项目特点, 编制出施工组织设计的详细方案, 保证最终施工质量。

3装修工程质量监督的问题

3.1实行装修工程质量监督制度

建立装修施工质量监督管理制度, 授权监理工程师以最大的权利, 协调施工, 确保质量。如负责批准开工申请、负责工序的签认、负责承包商施工质量的验收, 验收合格后签认方可付款等。

对主要的原材料迸行控制手段可在如下几个阶段过程中控制:

(1) 材料的订货前的控制; (2) 材料进货后的控制; (3) 现场配制材料的控制; (4) 现场材料使用的控制。

检验批、分工程、隐蔽工程验收, 经施工单位自检合格后, 书面通知上报监理验收。分部或专项工程验收, 经自检合格后, 方可向监理提出书面验收申请和完整的验收资料。

3.2装修工程施工工序质量控制

督促施工单位对影响装修工程质量中的工序应进行交接、交叉工序的互相检查 (简称“互检”) 。如面层有不平, 水平与垂直方向有偏差等。若超过允许偏差, 应分别进行处理, 因此, 装修工程每道工序经验收合格, 并需经交接、交叉工序的互检后, 进行下一道工序施工。对已完工程进行复核性检查、并做好成品保护的检查工作, 确保最终成品质量。

4装饰工程质量主要存在的隐患

4.1结构自身隐患

大多数装饰工程是在土建完成后才进行施工, 在装饰过程中, 破坏结构的现象极其普遍, 拆除或削弱承重墙, 在承重墙上开洞, 或在多孔板上固定膨胀螺栓等, 装饰施工时由于未进行协调预埋处理, 对结构的破坏现象较严重。

4.2安全隐患

玻璃幕墙及相关装饰材料, 困其外表华丽, 观感效果好, 对于提升建筑品牌, 增加城市景观有明显的作用, 受到城市装饰行业的广泛使用。但由于结构设计构造措施较少, 连接强度和耐久性隐患多。

4.3火灾隐患

建筑火灾时有发生, 引起火灾的主要原因是使用了不合格的装饰材料, 或是违规设计和施工造成的。如有的室内装饰工程, 不仅选择了易燃的化纤织物类饰面材料。还有的将电器开关直接安装在易燃物上。

4.4装饰从业人员素质隐患

装饰人员素质普遍低下, 装饰工程不只是技术的运用, 而且要求操作者具备一定技术修养, 只有这样, 才能理解设计意图, 发挥操作者的主观能动性。

5结束语

室内装修工程质量的好坏, 与装修用材料有关, 与装修前施工准备是否充分有关, 也与装修过程中质量监督、管理控制有关。装修过程中, 一定要严格按国家标准要求或技术规范施工, 一定要选择环保、健康的材料施工, 才能保证室内装修的质量符合要求。室内装修质量的控制, 不仅要在源头把好材料关, 还需在最后一步把好验收关, 每道工序进行互检、交叉检验, 确保终产品质量符合要求。

参考文献

[1]李先遣.浅谈建设工程室内装修环境质量控制[J].建筑经济与管理.

[2]于俊海.浅谈装饰装修工程施工质量控制[J].工程质量.

室内装修工程承包合同 篇8

目前，室内装饰装修已随着社会经济水平的不断发展成为人们提高生活水平，改善生活质量的重要途径，但在现代室内装饰装修尤其是精装中，室内空气质量污染问题让人们越来越重视关注，本文主要针对室内装饰装修中所出现的问题，从控制室内空气污染及室内装饰装修质量两方面探讨室内装饰装修的问题。

室内装饰装修的空气污染问题

室内装饰装修过程中，空气污染是最经常要面对的一大问题。装修材料中经常使用的胶合板、细木工板等，是导致室内装饰装修中空气污染的主要来源。装饰装修材料的质量不达标，常常会带有超限量的有毒物质。

现代室内装修经常会使用到天然石材、玻璃、陶瓷等，这些材料中很有可能存在着一种名叫氡气的化学物质，这种无色无味的放射性气体，在室内通风不良的情况下，容易对人体造成严重危害。氡气是世界卫生组织列为的环境致癌物，被认为是引发人类肺癌的第二大“杀手”，氡气还会破坏人体的免疫系统，对人的血液循环、造血功能辐射损伤也很大，其引发白细胞和血小板减少，导致白血病。虽然产生氡气的渠道有很多种，但造成室内空气污染的主要来源仍是建筑材料。

