建房合同书

2024-08-10 版权声明 我要投稿

建房合同书

建房合同书 篇1

房主人(甲方):身份证号码:承建人(乙方):身份证号码:

甲方委托乙方承建民房一幢,为明确双方在承建过程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。

一、建筑项目:甲方位于路的间自住用房,建筑面积约m2。

二、承建方式:

甲方将此主体工程以单包工的方式承包给乙方承建,甲方提供工程所需的原材料,乙方负责出工建设并解决施工所需要的所有设备和工具,施工人员的吃住行生活也由乙方自理。

三、建房工期:建房工期为天,2012年月日——2012年月日。

四、承建工程价格:元

五、施工安全要求:

乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

六、工程质量要求:

1、乙方按甲方提供的图纸或要求进行施工,若发现图纸或要求有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

2、乙方必须严格、全面、认真按照国家颁发的建筑工程规范、规程、合格标准和技术要求进行施工,并随时接受甲方及甲方委托的技术人员监督检查。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

3、乙方还应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工时,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

七、付款方式:

乙方进场后,甲方将预付工程款的%,约元,待工程完工后,若无质量问题,甲方再向乙方支付工程款元。预留元待交房一年后(房屋无问题)付清。

以上合同,一式两份,双方各执一份,共同遵守执行。

甲方签字:乙方签字:

建房前应先签合同 篇2

案例:村民张某准备将自己的一所老宅拆除,新建一座砖混结构的瓦房。在当地,农民建房有包工、包料之说。包工,就是张某自己备料,雇人建房。包料,就是张某只管付钱,由承包方购料建房。张某选择了包工。邻村熟人王某承包了建房工程,张某与王某随即签订了建房合同。建房期间,张某也时常到场监督、查看。新房建成,张某喜迁新居。然而住了没几天,就发现墙体灰层脱落、房顶渗水等问题。他找王某索赔,遭王某拒绝,于是他将王某诉至县法院。法院查明,王某并无建筑资质,其承包新建的房屋存在严重的质量问题,亟需加固整治。法院最后判决,张某与王某均应承担相应责任。

说法:我国《民法通则》规定,公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。此外,按照法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的,另一方有权要求履行或者采取补救措施,并有权要求赔偿损失。

在上述案件中,王某没有村镇建筑工匠资质,其承包新建的房屋存在严重的质量问题,所以,王某应对该房屋的返修承担主要责任。而张某在建房之前,没有选择有资质的施工队伍,对王某的技术、资质审查不严,也应承担相关的责任。

私人建房合同书 篇3

甲方: 姓名(或名称): 住址: 身份证号: 电话:

乙方:姓名(或名称): 住址: 身份证号: 电话:

甲方将位于 的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字,不能随便更改,如需要更改双方商量后同意。

二、被建房屋的建筑面积为 419.00(肆佰壹拾玖)平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米1880.00元(壹仟捌佰捌拾元),工程总价款为人民币787720.00元整(柒拾捌萬柒仟柒佰贰拾元整),不包括桩基础施工和室内装修费用,桩基础施工费用及室内装修费用另算。

三、施工要求

①主体结构:按图施工,不得偷工减料;

②墙体:外墙180mm,内墙120mm。砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆,强度要达到国家标准。四角有构造柱:四角和内墙交换处一般要求1米配两根6mm拉接筋;沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一块砖、一铲灰、一挤揉)并使用前必须把砖浸水湿润。

③圈、过梁:过梁高度不低于120mm,钢筋直径不宜小于10mm,刚箍直径不低于6mm,最大距不宜超过250mm,圈梁高度不低于200mm。

④化粪池:由乙方提供相应图纸并负责施工 ⑤厅:地板砖800mm×800mm,由甲方自选,定价60元/块,如超过60元由甲方自付,砖花色由甲方自选;如地砖选用石材则按实际增加承包单价,但不得超过300元/㎡;厅墙砖由甲方自选,定价30元/块,如超过则由甲方自付,砖花色由甲方自选。

卫生间:地砖600mm×600mm,由甲方自选,定价50元块,如超过由甲方自付;墙砖,由甲方自选,不高于10元/块,如超过则由甲方自付;墙内刷防水涂料。

电线用4平米铜芯线。

墙砖,由甲方自选,定价30元/块,如超过由甲方自负,砖花色由甲方自选; ⑥门窗: 内门用实木门,(品牌);窗户,(品牌);外门,(品牌)防盗门,乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商

⑦室内自来水,下水管由乙方负责。

工程工期为:2015年3月8 日(公历/农历)— 2016年1 月 7日(公历/农历),按日历工期计算。乙方应按时施工。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

⑧乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

四、付款方式

开工付40%,墙砌好付至60%,刷涂料前付至80%,验收后付至100%。维修期:一年,乙方负责由于质量问题引起的维修费用。

五、违约责任和争议的解决办法。

1、乙方承建的工程质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成材料损失的,乙方负责赔偿。

2、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。

六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。

甲方签字(签章): 乙方签字(签章):

见证人签字(签章):

签约时间: 年 月 日(公历/农历)

建房安全合同书 篇4

发包方(甲方):

承包方(乙方):

