工程合同担保协议（通用10篇）
甲方：厦门经济特区房地产开发集团有限公司乙方：厦门特房建设工程集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《厦门市建设工程担保实施细则》、厦府办
【2010】104号文的精神及特房集团上报市建设与管理局的文件（详附件）及其相关批复意见，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工施工的《建设工程施工合同》中担保事项达成如下协议：
一、鉴于特房集团及其所投资控股企业直接委托特房建工施工项目施工合同金额大多为壹亿元左右，根据《厦门市建设工程担保实施细则》可分段滚动担保的规定，作为业主特房集团（含其所投资控股企业）提供的工程款支付担保及施工方特房建工公司提供的履约担保保函总额按壹亿元的10%（即总担保额度为人民币壹仟万元整）计算。
二、该保函金额由特房集团和特房建工公司分别作为业主、承包人开具，保函额度各为伍佰万元。保函按银行许可的期限开具后在甲方（含其所投资控股企业）直接委托乙方施工的自有建设项目上滚动使用。
三、双方应在本协议签订之日起 15日内，向对方提供履约担保、支付担
保的相关资料。否则，应承担因此给对方造成的损失。
四、本协议仅适用甲方其所投资控股企业自有建设项目。
五、本协议壹式捌份，双方各执肆份，双方签字盖章后生效。
附件：特房集团上报市建设与管理局文件：《关于申请明确自有建设项目工程担保金额的报告》
甲方：
法定代表人：
乙方：法定代表人：
编号：
甲方（委托方）：身份证号码：
乙方（受托方）：
法 定 代 表 人：联 系 电话： 甲、乙双方就甲方委托乙方代理民间抵押担保借款一事，达成如下协议：
一、甲方委托事项：
1、借款种类
2、借款用途
3、借款金额（大写）
4、借款期限
5、借款利率
6、结息方式；
7、还款方式
上述委托事项仅作为甲方在乙方办理预约登记参考数，最终以甲方和贷款方自行协商、双方签订的抵押担保借款合同条款为准。但借款利率不得超过银行同类贷款利率的4倍。
二、甲方办理借款时应提供下列资料：
1、借款人身份证、户口本；
2、房屋所有权证；
3、房屋产权共有人的身份证、户口本、结婚证及同意抵押担保的书面授权文件；
4、用于抵押担保的房屋已出租的，应提供承租人已知悉该房屋用于抵押的证明文件；
5、用住房抵押担保借款的，应尽可能提供两套住房产权证明或第二住所证明。
甲方保证，上述资料合法、真实、有效。
三、乙方协助甲方办理以下事项：
1、签订抵押担保借款合同；
2、房产评估；
3、办理公证手续；
4、办理房地产抵押合同；
5、办理借款资金和他项权证的交接。
办理上述手续所需费用由甲方承担（以相关部门的收款发票为准）。
四、乙方完成委托事项时（贷款方收到《他项权证》，甲方收到借款），甲方按借款额的3%向乙方一次性
支付佣金。
五、借贷业务流程：
1、贷款方、借款方、抵押方，三方签订抵押担保借款合同书；
2、贷款方、借款方、抵押方，三方到公证处办理公证；
3、贷款方、借款方、抵押方，三方到房产局办理房地产抵押登记；
4、贷款人领到《房地产他项权证》，借款人领到借款。
六、本合同在乙方完成甲方委托事项后自行终止。
七、本合同一式两份，双方签字（盖章）之日有效。
甲方：
联系电话：
签订地点：
编号：（工
字）第号
委托保证人（承包商，以下称甲方）：
住
所：
法定代表人：
电
话：
传
真：
保证人（以下称乙方）：
住
所：
法定代表人：
电
话：
传
真：
鉴于甲方与
（以下简称业主）就
项目于
年 月 日签订编号为
的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条 定义
本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条 保证的范围及保证金额
2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %，数额最高不超过人民币
元（大写：）。
第三条 保证的方式及保证期间
3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后
日内。
3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条 承担保证责任的形式
4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条 担保费及支付方式
5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2 双方确定的担保费率为：。
5．3 本合同生效后
日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币
元（大写：）。
第六条 反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条 乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的 %一次性支付违约金。
第八条 双方的其他权利义务
8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起
日内，向业主出具《承包商履约保函》。
8．2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8．3 甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。
8．4 甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条 争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
9．1 向
法院起诉；
9．2 向
提起仲裁。（写明仲裁机构名称）
第十条 甲乙双方约定的其它事项
第十一条 合同的生效、变更和解除
11．1 本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。
11．2 本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条 附则
本合同一式
份，甲乙双方各执
份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人
（或授权代理人）
（或授权代理人）
****年**月**日
篇一：《建设法规》第04章在线测试
《建设法规》第04章在线测试
篇二：建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--28
1．在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（）。
A．投标人提供投标保函
B．中标人提供担保公司出具的履约保证书
C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函
D．发包人提供的在建工程留置权担保
E．承包人提交的预付款保函
[答案]ABCE
