小型工程承包协议

小型工程承包协议（精选9篇）

小型工程承包协议 篇1

发包人：王忠进（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

为明确责任，按质、按量、按期完成建设工程施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：光彩国际家居博览中心二层公共部位装饰钢梁分项工程

二、工程地点；光彩四期A区博览中心

三、工程范围及内容：按图纸及甲方通知要求规范施工，按合同约定工期按时完工。

四、工程造价：按实计算，每米人工费30元。

五、工程工期：个历日，即年月 本工程全部采取包工、不包料，按甲方要求施工，确保验收合格交付。本工期内乙方按质、按量最低完成500米。

第二条价款支付与结算

本工程为单包工程。工程款支付方式：乙方每完成100米付工程量的50%，余下部分甲方总体验收后一星期内付清。

第三条双方责任

一、甲方责任：

工程施工期间，甲方应随时配合乙方做好工程各阶段的验收工作。

二、乙方责任：

1、乙方必须严格按施工规范进行施工，确保工程质量，并及时地向甲方通报工程质量和工程进度。

2、在施工过程中，乙方必须注意施工人员的人身安全，对违反安全操作规程的人员有权将其驱逐出施工现场。

第四条安全责任

乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

第五条其他事项

根据进度要求，合理安排施工顺序，必要时安排加班赶工。切实做好安全教育，落实安全防护措施和用具。

第六条违约责任

经友好、自愿达成上述协议，如因违约方自身原因导致合同不能履行，违约方支付人民币五千元整作为违约金。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：乙方：

小型工程承包协议 篇2

小型水电站现有的自动化控制系统由于功能不同, 采用不同的PLC设备分别进行控制。其设备数量过多, 硬件成本过高, 使用效率偏低, 通用性不强。本文要解决的技术问题是提供一种结构简单、成本较低的基于MODIBUS总线协议的小型水电站远程监控系统。

1 系统结构

为了解决上述技术问题, 本文提供了一种基于MODIBUS总线协议的小型水电站远程监控系统, 包括:多个现场控制单元, 各控制单元通过MODIBUS总线与远方集中控制中心的用于实时监测、控制各现场控制单元的业务运行状态的工控计算机相连。

所述现场控制单元包括:通过MODIBUS总线与所述工控计算机相连的输入模块、与该输入模块相连的处理模块、与该处理模块相连的输出模块以及与该输出模块相连的执行模块, 该输出模块和输入模块之间设有现场控制屏。所述多个现场控制单元由同一组PLC构成。

进一步, 所述执行模块与小型水电站水轮机进水阀、液压启闭机闸门和辅机的控制输入端相连。

该系统的主要特点

(1) 通用性强, 适用场合广。可满足小型水电站的多种水利业务需求。如:水轮机进水阀控制、液压启闭机闸门控制、辅机控制等。PLC设备还保留有多个备用的输入输出接口, 用户可根据水电站业务的实际情况, 随时扩展系统功能或将功能重新配置, 增强系统的控制功能。

(2) 控制方式灵活。用户既可以在水电站现场点击相应的PLC控制设备按钮, 操作水利设备运行, 也可以通过通讯网络协议在远程集中控制中心调用控制指令, 同时远程监控多个水电站现场单元的设备运转状态。特别适合于多个水电站统一调度和协同管理的场合。

(3) 调试方便。若PLC硬件出现故障, 较易诊断, 只需按模块排除故障, 模块的备件可在市场买到, 只需简单的更换即可。若软件产生问题时, 用户可直接编程, 对内嵌程序进行修改或扩展, 无需变更硬件设备。PLC的编程语言一般采用梯形图语言, 与继电器控制线路很相似, 较容易掌握。设备整体的安全性和可靠性较高。

2 实施方式

见图1, 本实施例的基于MODIBUS总线协议的小型水电站远程监控系统, 包括:多个现场控制单元 (即图1中的第一、第二和第N现场控制单元) , 各控制单元通过MODIBUS总线与远方集中控制中心的用于实时监测、控制各现场控制单元的业务运行状态的工控计算机相连。

所述现场控制单元包括:通过MODIBUS总线与所述工控计算机相连的输入模块、与该输入模块相连的处理模块、与该处理模块相连的输出模块、以及与该输出模块相连的执行模块, 该输出模块和输入模块之间设有现场控制屏。所述多个现场控制单元由同一组PLC设备构成。

远程工控计算机可以通过MODIBUS现场总线协议同时监测、控制多个现场控制单元的闸门运行状态。

现场控制屏可以实时监视PLC设备的输入信号和输出信号状态, 用户点击屏上按钮, 启动相应的控制功能。

如图2, PLC设备组由通讯模块、CPU模块、传感器信号输入模块、控制信号输入模块和控制信号输出模块组成。通讯模块用于将现场控制单元和远程工控计算机建立起通讯链接, 满足工控计算机对PLC的远程控制需求。CPU模块是PLC的控制中枢, 接收并存储用户数据和命令, 按内嵌程序执行逻辑运算或控制任务, 并将结果传送到相应的输出设备。16位的闸阀传感器信号和功能控制信号被送入输入模块, 经CPU模块处理后, 输出至功能执行单元, 驱动相应设备的运行。

