门窗安装工程施工承包合同（精选11篇）
发包单位：江苏省XXX设股份有限公司惠州分公司六区工程项目部（以下简称甲方）承包单位：浙江XXXXXX久鑫门业（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确双方权利、义务和经济法律责任，经双方同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.工程名称：六区进户门制安工程
2.工程地点：广东省XXXXXXXX市东湖塘
3.承包范围：入户门的制作安装（包括门缝塞缝、补平等）。
4.每樘单价（包括配套件）：贰仟元人民币（￥2500元），甲方须代扣造价7.2%的税金管理费，暂定1059樘（分四批安装完毕），结算按实际验收量。
5.合同工期：
A.第一批货到达日期：年月日；竣工日期：年月日
B.具体到货计划以甲已双方协商以书面计划为准（每批计划发栋号为单位下达），到货后每批次门安装时间为3-6天。
6.质量等级：
根据国家有关工程验收规范执行，达到样板门标准。
如本工程要达到优良标准，经甲已双方协商，本项要求作为工程发包的前提之一，不计取优质优价费用。
第二条合同文件及解释程序
1.本合同各条款；
2.洽商、变更等明确双方权利义务和纪要、协议：
3.项目承包意向书及甲方有关施工管理规定（详见本合同附件）；
4.确定工程造价的工程预算书和图纸；
5.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
验收方法为按照经甲方确认封存的样板进行验收，并要求乙方对样品的质量予以说明。
乙方应认真按照标准、规范和设计要求、甲方代表及委派人员发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确指令纠正引起的经济支出，由甲方承担。
第十一条工程质量要求
详见图纸
第十二条工程款的支付
1.乙方按甲方的安装计划按栋分批到货安装，甲方在乙方每批量到货后，两天内按到货金额的30%支付预付款；
1.乙方在该项目按栋号批量实施安装完毕甲方初验合格后，两天内甲方
向乙方支付该批量货款金额的80%；
3.安装完毕由东房指挥部验收合格10天内办理完该批工程结算，在扣除由甲方代收代付的实际税款后，甲方向乙方支付该项目结算价款的95%；
4.其余款在自办理决算之日起一年内扣除实际发生的保修费用及其它乙方应支付款项后全部结清；
5.各期货款的支付以转帐支票方式进行，最终付款金额按经甲方验收通过并接收的数量及相应合同单价计算。
第十三条设计变更及签证
1.乙方对原设计进行变更，需经甲方同意，并由甲方送原设计单位或委托单位审查，取得相应图纸和说明。甲方对设计进行变更，在取得上述批准后，向乙方发出变量通知，乙方按变量通知组织施工。
2.乙方在接到设计变更通知后，按本合同有关条款规定的原则，编制设计增减预算，如该项增减预算金额超过合同约定条件，即附件变更通知一式三份三天内报送甲
2.发生重大伤害事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门的要求处理，发生的费用由事故责任方承担。
第十七条合同的生效与终止
1.本协议自双方法人代表签章之日起生效，在合同规定期限内乙方将其实际承包范围内项目交付甲方、退出现场，竣工结算保修期满，甲方支付完毕后，本合同即自行失效。
2.本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。本合同未尽事宜，双方协商解决。
3.本合同正本一式两份，由甲乙双方分别保存，具同等效力。副本四份，由甲乙双方分送有关部门。
第十八条违约
甲乙双方任何一方违约，应付给对方该批量总货款的5%作为经济补偿。
发包方：承包方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
关键词：工程施工,内部承包,完善措施,创新措施
一、工程施工内部承包的概述
工程施工内部承包最早起源于1987年原国家计委、财政部、中国人民银行联合发布的《关于改革国营施工企业经营机制的若干规定》,该规定第2条提到施工企业内部可以根据承包工程的不同情况,按照所有权与经营权适当分离的原则,实行多层次、多形式的内部承包经营责任制。不论采取何种承包方式,都必须签订承包合同,明确规定双方的责权利关系。工程施工内部承包从一开始就与非法挂靠之间存在“剪不断,理还乱”的关系,从而引发一系列的合同效力之争。2012年2月23日,浙江省高级人民法院民事审判第一庭颁布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》,这一旷日持久的合同效力之争才初步告一段落。
依照浙江省高级人民法院民事审判第一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第一条规定,工程施工内部承包合同,是指建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同,将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的企业内部承包合同。据此,工程施工内部承包合同具有以下基本特征:
(一)工程施工内部承包合同的发包方为建设工程施工合同的承包人,即具备相应施工资质的施工企业。
(二)工程施工内部承包合同的承包方为施工企业的下属分支机构或职工。
(三)工程施工内部承包合同的发包方应当给予承包方资金、技术、设备、人力等方面的支持。
笔者以为,上述工程施工内部承包合同的三大基本特征,即是指工程施工内部承包模式的三大基本构成要件也是必备要件。
二、工程施工内部承包的问题剖析
工程施工内部承包模式作为浙江省建筑企业普遍采用的经营模式,长期以来以其灵活、高效的特点推动了广大民营施工企业的发展。但笔者在长期担任建筑企业法律顾问的过程中,也发现建筑企业在运用内部承包管理模式的过程中,存在以下种种问题:
(一)名为内部承包,实为违法挂靠的法律风险
这一类现象不符合工程施工内部承包的三大构成要件,其内部承包方与施工企业之间不存在隶属关系,施工企业也没有在资金、技术、设备、人力等方面给予内部承包方支持,故实质上系违法挂靠。施工企业除了收取一定比例管理费外,基本不再履行管理职责。对于此类项目挂靠行为,施工企业的风险是最大的。一方面,由于内部承包合同的无效,施工企业收取的管理费缺乏必要的法律保障;另一方面,由于挂靠人一直以施工企业的名义对外从事经济活动,施工企业不可避免地背负巨额的工程债务。一旦挂靠项目出现问题,施工企业必将得不偿失,风险相当大。