[解题要点]选项D中的留置，是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
2．下列关于代理的叙述，（）是不正确的。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C．无权代理的法律后果由被代理人承担
D．代理人只能在代理权限内实施代理行为
[答案]C
[解题要点]被代理人可以根据无权代理的后果对自己有利或不利的原则，决
定代理是否有效。
3．保证合同的当事人是指（）。
A．合同当事人
B．债权人和债务人
C．保证人和债权人
D．保证人和债务人
[答案]C
[解题要点]保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为，所以当事人是保证人和债权人。
4．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋
B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产
D．抵押人所有的支票
[答案]A
[解题要点]《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。支票作为动产，可作为质押物。
5．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A．保证
B．定金
C．留置
D．质押
[答案]D
[解题要点]考概念。
6．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了柢押登记。则（）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
[答案]D
[解题要点]附生效条件的合同，自条件成就时生效，所以应当办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。
7．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
[答案]D
[解题要点]教材内容，考概念。
8．招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A．未中标的投标人不退还
B．中标的投标人在中标的同时退还
C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
[答案]Ｃ
[解题要点]评标结束后，未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函；而没收投标保证金有两种情况：①投标人在投标有效期内撤销投标书；②中标后，未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。
9．施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A．发包人
B．承包人
C．监理人
D．项目经理
[答案]A
[解题要点]FIDIC规定是承包人投保，我国规定发包人投保。
10．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B．投保人和被保险人是保险合同的当事人
C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D．保险合同的有效期至工程保修期满为止
[答案]C
[解题要点]此题考的概念较多，A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程和公共工程；B．合同当事人是保险公司和投保人；D．保险期限的终止Et是签发竣工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时。
11．抵押与质押的区别主要在于（）。
A．担保财产是否为第三人的财产
B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C．担保财产是否转移占有
D．债权人是否有优先受偿权
[答案]Ｃ
[解题要点]重温一下两种担保方式的概念这道题就迎刃而解。抵押——以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物；质押——将其动产或权利移交给债权人占有。
12．对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A．人民法院的判决
B．仲裁机构的裁决
C．经过公证的还款协议
D．经过鉴证的还款协议
[答案]D
篇三：《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案
一、判断题
1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()
A、是
B、否
2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()
A、是
B、否
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格()
A、是
B、否
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。()
A、是
B、否
5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了()
A、是
B、否
6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。()
A、是
B、否
7、转让是属于合同主体的变更。()
A、是
B、否
8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率()来源：学易
A、是
B、否
9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。()
A、是
B、否
10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标()
A、是
B、否
11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()
A、是
B、否转自学易
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。()
A、是
B、否
13、保证合同的当事人是债权人和保证人()
A、是
B、否
14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率()
A、是
B、否
15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。()
A、是
B、否
16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人()
A、是
B、否
17、招标是要约，投标是承诺。()
A、是
B、否