PLC传感器信号输入模块电路如图3所示。16位的传感器数据 (20-215) 由绝对式轴角编码器FB900C获得, 并输入至数字量输入模块SM321。CPU模块根据传感器测量数据, 实时控制执行模块的电动机状态, 如电动机转速、方向等参数, 并不断更新传感器数据。

PLC控制信号输入输出模块电路采用SM321作为输入设备, 外接一个转换开关、多个控制按钮、辅机控制输入模块和备用输入模块。转换开关 (SA) 用于从“现场自动控制”和“远程控制”按键中选择相应的工作方式, 选择一种方式时, 另一方式自动闭锁。随后再对闸阀进行操作, 按压相应的闸阀上升按钮SB1、闸阀下降按钮SB2或闸阀停止按钮SB3, 发出指令信号。当系统产生故障时, 可由故障复位按钮 (SB4) 重置系统状态。辅机控制功能由相应的辅机控制按钮来启动。工作油泵 (K3) 和备用油泵 (K4) 由油压检测继电器线圈的通电与否决定相应功能的开启与停止。输入模块的备用引脚可根据用户需求, 接入其他电气元件, 以扩展系统的输入功能。

传感器输入信号和控制输入信号经PLC内嵌程序处理后, 输出至数字量输出模块SM322。输出信号既可以显示相应闸阀的上升 (HL1) 、下降 (HL2) 、停止 (HL3) 和油泵故障状态 (HL4) , 又可以对溢流阀 (KC) 、闸阀上升电磁阀 (K1) 、闸阀下降电磁阀 (K2) 和电动机启动接触器线圈 (KM) 通电, 以启动相应的系统功能。当系统出现严重问题时, 还能自动报警提醒用户注意, 以采取相应的措施。辅机输出信号则用以控制渗漏排水、风机运行、空气压缩等功能。当PLC检测到油泵工作油压降低时, 自动对工作油泵继电器线圈通电, 启动输入设备的工作油泵功能;当PLC检测到油泵工作油压过低时, 对备用油泵继电器线圈通电, 打开输入设备的备用油泵功能;当PLC检测到油泵工作油压过高时, 打开排油阀, 维持电机的油压平衡;若油泵的工作油压正常时, 则无需对工作油泵和备用油泵继电器线圈通电, 自动停用上述功能。备用输出接口可实现系统的扩展输出功能。

油泵电动机控制电路如图4所示。油泵电机回路采用三相电源供电, 自动空气开关 (QF) 通断电源。电动机启动接触器触头 (KM) 根据其接触器线圈的通电与否, 开启或停止油泵电机的运转。热继电器热元件 (FR) 与油泵电机相连, 使得电动机在高温工作环境下, 自动停机保护。油泵电动机的油泵切换、电机运转方向、电机速度调节等控制信号均由PLC输出模块提供。

显然, 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例, 而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说, 在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本实用新型的精神所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

3 系统优点

本文的上述技术方案相比现有技术具有以下优点。

(1) 该系统将水轮机控制功能、闸门启闭控制功能和辅机控制等多种功能集成在同一组PLC设备上, 按内嵌程序, 同时自动处理水电站自动控制的多个业务需求, 有效简化了系统结构、缩减设备规模和成本, 增强了PLC设备的通用性和可靠性。

(2) 该系统针对小型水电站不同的业务需求, 设计了一种功能综合化的网络型运行测量控制设备。该设备以可编程控制器 (PLC) 为控制核心, 通过内嵌程序, 在水电站现场实现相应的自动化控制, 如水轮机进水阀控制、液压启闭机闸门控制、辅机控制等。同时, 该设备还可以通过MODIBUS总线协议, 与远方集中控制中心进行通讯链接, 由控制中心的工控计算机同时监测、控制多个水电站现场控制单元的业务运行状态, 实现网络化远程控制。“现场自动”和“远程控制”操作权的切换可由电气控制屏面上的切换开关选择, 也可由远程集中控制中心的工控计算机指令选择。当选定一种控制方式时, 另一种方式闭锁, 两种方式可以无扰切换。此组合控制的结构能够更加可靠地控制水电站水利设备的自动化运作。

小型水利工程质量因素分析 篇3

【关键词】水利工程　质量因素　原因分析

水利工程事关农业的发展，对水利工程施工质量的监督控制是施工过程中的头等大事。

影响水利工程施工质量的因素有很多，其中主要因素有人员、材料、机械、方法和环境等，控制好影响因素就使质量控制得到了保证。西北地区的气候特点是干旱寒冷、日照时间长、昼夜温差大，给施工带来了很多影响。小型水利工程作为水利工程的一部分，在水利工程建设中占有很大的比重，为整个农业发展发挥着重要作用。较之大型水利工程而言，投资相对较小，工艺相对简单，正是因为这样，在工程建设的各个环节中容易让人产生轻视心理，导致质量问题的出现。下面对小型水利工程施工过程中质量监督问题作以探讨。

一、人的因素

人是一切社会活动的主体，人员的因素是工程施工质量的根本。参与施工的每个工作人员都直接或间接地影响着工程质量，所以提高施工质量首先要提高人员的素质。有了过硬的施工队伍，才会有优质的建设工程。提高施工者的质量意识，建立和完善质量保证体系，抓好制度的落实，责任到人，形成质量问题人人有责的局面。从项目经理直到具体的施工工人，人人想質量，人人管质量，人人高质量。