甲方委托乙方承建农村居民住房,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合该工程具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则,现经双方充分协商,同意签订本合同,以期共同遵守。

施工安全

1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用,一概与甲方无关。

2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保安全和工程质量。

本合同一式两份,双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守,任何一方违反合同所造成的后果,由违约方负责。如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,双方签字、按手印后生效,本合同具有同等法律效力,工程结束后,合同失效。

甲方(手印):乙方(手印):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

联系电话:联系电话:

身份证号:身份证号

出资建房合同书 篇5

甲方:身份证号码:电话:地址:乙方:身份证号码:电话:地址:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,由乙方出资在甲方的宅基地上建房,为明确双方权利义务,达成如下协议:

第一条 宅基地基本情况

1、甲方所有土地位于东至,南至,西至,北至,该宅基地面积平方米,建筑面积平方米。(见附件一:宅基地使用证复印件)

2、该宅基地的地上附着物有。

第二条土地的其他权利状况

1、甲方确认宅基地使用权及地上附着物是其合法拥有,不存在抵押,查封、第三人主张权利等产权瑕疵。

2、甲方确认为取得本合同宅基地使用权及地上附着物的投资已支付了一切应付款项、费用,不存在债权、债务争议。

第三条出资

由乙方负责出资_________元(大写元整),用于在甲方所有的宅基地上建房。

第四条 期限

双方共建房屋,由乙方出资、乙方使用,使用期限为年。

第五条 权利义务

1、甲方将宅基地及地上附着物用于建房后,甲方及其继承人不得再对该宅基地及地上附着物行使任何权利。

2、甲方有义务积极协助乙方办理房屋报建的相关手续。

3、在合同履行期间,甲方有义务积极协助乙方处理好和周边邻里的关系。

4、甲方放弃宅基地及地上附着物变更、转让、出租、征收与拆迁所产生的全部补偿与收益。甲方有义务协助乙方取得土地的补偿与收益,费用由乙方承担,所得利益归乙方所有。

5、乙方不承担甲方以该宅基地担保、抵押、质押、转让、继承所产生的任何债权、债务。

6、在甲方交付宅基地用于建房后,乙方有权拆除、处分该土地上的建筑物及其他地上附着物,并且根据乙方意愿建造新建筑物及附属设施。

7、乙方享有宅基地及地上附着物变更、转让、出租、征收与拆迁所产生的全部补偿与收益。甲方有义务协助乙方取得土地的补偿与收益,费用由乙方承担,所得利益归乙方所有。

8、因甲方死亡或下落不明,甲方继承人应继受本合同的权利和

义务,本合同对其继承人具有同等约束力。

第六条违约责任

1、在本合同生效后,甲方单方面解除合同的,视为甲方构成根本性违约。甲方应返还乙方的出资款项并以中国人民银行同期同类贷款利率的四倍支付罚息,还须向乙方支付出资款项的30%作为违约金。如果造成乙方其他经济损失,还须赔偿因违约造成乙方的一切损失。

2、如甲方提前解除本合同,甲方须赔偿乙方剩余合同期限的租赁收益,租赁收益以该宅基地同一地段商住房屋租赁价格为计算标准。上述租赁收益由乙方委托专业鉴定机构进行评估,评估费用由甲方承担。

3、因甲方隐瞒事实真相,出现第三人对本合同所涉及的宅基地及地上附着物主张权利;或其他甲方的原因,致使本合同不能履行,视为甲方单方违约,甲方按本条第l、2款规定向乙方承担责任。

第七条合同的变更

1、本合同履行期间,发生特殊情况时,使得本合同部分条款无效。本合同中的部分条款被认定为无效的,不影响其他条款的效力。双方当事人仍应按照合同的约定诚信地履行。

2、本合同非因双方当事人的原因不能履行的,各方协商一致解除合同,合同解除后,甲方应当全额退还乙方出资款项。如造成乙方经济损失的,还须赔偿乙方一切经济损失。

第八条不可抗力

如果本合同任何一方因受不可抗力事件(受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服的事件)影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。

第九条争议的处理

本合同在履行过程中发生争议,应由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,任何一方可向宅基地所在地人民法院提起诉讼。

第十条补充与附件

本合同未尽事宜,甲乙双方可以另行签订书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。若本合同与补充协议前后不一致的,以补充协议为准。

第十一条其他事项

本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(签名):年____月____日 乙方(签名):_______年____月____日

把“合作建房”进行到底 篇6

市场是多元的。在某一个专业市场中,如房地产市场,也应该是多元的。房地产开发企业,作为一个中间服务组织的存在依据,在于在同等房屋质量的条件下,开发企业提供了比公众自主建房、合作建房的机会成本更低廉的价格;或者说,在房屋售价等同于公众自主建房或合作建房的机会成本的情况下,房地产开发商提供了更高水准的质量。因此,世界上从来就不存在一种排他性的生产模式,而是通过各种模式的并存,以更高效的模式取代传统的模式,但又不排除传统模式生存的多元化格局,这是市场经济的本意所在。

合作建房,应该是多元化的房地产市场中的一元。它有存在与发展的权力。而它的存在与发展,不是可以打破房地产开发企业的垄断吗?