18、转让是属于合同主体的变更。()
A、是
B、否
19、代理不合法的合同属于无效合同。()
A、是
B、否
20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告()
A、是来源：学易
B、否
二、单项选择题
1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了()。A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险
2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于()的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A、合同中有规定
B、由于不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全来源：学易
D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致
3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
D、发包人办理申报手续，发包人承担费用
4、不属于委托监理合同监理人义务的是()。A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作
5、工程师有权处理的索赔是承包商()。A、依据合同条款提出的索赔 B、依据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔
6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为()。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验判定是否竣工
D、经竣工试验后判定是否合格
7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人()。
A、继续后续工作的施工
B、向发包人请示复工
C、向工程师再次请示复工
D、向发包人发出解除合同通知
8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼
9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A、债权与债务 B、代理与被代理 C、法人与自然人 D、权利与义务
11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。
D、承包人
12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。
A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。
A、现场考察时招标人口头解释
B、招标文件规定
C、书面回函解答
D、仲裁机构裁定
15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()履行。
A、支付货币一方所在地
B、接受货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币使用地
16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。A、承包商承担部分责任 B、业主可要求承包商承担全部责任 C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D、应由指定分包商承担全部责任
17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保留金。A、签发工程移交证书 B、签发解除缺陷责任证书 C、签发分部工程移交证书 D、退还履约保函
18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。
A、有权要求赔偿
B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿
C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D、无权要求赔偿
C、交易习惯 D、在不动产所在地履行 20、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金
21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指()的日期。A、提交履约保函的日期 B、递交投标书截止的日期 C、递交投标书截止日前28天的日期 D、签署协议书的日期
22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以()。A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工 D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。A、不退定金 B、按设计费一半支付 C、按全部设计费支付 D、不支付设计费
24、施工合同的履约保函有效期自()止。A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时 B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日 C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日 D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日
25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是()。A、违约方抵押的财产 B、违约方合同外的财产 C、违约方合同内的财产 D、违约方所拥有的财产
26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是()。A、定金来源：学易 B、留置 C、抵押 D、质押
27、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
（土方施工）
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：______________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：（凡尔赛公馆）
工程地点：（马鞍山市经济开发区）
二、承包范围
上述工程的土方挖掘、和转运。
三、合同工期：
开工日期：______年_____月____日；竣工日期：______年_____月____日。
合同工期总日历天数_________________天。
1．开工日期以甲方出具的书面通知时间为准；
