房产合同：房屋置换协议（通用13篇）
甲方：*****有限责任公司
乙方：配偶：
联系电话：
甲、乙双方拟定对***路***号住宅进行拆迁共同开发重建商住楼。甲方负责拆迁建设，乙方愿以现有的土地使用权和建筑物及附属物与甲方进行置换新房，为此根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，本着自愿平等、公平合理、互利互惠的原则，双方经友好协商达成如下协议，依次共同遵守。
一、建筑物及土地附属物位置和面积。
乙方的房屋位于***路**号，建筑物及土地附属物位于第排建筑面积为***2。
二、置换原则：
1、乙方经全体家庭成员一致同意将自己所属的土地使用权面积以及土地上的建筑物、附着物，全部提供给甲方修建商住楼，甲方负责梯度的总体规划和命名，办理相关手续，修建资金由甲方自筹解决。
2、乙方需将现有的手续全部提供给甲方，同时要积极协助甲方完善土地、城建等相关手续。
3、乙方需在甲方规定的时间内自行完成搬运工作，涉及土地上所有的附着物、定着物由甲方负责清理。在拆迁过程中，土地权属、道路、水、电如有争议，由乙方负责解决，如因纠纷给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。
4、乙方要负责协调好邻里及家庭成员的关系，若因邻里之间或家庭内部等原因影响到正常施工，乙方要负责赔偿甲方的经济损失。、建筑高度不低于十六层，如根据城建部门的规划需加层。由甲方全权负责，乙方不得干涉。
三、置换比例：
临街商业用房按1:2进行置换，即：按临街商业用房面积置换1-3层同等商业用房面积，再置换4-16层两倍的住宅面积。其它住房按1:2进行置换，即：按现有面积置换4-16层两倍的住宅面积。
四、置换新房数量：
1、甲方的新建楼建成竣工后30日内给乙方置换面向***路的商业用房一套，层2，住宅用房一套2。
2、因不可分割的原因不能等同置换的面积，按市场价给予互补差价。
五、交房标准：
1、房子交付标准为：毛墙、毛地、白炽灯泡、进户门、取暖设施，没有卫生洁具及厨具，水、电、供气、供暖，实行一户一表，采取单独计费方式。各种管线入户，相关部门收取的配套入户费由乙方承担。
2、室内装修由甲方统一安排时间，统一集中装修，乙方在规定的时间内必须完成装修。逾期视为自动放弃装修。
3、物业管理及费用参照国家相关规定标准与所有用户持相同标准收费，费用住户自理。
六、新建房的分配方式和交付时间：
1、新楼开工时，乙方按照甲方提供的4-16层新建房屋的图纸编号顺序确定乙方应置换的新房。
2、新房交付时间从最后一户拆迁户搬出去的第二天起算，三年内交房。
七、拆迁和建设期间双方的权利和义务：
甲方的权利和义务
1、协议签订后甲方有权给乙方设定搬迁时限。超载搬迁时限30天，甲方有权无条强制执行本协议约定进行拆迁，由此造成的损失由乙方承担。
2、乙方搬迁后，甲方有权拆除其建筑物及土地附属物和拥有的土地使用权。
3、甲方保证交付乙方新房质量符合国家有关的标准。
4、甲方有权要求拆迁户提供现在的土地使用证和房产证等证，无条配合甲方办理相关手续和签字。
乙方的权利和义务
1、有权通过甲方的施工领导组织考察新建楼房的施工质量，若发现有不符合国家相关标准的质量问题，甲方应改正。
2乙方有权要求甲方快速办理房产证并保证与所有住户同一时间拿到房产证。
3、自行解决因拆迁旧房换新房所产生的亲属、家庭内部的矛盾。保证不参与外部与甲方因拆迁发生的任何矛盾，必要时应无偿协助甲方调解。
4、乙方现有的房屋的债务，租赁及产权问题完全自付，任何经济纠纷都由乙方负责，甲方不承担任何责任。
八、违约责任：
1、甲方逾期给乙方交付新房，应向乙方按月支付房屋市场价格的千分之三的违约金，超过一年，甲方除应依前述约定向乙方支付违约金外，乙方可要求退房，甲方应按照市场价给乙方支付应分配新房相应面积的赔偿款。
2、由于甲方原因造成工期延误按本合同约定的违约金支付，但由于乙方及自然灾害等不可抗拒力原因造成工期延误的工期顺延。
3、协议签订后，乙方必须在规定的时间内完成搬迁工作，并将原有的《土地使用证》、《房产证》交给甲方，逾期每延误一天，赔偿甲方经济损失壹万元人民币，同时有权按第五条第一款执行。
九、本协议在履行中若发生纠纷双方首先应协商解决，协商解决不成时，任何一方均可提起控诉讼。
十、本协议经甲、乙双方签字生效。乙方签字人代表乙方全家同意履行该协议，家庭成员如有异议不影响本协议的效力。