我们都知道垄断会滋生什么!

目前全世界已有80多个国家,建立了10多万个合作建房组织,其中仅美国就有4.7万个,会员1亿多人,占美国人口的1/3。合作建房在住房市场中的比重,美国是10%,在德国甚至达到了30.9%,1996年瑞典合作住宅占到了住宅总量的40%,西班牙25%的住房都是由遍布全国的1.1万个建房合作社建造的。

1.2004年12月18日,北京,于凌罡正式发起合作建房,一群参与者于2005年4月4日成立了北京合作蓝城咨询服务有限公司,通过聘请专业的服务人员和机构,打理合作建房事宜。合作建房最大的瓶颈是土地问题,于凌罡多次因“拿地”失败铩羽而归。

2.2005年,西安,合作建房计划在几个月后胎死腹中。发起人西安某房地产顾问公司负责人熊晖说,政策不明、合作人缺乏信任等是失败的主要原因。

3.2005年3月,成都,首倡者王劲夫于3月22日宣布退出组委会。在短短两个月时间,成都个人集资建房组委会的最初11名成员走向分裂。具体操作方式的不同,是导致双方产生矛盾乃至分道扬镳的主要原因。

4.2005年6月,云南,崔建群与5名联盟会员注资成立云南仁联房地产开发公司,以企业形式率先解决了合作建房的身份问题。此后不久,他去香港为联盟房产开发寻找资金支持。由于香港投资商普遍对内地房地产政策持观望态度,所有努力告吹。他随后把目光转向内地,迄今大大小小的谈判、磋商、探讨、恳求进行了不下20轮,但收效甚微,主要原因是投资人对个人合作建房的回报率普遍不看好。

5.2006年11月15日,温州,个人合作建房联盟委托开发商以1.0458亿元的价格取得了一个25亩地的开发权。温州的成功“拿地”,意味着个人合作建房在国内首次进入实质性操作阶段。

6.2006年12月22日,深圳,个人合作建房组织在三次尝试失败后,终于成功竞拍到位于深圳市宝安金桥工业区的两栋建筑面积为3880平方米的宿舍楼,均价约1556元/平方米。合作建房被成功地转化为合作购房。

7.2006年12月26,杭州,合作集资建房组织托管的恒丰银行因担心政策风险退出,致使原本胜券在握的合作建房突然夭折。

8.2007年1月19日,郑州,一家律师事务所发起的河南广厦个人住宅建设合作社成立,同时公布了全国第一份用法律语言书写的合作建房章程——《河南广厦个人住宅建设合作社公约》。随后,郑州个人合作建房联盟、郑州个人合作建房团等组织相继成立,并开始发布规则、招兵买马。

私人住宅建房合同书 篇7

甲方:私人住宅建房工程总负责人:

乙方:私人住宅建房工程总承包人:

根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制

定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

建筑工程概况

私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构马鞍架一层平房两幢建筑,建筑面积

xxx。工程预算造价:每平方米xxx元人民币,总建造价格xxx元人民币。

建筑设计要求

1.本工程为砖混结构住宅平房建筑,建筑面积xxx㎡,院内+-0.0以马路标高而定。

2.砌体材料采用mu10机制红砖,m75混合砂浆砌筑,墙体厚度除图纸注明者外,均为240,墙体

转角及与隔墙连接处,每10皮砖设墙体拉接筋一处。

3.外装修:院内立面均为瓷砖贴面,色泽自选。院外1:2水泥砂浆加装饰缝拉毛,并白水泥刷白。

4.内装修:卫生间,洗嗽室,橱房立面均贴200×300白瓷面砖。

其余内墙面均为水泥砂浆抹面,纤维素大白粉乱白,刷室内白涂料二遍。所有房间地面均铺地板砖,档次及色泽自定。

5.门窗立樘及油漆:m-4居中樘,m-6靠外墙面安装,其余门均与开启方向墙面平齐立樘并加装木

门帖脸。C-1.2.3.5均居墙中樘,c-4与室内墙面平齐立樘。门的油漆按装修而定。

6.屋面由坡屋面和平屋面组成:坡屋面为檩条,木椽,面板,草泥铺设机制红瓦,坡挑檐为铺设棕红色硫璃瓦,平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。前檐屋面排水采用pvc管排至地面,管径100。

7.橱房餐厅隔断:下为900高120砖墙并帖白瓷面砖,上为铝合金窗隔断。中间为m-4推拉门。

结构设计说明

1.本工程采用条型基础,深度开挖至老土,原土夯实3:7灰土300厚,要求分层夯实。开挖时如遇

墓穴或软土,要求另行处理。

2.基础圈梁,压顶圈梁,梁,板均为C20。钢筋保护层厚度:梁25,板15mm。

3.钢筋:“中”“中”分别表示为1,2级钢筋(因打字中找不到符号,以“中”字和“1,2”代替)未注明

分布筋为中6-250。大梁中间配置弯起筋一根。

4.门窗洞口过梁均为预制过梁,选用有关标准图集。

照明设计说明

1.采用一相二线50HZ220V电压供电,进户线采用钢制支架架空引来,支架提前预埋。

2.进户线处做重复接地处理,利用上下圈梁钢筋焊接引至地下。

3.导管穿线管保护,在墙,圈梁,顶棚吊顶上面暗设,管径选择:2×2.5,中15,3-4×2.5,中20。

4.配电箱为铁制成品暗装,设置位置自定,暗箱开关中心距地1.4m,暗箱插座中心距地0.3m,橱房,卫生间暗装插座中心距地1.5m或距吊顶0.3m。具体设置位置及数量按甲方要求而定。