二、材料的因素

材料是工程建设的物质基础，有了高质量的材料才能有高质量的工程。在小型水利工程施工中由于工程规模小，工程材料用量少，施工方一般是就近购买所用材料，这样就造成材料质量的良莠不齐。

把好材料质量关，就等于把好了工程质量关。因此材料进场后必须严格抽样检查，必要时还要对检测单位的仪器设备进行检查。在选购材料时要注意材料的出厂证、合格证，质检员要做好进场材料的质量检测工作。水泥取样时要注意不得混有不同品种的水泥，以保证试验结果的准确性。另外还要加强建材市场材料、产品、设备监督，杜绝以次充好,防止不合格产品进入施工现场。

三、机械设备因素

水利工程的施工机械设备应用对施工质量有着直接的影响。施工过程中，对机械设备的选型要根据工程项目的特点和具体环境。保证设备的功能先进，兼顾使用的经济合理，还要考虑操作和维护的方便等。 小型农田水利工程的施工机械配置重要一点是根据工程实际，根据施工具体环境，在保证性能的先进性后，重点考虑经济性。从而发挥机械配置的最大效率，压缩成本。

四、施工管理因素

施工管理水平高低，直接体现在工程的质量上，加强管理首先要明确施工主体的法人地位。一些小型水利建筑市场秩序混乱，对项目法人行为缺少规范。为了政绩或者因为其他因素，小型水利施工存在行政干预的因素，违背建设规律、违反施工程序，强调工期的短平快，导致出现质量问题；项目建设管理层质量意识薄弱，轻视小型工程的管理，项目法人责任制落实不够；项目建设受资金困扰，甲方压价，故意拖欠工程款，逼迫施工企业垫付资金，以为如此就是节约了成本；虚假招标、陪标的现象乃至于直接发包的现象在小型水利工程施工中比比皆是，致使施工单位自己及信誉良莠不齐，质量问题难以保证。在施工管理过程中要强化市场准入和清出制度，做好投标单位的资质审核工作，严格管理发包过程。严禁无证设计、无证施工、无证监理,借证卖照、资质挂靠等违法违纪建设问题的出现。

五、施工技术的因素

施工的技术管理对于工程质量的影响非常大。 首先严格执行《水利工程建设程序管理暂行规定》和有关文件，施工之前，要编制好职工组织设计，在技术上可行，经济上合理，施工组织设计是施工的指导文件，包括施工方案和施工工艺。必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析，优化施工方案，可以保证施工进度的正常进行。对工程的技术管理包括技术责任制、施工日记、图纸会审、技术交底、技术复核、材料检验、技术档案、工程验收等。建立和完善相关的制度，分工明确、各司其职。施工技术负责人必须认真做好施工日记，把工程施工过程中出现的问题及处理方法与结果详细记录、完好保存，以备日后查阅。做好图纸会审工作，减少施工中的差错。要有专人对每项技术工作的实施进行复核，防止偏差，纠正错误，杜绝施工质量问题的出现。抽样检查施工所用的钢材、水泥、粗沙、石子等，确保材料质量合格。及时记录和整理施工资料，及时归档，便于使用后的维修及质量验收。每一个工程的各部位单项，尤其是隐蔽工程，完成一项验收一项，验收合格后方可进行下一道工序或部位的。

六、委托监理制

按照《水利工程建设监理规定》，总投资200万元以上且由国家融资或使用国有资金的水利工程建设项目必须实行建设监理。在小型水利工程施工中，由于具有工程小的特点，个别业主单位往往不委派监理，由业主直接负责工程施工建设。由于业主在施工监督中不专业而使得建设质量难以保证，这样一旦发生质量问题或者施工纠纷，就会造成缺乏监理调解的现象，常常给工程建设带来很多不必要的麻烦。所以在一些具备一定规模的水利工程建设中，必须实行监理制，保证工程的质量。

七、结束语

总之，对于小型水利工程施工的质量监督，不能因其小而被忽略或者轻视，提高认识，完善制度，加强管理，注重技术，在控制好各个影响因素的同时，确保工程质量优质。这样，才能保证工程建设的顺利实施，早日发挥应有的效益。

参考文献

[1]郑祥乐.刘秀军.孙军梅.浅论水利工程质量监理存在问题与对策[J]-科技资讯 2009(3).

[2]黄彬.水利工程质量监理存在问题与对策探讨[J]-科技创新导报 2008(28).

[3]倪祥.如何加强水利工程建设的有效管理[J]-中国科技博览 2010(35).

[4]张明轩.小型水利工程质量管理分析[J]-黑龙江科技信息 2011(5).