(二)虽为内部承包,但脱离公司监管的法律风险
这一类现象尽管符合工程施工内部承包的三大构成要件,因而内部承包合同是有效的。但是脱离公司监管的内部承包模式,其风险也是相当大的。比如内部承包人挪用、侵占、透支、挥霍工程款的风险,内部承包人野蛮施工、盲目施工造成工程施工事故的风险,甚至内部承包人骗取工程款后脱逃等等风险。
三、工程施工内部承包模式的完善
笔者以为,完善工程施工内部承包责任制,一方面要确保工程施工内部承包合同的有效性,另一方面要确保内部承包合同履行过程中的监管措施到位。具体剖析如下:
(一)确保工程施工内部承包合同的效力
前述关于工程施工内部承包合同的三点基本特征,就是工程施工内部承包模式的三大构成要件。缺乏任何一个要件,都会导致工程施工内部承包合同无效的法律后果,这是最大的法律风险。因此,律师在审核、起草内部承包合同的过程中,一定要牢牢把握内部承包合同的三大构成要件,确保内部承包合同的有效性。
(二)建立针对内部承包人的履约担保制度
在正常履行合同的情况下,内部承包人通常都是以建筑企业的名义履行施工合同,故建筑企业应当为内部承包人的履约行为对外承担法律责任。然而,在不当履行合同的情况下,法院也往往以内部承包人实施的行为构成表见代理为由,判令建筑企业对外承担法律责任。由此给建筑企业带来了无尽的法律风险,故有必要建立工程施工内部承包的履约担保制度。建筑企业应当视工程实际情况,要求内部承包人提供足够的担保,以便加强对内部承包人的约束。
(三)建立针对内部承包人的用工管理制度
根据浙江省高级人民法院民事审判第一庭《关于审理劳动争议案件关于审理劳动争议案件若干问题的解答(二)》第一条规定,具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定,将承包业务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人,该不具备用工主体资格的组织或者自然人所招用的人员请求确认与承包单位存在劳动关系的,不予支持。但该人员在工作中发生伤亡,受害人请求承包单位参照工伤的有关规定进行赔偿的,人民法院应当予以支持。社会保险行政部门已认定该人员工伤的,按工伤保险规定处理。据此,有必要建立内部承包人的用工管理制度,禁止内部承包人非法用工行为。
(四)建立针对内部承包人的工程款审核制度
近年来,由于内部承包人转移、挪用、侵占工程款导致建筑企业遭受巨额经济损失的案件屡发不止。加强对工程款的监管这是任何一家施工企业不得不面临的选择。如何建立一种简单有效的工程款监管制度?实践中,施工企业往往将到账工程款扣除管理费及代扣代缴税金后,直接核发给内部承包人。这种做法不能有效防范内部承包人转移、挪用、侵占工程款的情形。笔者认为,有必要建立工程款用途审核制度,确保工程款专款专用。
(五)建立针对内部承包人的用章管理制度
内部承包人持有施工企业核发的项目专用章,这具有一定的合理性。因为施工企业不给内部承包人核发项目专用章,似有侵犯内部承包人经营自主权之嫌。司法实践过程中,对于加盖项目专用章的经济行为,往往直接判令施工企业承担法律责任,这也是不争的事实。因此,有必要加强对内部承包人用章的管理。此外还应建立针对内部承包人的工程施工进度监管制度和针对内部承包人的安全生产文明施工制度、工程建设项目廉政责任。
四、工程施工内部承包模式的创新
随着社会形势的发展,民营建筑企业原来推行的依靠收取管理费生存的内部承包管理模式,正在逐渐地失去原有的生命力。这种内部承包管理模式,如果不加以创新而仅仅依靠上述加强监管的措施,显然不足以维持其生命力。笔者以为,当前民营建筑企业的内部承包管理模式,迫切需要进行以下创新:
(一)从管理费包干转向利润包干
传统的管理费包干模式容易造成建筑企业短视,从而带来项目风险。由于受管理费包干思想的误导,建筑企业往往极度漠视项目利润分析,即不管项目有没有利润,只要内部承包人愿意,建筑企业一概不拒。多年的经验已经证明,内部承包人在承接施工项目时,往往是有一定的盲目性的或者说是盲目乐观。在此情形下,一旦内部承包人深陷亏损且无力承担责任的情况下,建筑企业不得不为内部承包人收拾残局,不仅收取的管理费血本无归,而且还得承担额外的亏损。相反,转向利润包干后,建筑企业与内部承包人按照约定比例分享项目利润、分摊项目亏损,这就能够促使建筑企业与内部承包人共同关注项目利润,充分地发挥双方的积极性,从源头上杜绝承接亏损项目。
(二)从业务层包干转向管理层包干
传统意义上的内部承包模式往往是业务层人员的内部承包模式,不是管理层人员的内部承包模式。由业务人员包干工程施工任务不利于充分调动各方面的积极性,不利于最大限度地挖掘项目利润。由于在传统场合,建筑企业更看重的是业务人员手中的项目或者经济实力,而忽略了施工现场关键岗位人员的管理能力,导致管理人员积极性调动不到位,消极怠工、施工浪费现象严重,这不可避免地带来了项目利润的减少。谁都无法否定,在工程施工过程中科学的管理往往带来意想不到的经济效益。基于向管理要效益的宗旨,为了充分地调动项目管理人员的积极性,笔者建议建筑企业可以偿试将施工现场关键岗位人员、甚至于是项目班组均纳入内部承包的范围,制定详细的内部承包方案,让大家都来分享项目利润、承担项目亏损,这也是向管理要效益、利润最大化的需要。
(三)将业务层人员纳入利润包干的范围
不可否认,业务人员的作用是巨大的,业务人员承接到合适的项目应当予以经济奖励,这是无可争议。但这并不能说明业务人员适合包干工程施工任务。业务人员包干工程施工任务,从表面上看是减少了包干人员。但由于业务人员缺乏管理能力,同时也必然造成利润的减少。所以,这是得不偿失的举措。对于业务人员,施工单位也可以将其纳入利润包干的范围,由其分享项目利润、承担项目亏损,但不是由其包干工程施工任务。
笔者以为,通过上述三项创新措施,能够充分调动业务层人员、管理层人员的积极性、主动性和创造性,能够不断地吸引、稳定高素质的业务人员、管理人员,将一切要素都聚焦到项目利润中来,能够为施工企业传统的内部承包模式带来焕然一新的面貌。改变施工企业的赢利模式,最终必将有助于施工企业摆脱目前面临的种种困局。
参考文献
[1]浙法民一[2012]3号,2012年2月23日颁布<浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答>.
[2]黄松有主编.最高人民法院民事审判第一庭编著.最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2004,11.