2．竣工日期以工程全部完成后日历天数为准。
四、工程量的确认与变更
<一>工程量确认
土方工程量根据相关图纸的实际挖运量计算，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。
<二>工程量变更
施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款：
1、工程设计图纸变更；
2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工；
3、甲方撤销了对该工程项目的投资；
4、行政机关责令停止该工程的施工；
5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。
五、竣工验收标准
工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收；施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁。
六、合同价款：付款方式：
1、甲方按（14 元/m3）计算（不含税），总价按实际完成工程量计算。承包单价内容包括挖掘费、装车费、转运费、场内外道路清理费。
2、如果地下室遇见不可抗力的石方工程或者清淤工程时。乙方有权利要求甲方给与石方工程或者清淤工程的单独丈量和单独结算。依照市场定额价格石方单价80元 m3。清淤单价为40元m3给与乙方办理签证没有办理之前。乙方有权停工。如因此事所产生的一切后果由甲方全权负责。
3.乙方完成的工程量，并经甲方确认，该土方全部结束后甲方付至已完工程量的40％，余下工程款的40% 在地下车库封顶后付给乙方。结余的20％在封顶后二个月内全部付清。
七、甲方的权利和义务
1、提供工程施工图；
2、为乙方提供必要的施工条件，包括施工过程中的用水、用电//;
3、对施工图或工程量进行变更；
4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
5、检查验收乙方完成的工程；
6、工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。
八、乙方的权利和义务
1、提供满足施工所需的人员、机械设备和运输车辆；
2、乙方应当与聘用人员签订劳动合同并投保有关的工伤保险或人身意外保险；
3、随时接受甲方的监督和检查；
4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒；
5、按期完成承包的工程；
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。
7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任；因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿；
8、乙方在施工过程中发生的水费、电费由甲方交纳。；
9、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人。
10、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程竣工后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。
九、因以下原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：
1、甲方未能及时提供图纸和开工条件；
2、甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行；
3、设计变更和工程量增加；
4、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
5、不可抗力；
6、其他经甲方同意工期顺延的其他情况。
十、违约责任
1、甲方在付款条件成熟时，逾期向乙方支付工程款时，每逾期一日，应按应付款的万分之二向乙方支付违约金；
2、乙方逾期竣工时，每逾期一日，应按工期届满时未完成工程量应付工程款的百分之三向甲方支付违约金；乙方逾期15日仍未竣工时，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应按已完成工程量应付工程款的百分之二十向甲方支付违约金。
十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决；协商不成时，由深圳市辖区法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。
十二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同书；
2、施工图纸；
3、工程变更签证单；
4、工程量清单；
5、工程决算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十三、甲乙双方各自委派的施工现场负责人
十四、附则
1.机械价格：大型挖掘机、280每小时。小型挖掘机。120元每小时。大型推土机310元每小时。汽车运输42元每车。项目部所用我方机械和车辆所产生的费用，应每月月底跟乙方结算。并且按照以上价格全部付给乙方。
2．本协议经双方签章，后生效
3．本协议于年月日在签署
4．本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争执，双方应协商解
决、协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
5．本协议一试两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：（签章）乙方：（签章）
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
甲方（管理方）：法定地址：法定代表人：
联系电话：
乙方（合作方）：
法定地址：
法定代表人：
联系电话：****-********
为了进一步深化企业改革，发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，增强企业活力，提高企业的经济效益，同时保证乙方项目良性发展，减小双方项目合作风险，甲方（管理方）经与乙方（合作方）充分协商，一致同意就 广德县平安校园工程（乙方合作项目名称）成立项目部，乙方服从以下管理协议：
一、本协议签订条件
1作协议书。
2、取得了中标通知书（原件）并交至我公司，若本项目无中标通知书，写情况说明，并让市场管理中心相关负责人确认签字。
3、甲方已与建设方签订工程合同。
4、中标项目方案书、图纸、投标报价书、招标文件交至工程技术管理中心。
二、项目管理协议
1、甲方同意就广德县平安校园工程项目合作期间乙方实行大包干施工，自主经营、独立核算、自负盈亏，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员
与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任。