小型交通事故私了协议书 篇4

甲方：，男，出生于年月日，汉族，安徽潜山人，住，身份证号：；

甲方：，男，出生于年月日，汉族，安徽潜山人，住，身份证号：；

2013年3月21日下午3时分许，甲方驾驶助力车在源岳路和源潜路交叉路口约80米处与乙方驾驶的摩托车相撞。事故造成双方不同程度受伤，乙方伤势较重，在安庆市第一人民医院诊断为“左肾挫伤，左肾周面水肿”，经治疗于年 月 日出院，三月后经安庆第一人民医院复查基本康复。

经甲乙双方在平等、公平、诚信的基础上协商，达成如下协议，双方共同遵守：

一、乙方医疗费用共计元由甲方支付，现已支付元，余款元（大写：贰万柒仟元整）于本协议签订之日一次性付清。

二、甲方医疗费自行承担。

三、双方因此次事故造成的车辆损失各自承担。

四、此事故双方一次性了结，乙方收到钱款后不再要求甲方任何形式的赔偿或承担其他任何责任。

五、本协议一式三份，自双方签字后生效，甲、乙双方、交警部门留存一份，具同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日年月日

小型建筑承包合同 篇5

本工程在施工中任何一方不得任意变更设计。如确需有变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知(文字，图)，双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。

第五条工程验收

1、竣工工程验收，也国家颁发的《工程验收规范》 《建筑安装工程质量检验评定标准》，施工图纸及说明书，施工技术文件为依据;

2、工程竣工验收后甲方方可使用，否则视为验收合格。

第六条保修条件及期限

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件，范围和期限按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

第七条双方责任

甲方 ：

1、工程开工前，应交给乙方施工图纸2份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审;

2、做好施工区域

3、依据城市规划及有关规定办理施工应办的手续;

4、免费提供乙方现场施工人员临舍

5、负责代付现场乙方有的吊车费和保险费，费用从乙方安装费中直接扣除。

6、按双方商定的分工范围和要求供应材料，设备;

7、包工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按乙方指定的位置堆放。并按照协议约定的材料设备种类，规格，数量，单价，质量等级和提供时间，地点的清单，向乙方提供材料设备及其他产品合格证明。如施工材料供应不及时，应在两天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并顺延工期。

8、负责将乙方完成的工程及时组织相关单位验收。

乙方：

1、根据甲方按合同提供的建设工程，文件，图纸，资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;

2、负责施工现场布置，指定电源，水源，道路和材料堆放位置;

3、及时向甲方提出开工通知书，施工进度计划表，施工平面布置图，隐蔽工程验收通知，竣工验收报告;提供月份作业施工计划月份施工统计报表，工程事故以及提供应由甲方供应的材料，配件，设备的供应计划。

4、严格按照施工图纸和技术说明进行施工确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收;

5、也完工的项目，建筑和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。

第八条违 约 责 任

乙方责任：

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理和返工造成的逾期交付的，偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用。按本合同中第九条关于建设工期提前或退后的奖罚规定偿付逾期罚款。

3、负责支付由于现场材料保管不当造成的材料增补损失费。 甲方的责任：

1、未能按照合同履行自己的应付的责任，出竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

2、工程中途停建，缓建或由于设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿乙方由此造成的停工，窝工，返工，倒运，人员和机械设备调遣，材料和构件积压的实际损失费。

3、工程未经验收，甲方提前使用擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;

4、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的视为合格 不按合同规定拨付工程款，由此引起的工程进度跟不上甲方不应该追究乙方责任，

第九条安全，文明施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方责任和有关费用。乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

第十条附 则

1、双方协商同意的一个修改建筑设计变更文件，洽商记录，会议纪要，以及资料图表等，也是本合同的组成部分;

2、甲方指定( )为工地代表乙方指定( ) 为工地代表

3、合同未尽事宜，由双方补充协议，与本合同具有同等效力; 合同争议的解决方式;本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列 种方式解决：

(一) 提交 蚌埠市 仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向人民法院起诉。

(三) 本合同一式 贰 份，甲乙双方各执正本一份。副本分送甲乙双方各有关部门备案。

甲方：乙方：年月日：

小型建筑承包合同范文三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：密云北甸子村过街牌楼

二、工程地点：密云县古北口镇北甸子村

三、承包方式：大包(即包工、包料)

四、承包范围：图纸以内的所有工程

五、工程承包造价(金额大写)：壹拾肆万伍仟元整，￥14500元

六、工期：本合同工程定于9月4日开工，于月4日竣 工，合同工期日历天数为60天。

七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市 工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

八、工程价款及结算：工程进场3日内拨付伍万元，结构完成拨付伍万元， 竣工拨付肆万元，扣除保修金伍仟元。

九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工 合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。

十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义 务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承 包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

十二、合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。

本合同订立时间：年9月3日(即日起生效)。

发包方： 承包方：

看过小型建筑承包合同的人还看了：

1.简单建筑承包合同模板

2.WF21--12小型建筑安装工程承包合同范本

3.最新施工承包合同模板

4.工程建筑承包合同模板

5.简单建筑承包合同样本

6.建筑工程承包合同模板3篇

7.房屋建筑承包合同模板

8.模板安装承包合同协议书

四川农村小型水利工程 篇6

为明晰农村小型水利工程的权属，落实管护主体和管护责任，建立良性运行机制，确保工程安全运行和效益充分发挥。按照全省深化农村改革推进会的统一部署，现就加快农村小型水利工程确权登记颁证工作提出以下指导意见。

一、确权登记颁证的范围

明确权属是深化农村小型水利工程管理体制和运行机制改革的关键环节。农村小型水利工程的权属主要包括工程的所有权与使用权。所有权是指权利人依法对该工程所享有的占有、使用、收益和处分的权利。使用权是指权利人不改变该所有权权属以及工程用途而依法加以利用以及取得收益的权利。确权登记颁证是指对工程的所有权、使用权进行的权属明确、登记、发放权属证书等活动。本次确权登记颁证的工程范围包括由农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作社、农户、农户联户，以及社会其他法人、自然人（以下统称为权属主体）持有所有权、使用权的农村小型水利工程（不含国管工程），主要有以下类型：