【关键词】建筑工程；铝合金门窗；施工技术；施工工艺
引言
在铝合金门窗的施工过程中，建筑施工的材料选用、作业的准备条件和施工环境、施工工艺等环节都需要严格管理，只有加强施工现场管理和监督力度，才能控制与提高铝合金门窗的施工质量。
一、工程概况
本工程总建筑面积34380.62平方米，建筑占地面积2439.45m2。建筑由2栋二十三层、2栋十九层主体塔楼组成，共设4栋塔楼。塔楼标准层层高2.900米，分别为23、19层，总高度分别为55.350m～66.950m。主要结构跨度为4.3m、3.6m、3.3m、3.0m，本工程±0.000相当于绝对标高10.700米，本工程为黄海高程。建筑风格为欧式，主色调为淡黄色，中间夹杂深黄色装饰线条。1号、2号楼连成一体高度为66.950m，层数为23层，建筑占地面积分别为558.62m2、741.35m2；3号、4号楼连成一体高度为55.350m，层数为19层，建筑占地面积分别为511.22m2、628.26m2，本工程均采用铝合金门窗工程。
二、关于施工准备工作
1、施工技术准备
（1）由现场项目技术人员对施工人员讲述国家的规范及相关规定；
（2）由现场技术对施工人员进行技术与安全交底。
（3）由工程项目负责人组织施工人员进行职业和文化培训，使对门窗安装人的施工人员更深入的认识项目的重要性；
2、铝合金门窗要求
（1）建筑中采用的铝合金门窗必须达到质量标准，材料检测不合格的不能进场使用。
（2）铝合金门窗制作时需符合图纸要求的型号及规格，在产品交易时进行检查及质量保证书等有关检验报告。
（3）铝合金门窗的配套要完善，铝合金门窗要具有出厂合格证、检验报告和厂。（4）根据施工进度情度进行材料的采购，禁止因施工材料进场过多以免材料损坏。（5）进场的铝合金原材料需分类堆放整齐，并不能撕开表面的保护膜，防止材料表面损伤。（6）按材料计划做好材料的订货和采购工作，严格把好质量关，所有材料符合现行国家标准与规范和要求。按进度计划分批进场，并作好发放与保管工作。
3、施工作业条件
（1）主体工程结构完成后经甲方、监理、施工部门等有关部门进行质量验收，验收合格后方可办好交接手续。（2）建筑主体结构预留门窗洞口的位置、数量、大小符合设计图纸的要求，不符合时禁止强制安装。（3）按照施工设计图纸，按施工要求弹出铝合金门窗的中线，并按要求弹出室内+5O0mm的水平投影线。（4）按时检查金门窗的质量情况，如有弯曲不平、偏差超标、质量变形、外观色差较大者应及时更换或进行处理，待验收合格后方可使用。
三、施工流程及施工工艺
1.工艺流程
（1）弹放铝合金门窗定位线→（2）铝合金门窗披水的安装→（3）对铝合金门窗的防腐问题进行处理→（4）对铝合金门窗进行就位→（5）固定铝合金门窗的框架→（6）科学处理铝合金门窗与墙体的空隙→（7）对铝合金门窗玻璃进行安装→（8）安装配件→（9）清理铝合金门窗。
2、门窗施工工艺
弹放铝合金门窗定位线
a、严格按照设计图纸的门窗宽度的大小、标高及安装的位置，根据铝合金门窗的中心线，用采国家标准的圈尺向两边量出铝门窗的边线。b、建筑工程铝合金门窗的安装位置应以楼层室内+5cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高并弹线找直。每个楼层必须保持窗下皮标高一致。
（2）铝合金窗披水安装
依据设计图纸要求将披水固定在铝合金窗上，应要保证位置正确并安装牢固。
（3）对铝合金门窗的防腐问题进行处理
a、铝合金门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。b、安装铝合金门窗时，采用连接铁件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应。
（4）对铝合金门窗进行就位
按照设计的施工图纸划分好门窗的定位线，首先安装铝合金门窗框后并及时调整好铝合金门窗框的水平度及垂直度，然后用木楔临时固定好窗框。
（5）铝合金门窗的固定。
a、当墙体上预埋有铁件时，可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。b、当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打8Omm深、直径为6mm的孔，用L型8Omm×5Omm的6mm钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆，然后打人孔中。待108胶水泥浆终凝后，再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
（6）科学处理铝合金门窗与墙体的空隙
a、铝合金门窗安装施工完成后，组织监理、建设单位等有关人员进行窗门验收工作，符合施工要求后再能处理墙体与门窗框之间的缝隙。
（7）对铝合金门窗玻璃进行安装
a、门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。b、推拉门窗在门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安人框内滑槽，调整好框与扇的缝隙即可。c、平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入门窗扇并调整好位置，最后镶嵌密封条及密封胶。d、地弹簧门应在门框及地弹簧主机人地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架合并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。
（8）安装铝合金门窗的配件。铝合金门窗的配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的配件应结实牢固，使用方便灵活。
（9）清理铝合金门窗。铝合金门窗安装完毕后，必须用干布条进行清理干净，避免存有杂质。
四、门窗施工质量的要求
1、安装完成后门窗应保证垂直度、平整度，门窗表面应清理干净并保持整洁，不能变形等损伤的现象。
2、安装完成后的门窗必须符合施工设计图纸的要求并要满足功能使用要求。
3、安装完成后的铝合金门窗应控制范围应符合以下表格1要求。
五、施工质量的技术措施
1、工程施工准备阶段
（1） 施工现场相关技术人员认真学习和做好审查图纸，对施工人员进行详细的技术交底。（2）施工方案编制合理并符合国家标准，应采用国家先进的施工技术，严格控制施工质量，科学管理。（3） 提高进场施工人员的意识，在保证质量同时也注重人身安全。
2、工程施工阶段
（1）施工现场配备消防设备和做好安全措施，布置好生产平面图。（2）保证安全文明的标准施工。（3）根据施工图纸要求和国家施工标准规范，对全过程施工和进行动态管理，全过程控制。
3、工程验收阶段
（1）分项工程施工完成后，经监理验收确定后方可进行下一道工序。检查中发现不合格品按有关规定执行。（2） 现场建筑材料科学管理，成品及半成品的保護根据有关规定执行。（3） 工程项目施工完成后，施工项目应组各建设参与织竣工验收，如存有不符合施工要求及时整改，待竣工验收合理后，建设单位确认并交付使用。
六、确保施工安全措施：
1、安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台。栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。2、铝合金门窗作业时，施工人员的重心应偏向室内，不能站立在窗台上作业，必须时应系好安全带进行操作。3、在外墙安装铝合金门窗时，应张挂安全网保证施工安全，无法挂安全网时，施工人员应系好施工安全带才能进行施工作业。
七、结束语
以上总结了通过施工实例对铝合金门窗工程安装进行探讨，阐述了铝窗金安装施工工艺、施工质量的控制科学管理，并指出安装的施工过程需要严格按照施工设计图及规定施工，严格按照要求选定材料、严格规范施工，才能使铝合金门窗的质量充分保证。
参考文献
[1]陈奇芳.铝合金在建筑结构工程中的应用[J].中国新技术新产品，2010年24期
[2]黄志刚.高谈铝合金门窗施工的质量控制[J].江西建材，2011年02期
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及本合同工程所在地政府有关合同管理条例,就本工程项目分包施工有关事宜,甲乙双方本着自愿、平等、互利协商的原则,达成如下协议:
一、工程概况及范围
塑钢门窗的生产制作及安装,包括现场门窗测量尺寸。
二、承包方式