供排水设计说明

1.给水设计说明:冷水采用抽井水上屋顶,设置水箱供水。热水采用太阳能热水器供水。

2.排水设计说明:采用PVC管排水,搞地基时做地沟,小型化粪池,配合土建预留安装洞及套管施

工。

部分材料要求

水泥:均使用武山鸳鸯水泥分别为:上下圈梁,坡挑檐均使用425标号水泥,其余使用325标号水

泥。

钢筋:均按图纸要求,图纸注明的“中”“中”分别表示为1,2级钢筋(因打字中找不到符号,以“中”

字和“1,2”代替),未注明分布筋为中6-250。大梁中间配置弯起筋一根。

檩条:驮墙檩条小头为16公分,空墙檩条小头为20公分。上房客厅与厢房客厅的中间檩条必需放

一根大檩条,像桴子一样大。

其余材料:地板砖,立面墙瓷砖,硫璃瓦,木制门,室内白瓷砖等材料甲方自选,自选后形成的价

差由甲方找补。

承包施工方式

本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地

界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。

本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意

改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。

因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生

效。否则甲方概不承认,不承担经济责任。

乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。

乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。

本工程预定工期为120天。

本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程

价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。

工程付款方式

工程付款方式为现金支付。

工程开工按合同总造价先期预付40%,主体完工后预付30%,粉刷完工后预付20%,总体工程峻工

验收合格后剩余款项10%部分一次性付清。

工程其它事项

工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终

止合同进行清算。

工程在建设过程中,因市场发生变化,原材料上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意

涨价或压价。

工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。

本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。

甲方:私人住宅建房工程总负责人:(签字盖章)

乙方:私人住宅建房工程总承包人:(签字盖章)

私人建房承包合同书 篇8

承建人(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务、双方在平等自愿的前提下友好协商,共同签订本合同。

第一条 工程说明

甲方拟修建的私人房屋位于黄家冲组,房屋拟修建 层,层高及每层 3.10 米(包括预制板),建筑面积为每层约为 372平方米,总建筑面积约为平方米。

第二条 承建方式及施工准备

1、甲方按照包工包料的方式,将正负零以上的主体工程,承包给乙方承建。

2、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。

第三条 工程任务、单价及付款方式

1、正负零以上的主体工程包括室内外粉刷。墙体、整体墙漆、门窗、楼梯扶手。水电安装,所有地面打平,卫生间便盆安装等。

2、房屋修建价格:按建筑面积计算,单位为每平方米

3、付款方式:每层楼盖板后,付本楼层工程款60%;内外粉刷完工后,付总工程款25%;竣工验收合格后,付总工程款12%;余留总工程款3%的保修金。一年后无质量问题保修金一次性付清。

第四条 工程质量要求

1、乙方方式人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承建的工程,符合质量和技术要求。工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件,建房后的墙体、地面做到平滑,禁绝空鼓,符合相关标准。

2、墙体为所有墙体砖面平整,泥浆填充实在,墙体重直误差不超过2公分,粉刷后墙面平整误差不超过2公分,每层架预制板,圈梁满圈到顶(C25)厨房、卫生间、阳台全部为现浇。

3、在施工中以须安装好线管(暗线)和上下水管,上下水管安装规范,接头密封,钉罕靠,屋内暗线敷设等材料,由乙方严格控制按照施工图纸规格,型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准(注:如果没有图纸以甲方要求为准)。

4、乙方按照甲方提供的图纸和要求施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商后,乙方方可再进行施工。

5、因乙方自身原因达不到工程质量合格条件。乙方应按甲方要求返工修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用,返工修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。

第五条 施工安全

1、乙方必须抓好安全施工。严格按照安全施工规范和技术要求,采取严格控制的安全防范措施,要控制好各种可能存在的安全隐患,禁绝一切事故的发生。

2、为以防万一确保施工人员安全,乙方必须为施工人员购买安全保险如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故,由乙方承担责任和所发生的一切医药等费用。责任和费用与甲方无关。

第六条 合同的生效与终止

1、本合同一式三份,甲乙双方当事人各执一分,公证处一分。

2、本合同自签订之日起,签字盖章生效。

3、在竣工验收合格,乙方将工程交付甲方,甲方全部付清该付的费用后,本合同自然终止。

4、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会,进行仲裁。 以上合同双方必须共同遵守,如经双方协商同意,签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):

身份证号码: 身份证号码:

被忽悠的个人合作建房 篇9

2003年12月,北京的于凌罡在互联网上率先提出合作建房后,沈阳、广州、深圳等地个人合作建房成风起云涌之势,但没有一个进入实质性的操作阶段。

2006年底央视《东方时空》联合新浪网所做的调查中,95%的人支持个人合作建房,88%的人表示支持原因是目前房价过高。对于合作建房的前景,看好者很少。开发商更是高喊个人集资建房操作难度大,房屋质量难以保证等口号,极力唱衰。

但就在2006年11月15日,温州个人合作建房项目的委托开发商以1.0458亿元的价格,取得了该市经济技术开发区内一个30亩地块的开发权,此次成功“拿地”被誉为个人合作建房的“破冰”之举。

据当时测算,这一地块均价为每平方米4100元,预计建成后房屋成本价为每平方米5300元,远低于周边楼盘每平方米10000元左右的市场价,能达到个人合作建房低于市场价30%的目标。

但坚冰没那么好破,“拿地”成功不久,温州市国土资源局局长刘允南就直言,温州合作建房谈成功还为时尚早,合作建房人委托房开公司“拿地”,法律上是允许的。问题在于,合作建房人与房开公司的约定能否实现,以及谁来监督房开公司的问题。

“如果运作不当,合作建房将会出现社会问题。”温州市房管局局长胡立同也强调,温州的合作建房是按照房地产开发程序走的,并不是真正意义上的个人合作建房。温州个人合作建房遭遇当头凉水。

两位管理层并不是简单地拿话吓人。2007年3月,温州市启动“网上透明售房”系统,开发项目80%的房子将向社会公开销售。这样,走房产开发程序的合作建房就无法保证256个参与者都能拿到房子。

4月初,项目委托开发商向温州市经济技术开发区管委会经济发展局交齐了立项审批所需的全部材料。按规定,政府在10个工作日内应明确给予是否办理项目核准备案的批复,而温州个人合作建房项目却迟迟未得到任何批复。

之后,温州市政府介入,就该项目成立“领导小组”,由温州市常务副市长徐纪平任组长,成员包括市政府各职能部门有关负责人,研究有关法律法规问题。

8月,建设部住宅与房地产业司司长沈建忠表态,网络发起个人合作建房有很强的集资倾向,需要正确地引导和宣传。

面对沸沸扬扬的“温州合作建房终结论”,日前赵智强表示,媒体的说法是不对的,目前该项目已处于第二轮集资阶段,明年第三季度交房,初步估计房价将在每平方米6000元左右,比周边房价便宜一半。

中国社科院工业经济研究所投资与市场研究室主任曹建海:温州个人合作建房这一操作模式,直接打破了开发商垄断市场格局,广大中低收入群体真正成为项目“开发商”。

新华网:商品房开发模式下,所有房源将公开销售,房价也将上涨,这不仅意味着256名股东很难如愿买到房子,也偏离了让每个合作建房人买到廉价房的初衷。

浙江大学房地产投资研究所所长赵杭生:个人合作建房,缺少相关法律、法规监管。一旦合作建房成功,必将对现有的管理体系、房地产开发结构形成冲击。

建设部政策研究中心副主任王珏林:既然个人合作建房目前在法律上没有较明确的规定,就应当按照目前已有房地产相关规定的要求进行操作。

河南大学教授、中国国情研究所特邀研究员巫继学:个人合作建房是一种落后的生产方式,这一点是深层的、内在的,也是致命的,决定了合作建房行之不远。即使成功,也将为日后无休止的经济纠纷埋下隐患。

农村民房建房施工合同书 篇10

甲方

(建房房主,以下简称甲方)乙方:

(承包施工方,以下简称乙方)

甲方胡凤鲜在自己已修的一幢砖混结构房屋上加一层,经洽谈承包给乙方修建。结合建房具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房安全、优质、高效、低耗,现经双方协商,同意签订本合同,安期共同遵守。

一、承包方式

1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方修建。即甲方负责提供给乙方一切建筑材料(水泥、钢筋、砂子、砖块等)以及施工用的水、电。

2、建筑材料由甲方负责运送到工地前面后,由乙方负责及时搬运或吊运到工地内。

3、乙方负责提供劳务,包括:建筑主体的施工、房屋内外的装修。

4、乙方负责建筑施工所需的工具及机械设备(振动板、砖刀由乙方自备)。

5、乙方负责请人打板,乙方负责扎编钢筋、用振动板振动和将板抹平,打板生活由甲方负责。

6、乙方施工人员的食宿问题由乙方自理(打板生活甲方负责),甲方负责提供给乙方食宿场所、水、电。

二、施工要求

1、本工程必须由乙方自己施工完成,不得转包或分包。

2、根据工程需求合理地利用、切剪材料,不能随意地浪费。

3、房屋的机构设计: 方案按甲方事先拟定的施工,设计好后乙方不能因施工的简便而自行更改方案,如需改变结构或作修改,应经双方协商一致后方可施工。若乙方为图简便而自行更改方案,则由乙方负责返工,并补偿材料损失费。