（一）小型农田水利工程及设备，包括控制灌溉面积1万亩、除涝面积3万亩以下的灌溉排水工程；大中型灌区末级渠系及量测水设施等配套建筑物；喷灌、微灌、管 灌设施及其输水管道、首部枢纽；塘坝、堰闸、机井、装机功率小于1000千瓦的泵站，水池（窖、柜）等微型水利工程；

（二）蓄水池、谷坊、截排水沟等水土保持工程；

（三）日供水规模200立方米（不含）以下的集中和分散式村镇供水工程及设备；

(四）小型水闸，即最大过闸流量20立方米每秒～100立方米每秒（不含）的小（1）型水闸和最大过闸流量小于20立方米每秒的小（2）型水闸。

（五）县级人民政府认定，需要确权给上述产权主体的其他农村小型水利工程。

小型水库、中小河流及其堤防应推行专业化管理，其权属由县级人民政府按照专业化管理的要求另行确定。

二、确权登记颁证的主要工作

（一）做好确权登记颁证的基础工作

农村小型水利工程确权登记颁证一般以乡镇、行政村为改革单元组织推进，也可以同类型工程为改革单元组织实施。各地应按改革单元，收集或形成以下相关资料，为做好确权登记颁证提供支撑。

1、水利普查成果资料。

2、建设管理资料。历年农村小型水利工程建设、更新改造、除险加固的设计、竣工验收、权属移交、运行管护资料。

3、权属证明材料。明确农村小型水利工程权属的批准文件、处理决定、调解书、判决、裁定等；能印证原有 工程权属的协议、议事纪要等；当事人之间依法达成的互换、承包、租赁、拍卖合同等。

4、现状调查情况表。充分利用农村产权制度改革的信息影像数据、工作底图等成果资料，复核农村小型水利工程的主要特性指标，包括所处地理位置、工程占地面积、工程布局、四址界畔、管护范围、工程用途、受益面积、受益人口等情况。

5、确权申请书。本次农村小型水利工程权属确认中，所有权、使用权权利主张人提交的确权申请书。权利相关人出具的异议申请书、权属委托书等书证资料。

6、现状情况、确权情况的公示及公示反馈情况等。

（二）依法确定所有权

按照“谁投资、谁所有”的原则，依法确定农村小型水利工程的所有权。农户或农户联户投资兴建的工程，归农户或农户联户共同所有；社会其他法人、自然人投资兴建的工程，归投资者所有，或按投资者意愿确定所有人；农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作社投资兴建的工程，归该组织所有。

接受财政补助资金，通过“民办公助”、“一事一议”方式建设的农村小型水利工程，归承接项目补助资金的农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作社、农户、农户联户所有。国家投资兴建的村镇集中供水工程所有权归国家所有，其他农村小型水利工程，在确保安全正常运行的前提下，可以将所有权交由具体受益的农村集体经济组织所有。

（三）合理确定使用权

农村小型水利工程的使用权与所有权应分开确定。按照“谁所有，谁使用”的原则，工程的使用权可由工程所有权人持有，也可依法律、政策或所有权人之意愿而转移给他人。

按照“谁受益、谁使用”的原则，农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作社所有的工程，该组织内部分成员受益的，可以将使用权确定给具体受益的下一级农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作社、农户、农户联户。

国有但未实行国管，以及国家投资兴建的农村小型水利工程，在确保工程安全正常运行的前提下，可以将使用权确定给农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作社、农户、农户联户等。

农村小型水利工程占用及其管理范围内的土地，土地使用权属的认定按照有关法律法规的规定办理。

（四）加快登记颁证工作

农村小型水利工程所有权、使用权明确后，应做好权属登记工作，逐处载明农村小型水利工程的基本情况及所有权、使用权主体，并对农村小型水利工程实行全省统一编码管理（登记办法及编码方式另文印发）。县级水利部门组织开展本县范围内农村小型水利工程所有权、使用权的登记、颁证工作。

所有权、使用权登记后，应及时颁发农村小型水利工程所有权证书、农村小型水利工程使用权证书。所有权 证书、使用权证书既可按工程逐处颁发，也可按产权主体逐个颁证。证书由县级人民政府颁发，格式由省水行政主管部门统一制订（另文印发）。

所有权、使用权有争议的，应先进行调处，经调处后明确权属的，由权利人申请登记、颁证。争议解决之前，不予以登记、颁证。法律、法规和规章对农村小型水利工程的确权登记颁证有专门规定的，应从其规定。所有权、使用权发生变更、转让和消灭，应及时登记。

按照《四川省水利厅关于实行全省统一小型农田水利工程产权证的通知》（川水函[2010]1221号）的要求，原来已颁发的小型农田水利工程产权证仍然有效，法律效力等同使用权证，其明确的使用权等合法权益受法律保护。

三、确保工作稳步推进

市县两级水利部门要按照有关法律、法规、政策的规定以及本意见要求，抓紧制订确权登记颁证的具体工作方案，并尽快推动实施。要向同级党委、政府做好汇报，加强与农工委、发展改革、财政、国土资源、农业、林业等部门的协调，推动农村小型水利工程与农村其他产权“多权同确”，并于2016年底前，与农村土地承包经营权同步完成确权登记颁证任务。工作中应遵循以下原则。