1、单平米承包单价220元,包括制作、安装、运输。材料品种:主型材为辽阳程威60系列内平开窗,颜色为外304灰色内白色,钢衬为镀锌厚度为1.2mm,玻璃为白色厚度为3.5mm ,国强传动器,规格为
1.2m和1m,平板合叶,不含窗口与墙体的密封胶,.2、坚持现场测量窗子尺寸,确保成品率合格。对制作及安装中有质量问题返厂的窗子及时维修。
3、乙方负责生产材料到厂的卸车、验收原材料,承担成品窗子出厂的装车及工地的卸车,以及承担成品的保管及保护。
4、一旦出厂的成型窗扇,在运输或安装现场发生损耗、丢失等,一律由乙方承担。
5、生产及安装中如出现不安全事故、丢失等一切责任由乙方承担,安装完成后出现损耗由甲方承担
三、付款方式
1、结算方式:以洞口尺寸实测实量为面积数,不含发货票。
2、乙方成材进入施工现场给付工程款总数的40% ,窗框安装完毕给付工程款总数的20% ,工程全部结束经验收合格给付剩余的全部工程款。预留3%质量保证金.保修期为一年。保修期满返还全部质量保证金.由于甲方未按合同给付工程款造成的停工及相关损失由甲方负责并承担相关连带赔偿责任.四、质量、验收、工期
1、工期:开工日期:2012.07.30 竣工日期:2012._______
2、甲方对乙方生产制作的塑钢产品有监管、检验的权利。
3、乙方应按照国家颁发的行业标准JGJ103-2008《塑钢门窗工程技术规程》及相关规范标准和图纸要求加工生产,对产品确属生产质量问题的,乙方应承担相应系列损失及责任。
五、安全及其它责任
1、乙方在承包制作塑钢门窗全生产过程中,应严格遵守国家、省、市关于安全生产的法令、法规,做好对生产工人的安全教育和管理责任,落实安全责任的签约及劳动保护措施,并要求生产车间设备操作定员、定岗、安全文明施工。
2、乙方应服从甲方对生产的安全、质量、进度等的全面检查和管理,对违反安全规定和影响产品质量、进度的情况,甲方可责令乙方立即改正。
3、乙方在给甲方生产加工塑钢门窗全生产安装过程中,乙方应按相关安全规定做好安全生产的保障和措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此所发生的一切费用。
承包方：
根据《合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及内容：隐框幕墙窗扇加工(单价35元/个)。
四、承包方式：包工不包料。承包方自行承担劳动工具、机具和劳保用品等费用。
五、质量等级： 合格 。
六、加工量：(暂定)2500 个，合同价款：(暂定)87500元。
七、实际支付数额根据双方核定的加工量计算确定。
第二条 加工期限
一、开工日期： 年 月 日 。
完工工期： 年 月 日 。
总日历工期天数： 日。
二、幕墙窗加工次序以及作业安排可根据发包方自身要求具体安排。
第三条 加工质量
一、承包方必须严格按发包方提供的技术文件，包括图纸，加工工艺单加工、以及国家颁布的幕墙工程施工规范和质量标准加工。
二、承包方接受发包方现场代表的管理、监督;作业安排。
三、外观质量加工精度达合格。符合相应的外观质量检验标准。
四、双方均应遵守下列规定：
1、由发包方提供一切加工窗扇所需材料，包括型材，辅材以及窗所用五金。材料数量种类必须满足所加工窗扇数量和质量的要求。
五、补充条款(1)： 。
六、补充条款(2)： 。
第四条 付款方式
一、合同签订生效后，发包方按实际提货量支付合同款即加工单价乘以提货数量。
二、发包方根据核实的加工量提货时一次付清后提货。
第五条 发包方工作：
1、提供所加工的一切原材料包括窗用型材，五金及其辅材配件。
2、合同签订2天内提供完整的技术资料，包括加工必须的图纸，加工工艺单等必要技术文件。
3、定期提取已加工完毕的产品。
第六条 承包方工作：
1、根据发包方得加工图以及工艺图加工产品。内容包括，窗扇的切制组框，铰链风撑(各两对)/每樘。执手以及其配件的安装。
2、负责按发包方提供的加工计划定期定量完成加工任务。
3、负责交货(加工成品)时移交，清点。
4、加工所剩余料(300mm)长度以下归承包方所有。
5、发包方应允许承包方5‰的允错率，即加工过程中由于不可控制的原因造成的原材料损坏。
6负责将幕墙窗型材运输到承包方加工地点以及负责后期产品的返回运输，即承担运输费用。
第七条 双方责任
承发包双方除执行合同各项条款的约定外，还应承担以下责任：
一、发包方责任
1、按合同规定的付款条件及时付款。
2、对加工产品进行质量检查，合格后签收。
3、履行合同第五条规定的内容。
4、如不按期提取产品造成产品积压，如超过合同规定工期，发包方需交付相应保管费，按 (1元一樘)/每天计算。
二、承包方责任
1、在签订合同以及领取加工必要技术文件后开始进行加工作业。
2、定期完成发包方得加工任务，应负因加工不利所造成的一切后果。
3、承包方不准将合同内容另行分包。否则，发包方有权终止合同，并要求承包方承担经济赔偿责任。
第八条 违约责任
1、合同双方中任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约造成的法律责任和经济责任，概由违约方承担及赔偿。
2、凡无正当理由中途毁约者，违约方应承担法律责任。除赔偿守约方的全部经济损失外，还须向守约方支付合同金额的30%的罚金。
第九条 合同争议
合同执行过程发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由唐山市仲裁委员会仲裁。没有达成仲裁协议的，可向合同签署地人民法院起诉。
第十条 合同中止
因政策变动、不可抗力因素及非承发包双方原因致使合同无法继续时，经双方协商，可中止合同，并办理结算事宜。
第十一条 附 则
一、合同一式 份、合同附件 份，双方各执 份。需要办理公证的，送合同签署地公证部门办理公证。
二、合同自双方代表签字，加盖公章即生效;需办理公证的，自办毕公证书之日起生效。
三、合同签订后，承发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致，可签订补充协议，与主合同同具法律效力。
四、合同未尽事宜按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规条款执行。
发包方： 承包方：
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)： 单位地址： 单位地址：
联系电话： 联系电话：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
合同签署地：
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，结合工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，本着公开、互利、互惠的原则，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称：彭州“舜苑·国色天香”四期工程中的 楼塑钢门窗分部工程;
2、工程地点：彭州市天彭镇行政中路;
二、承包内容：
四期工程中的单位工程中的所有塑钢推拉窗、组合窗、推拉门、平开门、平开窗、门带窗、固定窗、等的制作和安装。
三、承包方式及承包内容：
包工包料，工程塑钢门窗制作、安装、运输、清洁、打胶、成品保护等。
四、合同价款：塑钢门窗分窗型单价如下：
1、6+12+6mmLOW-E中空钢化玻璃和中空白玻的门窗型综合价按450元/㎡计算。
2、双玻、单玻及钢化玻璃的门窗型综合价按280元/㎡计算。
3、按照实际制作安装的工程量计量。
4、该工程为合同包干价，结算时应余5%作为质保金，质保三年，质保期满后付清余款。本工程价款已包含材料、人工、机具、运输、管理费、税金材质检测及施工现场试验费用等在内。.
五、工期要求：
以甲方的书面通知为准，按土建的进度要求施工，不得影响土建的竣工验收)。
六、质量要求：
符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-20_)及相关规范得合格标准。
七、材料：
保证材质符合质量要求。
1、塑钢型材品牌为“华塑”牌蓝灰色塑钢型材(60及80系列),颜色需经甲方确认并封样。
2、五金品牌：风撑、单点执手、月牙锁为“春光”、牌，钢衬为“夕林”牌、滑轮为“华迪”牌，密封胶为山东龙口的“家饰佳”牌或上海的“优士康”牌、发泡剂为上海“东南亚”或“裕中”牌，玻璃为“成玻”白色，防水胶为成都“晶石”(或同档次产品)、平开门窗使用多点连杆锁;以上品牌须现场封样。如乙方选择不同品牌的产品，需征得建设单位和甲方的同意后方能更换。
3、玻璃品牌为“成玻”原片，按建设单位、甲方审批的施工方案中玻璃要求.