2、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉，甲方有权收回本工程，乙方不得有异议。
3、为规范施工现场的管理，乙方合作经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，所聘员工要三证齐全，特殊工程要持证上岗，不得拖欠工人工资。
4、甲方向乙方提供合作工程所需的相关资质复印件，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。
5、乙方必须就方，姓名联系电话： 1825636****
身份证号：项目负责人必须按甲方要求就本项目如实汇报，不得弄虚作假。
三、项目印章管理
1、本协议签订后，乙方依据合作项目实际情况，若需项目印章，由乙方申请，甲方为乙方发放项目印章，费用由乙方承担；乙方私自刻章，甲方有权解除合作协议，并追究其法律责任。
2、在合作项目施工期间，乙方应妥善保管项目印章，不得使用本印章签订与经济有关的合同。
3、合作项目完成后，乙方应主动将项目印章归还给甲方。
四、分包管理
1、为了便于乙方对其合项目的顺利实施，方便乙方零星材料的采购、工人工资支付、商务支出等费用，依据国家相关规定及安徽新网讯科技发展公司有关管理规定，甲方同意就广德县平安校园工程（合作项目名称）的合同额的50 %分包给乙方，甲乙双方另行签订分包协议，乙方必须按合同内容负责实施；当建设方工程款到帐后，乙方开具发票（地税开具的建安发票）给甲方，甲方在7个工作日内支付建设方到帐工程款的 50%给乙方。
2、乙方不得将甲方分包的工程再次分包。
3、设备采购类项目依据相关规定，不许分包。
五、采购管理
1、除分包部分工程外，其余所有产品的采购必须由甲方与供货方签订采购合同，合同模板采用甲方提供的合同模板，付款方式、到货地点内容由乙方自由决定。
2、乙方不得采购工程合同以外的产品，采购的产品必须项目专用，不得挪用到其它目项。
3、本着合作项目工程款专用原则，当合作项目帐上现金余额不足支付前期采购欠款时，甲方有权拒绝继续与供货方签订采购合同。
4、甲方与供货方签订采购合同额不得大于除去分包款后余下的工程合同额。
5、采购合同的设备清单内容必须依据工地进度进行，不得过度超前采购。
六、财务管理
1、甲方给乙方支付分包款、采购款等，必须先收到甲方认可的发票后支付，同时采购款发票背面必须由合作方法人签字。
2、相关服务费按相关协议收取。
3、有下列情形之一不予办理工程结算款
1)发票未开或未开齐的2)工程资料原件没有的或不全的3)项目印章未归还的4)未提交竣工验收报告原件的5)合同原件未全部归还的。
6)未开具合作工程的无欠款承诺的。
4、芜湖市市区以外的项目，需办理外经证明，需财务人员外出开票，产生的费用由乙方承担。
七、工程资料管理
工程竣工验收后10个天内，乙方必须按照国家工程资料相关规范提供竣工资料给甲方及建设方，资料目录如下（但不仅限如下）：
A.投标资料
中标通知书
合同
报价清单
资质证书
B.交工资料
1、工程开工申请表
2、工程开工令
3、项目人员一览表
4、施工组织方案报审表
5、施工组织方案
6、图纸设计会审表
7、工程设计/工程量变更单
8、工程联系单
9、会议纪要
10、设备验收报告
11、完工报告
12、工程总结
13、工程交接书
14、施工交接记录
15、施工日志
17、文档资料发送记录表
18、文档资料接收记录表
19、申请表
20、审批表
C.竣工验收文件
1、工程初验报审表
2、管、线、桥架验收申请文件
3、工程专项验收申请文件（含测试记录、验收记录、培训计划）
4、工程终验报审表
D.设备材料报验资料
E.、竣工图纸
八、甲方提供服务
在整个项目合作期间，甲方按照《项目合作协议书》相关内容向乙方提供服务，但若需提供如下服务，甲方与乙方须另行签订有尝协议。
1、提供合作项目项目经理、技术员等
2、方案深化设计
3、安装及调试
4、工程资料整理归档、竣工结算、审计结算等。
九、本管理协议双方签名盖章后生效。合作期满，双方债权债务结清以及乙方
结清以合作单位名义在外的债务后自动失效。
十、本管理协议一式四份，双方各执两份。
十一、本管理协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成的，由芜湖市弋江区法院管辖。
甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
甲方： 乙方： 签约日期：
年 月
日建设工程合同补充协议
甲方：(发包人)乙方：(承包人)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《 》(合同编号，以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。
一、工程概况 l、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程承包方式：
4．1、承包范围内工程实行全费用综合单价包干。在合同执行期间，全费用综合单价固定不变，不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整。
4．2、主要工作内容：根据施工图、甲方确认的图纸设计变更及图纸答疑等文件所涉及的全部工程内容，包括完成以下工作内容所需的成品、半成品、原材料的采购、制作和安装，并充分考虑到现场条件后所要求的全部内容。
5、工程范围：
二、工期
计划开工日期： 年 月 日。(以甲方下发的书面通知的时间为准)；计划竣工日期： 年 月 日。
工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
四、合价款暂估合同价款为 万元(人民币写：)。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)
五、付款方式：按原合同相关条款执行。
六、补充协议的最终结算补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。
七、争议解决
l、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他
l、本协议一式陆份，包括正本叁份，副本叁份，正副本不一致时以正本为准。其中甲方保存叁份，乙方保存贰份，提交政府部门备案壹份，均具有同等效力。自甲方与乙方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人印章及盖合同印章后生效。
2、甲乙双方履行原合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。
3、本合同附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力。
4、本协议作为原合同的补充，本协议未尽事宜按原合同执行，本协议及原合同未尽事宜，由双方友好协商解决，双方可以签订补充
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人或授权代表人： 法定代表人或授权代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