（一）依靠群众，民主决策。充分动员农民群众，强化农民群众参与，广泛征询农民群众意见，凡确权中涉及农民群众切身利益的事项须经农民群众民主讨论或决定。

（二）因地制宜，分类指导。从实际情况出发，一地一策，对情况特殊的农村小型水利工程，可以一处一策，不追求统一模式，不搞“一刀切”。

（三）尊重历史，保持稳定。保持相对稳定的权属关系，权属明确且工程运行正常的，原则上不作调整。处理好改革、发展、稳定的关系，妥善解决纠纷，确保农村稳定。

（四）有利管理、持续利用。应有利于农民群众生产生活，促进水资源节约使用，保证水利工程效益的充分发挥和可持续利用。

（五）完善制度、规范程序。要按照“制订方案、情况摸底、初步确权、公示公告、争议调处、权属登记、证书颁发”等步骤，完善制度办法、依法依规开展工作。

（六）严格纪律，完善机制。严禁任何单位和个人借确权登记发证之机，侵犯农民群众以及其他权利人的合法权益。要建立健全政策宣讲、政策咨询、争议调处等工作机制，妥善处理确权登记颁证过程中遇到的问题。

四、加快推进管理体制改革

小型水利工程维护问题探析 篇7

1 水利工程维修养护资料的形成

水利工程在完工使用过程中要对其进行维修养护, 通过维修养护可以有效延长水利工程的使用寿命。水利工程维修养护资料要从项目的提出, 项目的设计、施工、竣工验收等阶段进行整理。资料的内容包括了项目在设计阶段的图纸、图表、图片、计算材料等。另外资料还包括项目维修检修记录表, 检修记录分析报告, 工程日常巡视分析报告, 安全生产责任书, 工程维护合同书, 等等。

2 水利工程维修养护技术资料整理主要原则

2.1 资料的整理要真实、及时

水利工程技术资料的编辑整理和工程维修施工过程要同步进行。资料的整理必须采集工程维修施工过程真实的数据, 要及时、真实, 对资料进行编辑整理, 必须要真实反映工程检修质量。现在有些单位在维修养护资料的编辑工作中存在虚假材料应付上级检查的现象。很多资料的编辑已然脱离实际, 甚至歪曲事实, 这种现象必须得到遏制。

2.2 确保资料数据的准确性

准确性主要表现在资料数据的填写要规范, 数据确定要符合技术规范要求。填写要详细, 字迹必须工整清晰。资料中的数据在填写过程中一定要具体, 不能出现含糊不清的词语。此外, 对已经整理好的资料要上报各个主管部门进行检查, 需要盖章或是责任人签字的地方一定要进行盖章签字。最后将资料进行妥善保管。

2.3 资料的整理要完整、查找方便

资料编辑整理的完整性是水利工程维修养护工作顺利进行的基础, 要保证水利工程技术资料查找完整方便。唯有完整的水利工程维修养护技术资料, 才能够真实的反映水利工程检修工作的具体情况, 才能为领导层作出正确的决策提供必要的数据信息依据, 保证检修维护工作系统具体的落实到位。水利工程检修维护资料的整理工作应该由专门的技术人员进行监督管理, 并根据水利工程项目的责任划分来分配资料的整理工作,

3 水利工程维修养护工作前期必须准备充分

任何水利工程养护阶段都要做好充分的准备工作, 要做到养护工作有科学计划、认真实施、严格检查、详细记录。组建有专业技术人员在内的检查小组。进一步落实监察工作。工程在进行施工阶段必须要严格按照编订的计划方案进行, 严格遵守《维修养护合同书》, 《生产安全责任书》中的具体责任要求进行施工维修, 确保水利检修维护保养工作的顺利展开。

4 维修养护工作与资料整理的有利结合

水利工程检修维护保养工作中, 资料整理是其工作的重点。资料的整理工作要避开传统的模式, 资料整理人员不能单单的在办公室里进行资料的整理编辑, 而是应该同施工检修, 质量检查人员, 来到施工的现场进行材料收集编辑, 采集最真实的数据。对所有养护项目的质量控制体系和质量达标体系都有很好的认识, 熟悉水利工程维修养护施工管理内容, 对资料可以按照养护方案的技术规程进行系统的编辑整理。同时对养护人员、原材料、施工工艺和外部环境等相关情况进行准确的实业整理。在维修养护施工记录内容涉及水利工程检修维护工程工作人员、工程地点、维修养护内容、工程量、工期、工程进度等方方面面。资料在进行整理过程中, 对数据提供的技术部门也要进行一定的监督, 有些地方提供的数据超出规定的要求, 或是不符合要求, 要限期进行整改。等整改验收合格后, 方可开展下一步的维修养护工作。维修养护过程中的质量管理一般包括:落实质量管理计划, 做好施工前的最后检查工作, 做好技术复核工作。同时对进场的材料进行试验和检验工作等方面, 保证进场的全部材料符合质量要求, 进而指导下一步工作的顺利进行。

5 结语

随着我国经济发展水平的不断提升, 我国的基础设施建设也在得到不断的完善。水利工程是我国的民生工程, 其运行的好坏直接影响到我国社会主义建设的稳定前进。水利工程设施充分发挥我国水利资源的优势, 在小投资的前提下获得较大的收益。水利工程设施的使用寿命较长, 同时它作为大型的土建工程在竣工使用过程中需要进行养护维修工作, 以保证其运行良好。水利工程养护维修工作不仅需要我们在规章制度允许的前提下进行实际的施工养护, 同时对于养护资料工作也要落实到位, 保证资料的准确性、真实性, 进而进一步指导水利工程养护检修工作的进行。

参考文献

[1]潘礼.浅谈水利工程维修养护资料的整理[J].中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2011, (08) :41-42.

