工程款律师函（精选10篇）
地 址：XXXXXXXXXXXXX
电 话：XXXXXXXXXXXX
律 师 函
致：XXXXXX房地产开发有限公司
江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司（以下称“XXXX”）的委托，依法指派我们作为其事务律师，就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜，根据相关事实和法律，正式函告于您：
一、双方履约情形之概况，及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。
1、XXXX履约之概况：贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》，自该项目开工起至2013年8月25日，XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元（此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日，XXXX项目部已向贵司申报完成工作量2700万元，贵司依合同相应条款视为审核完毕）。
2、贵司履约之概况：对照协议约定，贵司应支付已完成工程量的70%进度款，即28200万元x 70%=19740万元；然截止2013年9月18日止，贵司仅支付进度款13064万元，实际应支付工程款差额6676万元。
3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容：a、贵司明确在XXXX融资款确保支付XXXX3500万元工程款；b、贵司承诺在2013年9月15日前，从贵司获得的公积金返还款中，按实际到账拨付50%支付给XXXX；c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX，由XXXX代为归还原铝合金门窗单位；d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付，贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付，对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息，贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划，明确10月30日前的支付时间、数额、利息等；以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通，缓解各方情绪和压力。同时，贵司应严格遵照该付款计划执行。
而贵司实际履行情形为：a、贵司实际支付工程款2950万元，剩余550万；b、c及d项贵司未履行亦或不完全履行。
4、当前XXXX项目部面临的外部施工条件非常艰苦，所有欠债单位均对其进行债务追讨，其中已有多家供应商正在准备起诉XXXX。同时已经发生工人现场讨薪闹事的事件；已严重影响该项目的工程进度，以逼近停工边缘。
二、根据前述认定的事实，我们提出如下法律意见：
1、贵司与XXXX之间签订的《建筑工程施工总包协议书》和《会议纪要》为双方真实明确的意思表示，且符合法律法规规定，应认定为合法有效，双方的合法权利均受法律保护，双方的义务亦受法律的约束。
2、《建筑工程施工总包协议书》第五条关于付款方式中，已十分明确地表述了总承包单位垫资的范围和标准，工程款支付的起算阶段及支付的比例；同时，施工总承包合同专用条款第26.1条同样重复了总承包合作协议的相关约定，第26.3条又十分明确地表述了结构封顶前及结构封顶时的付款比例。但是贵司既未按合同条款所述，履行对月进度工程款进行支付，亦不履行对施工方报送的月进度完成工作量的审核。已多次违反了合同约定及相关法律法规的规定，依法应当承担违约责任。
贵司未按合同约定支付工程款的行为，已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条的规定，依法应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等重大违约责任。
三、为遵循继续合维护双方利益的前提下，我们提出如下要求。
贵司务必在接到本律师函10日内履行下列义务：a、支付工程款550万元；b、支付原铝合金门窗单位债务500万元；c、对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息，贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划，明确2013年10月15日之前能履行完毕的支付时间、数额、利息等。鉴于此在贵司未支付完70%工程进度款的差额部分之前，XXXX将被迫停止工程施工。
若不按前款规定内履行义务，本律师将通过法律手段追究贵司的法律责任，以维护委托人的合法权益。届时一切后果以及与此相关的一切费用都一并由贵司承担。
顺颂商祺！请慎对之，以免讼累！特此函告！
江苏XX律师事务所
执业律师：
致
****年**月**日
律师函是律师对某一事实进行法律评价和风险估计，目的在于以法律尺度和律师的判断，对送达对象晓之以法律事实，动之以利弊得失，让送达对象得出自己的“法律评价”，即“传法达意”。有人说律师催告函就是一封合法的恐吓信，以让对方卷入法律纠纷相威胁，说得十分形象。本文特指律师催告函。律师催告函的主要结构和内容：
首先，概括事实。即让受函方知道是为何事发来律师函，发函方对此事的认识是怎样的。