_________________
甲方：
_____________________
乙方：
_____________________
为推进党风廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，遏制“工程上马，干部下马’’现象的发生，确保工程建设达到“工程优良，干部优秀”的目标，特制订本廉政协议书。本协议书与合同同时签订，一式二份，甲乙双方各执一份。本协议书自双方签字之日起生效，供双方人员共同遵守。
一、甲方责任：
1、甲方人员不得以任何形式收受乙方的各种礼品、礼券或现金。如有发生，礼品、礼券和现金全部上缴，并按情节轻重，中止其一至二年参加招投标工作资格或调离本岗位； 2、甲方人员严禁接受和参与乙方的宴请、旅游或参加高消费娱乐等活动，如有违反，责令其作出书面检查，进行批评教育，并存入其廉政档案：
3、严禁甲方人员私下与乙方人员进行不正当接触。如若违反，给予其降职、降级或调离本岗位等处分； 4、严禁甲方人员向乙方索贿或收受回扣，如若违反，将处以党纪、政纪处分。乙方检举并查实的，甲方奖励乙方，并酌情扣除当事人的工资和奖金； 5、严禁甲方人员与乙方人员进行私下违反规定的活动。如若违反，给予其调离
本岗位或撤职处分； 6、甲方人员如遇特殊情况，不能予以当面拒绝的，事后应及时向所在单位或上一级组织汇报，所接受的财物必须如数上交。如有违反，给予其党纪、政纪处分；情节严重的，移交司法机关处理。
二、乙方责任：
1、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金等。如有发生，礼品、礼券和现金全部没收，并根据情节轻重，中止一至两年的参与工程招投标资格； 2、乙方严禁宴请甲方人员、邀请甲方人员参加旅游及其他高消费娱乐活动。
3、严禁乙方人员与甲方人员私下进行不正当活动。如若违反，中止半年至一年的参与工程招投标资格； 4、乙方人员发现甲方人员有索贿情况，应立即向甲方单位领导或监察部门如实反映。
本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。
甲方单位((公章))：
乙方单位((公章))：
甲方法定代表人或
乙方法定代表人或
法定代理人：
法定代理人：
甲方:大理镇才村村委会17组
乙方：大理镇才村村委会17组 赵文森
才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代表赵文森承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：
一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。
二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。
三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。
四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。
五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体
资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。
六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。
七、合同争议的解决发式：本合同在履行过程中发生的.争议，有双方当事人协商解决，也可以由才村村委会相关部门进行调解。
八、以上条款未尽事宜，如出现条款以外的情况双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
工程名称：______________________________________________________________________
工程地点：______________________________________________________________________
工程内容：______________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________
资金来源：______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：______________________________________________________________________
三、合同工期：
开工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准：__________________________________________________________________
五、合同价款
金额(大写)：_____________________________元(人民币)
￥：_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，
建设工程承包合同书
。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同，
合同范本
《建设工程承包合同书》()。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点： _________________________________________________________________
本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
发包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
电话：_______________________________电话：______________________________________
传真：_______________________________传真：______________________________________
开户银行：___________________________开户银行：__________________________________
账号：_______________________________账号：______________________________________
【工程合同担保协议】推荐阅读：
建筑工程业主支付担保合同书11-11
工程合同补充协议模板06-08
工程承包合同协议书10-12
反担保合同协议09-16
担保合同协议书06-24
公路建筑工程施工合同协议书06-05
建设工程施工合同补充协议书06-22
弱电工程合同补充协议书11-13
房屋建筑工程施工合同协议书06-04
土石方工程内部承包合同协议书06-26