4、乙方必须保证用于工程的材料符合合同要求.以上材料进场后,应提供产品合格证,经建设单位甲方和监理认可后方能进行施工;塑钢型材及玻璃在进场后,由建设单位、监理及甲方组织验收,验收达到合同约定的标准后方能用于本工程.
八、技术要求
按建设单位、甲方审批的施工方案以及相关的施工规范进行施工.
九、甲、乙方责任
(一)、甲方权利与义务：
1、总包单位为乙方提供电源、材料堆放。.
2、为乙方提审批的施工方案图纸
3、甲方组织竣工交验,并及时支付乙方委托给乙方合同约定工程款
(二)、乙方权利与义务
1、合同签订前应提交营业执照、检验报告、施工方案、业绩证明。应自行完成工程任务。不得以任何形式再行转包或分包，
2、向建设方及时提供工程进度计划和相应进度统计报表，同时提供门窗工程施工方案;方案中必须写明细部构造的施工程序方法。及时提交工程完成量报表。
3、按照要求在竣工前做好竣工验收备案资料送交各有关单位，
4、以书面形式向甲方提交技术负责人、管理人员名单，和负责授权证明书。
5、从接驳点敷设的用水用电线路满足甲方现场的总体部署、现场安全及文明施工标准的有关要求。
6、项目负责人自进场之日起必须参加项目例会，并认真执行会议决议;
7、进场材料须堆放于甲方指定位置。遵守政府有关主管部门对施工现场的交通、施工噪音、夜间施工、施工人员站暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、劳动保护、扬尘 以及现场防火;接受安检、城检等部门检查监督。如因乙方原因造成违章事件或造成的大小安全事故;其责任和发生的费用，概由乙方承担。
8、在施工过程中及竣工工程未交付以前，负责工程成品、半成品、材料及已完成的工程的安全及防护工作;如损坏、丢失、污染甲方及其他专用设备业分包的产品，须及时负责维修和全额赔偿。
9、按甲方和土建总包单位的进度要求组织施工.
10、服从建设单位现场代表、总监理工程师、土建总包单位现场代表的指导和监督.
11、负责质量自检、互检、质量监控.
12、方案图作为本合同附件,并按经审查同意后的施工方案图的要求施工,按时完成任务.
13、负责成品保护,防火防盗工作,以及施工现场和成品的清洁卫生工作,保证工完料清.
14、提供材料合格和材料检验报告.
15、材料进场,须经建设单位现场代表、总监理工程师、土建总包单位现场代表确认后,方能用于本工程;各分项工程施工完毕后质量须经监理、甲方确认以后,方可进行下道工序.
8、向甲方提供完整的竣工资料.
十、安全及其他
乙方人员进场施工,应先接受甲方安全技术交底,遵守甲方工地的有关规定,严格按照安全操作规程,若发生工伤事故,查出发生事故原因,费用由乙方负责承担.。
十一、付款方式
1、材料进场门窗安装好,甲方支付工程总款的20%的(待, #楼门窗框安装完成后，甲方支付总工程款的10%)工程进度款,
2、乙方窗扇、玻璃、打胶、等安装完毕后甲方支付总造价的30%的工程进度款。
3、工程竣工验收一个月后,甲方支付乙方总造价的20%的工程款。
4、竣工验收合格后三个月，将所有的相关竣工资料交付给甲方后，甲方支付乙方总造价的15%工程款。(工程尾款不计利息),余5%的质量保修金待保修期满后,扣除相关费用,付清余款;
5、共余质保金5%分三年退还，质量保修满一年付后2%，质量保修满二年后支付2%，质保期满后付清。
十二、保修
1、保修金为本合同结算价款5%,不计利息,保修期满后一个月内付清余款
2、保修期为三年,从竣工验收合格之日起计算.在保修期内,属丙方施工质量造成的损毁,乙方应在接到甲方或物管通知后24小时内进行修复;如乙方不及时进行修复,甲方有权另行委托其他单位进行维修,所发生的维修费用从保修金中扣除,不足部分,由乙方补足.
十三、违约责任
合同双方之任何一方不能履行合同条款,均属违约.违约方除陪偿因此造成对方的损失外,同时须向对方支付合同价款2%的违约金.
十四、争议的解决
本合同在履行过程中双方发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经双方协商仍不能得到解决时,可向合同地所在地人民法院提请诉讼.
十五、合同生效及其他
1、本合同如有未尽事宜，双方另行协商。
2、本合同一式贰份，甲、乙各执贰份。
3、本合同经甲、乙二方签字盖章后生效，合同履行完毕后自动失效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
工程建设过程中,经常会出现各种各样的合同纠纷,其原因往往是签约双方在立约时没能对各种不确定因素做出合理预见,并在合同条款中做出明确的约定,从而导致问题发生时双方出现冲突,造成工期延误或费用增加。这将不利于工程项目的顺利实施。为了减少此类因素带来的工程冲突,本文结合《标准设计施工总承包招标文件》从工程总承包模式的特点入手,通过对比传统模式,对工程总承包合同进行了约定不明确性分析研究。
1 工程总承包合同约定不明确性识别和评价
合同约定不明确性是指合同条款对一些事项没有做出规定,或者规定了但是措辞不严谨,语句模棱两可等问题。
1.1 地质勘测深度
地质勘测是为设计和施工方案提供地质、承载力和地下水位等相关数据服务的,通常按设计阶段分为预可阶段勘测、工可阶段勘测、初勘、详勘等,各阶段勘测任务和勘测深度及精度都是不同的。
传统模式下,发包人在招投标之前对工程的勘测工作一般已达到详勘深度:施工图纸和技术指标都已完成并明确。但总承包模式下,招投标往往是从初设甚至概设阶段开始的,这时的勘测深度仅仅达到初勘的深度,大多是关于工程的一些功能性指标和描述。同传统模式下相比,这些指标和数据不管是从勘测设计深度还是精度方面都是不足的。这不仅增加了总承包商投标报价的风险,而且也提高了工程冲突发生的可能。
1.2 工程现场条件变化
工程建设项目工序复杂,从规划和确定工程建设用地到完成范围内土地征收直至竣工验收,要经历诸多阶段,持续时间长。这段时间,工程施工沿线地形地貌、现场土质、地下地上障碍物等现场条件可能变化很大(包括人为因素和自然因素),例如沿线出现房屋、厂房建筑物、林地、鱼塘等等。而总承包合同中一方面要求承包商在投标阶段熟悉现场情况,另一方面要求承包商承担重新勘测的任务,因此招标文件中提供的现场条件一般都不准确。现场条件的变化可能使得工程不能按时开工或者增加施工工程量或改变施工方法,从而导致工程费用的增加和(或)进度滞后,对承包商执行项目合同造成影响,甚至引发工程冲突。