其次，提出主张，阐述理由，法律依据。律师函要明确告知对方你的主张，及支持主张的理由、法律依据。
最后，告知后果。这个很关键，没有法律责任的法律是没有力量的，没有告知后果的律师函像就像温开水。当然这个告知的表述有很多种，有彬彬有礼型的，比如说“我方不排除采取XX措施的可能性”。有温文尔雅型的，比如说，“我方保留通过XX途径对贵方进行追索的权利。”有针锋相对型的，比如，“我方已经准备向贵方提出XX程序以保障我方的权益等等，应根据事态的状况灵活选择。提供一份范文，仅供参考：
律师催告函
XX工程公司：
XX律师事务所受XX公司委托，就贵公司拖欠我委托人工程款一事，特致函贵公司如下：
我委托人与贵公司于X年X月X日签订《XX工程施工合同》，约定由贵公司负责工程所需石料的采购，我委托人提供机器设备，负责石料的抛载等工作。自X年X月X日我委托人进行石料抛载工作以来，共组织XX型号的机器设备
5台进行施工，在贵公司未支付任何工程款的情况下完成了大部分的工程。在此期间，由于贵公司石料供应中断导致两次停工，第一次停工期间为：第二次停工期间为：这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务。直接导致机器设备停运，给我委托人造成50万元滞期窝工损失。
关于以上事实，贵公司在对我委托人的《关于
根据贵公司与我委托人签订的《XX工程施工合同》，贵公司作为合同甲方，负有保证石料供应之义务，而贵公司因自身原因中断、停止石料供应的行为违反了合同约定，构成严重违约，直接导致我委托人机器设备停运，造成巨大经济损失。根据我国《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定和第一百二十条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，贵公司对我委托人的工程款支付及迟延履行赔偿义务之相应利息损失应予全额赔偿。
本所律师在此催告贵公司在接到本函后7日内立即与我委托人联系，并履行以下义务：
支付我委托人工程款50万元及相应利息损失（自X年X月X日起至实际履行之日按银行同期贷款利率计算）。
如果贵公司未依照本催告函履行上述义务，我委托人将依法向法院提起诉讼以维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。
此致XX律师事务所
…先生：
我们依法接受..先生的全权委托，现就你拖欠….先生五万元借款的相关事实和法律问题，正式函告于你：
我们收到并审查了….先生提交的下列材料： 1、111书写的向222、3333先生借人民币五万元（￥50000）的借款合同一张;
依据222、3333先生的陈述及我们对上述材料的审查，我们初步认定如下事实： 1、111于2014年9月12日亲笔书写的借222、3333先生人民币五万元（￥50000）的借款合同一张;
2、截止目前为止，111并没有偿还拖欠的人民币五万元（￥50000）及其相应的利息。
根据前述认定的事实，我们提出如下法律意见： 1、222、3333先生与您之间的债权债务法律关系明确，经债权人催款后，您应及时向222、3333先生履行所欠债务。2、111先生经催告后，逾期偿还借款的行为已经违反相关法律法规的规定。
111先生经催告，迟迟未向222、3333先生履行债务的行为，已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条的规定，111先生依法应当承担继续履行支付欠款人民币五万元（￥50000）的义务及其相应的利息。
我们提出如下要求：
1、希望您在收到本律师函之后，立即与我们取得联系。并将所欠人民币五万元（￥50000）直接(或通过我们)支付给222、3333先生;
2、如111先生仍拒绝履行付款义务，我们将依据法律追究您及担保人的法律责任;
鉴于222、3333先生同意以调解结案，我们认为111先生还是本着以和为贵的精神来解决此事。为避免诉累，减少成本，一旦将此案进行诉讼，111先生将会列入被执行人名单，届时引起的后果将是不可估计的，为了彼此的利益，我们希望111先生在收到本法律函后，能将所欠款项立即支付。
有任何问题，不吝联系，联系电话***。
谨此
顺颂商祺!
速及法律服务所
****年**月**日
催款法律函
苏长申先生：
我所依法接受王卫清、陈银银女士委托，现就你拖欠王卫清、陈银银伍拾万元借款的事项，正式函告于你：
我们收到并审查了相关材料，并且该材料足以认定存在明确的债权债务关系，您应及时向王卫清、陈银银履行债务。如您仍拒绝履行付款义务，我们将依据法律追究您及您爱人的法律责任;本着以和为贵的精神，为避免诉累，减少成本，一旦将此案进行诉讼，您将会面临如下种种麻烦：
1、加倍支付逾期履行期间的利息；支付巨额的诉讼费，执行费，拍卖费，被强制拍卖房产的还将承担评估费和拍卖拥金；
2、人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产；
3、法院有权发出搜查令，对被执行人及其住所或者财产隐匿地进行搜查；
4、还可能受到罚款、拘留等惩罚性质的处罚，直至追究刑事责任；
5、您也有可能被列入失信被执行人名单，也就是黑名单，将会被限制高消费，不能做飞机、列车软卧等。不能住在星级以上宾馆、酒店等。不能购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋，不能按揭购买车辆、房子等
为了避免对您引起诸多不便，我们希望您在收到本法律函后，能将所欠款项立即支付。
有任何问题，不吝联系，联系电话***。
谨此
顺颂商祺!