十一、本协议一式叁份，甲、乙双方中证人各执壹份。
甲方：
乙方：配偶：
乙方家庭成员：
中证人：
如何安排单身老人的生活是子女应当好好对待的问题。
三套方案择其一
“住哪里”是很现实的问题，因为这关系到老人的就餐问题如何解决、卫生清洁工作谁来负责等。郭先生提出了两种方案，一是将老房子卖掉再换套离自家近的房子，方便照顾老人；二是让老人和儿子调换住处，儿子住到老房子去，老人陪在身边。
相对而言，我们比较支持第二种方式，因为第一种方式从情感上来说是很难接受的，特别对于老太太而言，老房子有她一辈子的回忆，就这么转于他人之手，心理上肯定难以接受。
而第二种方案则既成全了照顾老人的孝子之心，又可以保留老房子。儿子搬至老房子居住有一个好处就是提供了他独立生活的空间，也让他有机会提早适应这样的日子。不过，由于工作地点尚不确定，因此上下班的便捷程度较难判断。
从郭先生的表述中我们发现，对于第二种方案他也有不满意的地方，就是觉得搬家麻烦，两个人一进一出颇费周章。那么，他也可以考虑第三种折中的方案。就是在郭先生目前居住的地方附近买一套小户型、装修好的低楼层的住房或是电梯房，这样照顾老人较为方便、老人自己出门也不会太累。儿子则仍然可以住在家中，不需要搬走。至于老房子则可以出租，用租金偿还这边新房的房贷，以房养房。
当然，这个做法也存有缺点，一是不一定能买到这样的房子，花费的成本也比较高，尽管郭先生家有购房的实力，但并非毫无压力，而且这样做会使得郭先生夫妻两人结余减少。二是以房养房虽然有可行性，但必须将老房子搬空，这可能也比老人、小孩调换住处更为麻烦些。
可以说，不论选择哪种方案，都有利有弊，郭先生应该与太太、儿子商量权衡后进行。
培养儿子理财意识更重要
在解决了老太太的赡养问题后，郭先生和太太还需要面对养老问题。以两人目前的收入及积蓄来看，养老储备还较为充足。但不能忽视的是，过几年儿子结婚时，他们会有一笔为数较高的开支。建议郭先生和太太制定一个预算，如50万元，也提早告诉儿子这一打算，这样，儿子工作后也能更多为今后打算，做些必要的储蓄，逐步培养理财意识，不至于归入“月光族”行列。
由于郭先生和太太都是年过半百之人，要再投保保险产品显得有些晚了。健康险的费率与年龄挂钩，此时投保费率会较高，一般不建议投保。考虑到郭先生一家每年都会旅行、且平时常用自驾车，我们建议一年投保一份意外险，并附加意外医疗险。
儿子小郭目前尚未毕业，也没有投保过商业保险，我们建议在他步入社会后考虑起来。如投保意外险、定期寿险等，这些对于职场新人来说不会有太大缴费压力，同时也能给父母一颗很好的“定心丸”，毕竟在独生时代，孩子是父母将来的希望。这个意识也需要郭先生及早灌输给儿子。
房屋租赁合XXXX
合同范本
XXXXXXXXX有限公司
同
签订日期：年月日
甲方（出租方）：XXXXXXXX有限公司负责人：
乙方（承租方）：（经营品牌）负责人：
经甲、乙双方协商一致，达成以下协议，签订本房屋租赁合同。
第一条: 房屋位置：位于XX市XX区XX路西口2号XXXX商业裙楼E区东半部分。
第二条：租赁面积和期限、递增比例。
1、租赁面积为499 ㎡。
2、租赁期共 伍年整，甲方从 2011 年月日至年月日止。装
修期为天，装修期内不计房租，租赁期限自动顺延。合同期满后，如甲方
继续出租该房屋的，同等条件下乙方享有优先续租权。
3、递增比例为： 房屋租赁期限内前两年房屋租赁每平米每月单价不变，第三年
开始（包含第三年）每年在前一年的基础上递增8%
第三条：租金、押金、物业费、水、电天然气等费用交纳期限。
1、租金为每年（大写）元整（不含税）。小写￥元整（不含税），合同签订后一次性交付陆个月（半年）房租。第一次交付房租到期后每陆个
月（半年）提前壹个月支付下半年房租。
2、押金元整，押金为壹个月房租，合同签订后一次性交付，合同到期后若甲乙双方达成一致不续签合同，10日内退还押金。
3、物业费 3.5 元 /㎡（不含税）按季度交付（乙方进场装修前付清一季度的物业
费）。水费 5 元/吨，按季度交付。电费 1.35 元/度，预购电插卡使用。
4、其它费用，乙方另行向市政及其他相关部门交付，如乙方需加天然气接口费用自负与甲方无关，其它市政及相关费用与甲方无关，烟道安装使用总费用分摊40000元一次性收取，后期烟道维护修理等费用由所有烟道使用商户自行协商
处理。乙方进场装修前缴纳装修保证金5000元整，乙方正常营业三个月后由