1.3 技术标准和要求
传统模式下,设计工作由发包人委托设计单位进行,承包商仅仅按照发包人提供的设计图纸投标报价和后期施工。因此,承包商参考的技术标准和质量目标是明确的。而工程总承包模式下,承发包双方在签订合同时并没有详细的施工图纸,招投标时发包人在合同中所给的图纸、有关设计文件及参数和技术标准等,一般都是功能性描述,这些仅仅是对项目的主要部分进行界定,缺少对主要部分所含细节的说明。同时,承包人也很难准确地解读招标文件中诸如“使用和功能要求”“合格且通过验收”“满足预期目标”等笼统技术性能指标描述,从而导致对合同文本理解不一致,引发工程冲突。此外,总承包项目合同标准、规范众多,存在对同一个事项有几个不同标准和规范,而这些不同标准和规范引起的设备材料以及施工成本费用不同,有的设备材料标准稍微发生变化,设备材料价格可能就会发生很大的变动。
对于此类情况造成的冲突,承包商应及时同发包人沟通,特别是技术指标和性能要求等项应格外重视,最好能够在合同条款中加以明文规定,以期减少双方之间的理解偏差,减小冲突发生的可能性。
1.4 设计深度和质量
工程总承包模式下,承包商有义务在发包人初设的基础上完成余下设计工作,即设计深化,因此,发包人提供的设计深度和质量就显得尤为重要,尤其对承包商而言。实践中总承包商可能会因为发包人提供初设资料深度不足、精度不细而造成理解偏差,从而对发包人设计意图曲解或对合同图做一定的改变或增减,即设计变更。然而通过这种修改、增减,例如设计深化导致的额外设备、材料、标准提高、工程量增加等,相应地可能会引发项目成本的变化。由于工程总承包采用的是固定总价合同,对这些成本的变化后果由谁来承担总承包合同也并没有明确的约定,而且承包商也很难通过变更等手段获得额外的补偿,这些通常都容易导致双方的争端。
设计深度和质量究竟要达到什么样的标准合适,目前没有明确的标准;而确定设计深化带来的后果承担问题,是一项技术性比较复杂的问题,目前也还没有统一的定论。实践中承包人在投标报价时,要认真对照合同图纸和相应规范要求,深思熟虑,避免标价过程中漏项;同时及时同发包人沟通,避免因为对初设理解的偏差给自己带来大的风险。而对发包人而言,为了避免和承包商之间冲突,在招标文件中也应尽可能完善详细。
1.5 施工方法
传统模式下,承包商依据发包人提供的设计图纸确定施工方法,因此发包人对于承包人选择的施工方法也就能够提前明晰。而总承包模式下,因为没有设计图纸,技术指标和要求未明确等因素,总承包商在投标时对于施工方法的确定也就不得而知。这无异于增加了承包人投标报价的风险;同时却也增大了发包人对于工程的未知程度,施工过程中承包人可能会随意更改施工方法,偷工减料,引发工程冲突,带来工程隐患。
1.6 工程量估量和报价依据
传统模式下,招投标工作是在施工图设计完成以后才进行的,发包人按照招标要求、施工图纸和计价规范,将拟招标工程的全部内容依据统一的工程量计算规则和子目分项要求,计算实物量,列在工程量清单上作为承包人工程量估量和投标报价的依据。承包商的承包范围和责任是限制在施工图纸所描述的工程量范围和设计标准之内的。
而总承包模式下招投标阶段可能还没有一张图纸,具体的设计图纸由中标人在中标后设计。招投标时的关键依据是功能性描述书以及有关的要求和条件说明,由于这些要求主要是面向工程功能的,比较粗略,因此工程量的计量和投标报价就没有那么明确了。同时,总承包模式下采用固定总价合同形式,一般是按阶段支付的方式,虽然也有工程量表和工程单价,但总承包合同中约定这些工程量和单价均与承包商的合同支付款项无直接关系,仅仅供评标和工程变更时作为参考。
因此承包人在计量工程量和计算报价时,一定要慎重,认真研读价格清单中的约定,同时多途径收集关于项目的相关资料,尽可能的降低投标报价带来的风险,减少合同争议。
1.7 工期及进度计划
传统模式下,提供设计图纸的义务在于发包人,如果发包人没有按时提供图纸或提供图纸不完整,承包商是可以据此顺延工期并索赔损失,甚至解除合同追究发包人的违约责任。
但在总承包模式下,提供设计图纸的责任主体变成了承包商。且发包人通常会以“承包商对设计和施工全权负责”为由在合同谈判时对工期提出更苛刻的要求,比如签订固定工期合同等。故承包商承担的工期压力更大。同时,随着工程的深入,发包人还会对工程设计提出各种修改建议,而且相关设计还需政府有关部门审核批准。但总承包合同中对于政府部门审核时限及图纸修改费用问题并未予以明确。
2 结语
为了减少因为总承包合同约定不明确带来的工程冲突,本文结合《标准设计施工总承包招标文件》分别从地质勘测深度、现场条件变化、设计深化、技术标准和要求、工程量估量和报价依据、工期及进度计划等方面对总承包合同进行了约定不明确性对比分析,希望能够引起承发包双方的共鸣,为签订一份令双方都满意的合同而共同努力。但也应该看到,因为不完备契约理论的存在,履约过程中仅靠合同来维护各方利益以及消除冲突是非常被动的。因此有必要去探究和实施更为积极和包容的后协商机制,这也为笔者后期探讨和研究指明了方向。
摘要：结合发改委2012版《标准设计施工总承包招标文件》,通过对比传统设计—招标—施工模式,对工程总承包合同进行了约定不明确性分析,并提出了相关改进建议,以期降低合同冲突的发生。
关键词：工程总承包,不明确性分析,合同冲突
参考文献
[1]胡德银.我国工程项目管理和工程总承包发展现状与展望[J].中国工程咨询,2003(5):44-46.
[2]孙继德.项目总承包模式[J].土木工程学报,2003(9):21-22.
[3]王志毅.中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件合同条款评注[M].北京:中国建材工业出版社,2012.
[4]仉乐,张水波.国际工程总承包合同范本对比研究[D].天津:天津大学,2007.