4、楼层的高度要求: 1丈零8寸,80公分的女儿墙。

5、外装修要求:房屋 四面均底糙抹平后清光(清光要求光滑平整,不能凸凹不平)。

7、内装修要求:贴全地板砖、地脚线,客厅四面墙砖高度1.3米,卫生间贴墙砖、地板砖,且贴满。楼梯间墙面贴1米高墙砖。贴地脚砖,房内装修面要保持平整光滑。

三、工程质量要求

1、甲方要求乙方对所有施工人员(砖匠工等技工人员)必须具备一定的操作技术。

2、乙方必须认真按照甲方确定的方案施工,并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。

3、乙方施工时要保证质量。施工时不偷工减料,不马虎粗糙,不能因包工

图快而忽视工程质量。沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法,即一块砖、一铲灰、一挤揉。拌浆时水泥与沙子要按标准的比例操作,砌砖时要吊线拉线标准操作,确保墙体横为水平线,竖为垂直线,不出现弯曲歪斜现象,贴瓷砖、墙砖时浆要饱满,做到平整规范、不弯曲、不凸凹不平,砖与砖的缝隙要控制到最小限度。

4、甲方要求乙方在打板或圈梁过梁时要达到要求的厚度,宽度,不露筋,扎箍钢筋时疏密要合理,水泥、粗沙、细沙的比例要合理,板面做到平整不积水,顶层板面加浆磨光,同时作好防渗透水处理,梁要做到横平竖直不歪歪扭扭。

5、施工的每一个细节都务必认真完成,不贪图减时简便而进行不符合要求的施工,如果因乙方原因达不到工程要求条件的,乙方应该按照甲方及其委托人员的要求返工修改。并补偿材料损失费。

6、房屋建成后一年内,因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承担修理返工或重弄的责任,并由乙方承担所需的费用,一并赔偿甲方的有关损失。

四、安全要求

1、乙方在施工中应积极采取安全措施,所有施工人员必须身体健康,且对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,确保安全生产。施工中如发生安全事故,由乙方承担由于自身安全措施不到位或监管不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用,均与甲方无关。

五、承包价格

1、每平方米单价为二百二拾伍(225.00元)整(不含楼梯),楼梯面积经双方协商另行计价。

六、工期要求

1、竣工时间:2017年农历11月之前。

2、除客观原因(如砖厂砖块、沙场沙子紧缺等)或自然环境条件(如接连下雨等)造成的时间延误,乙方不得无故延误施工。

七、付款方式

1、预付工价定金:伍佰圆(500.00元)整。

2、打好板付工价伍仟圆(8000.00元)整。

3、余下工价施工完进行房屋检查,房屋无质量问题后付清。

八、违约责任和争议的解决办法

1、工程质量达不到约定要求的,乙方要进行修理、返工或重弄;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同,辞退乙方,并乙方应双倍返还甲方已付给乙方的工价。

2、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合支付工价,则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

九、合同的生效与终止

1、本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、在房屋建好后一年内无质量问题,甲方付清工价后,该合同自动失效。甲方签字:

乙方签字:

在场人:

自建房屋工程承包合同书 篇11

发包方(甲方): 承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方请乙方在自家宅基地建一幢框架式水泥砖混结构住宅楼,现甲乙双方经协商自愿达成以下协议:

一、工程承包方式:

采用包工不包料方式承包。甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石料等所需的建筑材料,并负责运到工地。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具(比如模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等)。

二、工程施工计价:

按住宅实际总建筑面积计算,每平方米______元(包括批灰等所有合作内施工作业的工钱)。另外每层加给乙方需要多费工时的框架等施工的加价,每次______元,底层和屋顶合计作一层计算,共计____层,共加价______元。

三、甲方责任:

1、提供施工用水、电。

2、及时提供一切需用建材。

3、及时支付乙方工价款。

四、乙方工程施工的内容:

1、乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建,施工楼房基础、柱、梁、墙、楼面、梯子、屋顶、水箱等各种规格的全部设计范围的建筑,并达到合格的质量要求。

2、负责墙内外批灰,质量达到设计与甲方认可的要求。

3、负责完成接入端到楼房内外给排水管道布设、化粪池建设、水电安装、日常生活用电等弱电安装施工,达到设计和甲方要求。

4、负责完成设计内容中应该完成的建设施工事项,到达质量合格标准。

五、乙方施工中必须保证达到如下要求:

1、负责保管好并合理使用好甲方的建筑材料,不得浪费材料,如发生材料被盗要赔偿甲方全部损失。

2、施工要确保安全,如果发生安全生产事故,一切责任由负责施工的乙方负全部经济和法律责任,与甲方无关。

3、要做好施工现场管理,按照施工工艺进行,特别是混凝土搅拌要均匀,框架结构部分水泥震捣要密实,卫生间和屋顶现浇要防漏等。

六、特别约定:

因楼房暂无设计图纸,经双方协商,暂定乙方按甲方提出的楼房总体样式及布局要求承建。乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。如有争议由房屋质量监督检验机构鉴定,按照鉴定结果进行处理。

七、工程付款方式:

每完成一层楼房工程施工后,甲方按照该层次设计的建筑面积工价的80%付给乙方,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。

八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。如有争议协商不成,可向当地法院以起诉解决。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): 地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 身份证号码:身份证号码:

联系电话: 联系电话:

合资、合作建房的登记问题 篇12

合资、合作建房由来已久,但上述登记问题一直未能得到明确解决,各地的认识与做法也不尽一致。《城市房地产转让管理规定》将“一方提供土地使用权,另一方或者多方提供资金,合资、合作开发经营房地产,而使房地产权属发生变更的”作为转让的一种方式,《房地产登记技术规程》则将“合作(联建)协议和产权分割清单”作为初始登记的收件材料。因此,有必要对合作、合资建房的登记问题进行深入的分析研究。

一、合资、合作建房的表现形式

合资、合作建房,主要是指两个以上的自然人、法人或者其他组织,通过共同出资的方式取得土地使用权,或者一方提供土地使用权,一方提供资金的方式,共同建造房屋,并按照协议约定对房屋进行分割。

合资、合作建房的表现形式主要有以下几种。

1.合资、合作开发房地产。目前一般均以项目公司的形式出现,且以销售为主要目的,本文对此不作探讨。

2.一方提供土地使用权,一方提供资金。这种形式较为普遍,单位、个人自有土地使用权,但缺乏建造资金,与他人达成协议,由他人提供建造资金,房屋建成后,按照约定进行分割,归双方各自所有。

3.多方共同出资,以出让方式取得国有土地使用权后,共同建造房屋。这种形式在乡镇较为普遍,房屋规模一般较小,几方联合出资,通过招、拍、挂的方式,取得土地使用权后申请规划许可,建造房屋后按照约定进行分割。

4.多方在集体所有的土地上,共同建造房屋。这种形式在农村,特别是在一些地方,为集约土地,大搞“中心村建设”,不允许农民独立建房,房屋的设计、建造、分配一般是由集体经济组织统一实施,又称为“村民联建房”。

5.多个自然人共同出资,通过委托咨询代理机构全权代理运作、银行监管资金、房地产开发机构进行开发的方式建造房屋供自己居住的一种新型合作消费模式。2010年后,在北京、广州、温州等地先后出现,其发展引起了社会各方的关注。

二、合资、合作建房的权属分析

合资、合作建造的房屋竣工时,权属归协议各方所有,还是归规划等相关许可文件载明的主体所有,可从以下几个方面分析。

1.关于合法建造人的问题。《物权法》第30条规定:“因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的,自事实行为成就时发生效力”。所谓合法建造,就是按照法律法规的规定,办理了建房的相关批准手续。目前,批准文件主要为建设用地使用权证明文件和建设工程规划许可文件,达到一定规模的房屋还需要提供施工许可文件及竣工验收文件。相关许可文件载明的权利人以及建设单位(人),就应当推定为合法建造人,自房屋建成时合法建造人就取得该房屋的物权。

2.关于合资、合作建房协议的效力。当事人之间关于合资、合作建房的协议,只要不违背法律法规的强制性规定,自成立时生效。当事人关于产权分割的约定,对各方当事人均有约束力。但该协议并不必然产生物权的效力,只能作为将来取得物权的原因文件。如果某合资、合作方并未在相关批准文件上载明,他们之间的协议不会产生对抗第三人的效力。要取得物权,还需要被批准单位(人)的配合并申请相关的登记。只有登记到合资、合作方名下后,才能真正受到物权的保护。

3.关于实际出资问题。合资、合作方是否提供资金,是民事上认定权属的重要依据之一,“谁出资、谁所有”也是民事审判认定权属的基本原则。人民法院行使司法审判权,可以对出资情况进行审查,并据此作出判决。对于房屋登记机构而言,既无法进行审查,也没有审查的职责,无需进行审查。

4.关于生效法律文书取得物权问题。物权的取得有原始取得、继受取得两种。人民法院在审理合资、合作建房纠纷时,也应当遵循《物权法》相关物权取得时点的规定,对于合法建造人可以直接确权,对于依照协议要求分割产权的,应当判决被批准建造人协助履行转移登记手续,而不宜直接确权。但大部分人民法院在处理此类案件时往往只重结果,而不注重说理分析。有的调解案件甚至只有调解结果,而无任何事实方面的描述。

三、合资、合作建房的登记问题

通过对合资、合作建房的权属分析,对于登记机构而言,只要把握“合法建造主体”这个关键,即可顺利进行登记。

1.对于一方提供土地使用权,一方提供资金的合作建房的,因为土地使用权属于其中一方,相关的规划等许可文件也只能属于该方。登记机构只能为相关文件载明的建设主体办理初始登记,再根据双方的申请办理相应的房屋转移到另一方名下的转移登记。

2.对于土地使用权为各方共有、各合作方均为建设工程规划许可证载明建设主体的,可以依据合资、合作协议为他们直接办理初始登记。

3.对于新型的个人合作建房模式,由于一般是委托房地产开发企业进行,仍须按照房地产开发的模式办理相关登记。对合作人来说,享受的仅仅是价格方面的优惠。

因此,对《房地产登记技术规程》中合作(联建)房屋办理初始登记要作全面的理解,不能理解为合作(联建)房屋只能办理初始登记,只有一定条件下,经批准的合作(联建)房屋也就是土地、规划文件中的主体就是合作各方的前提下,才能为他们直接办理初始登记。

另外,合资、合作建房的登记中,还需要注意以下几个问题:

1.基本单元问题。当事人对于房屋的分割约定不一定符合房屋基本单元的规定,当事人应当对原约定进行变更,以满足登记的要求。对于无法分割的房屋,可以依约定登记为按份共有。

2.转移登记的税收问题。财政部、国家税务总局[2000]4号批复明确,“甲单位拥有土地,乙单位提供资金,共建住房。乙单位获得了甲单位的部分土地使用权,属于土地使用权权属转移,根据《中华人民共和国契税暂行条例》的规定,对乙单位应征收契税,其计税依据为乙单位取得土地使用权的成交价格。上述甲乙单位合建并各自分得的房屋,不发生权属转移,不征收契税”。对于登记机构而言,应当要求提供契税完税凭证,至于如何征收、征收多少,由税务部门依法核定。

3.法律文书的审查问题。人民法院、仲裁委员会对合资、合作建房从出资的角度进行确权,登记机构不应当进行实质性审查,而应当根据其内容进行相应的登记,登记时仍然要注意查看相关批准文件载明的主体。至于何种登记类型,人民法院并不能进行干涉,一般也不会干涉。如本文所举的案例,规划许可的合法建造人为张乙,张乙尽管未登记,但自建造完成时已经取得物权,法院判决并未说明是原始取得还是继受取得,而是直接判决张甲取得部分房屋物权,登记机构应当先办理张乙的初始登记,再办理张甲的转移登记,也可以予以合并办理。如法院或者张甲认为自己符合建房条件,属于原始取得,规划部门许可手续有误,可申请规划部门变更规划许可证。如规划部门变更规划许可证主体为“张甲、张乙”,登记机构可直接为张甲、张乙办理初始登记。

4.批准文件不一致问题。因职能部门原因,有时会出现土地使用证、建设工程规划许可证、竣工验收文件主体不一致的情况。登记机构应当严格审查,发现上述问题可要求当事人补正,不能补正的可以“申请登记的内容与有关材料证明的事实不一致”为由不予登记。

建房承包合同 篇13

甲方: 乙方:

甲方在陕西省镇巴县黎坝镇关门村集中建房规划区建房屋一栋,建筑房屋为三间,建筑层数两层半,一层约160平方米,二层约170平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订此建房承包合同,以期双方共同遵守:

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电、建筑模板、檩棒等一切建筑材料。

甲方提供住宿条件及其生活用具和做饭所用柴禾、水电。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

乙方负责房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、地圈梁和一层圈梁(甲方有人员帮助完成)、现浇混凝土地面、门前台阶砼垫层;室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、安装瓷盆、下水管道、落水管;一层的预制板由甲方人员上到吊葫芦上面,安装到位和沟板缝由乙方负责。顶层层面由甲方请爬山虎将混凝土上顶,乙方加浆磨光,同时作好防渗透水处理;顶层散水雨刷砌墙高度60厘米,乙方负责贴其外瓷砖,如需贴琉璃瓦价格另计。

三、承包价格

每平方米人民币大写: 元,建筑面积按每层楼外墙计算;施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体;楼梯间按每平方米(除墙体外净空)二倍价计算(即每平方米 元);卫生间地面及墙面贴瓷砖(瓷砖高度2米)(价格另计: 元/个);三楼的楼梯房按每人每天 元另计。

四、付款方式

合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付 元,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付款到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照甲方提供的图纸和要求组织施工,砌墙灰缝饱满,不得有对缝现象,在卫生间下及其部分隔墙处需加上翻梁必须要加,如果需要修改由双方共同协商解决,乙方不得擅自更改,如果质量不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为 天(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

十、其它

其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方签字:(章)乙方签字:(章)

建房承包合同 篇14

甲方: 身份证: 乙方: 身份证:

甲方在建房屋一栋,建筑层数两层半(以实际施工面积为准),由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本协议,以期共同遵守:

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的一切建筑材料。

乙方提供各种劳务人员、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目

1、甲方负责施工前的地基平整。

2、乙方负责按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑;各种墙面和地面瓷砖等;上下水管道、落水管,电线管、网线管等;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理等。

三、承包价格

每平方米人民币大写: 元,建筑面积以实际施工面积为准。

四、付款方式

合同签订完毕,工具进场,人员到位,完成第一层砖砌并捣制好楼面付款 元,工程全部完工,交验完毕付款90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,付清尾款。

五、双方责任

1、甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

2、乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料。

3、重要施工过程:如地基、浇铸等须经甲方验收后方能进行下一工序。

4、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改,给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。

5、由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、安全要求

乙方负责施工过程中的一切安全责任。乙方施工前必须将相关施工人员的人身安全保险手续提供给甲方。乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,劳保措施、施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为 天(日历天),从签订合同之次日起计算,遇天气原因或其他不可抗力顺延。乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间,如因乙方延期给甲方造成的损失由乙方赔偿。遇乙方所需材料,应提前一周向甲方提出计划,以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

十、其它

其它未尽事宜,双方本着平等、互利、诚信原则协商解决,按国家以及本地标准从严执行。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方签字(章): 乙方签字(章):

2014年

上一篇:第七册语文第七单元教案下一篇:孤寂的日出美文