甲方工作人员检查确认各项装修内容合格后给予退还。
5、备注：如所有有关房屋租赁需缴纳税金由乙方全部承担解决与甲方无关。
第四条：甲方责任
1、甲方应保证所出租的房屋权属没有争议，若发生产权纠纷或债务由甲方负责，并承担因此给乙方造成的经济损失。
第五条：乙方责任
1、乙方不得利用所租房屋进行非法活动，损害公共利益。
2、乙方不得在合同租赁期限内私自转租、转让，须经甲方同意。
3、乙方应及时交纳实际使用的水电费用，交纳因使用房屋所产生的各种市政、市容等费用。
4、乙方续租房屋须在租赁期届满前一个月提出申请，经甲方同意，双方重新签定租赁合同；租赁期届满前一个月未提出续租申请的，合同到期乙方应交出所租
赁房屋。
5、乙方自主经营甲方无权干涉，由于乙方经营当中发生任何安全或经营不善所造成损失由乙方全部负责与甲方无关。
第六条：违约责任
乙方逾期3天不交付租金的，视同解除本合同，出租方有权收回房屋，押金不予退还，乙方由于任何原因不撤离承租区域造成甲方损失的，甲方每日将按当年全年总租金的10%收取乙方滞纳金，乙方无任何异议。
第七条：免责条件
1、房屋如因不可抗力的原因导致损毁和造成乙方损失的，双方互不承担责任。
2、因政策性原因造成合同提前终止的，双方互不承担责任。
第八条：争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
第九条：其它约定事项
1、每月由相关物业部门查收承租方水费。
2、水费按相关物业部门收取标准收取、特行除外（如：美发厅用水18元/吨）等。
3、甲方提供给乙方空调安装位置为门前立柱（严格按照城管要求安装使用），乙方若需要在租赁区域后部安装空调，甲方负责协商空调安装使用费。
4、乙方的广告门头安装必须做好密封工作、排风口必须做好隐蔽美观工作、空调安装使用必须做好空调排水工作（不允许空调排水直接排在门前，须做好专业
空调排水设施），以上三项工作施工届时务必有甲方工作人员现场指挥确认。
第十条：餐饮及其它特殊行业的约定
1、烟道甲方统一规划、设计、施工有关费用由需用烟道的餐饮商户平均分摊。
2、隔音设施乙方自行解决，甲方做好配合协调工作。
3、如出现住户投诉等问题，甲方积极配合乙方做好协调工作，由此产生费用问题
由乙方承担。
4、由餐饮商户产生的泔水垃圾由乙方自行解决。
5、餐饮行业商户必须安装国家正规厂家合格油烟净化器。
6、餐饮行业商户必须安装有关内部厨房及洗碗房的下水隔油工作（隔油池），若
发生堵塞、渗漏等事故乙方自行维修，造成所有损失由乙方全部承担。
第十一条：本合同未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等
效力。
本合同一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字盖章即刻生效。
甲方（出租方）：XXXXXXXXXXX有限公司
负 责 人：
现如今，协议起到的作用越来越大，签订协议可以使双方受到法律的保护。那么写协议真的很难吗？以下是小编为大家整理的房产证借用房屋买卖协议书模板（精选3篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
房产证借用房屋买卖协议书1卖方（以下简称甲方）：
买方（以下简称乙方）：
甲乙双方就事项，经协商一致，达成以下协议条款。
一、甲方房屋（如有共有权人，甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一致同意）坐落于 建筑面积平方米，房屋用途为。
二、双方商定该房屋转让价格为：总金额 万元（大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整）。
三、乙方于 年 月 日向甲方支付首付款 万元（大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整）。待房屋过户后公积金贷款支付剩余房款 万元（大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整）乙方保证房屋过户后一个月内付清余款。
四、甲方应于乙方付清全部房款之时，将上述房屋及全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和处分权利归乙方行使，该房屋所发生的、水费、电讯费、网费等相关费用由乙方负责支付。