在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的工程门窗安装合同范本，欢迎大家分享。
工程门窗安装合同1甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程名称：
工程地点：
二、工程内容及主要技术参数
1、工程内容：塑钢窗的制作、安装。
2、面积： ㎡。
3、技术要求：以甲方提供尺寸为准。
三、质量、工期
1、工程质量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后 个自然天生产、安装完毕。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程总造价为人民币 元，单价为 元/平方米。
2、付款方式
工程安装完毕，甲方应支付乙方工程款 元;验收合格后，预留 元作为质保金(六个月内结清)。
五、甲乙双方负责事项
(一)甲方负责事项
1、负责提供构件堆放场地，提供合格的支撑面，并做好配合工作。
2、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
3、按合同约定，按期付款。
(二)乙方负责事项
1、严格按甲方提供的施工图及尺寸施工，确保工程质量。
2、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生安全事故，由事乙方负责。
3、乙方应保证乙方范围内(包括建筑成品)的清洁和干净
4、按合同约定,按期完工。工程完工移交工程资料(产品证明文件)
六、工程验收
工程竣工，乙方应在自检合格后通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。验收合格的，双方签字确认;质量不符合合同和设计要求,验收不合格的，应予以返工或修理，并承担由此引起的损失和相关费用。
七、违约责任
1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。
八、附则
1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字后生效，工程款全部结清终止。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人签字： 代表人签字：
开户行: 开户行:
帐 号: 帐 号:
电 话: 电 话:
工程门窗安装合同2合同编号：
年 月 日
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目
四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。
1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；
2、推拉窗五金
件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；
3、采用5+12A+5㎜中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5㎡或低于地面300㎜时，玻璃采用钢化）；
4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。
第二条工程总价和单价
一、工程综合单价为： 元/平方；
二、工程总面积：约计：平方米；
三、估算工程总造价为：人民币（小写）元（大写）;
四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。
第三条工期
二、具备开工条件前5天，甲方向乙方发出书面开工通知。
第四条甲方责任
三、委派 对施工全过程进行监理；
四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；
六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相关费用。
第五条乙方责任
七、委托为项目经理，负责业务工作。
第六条工程验收
一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。
二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。
三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。
全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的费用由甲方承担。
第七条工程款的支付和结算
合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为壹年，保修期满后付清。
第八条违约、争议
一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的一切后果。
二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的.经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。
三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款%的违约金。
四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。
第九条其他约定
一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。
二、本合同一式四份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持一份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。
三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
电话： 电话：
日期： 日期：
工程门窗安装合同3甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
工程名称：斑鱼府（开发区店）
工程地点：大连市开发区黄海西路195—35号
工程内容：断桥铝门窗制作安装。
工期：配合总体工程进度施工，于 年 月 日完工。
第二条：合同价款：
1、断桥铝门窗工程预计总面积；_________㎡
2、断桥铝门窗每平方米__________________元
3、断桥铝门窗总造价大写：小写_______元
第三条：支付方式：
1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。
2、工程完工验收合格付60%。
第四条：材料质量：
1、型材：断桥铝、均符合国家有关标准，颜色茶青色，2、玻璃为5+5双钢玻璃，玻璃均符合国家有关标准。
工程验收提供相关质保资料、保修期为三年（自竣工验收合格之日起算）。
3、按国家有关法律、法规、规范验收。
第五条：双方责任：
1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。
2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：
1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。
2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。
3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。
4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。
6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。
7、保证现场的管理和技术力量。
8、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。
第六条：违约责任：
本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。
第七条：争议处理：
甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
电话： 电话：
七、甲、乙双方职责:
(一)甲方职责
1、配合乙方协调各进场施工单位的关系，协调土建施工单位配合乙方塔吊运输。
2、有权对乙方工程质量进行监督检查。
3 甲方负责把所有塑钢门窗和玻璃运到工地现场。
(二)乙方职责
1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。
2、乙方在安装施工期间，应爱护施工现场，保护好塑钢和玻璃不得无故损坏。损坏标准玻璃不得超过1.5%，外框和 窗扇不得超过1%(注标准为平分计算)超过的在乙方工程款中扣除
3、乙方应严格按甲方提供的塑钢门窗设计施工图和已经甲方和监理方确认的样板进行施工，如不按照安装，造成反工的乙方自行负责，如造成甲方损失的在乙方的工程款中扣除。
4 、工程交工后，房屋交给业主后，如有问题，乙方要在甲方通知后的24小时内处理完备。如果不处理甲方找人处理所产生的费用在乙方的工程款中扣除
5 、乙方不准嫌弃工程量小等原因不安装，如不安装甲方外找人员费用双倍在乙方工程款中扣除。
八、安全事项：乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的各项安全管理规定和措施，并承担一切安全责任，所产生的安全问题甲方概不负责。
九、竣工验收：乙方应随土建工程外墙施工进度同步完成所有塑钢门窗的安装、调试工作，经报请质检部门进行单体竣工验收合格及破坏性检验后7日内双方办理移交手续。
十、违约责任：
1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，违约方除赔偿对方全额损失外，还应向对方支付未履行部分工程款总值10%的违约金。
2、若乙方不能按期完工，除按实际损失数额赔偿甲方外，应另向甲方支付 500元/天的违约金，如因甲方原因，则工期顺延。
3、若乙方不执行，甲方收回乙方所站甲方的4%的股份
十一、解决合同纠纷的方式及其约定：
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议予以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与补充协议冲突，按补充协议执行。
2、本合同如有争议，由合同履行地法院管辖。
3、本合同一式贰份，双方签字盖章后生效，各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：_______________ 乙方：____________________ 代表：
地址：_______________
传真：
代表： 地址：_____________________ 传真：
合同签订时间：
塑钢门窗工程安装合同范文篇三
甲方
乙方
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、就“酒仙桥一中”塑钢窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：
一、项目概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.门窗面积：
二、施工内容
塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。
三、合同价格及总承包管理
1.塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：壹拾陆万壹仟柒佰陆拾元整(￥___________元)。
四、质量标准
1.本工程塑钢门窗采用标准图集：
2.塑钢门窗成品质量应符合：________________________________________________的规定。
3.塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》(JGJ103)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50237)、《塑料门窗安装及验收规程》(DBJ13-35)。
4.该工程所需主要材料(型材、衬钢、玻璃)由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。乙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。