速及法律服务所
深圳市****新能源有限公司：
山东****律师事务所接受****新能源材料股份有限公司的委托，就贵公司与****新能源材料有限公司买卖合同未依约按期支付货款一事，郑重致函如下：
一、关于贵公司在合同中的义务：
贵公司与****新能源材料股份有限公司签订了镍钴锰酸锂购销合同，****新能源材料股份有限公司已如约交付合同标的物，现贵公司仍欠委托人****新能源材料股份有限公司货款：陆拾柒万壹仟陆佰柒拾陆元（￥671，676.00元）。经****新能源材料有限公司多次催要，贵公司迟迟未支付以上款项，已经构成违约，侵犯了****新能源材料股份有限公司的合法权益。
二、本律师意见
1.根据《合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”以及第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬”的规定，贵单位有义务继续履行合同，支付拖欠的货款陆拾柒万壹仟陆佰柒拾陆元（￥671，676.00元）及利息、违约金（按合同约定）。本律师诚望贵单位能够重视此事，并采取积极合作态度，立即认真履行支付义务。
2.本律师也希望贵单位能通过协商方式与本律师事务所的委托人解决此事。如果贵司不主动采取协商的态度或仍借故拖延，拒绝履行付款义务，****新能源材料股份有限公司将授权本律师事务所代其通过诉讼方式解决此事。届时，只有通过法律途径向贵单位主张合同中规定的权利，贵公司需向****新能源材料股份有限公司支付拖欠的货款以及承担全部违约责任，还应当赔偿****新能源材料股份有限公司的利息和其他损失；并且需承担案件的全部诉讼费用，包括但不限于案件受理费、财产保全费、执行费、律师费和差旅费用。
现根据诚实信用原则，为维护贵单位的良好形象，希望贵单位于2016年 4月 8日前履行完毕。
委托人：****新能源材料股份有限公司
联系人：
电话：
山东****律师事务所
致：河南XX律师事务所XX、XX律师
河南XX律师事务所接受XXX（以下简称委托人）的委托，指派XX律师作为其代理人，全权处理其与河南XX实业有限公司（以下简称XX公司）房屋买卖合同纠纷事宜，现就贵所于2012年2月6日向委托人寄发的律师函中提及的相关问题复函如下：
贵所发函称：由于委托人不配合办理按揭贷款手续，导致银行按揭贷款至今未能办理下来，并以此为由要求解除与委托人的商品房买卖合同。代理人认为：XX公司的要求不仅不符合客观事实而且银行按揭贷款未能办理成功的责任还应当由XX公司承担。
一、XX公司的要求没有事实依据。
委托人由于生活居住的需要于2011年3月6日与XX公司签订了《商品房买卖合同》，并提供和履行了相关手续，而且委托人还在合同签订后第一时间向XX公司缴纳了首付款261771元，所以，委托人一直在积极配合XX公司履行相关手续。
XX公司认为委托人不接银行电话并且不配合银行办理按揭贷款手续是没有事实依据的，因为委托人从未接到过银行的电话，何来不配合之说。故，XX公司以此推断委托人不配合办理按揭贷款手续是没有事实依据的。
二、签订合同当日，委托人就已向XX公司售楼部工作人员XX告知了委托人不符合有关房屋限购政策的规定，无法办理银行按揭贷款的事实。XX口头向委托人承诺其可以代为办理相关证明（如：纳税
证明、缴纳社会统筹证明、流水证明等），但需要委托人支付600元的代理费。委托人于2011年10月支付给其600元并且先到农行后到中行进行申请。但是到目前为止，银行按揭贷款仍未办理成功，经了解，XX说原因在于公司未予提供上述证明的原件，同时承诺办理真实证件不再让委托人支付任何费用（有书面承诺为证），只需委托人予以配合即可。但是，如今公司却要求委托人另行支付4000元才予办理。因此，银行按揭未能办成并不是由于委托人不配合导致的，而是由于XX公司未能实现办理相关证明的口头承诺才导致银行按揭未能如期办理。
综上所述，代理人认为责任应当由XX公司承担。其他后续问题由双方共同协商，请贵所收到回函后能与我方联系，双方本着和平友好的态度解决此事。
特此回函！
河南XX律师事务所
律师：XX 电话：
威海市光远影视动画有限公司：
江苏锋行律师事务所接受南京莱柯丽影视配音有限公司（以下简称莱柯丽公司）的委托，指派本律师就贵公司拖欠合同款事宜，致函如下：
贵公司于2012年4月与莱柯丽公司签订《委托配音合同书》一份，合同约定莱柯丽公司为贵公司的《刘公岛之约》动画片配音，约定合同款37500元。合同签订后，莱柯丽公司按期履行了全部义务，并于年月交与贵公司审核通过，然至今贵公司未支付余款26250元。