五、甲方负责将该房屋所有权更改给乙方所有。办理产权时所发生的.相关费用由乙方承担。
六、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
七、甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，并保证不管以后房价如何上涨，绝不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同规定的时间将房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。甲方保证在房款付清时，将房屋交付乙方，否则乙方有权追究甲方责任。
九、甲方及配偶共同拥有一套住房，办理房产证所产生的费用，全部由乙方承担。若甲方及配偶拥有两套及以上住房，所发生的相关费用，全部由甲方承担。
十、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
房产证借用房屋买卖协议书2借用方（以下简称甲方）：
承借方（以下简称乙方）：
甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋房产证照借用给乙方使用，乙方承借甲方房屋房产证照事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本协议。
甲方借给乙方房产证照上体现的房屋位于双城市西北隅 路，从 面起第户。房屋建筑面积平方米。
乙方向甲方承诺，借用该房屋房产证照仅作为抵押贷款使用，房屋使用权仍归甲方。
1、乙方要在政府部门、开发商拆迁该房屋前，无条件将房产证归还给甲方。
2、如甲方房屋在政府部门、开发商动迁前十五日之内，乙方不能如期归还甲方房屋房产证照，乙方要一次性支付给甲方捌万元（80.000元）人民币作为房屋房产证照赎金。
3、乙方在借用期间，如发生房屋房产证照丢失、毁坏，乙方承担全部责任，包赔甲方经济损失。
四、本协议自双方签字（章）后生效。
五、本协议一式贰份，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字： 乙方签字：
签约时间： 签约时间：
房产证借用房屋买卖协议书3根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款：
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
一、甲方同意出售甲方所有的位于 户的房产给乙方。该房屋户型为二室二厅一卫一厨，建筑面积平方米，房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为____________________。未曾装修。本房产因暂无房地产权证，其平方面积按套计算，将来《房地产权证》证载面积中存在误差，若开发商不予追究，甲乙互不追究，其成交价不变。若开发商就实际面积提出补退，房屋实际面积大于购房合同面积，由乙方按购房合同原价支付，房屋实际面积小于购房合同面积，开发商退款经甲方退于乙方。
二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币整(大写: 整)，按套计算，包括公共维修金、房屋现有设施等所有费用，甲方不得再以任何形式追加。
三、甲方须提供该房集资建房协议、购房发票原件等相关所有证明文件，出示本人（）与共有权人（）身份证并提供复印件各壹份。
四、甲方承诺保证：甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍，该房屋所有权为合法取得，即权力无瑕疵。甲方保证其丈夫、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，否则一切后果由甲方自行承担。
五、由甲乙双方协商同意于 年 月日由乙方向甲方一次性付清，不得拖延。乙方向甲方 银行账户（户名： 账号尾号：）转账 元整（大写： 元整），银行转账凭证即为交易凭据，上述房屋的占有、使用、收益、处分权即时起归乙方行使，其建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用，甲方与此房屋再无任何关系，甲方亲属也不再享有任何与此房屋相关的财产继承权。甲方应于当日将该房屋房产实物全部钥匙及所有购房资料原件、合同文书等权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本协议书约定，甲方完成房屋交付。