五、责任事项
1.甲方权利及义务
(1)合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。
(2)甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(3)协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。
(4)协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。
(5)甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。
(6)甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。
(7)甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。
2.乙方的权利及义务
(1)乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗(每期工程不少于一次)至检测部门进行性能检测。
(2)乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。
(3)乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。
(4)乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。
(5)在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作(门窗框边密封工作由丙方负责)。
(6)乙方不得收取丙方任何费用。
3.丙广播权利及义务
(1)指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。
(2)丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。
(3)按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。
(4)接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。
(5)严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。
(6)参加工程验收，工程竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
(7)工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。
(8)施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路(仅指由乙方运输车辆造成的污染)的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该项罚款。
(9)按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。
(10)丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。
(11)如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。
六、中间验收及工程验收
1.中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。
2.初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。
3.竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。
七、工程监理
1.甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理;按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。
2.丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。
3.丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。
4.在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。
5.丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。
6.丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。
八、仲裁
甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。
九、其他
1.本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。
2.本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。
3.本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
法人代表：___________________ 法人代表：___________________
委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________
单位地址：___________________ 单位地址：___________________
丙方：(签章)
法人代表：___________________
委托代理人：_________________
1只有提高对合同索赔认识与重视程度, 市政施工承包企业才能维护自己合法权益
市政工程易受地形地貌、地质、水文等自然条件以及外界不定性因素的影响, 可能引起各种突发状况, 给依法履行合同带来不确定性风险, 导致工程项目管理中经常出现合同索赔状况, 市政工程建设市场的工程合同索赔是一种正常的经济现象, 所谓的工程合同索赔, 顾名思义, 通常是指在工程合同履行过程中, 合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害, 通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。显然, 合同索赔是一个问题的两个方面, 是签订合同的双方各自应该享有的合法权利, 实际上是建设单位与施工单位之间在分担工程风险方面的责任再分配。合同索赔是合同执行阶段一种规避风险的方法, 同时也是避免风险的一种手段。许多工程项目通过成功地合同索赔, 能使工程收入的改善达到工程造价的10%～20%, 有些工程的合同索赔甚至超过了工程合同额本身。同时也是增进双方对工程的细节有更进一步的认识, 并因合同索赔而取得共识。
2市政工程承包商合同索赔成立的基本条件及程序
2.1 工程合同索赔成立的基本条件
(1) 施工承包方在施工活动中, 已经出现并构成施工合同索赔条件的事件, 施工单位按《国内范本》合同条件53条提交了合同索赔意向书和合同索赔报告。 (2) 施工承包方所报条件符合合同索赔条件;所报事实真实, 资料齐全;合同索赔事件发生时, 施工单位应保存当时的记录 (包括照相和录像) , 作为申请合同索赔的凭证。施工单位应允许监理工程师审查保存的全部记录, 当监理工程师要求时应向监理工程师提交记录的复制文件。 (3) 合同索赔费用在合同中未被包括 (合同中明示或暗示包括在其他支付项目中的不予合同索赔) 。 (4) 劳动力窝工和机械设备闲置费用合同索赔的情况, 应是施工单位准备工作已经完成, 具备开工条件, 组织安排合理, 待工人员、停滞设备确已进场, 并在此期间无法另行安排。
2.2 市政工程合同索赔的程序
当在建的工程发生突发经济损失时且在满足合同索赔的基本成立条件时, 承包人可按下列程序以书面形式进行合同索赔: (1) 合同索赔事件发生后28天内, 向工程师发出合同索赔意向通知; (2) 发出合同索赔意向通知后28天内, 向工程师提出延长工期和 (或) 补偿经济损失的合同索赔报告及有关资料; (3) 工程师在收到承包人送交的合同索赔报告和有关资料后, 于28天内给予答复, 或要求承包人进一步补充合同索赔理由和证据; (4) 工程师在收到承包人送交的合同索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求, 视为该项合同索赔已经认可; (5) 当该合同索赔事件持续进行时, 承包人应当阶段性向工程师发出合同索赔意向, 在合同索赔事件终了后28天内, 向工程师送交合同索赔的有关资料和最终合同索赔报告。合同索赔答复程序与 (3) 、 (4) 规定相同。
3加强合同索赔管理, 注重合同索赔技巧方法, 以合同索赔成功为目的
工程项目合同索赔是一门涉及面广, 融技术、经济、法律、管理、财会、公共关系为一体的综合学科, 因此说合同索赔具有技巧方法性。灵活运用合同索赔技巧方法是合同索赔成功的关键。施工企业要想获得好的合同索赔效果, 需要做到;
要有具备建设施工的法律意识, 要掌握施工项目的所有法规, 要组建一支强有力的、稳定的合同索赔队伍, 实施研究正确的合同索赔战略并能把握机动灵活的技巧方法。根据工程项目的实际情况灵活把握;要善于利用各种突发因素, 积极创造合同索赔条件。创造各种有利的合同索赔机会, 选择合适的合同索赔时机, 合理处理合同索赔业务, 争取利益最大化;注意谈判技巧方法, 采用刚柔相济的谈判方法, 防止对立情绪, 力争友好解决。更要做到知已知彼, 百战不殆。合同索赔的最终目的是解决问题;合同索赔成功的前提在于充分的事实、确凿的证据。同时要认真学习招标文件、合同条款及相关的法律法规;合同索赔必须取得监理的认可, 合同索赔的成功与否, 监理起着关键性作用。因此, 要正确处理好与监理关系, 防止矛盾的出现, 避免将自己置于被动地位。
4市政工程合同索赔的意义
合同索赔是合同管理的重要环节, 是计划管理的动力, 是挽回成本损失的重要手段。合同索赔直接关系到承包商的利益, 当出现合同索赔事件时, 承包商应通过合同索赔的合理处理和解决, 保证工程质量和进度, 实现合同目标, 争取自己应得利益。工程合同索赔的健康开展更是对于培养和发展良好的建筑市场, 促进建筑业管理水平的加强与提高, 对增加经济效益起着重要的推动作用;有利于工程造价的合理确定, 便于降低成本。
5结语
随着经济的日益发展, 工程规模和复杂程度的加大, 招投标制度的不断完善, 施工企业会面对越来越多的合同索赔事件。并以法律和合同为依据开展合理、合法的卫权活动, 也要不断学习和总结合同索赔经验, 提高自身的合同索赔管理水平, 降低成本, 为企业创造更大的利润空间。
摘要：随着城镇经济一体化进程的不断深入, 市政基础设施的不断投入, 市政施工企业之间的价格竞争也日趋激烈, 合同索赔费用是合理确定工程成本不可或缺的一项。因此不断加强和深化对合同索赔的认识, 了解怎样做好合同索赔已变得尤为重要。
关键词：合同索赔,技巧方法,承包商
参考文献
[1]洪敬宇.高职工程造价专业教学中“虚拟岗位”的实践与探索[J].化工职业技术教育2008年01期
[2]徐秀维, 张江.工程造价专业项目化课程改革的实践[J].化工职业技术教育2011年04期
甲方：身份证：联系电话：乙方：身份证：联系电话：一、二、三、四、工程名称：工程地点：工程发包价：工程内容及承包项目
1、以甲乙双方协商和预算为准；
2、拆墙、砌墙并抹灰；
3、卫生间回填并1:3的水泥砂浆找平
4、卫生间、并示水48小时
5、阳台厨房、卫生间、客餐厅地面贴墙；
6、天面、墙面处理并做乳胶漆，（乳胶漆是、腻子粉是二遍打磨刷漆二遍）；
7、客、餐厅吊顶，过道（3x4木方龙骨、石膏板饰面）；
8、阳台储藏柜（所有木制品为板不包五金件）。
9、水、电安装（所有空调线平方，插座线平方，地线平方的线，弱电线是牌，电线是铜线，电管
是管，进水管是牌热水管，下水管使用牌）。
五、付款方式
1、开工首付元，水电改造完工付元
2、泥工进场付元，完工付元
3、木工进场付元，完工付元
4、油工进场付元，完工付元
5、完工后，甲乙双方验收付尾款1000元
六、附加条款
甲方（签字）：乙方（签字）：
【门窗安装工程施工承包合同】推荐阅读：
塑钢门窗工程承包安装合同09-30
门窗安装外包合同09-06
铝合金门窗制作安装合同范本12-22
铝合金门窗安装方案ok10-21
安装工程施工承包合同09-23
电力安装工程承包合同06-11
酒店安装工程承包合同10-05
水电工程安装承包合同12-07
建筑安装工程承包合同印花税11-24
门窗工程分包合同07-18