[2]冯梅, 陈渊, 孙宏明.浅谈水利工程维修养护工程的项目管理[J].水利科技与经济, 2010, (07) :86-87.

如何搞好小型工程的施工监理 篇8

[摘要]本文通过对小型工程的施工特点和施工企业的现状分析，从项目监理部的组建，到施工质量和施工安全等方面的控制，阐述了如何搞好小型工程的施工监理这个问题。

[关键词]如何搞好；小型工程；施工监理

本文所述的小型工程，是指单位工程建筑面积在7000m2以下，结构层数在7层以下的单体工业厂房和公共建筑以及居住建筑。每次在与同行探讨怎样搞好这些小型工程的施工监理时，多数人都认为要搞好小型工程的施工监理，其难度要远大于搞好大、中型工程的施工监理。因为承建大、中型工程施工的企业，都是具有一、二级资质的施工企业，这些施工企业综合素质高，技术装备比较齐全，施工行为比较规范，施工质量和施工安全意识也比较强。加之工程规模大，业主方会聘请专业技术人员作为业主代表，监理与之沟通起来比较方便，再一是项目监理部组建时，各类专业监理人员也配备得比较齐。而承建小型工程施工的企业，多数都是只具有三级资质的施工企业(有些甚至是由个人承包而“挂靠”的三级施工企业)，这些施工企业综合素质较低，技术装备简陋，施工行为很不规范，施工质量和施工安全意识都比较淡薄。另外，由于工程规模小，又多分散在城郊或乡镇的一些偏远地区，一般业主都不会聘请专业人员作建设方代表，加之一些业主对监理的作用又不是很了解，在洽谈监理合同时又将监理费用压得很低，这样一来，造成监理成本过高，专业监理人员很难配齐。面对这些因素，如何去搞好小型工程的施工监理，笔者结合近十年监理小型工程的实践，谈谈自己的一点看法。

1首先要组建好项目监理部

总监理工程师在组建项目监理部时，应根据工程特点和施工企业派驻到工地管理人员的情况，挑选业务素质强的专业监理工程师以及监理员，以便今后监理工作的展开。由于小型工程多为单个分散的项目，所以一个总监理工程师往往要负责两至三个单位工程，这样一来，总监理工程师就很难常驻一个工地。遇这种情况，这就要求总监理工程师必须做到每天至少对每个工地巡视两次，全面了解和掌握每个工程的施工质量和施工安全情况，检查督促专业监理工程师和监理员的工作，发现问题，立即责成专业监理工程师处理。而常驻施工现场的专业监理工程师，则要求其业务素质一定要高于施工企业派驻到施工现场的管理人员，只有这样，才能监督施工企业，抓好工程施工质量和施工安全的管理，而且专业监理工程师要以土建专业监理工程师为主，其他专业的监理工程师仅为阶段性穿插。

2一定要明确监理工作的重点

作为施工阶段的监理，监理工作的主要内容是四控制(质量、安全、投资和进度控制)、两管理(合同和技术、信息资料的管理)、一协调(组织协调)。然而一些小型工程的业主，一般都不会将投资控制授权给监理，而进度控制又受到投资控制的牵连，这样一来，监理工作的四个控制重点就应该放在对施工质量和施工安全的控制上，而投资控制和进度控制只是给业主当好参谋。所以，项目监理部在工程开工前，一定要根据工程特点，认真审批施工组织设计和施工方案，编好监理规划、旁站监理方案和监理实施细则。并且在所编方案中，要明确那些施工部位是监理工程师应该抓好的质量和安全的控制点，以便在今后实施中好重点控制。例如在工程施工中的主要原材料进场验收与检测，桩基施工和大跨度、大断面、高支撑的钢筋砼梁等施工部位，均是监理工程师设定质量和安全控制点的核心部位。

3在工程施工监理中，一定要注重事前控制，当好施工企业的“施工员”

一些承建小型工程的施工企业，他们为了降低施工成本，减少管理费用，施工现场上往往只派驻一个项目经理和一个施工员，尤其是那些“挂靠”的施工企业，工地上只有“承包人”和“承包人”请来的施工员，而在办理报建手续时所申报参加项目管理的人员，一般都不会全部常驻施工现场，工人大多数也是一些没有经过正规培训的农民工。这样一来，无疑增大了监理工作的难度，因为监理没有强制施工单位全部管理人员到位的能力，也不可能去要求其工人的素质个个都符合要求。遇到这种情况，监理工程师只有坚守确保工程施工质量和施工安全这道防线，当好施工单位的“施工员”，勤开监理例会，(一般在基础和主体分部工程施工时，要坚持每周至少召开例会一次，其他分部工程施工时可每两周召开例会一次，施工方参加例会的人员应扩大到各施工作业班组长)，利用监理例会向施工企业作好监理交底。在每道工序开始施工前，就先跟施工单位把“脉”，对可能出现的质量和安全问题，通过监理例会，向施工单位发出预警。如在桩基施工和大跨度、大断面、高支撑的梁施工前，就应先通过监理例会，明确告知施工单位在施工前和施工中应该怎样做，做时要注意什么，怎样才能做好，不这样做会产生什么样的后果。