甲醛是一种有强烈刺激性、挥发性强的气体，污染源很多，是室内空气污染的主要污染物之一。在室内装修中，经常使用的贴墙纸、贴墙布、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等，人造板材以及家具中常含有甲醛成分，現代研究表明包括吸烟在内产生的甲醛气体对人体容易产生致敏作用，使人患上支气管哮喘等疾病，同时甲醛还具有致畸、致癌作用，会对新生胎儿、女性产生极大危害。

苯化合物被世界卫生组织认定为强致癌物质，室内装饰装修中常使用的胶粘剂、漆、涂料，以及作为溶剂或稀释剂的其他装饰装修材料是苯的主要污染来源。除了以上污染气体之外，氨气也是室内空气污染的危险气体，人体一旦吸入大量氨，会产生流泪、头痛、恶性等症状。

室内装饰装修的空气污染问题要从设计、选材开始，到施工、验收环节，对细节实行把控，才能降低室内空气污染情况，将控制室内环境污染问题落到实处。环保设计是室内装修工程的大脑，规划着室内装饰装修的进程，也是防治空气污染的第一道关口，合理的设计应从总体要求、材料选取、施工工艺、竣工验收等各方面提出具体的环境保护要求，规定材料符合有害物质限定标准，设定计算材料的用量。

绿色环保型的装修材料是防治室内空气污染的核心，不合格材料的危害会带有多种有毒气体，容易造成室内空气污染，对人体健康造成危害。从室内装饰装修的源头上控制污染，有利于降低室内环境污染程度。

刚装修完的居室，不论如何都要装注意通风。新购买的家具，新装修用的涂料等多多少少都会产生些异味和有害气体，在居室装修施工结束后，打开窗户通风一段时间，一方面室内保持有持续流动的新鲜空气，另一方面可排除有害气体，可提高室内环境质量，防治室内装饰装修造成的污染。

保证装饰装修工程质量的措施

一般说来，要保证室内装饰装修的质量，关键在于细部的控制，把关每道工序的细节质量，室内装饰装修涉及建筑主体、结构形式、设备安装、材料应用、施工方案以及视觉感觉等各个方面。

装饰装修材料与建筑主体之间，要设计一个安全坚固的构造方案，装饰装修的连接点要稳固牢靠，有强有力的支撑，装饰装修构件之间和材料之间需要有强有力的质量保证，才能构造出室内装饰装修工程的安全性和坚固性。保证装饰装修工程质量意味着室内装修工程要兼顾美观和实用两种效果，装饰装修材料应谨慎选用，结合装修的整体布局，首选绿色、环保、美观的装修用材，配合装修风格，选用安全性高且外观出色和颜色适配的装修材料，在材料的性能上选用性价比高易于施工的材料，这样可优化室内装饰装修的工程质量、工程投资和审美效果，既能赏心悦目又能经济合理、有舒适感。

降低工程造价，要保证装饰装修工程质量。装饰装修工程要力求在合理经济的前提条件下，选择节能环保的装修材料，设计出理想整体室内装修，优化装饰装修功能和审美效果，室内装饰装修形态的美观构造应在解决安全、实用、经济等问题的同时有一定程度上视觉观感。

另一方面，规范施工是保证装饰装修工程质量的有效手段，在装修过程中，不恰当的涂料和施工方式，容易使室内装饰装修产生质量低劣、空气污染严重、用工反复等问题。目前，我国装修行业人员构成复杂，规范施工是维护消费者利益的保证，装修工程中产生的质量问题常常是由于施工不当导致。如果室内装修时没法选择有资质的装修经营体，应慎重选择并制定装修交付协议，可预留装修款的一定比例，待使用一段时间确保没有任何问题的情况下付清余款。

装修施工结束之后的验收工作是检验室内装饰装修的关键一环，因此要对室内有害气体含量、装修的外观质量等各个方面，按照装修合同或协议仔细验收，这是保证装饰装修工程质量的重要措施，也是保护入住者安全最重要的一环。

结束语

在家居室内装饰装修的过程中，空气污染问题和装修质量问题是现代社会中人们最关注的热点。随着人们生活质量的不断提高，人们对健康、生活环境、住房舒适度等方面的要求也会越来越看重，这也对家居室内装饰装修提出了更高要求，在绿色、节能、环保型等方面上狠下功夫，从而达到提高建筑舒适度及节约能源的目的。