本律师认为，贵公司与莱柯丽公司签订的合同符合《合同法》的相关规定，是合法有效的，应当受到法律保护。莱柯丽公司已依约履行了义务，贵公司有义务按约履行支付余款26250元。另外，本律师查明了贵公司已公开播放《刘公岛之约》动画片。合同约定，贵公司未支付全部合同款前该动画片配音著作权属于莱柯丽公司，贵公司不得使用或同意第三方使用。贵公司的行为已经严重侵犯了莱柯丽公司的著作权。本律师将在贵公司支付余款前保留起诉贵公司侵犯莱柯丽公司著作权的权利。
渤海现代物流股份有限公司：
浙江沪鑫律师事务所接受舜元建设（集团）有限公司（以下简称舜元公司）之委托，处理其与贵公司之间关于渤海商品交易所（华东）总交割、管理中心项目一期（以下简称本工程）主体工程及其室外配套工程之工程结算及工程款支付等纠纷事宜。现本所律师在审查相关资料，并听取舜元公司相关陈述后，依据我国相应法律、法规，发表法律意见如下：
贵公司与舜元公司分别于2014年8月29日及2015年6月30日就本工程主体工程及其室外配套工程签订《建设工程施工合同》，确认本工程主体工程及其室外配套工程均由舜元公司承包施工。
合同签订后，舜元公司按约进场，根据合同约定开工日期为2014年9月1日，但是因贵公司迟延办理施工许可证，导致工程延期开工；舜元公司根据贵公司指令，边办证边施工，截至2015年9月30日，施工许可证仍未全部完成（9＃楼仍未办结），严重影响本工程正常的施工进度。另外，在工程实际施工过程中，贵公司长期欠付工程进度款，导致材料款及人工工资无法按时支付，严重影响工程的正常施工。在工程完工后，贵公司擅自投入使用并拖延办理竣工验收手续，导致工程竣工验收时间严重滞后。综上，因贵公司延期办证、长期拖欠工程进度款、拖延办理验收手续等原因造成工期延误，造成舜元公司经济损失共计4029082元，该索赔金额已包括在舜元公司提交的结算送审价中。
本工程主体工程及其室外配套工程完成竣工验收后，舜元公司分别于2015年12月7日及2016年4月27日将主体工程、室外配套工程的决算报告及决算资料全部提交贵公司，其中主体工程结算总价为34525931元（包括签证2160289元、工期索赔4029080元），室外配套工程结算总价为8286161元。根据合同专用条款第14.2条的规定：“发包人在收到承包人的决算资料60天内未完成决算初审稿，可视为认可承包人报送的数额”，而贵公司至今仍未向舜元公司提供决算初审稿。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”因此，贵公司逾期未完成结算审核的，视为认可舜元公司的决算送审价。综上，本工程主体工程及其室外配套工程决算总价共计42812092元，扣除5%的质量保修金后贵公司共计应支付工程结算款为40671487元。但截止本函发出之日，贵公司仅向舜元公司支付工程款25610180元，尚欠付工程结算款15061307元。
另外，舜元公司按照合同约定向贵公司就主体工程提供200万履约保函、就室外配套工程提供50万元履约保证金。根据合同约定，工程竣工验收合格且资料归档备案后退还全部履约担保，现本工程主体工程已于2015年10月30日完成竣工验收手续，室外配套工程于2016年6月16日完成竣工验收手续，全部工程备案资料也已移交贵公司，但贵公司虽经舜元公司多次催促，至今仍未返还上述200万履约保函和50万履约保证金，已严重侵害舜元公司的合法权益。
综上所述，舜元公司为维护自身的合法权益，特委托本所律师郑重函告如下：
一、贵公司应于收函后7日内向舜元公司支付欠付的工程结算款共计15061307元，并按照合同约定承担逾期支付工程结算款的违约金。
二、贵公司长期拖欠工程进度款，应按合同约定向舜元公司支付逾期支付工程进度款的违约金。
三、贵公司应于收函后7日内返还200万保函和50万元履约保证金，并支付逾期返还期间的利息。
以上事项，请贵公司及时按期履行，若贵公司未能按上述期限履行的，本所将根据舜元公司的委托采取法律途径维护舜元公司的合法权益！
特此函告！
浙江沪鑫律师事务所 二〇一六年七月八日
致：先生/女士
承委托人***（以下简称“委托人”）之授权，*****律师事务所***律师（以下简称“本所律师”）受命，就您欠款事宜郑重致函。
根据委托人提供的材料和陈述，委托人与您于****年**月**日在*****签订《****借款协议》，约定您向委托人借款***元，借期***，自****年**月**日至****年**月**日止，利息**，由***提供担保，承担连带保证责任。