4要加大监理的事中控制的力度，当好施工单位的“质检员”和“安全员”

对于正在施工的工序，专业监理工程师要勤采用巡视检查和平行检查手段，加强对施工质量和施工安全的控制，特别是一些难度大的关键工序和隐蔽工程的施工，监理工程师应派出监理员进行旁站监理，发现问题，及时处理，不留隐患。对不符合设计和建筑工程施工质量验收规范要求的施工工序，应及时下达监理工程师通知单，责成施工单位整改：该拆除的就坚决要求拆除，该返工修补的就坚决要求返工修补。对存在质量和安全隐患的部位，监理工程师应立即口头通知施工单位整改、当施工单位拒不执行时，应及时下达监理工程师通知单或工程暂停令，(同时还应报告业主和质量和安全监督机构)，并采取强制措施督促施工单位立即整改。明确告知施工单位，不整改到位就不允许施工。态度应该坚决明朗，绝不能含糊其辞，迁就施工单位，否则，将会使自己的监理工作处于被动地位。及时下达监理工程师通知单和工程暂停令，是监理工程师对工程监理实施有效控制的一种措施，在问责制严厉的今天，也是监理自我保护的一种手段。所以监理工程师一定要通过这些控制措施，促使施工单位提高工程施工质量和施工安全意识，自觉搞好施工质量和施工安全的管理。

5在监理工作中要多与业主的沟通，当好业主的“参谋”

一些小型工程的业主，他们对工程施工技术和工程管理不是很懂，又不愿意聘请专业技术人员作代表，大多数都依靠监理来帮他们把关。所以总监理工程师和专业监理工程师们，应该充分发挥监理的职能，积极当好业主的参谋，及时向业主反馈各种工程信息。在处理一些重大问题时，应先与业主交换意见，与业主达成共识，取得业主的支持。每次在召开监理例会前，先将会议的有关内容，向业主通报，与业主形成统一意见，然后再到监理例会上去宣布，只有这样，才能把监理工作落到实处。

6要多与工程质量监督机构和工程安全监督机构沟通，争取在监理工作中取得他们的支持

作为建设行政主管部门派出的工程质量监督机构和工程安全监督机构，其主要职责是监督五方建设主体的施工质量和施工安全行为，并有权对不履行工程施工质量和施工安全行为的一方进行处罚。而作为监理方，面对施工方不履行工程质量和工程安全的行为，是不具备强制和处罚资格的，最多只是在征得业主的同意下，下达工程暂停令，所以不能完全约束施工单位。当监理工程师发现工程施工存在质量问题或安全隐患，在下达监理工程师通知单或总监下达工程暂停令后，而施工单位拒绝执行，仍继续施工时，总监理工程师应及时书面报告业主和工程质量监督机构或安全监督机构，并请工程质量监督机构或安全监督机构出面，强行约束施工方的行为，并对其进行处罚。促使施工单位通过接受处罚，能够听从监理的指令，自觉按程序办事。

小型工程建筑合同书 篇9

小型工程建筑合同书1

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：第二炮兵文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换工程

二、工程地点：北京市昌平区东三旗甲一号

三、承包方式：大包（即包工、包料）

四、承包范围：文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换。

五、工程承包造价（金额大写）：壹拾陆万圆￥160000。00元

六、工期：本合同工程定于20xx年8月20日开工，于20xx年9月15日竣工，合同工期日历天数为25天。

七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市

工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的`工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

八、工程价款支付及结算：

1、本工程无预付款。

2、工程完成甲方向乙方支付至总价款的80%（128000元）。

3、本工程完成后审计结束甲方向乙方支付至总价款100%（160000元）。

4、本工程无质保金。

九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向北京市昌平区人民法院起诉。

十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

十二、合同份数：本合同一式六份，甲方四份乙方二份。

十三、合同有效期

1、本合同签订之日起生效

2、工程结束甲方完款项支付本合同失效

发包方： （签章）

承包方： （签章）

年 月 日

小型工程建筑合同书2

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程名称：密云北XX过街牌楼

二、 工程地点：密云县古北口镇北XX

三、 承包方式：大包（即包工、包料）

四、 承包范围：图纸以内的所有工程

五、 工程承包造价（金额大写）：壹拾肆万伍仟元整，￥14500元

六、 工期：本合同工程定于年9月4日开工，于年11月4日竣

工，合同工期日历天数为60天。

七、 工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市

工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

八、 工程价款及结算：工程进场3日内拨付伍万元，结构完成拨付伍万元，

竣工拨付肆万元，扣除保修金伍仟元。

九、 争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工

合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。

十、 违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义

务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

十一、 安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

十二、 合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。

本合同订立时间： 年 月 日（即日起生效）。