依照《****借款协议》约定，委托人已于****年**月**日通过****银行转账方式将借款全款汇至您的****银行账户，《****借款协议》已生效，您于****年**月**日在****出具《收条》，明确借款已全额收到。至此，委托人的出借义务已完成。
根据《****借款协议》，您应于****年**月**日偿还借款及利息，但委托人至今未收到还款，且经多次电话催讨无果。
鉴于以上事实，委托人特委托本所律师正式函告如下：
1、望接函之日起2日内偿还《****借款协议》中欠款及利息，以及借款届满之日起至还款之日期间的利息（依照《****借款协议》约定的利息计），共计：****元；
2、若未按期足额还款，委托人保留通过司法途径追讨还款的权利，并将依照《****借款协议》要求支付追讨欠款费用，包含但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。
望慎重对待，避免不必要的诉累，特此函告！
*****律师事务所
律师签字：
****年**月**日
***先生：
我们依法接受***先生的全权委托，现就你拖欠***先生款项的相关事实和法律问题，正式函告于你：
我们收到并审查了***先生提交的下列材料：
1、***先生书写的欠***先生人民币***万元的欠条一张;
2、欠条形成的原因的证明;
依据***先生的陈述及我们对上述材料的审查，我们初步认定如下事实：
1、***某于2006年12月28日亲笔书写的欠***某人民币***万元整的欠条一张。
2、截止目前为止，***某并没有按照 “欠条”的承诺向***某偿还拖欠的人民币***万元整。
根据前述认定的事实，我们提出如下法律意见：
1、***先生与您之间的债权债务法律关系明确，您应按照承诺的期限向***先生履行所欠债务。
2、***先生逾期偿还欠款的行为已经违反相关法律法规的规定，依法应当承担违约责任。
***先生逾期未向***先生履行债务的行为，已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条的规定，***先生依法应当承担继续履行支付欠款人民币***万元整的义务。
我们提出如下要求：
1、希望您在收到本律师函之后，立即与我们取得联系。并将所欠人民币***万元直接(或通过我们)支付给***先生;
2、如***先生仍拒绝履行付款义务，我们将依据法律追究您的法律责任;
【范文网】
鉴于***先生与***先生的关系以及***先生不再主张违约责任也同意我们以调解结案，我们认为***先生还是本着以和为贵的精神来解决此事。为避免诉累，减少成本，继续保持良好的关系，我们希望***先生也本着这样的精神在收到本律师函后，能将所欠款项立即支付。
有任何问题，不吝联系。
谨此
顺颂商祺!
**和声有限公司：
**鸿翔律师事务所于书元律师依法接受**市神州机械有限司委托授权，就贵司拖欠**市神州机械有限司货款一事，特致函贵司以求妥善解决。
据查，于2010年5月14日、2010年5月8日及2008年910日贵司分别与**市神州机械有限司签订了购买复合式干选机械设备的合同后，**市神州机械有限司依合同约定履行了全部义务，可是贵司仍欠货款及质保金204950元。
本律师认为，市场经济的本质为法制经济，讲究守法经商，诚信待人，贵司理应实事求是地按期付货款。贵司拒绝付货款及质保金的行为，严重违反我国《合同法》和《民法通则》的规定，也极大地损害了贵司的商业信誉，并影响**市神州机械有限司的正常经营，依法应承担相应的法律后果。
鉴于此，本律师郑重函告贵司，请贵司收到本律师函后，将所欠货款及质保金3日内付清，双方可不伤和气，继续做商业好伙伴。否则，本律师将依**市神州机械有限司的委托，采取一切必要的措施，向贵司追偿。届时贵司将承担一切本可避免的额外费用之损失（如诉讼费、律师费、违约金及其他损失赔偿金等），并不可避免地遭受商业信誉损害的后果。为贵司计，敬请采纳本律师的建议，尽快归还质保金，避免不必要的麻烦和损失，维持双方的良好合作关系。相信贵司会做出明智的选择，请及时与本律师联系。
特此函告
顺祝商祺！
**律师事务所
律师
201*年 11月8日
【工程款律师函】推荐阅读：
律师函工程款催告函07-13
工程审计报告回复函05-23
造价工程师工程计量06-24
建筑工程工程管理07-01
工程造价专业工程导论07-05
工程造价及工程预算07-04
工程款抵账房协议09-07
工程质量下电气工程的论文06-24
公路工程工程质量管理办法07-14
三方会议纪要工程款06-19