六、由于现实原因，本小区房产暂未办理房地产权证，乙方对此情况了解且自愿购买该房，经双方协商，在政策容许的情况下，由开发商（林业局）为职工办理房屋产权证时甲方应直接以乙方名义报送相关资料，甲方负责配合乙方提交办理内部房屋转让所需的相关资料。在为乙方办理房地产权证过程中，需缴纳的一切费用均由乙方自行承担，与甲方无关，若仍需甲方到场配合办理，甲方必须在限定时间范围内到场配合办理，不得延误。若政策不容许以乙方名义直接办理，只能暂以甲方名义办理房地产权证的情况下，房地产权证办理过程中，需缴纳的一切费用由甲方自行承担。
七、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证，房产所有人署名虽为甲方，但实际所有权归乙方，房产证、土地证也交由乙方留存。待房屋容许过户的第一时间或乙方要求过户的第一时间，甲方积极配合乙方将房屋所有人更改为乙方及其共有人，过户所需购房税费由乙方承担。
八、协议生效后，甲乙双方均不得反悔，甲方不许再行转让，不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。
九、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
十、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效，任一方违约，需向守约方支付违约金，违约金为房款的20%。
十一、本合同按照《中华人民共和国合同法》规定的内容履行，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。
十二、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，协议不成，任何一方均可向房地产所在地的人民法院起诉。
十三、本“房屋买卖协议书”永久有效。
十四、本协议全文共叁页，为两页纸正反两面打印。
甲 方： 乙 方：
（摁手印）（摁手印）
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
地址： 地址：
案情简介： 2002 年 4 月 15 日 , 约定贷款购买开发商开发的一套房子。何某 2003 年 2 月 28 日 办理了入住手续，但未实际入住。2005 年 3 月 2 日，在北京 XX 房地产经纪有限责任公司参与下 , 刘某、何某及中介公司三方签订了《房屋交易居间合同》 , 合同约定 , 刘某购买何某的房子，价款 40 万元。合同签订后 , 刘某支付中介公司首付款 20 万元，其中含定金 2 万元 , 中介公司将其中 1 万元留作自己的中介费，其余 19 万给付了何某。刘某在等待开发商给何某办理房产证，以便于尽快过户，但是该项目的开发商已被撤销了房地产开发资质，且房地产公司已是人去楼空，该项目无法办理初始产权登记，所购项目的所有购房人均不能取得房屋所有权证。于是刘某状告中介公司 , 要求确认三方签订的《房屋交易居间合同》无效 , 并要求返还购房款。
法院判决 ：法院经审理后认为，因开发商已不存在，买方最终无法取得房屋所有权证，其合同目的已不能实现，应认定买卖合同无效，卖方返还房款。
据新浪3月14日公开的“购房3·15”调查数据显示，超七成网友表示交房后遭遇房屋质量物业等问题。常见的房屋质量问题主要有裂缝、渗漏、墙体空、墙皮脱落，门窗密闭性差、变形，公用设施设计不合理等。
此外，在今年“3·15”期间，《重庆晨报》、《江南晚报》、江西网络广播电视台、河南《大河报》、新浪广西房产等多家媒体，通过网络、微信、论坛、微博、走进社区等方式，调查楼市3·15房屋质量问题，在收到的市民大量投诉中，渗漏水、墙体裂缝等房屋质量问题成投诉焦点，是百姓要求曝光和解决的主要问题。
为确保年月日甲乙双方签定的借款合同（以下称主合同）的履行，抵押人（以下简称甲方）愿意以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人（以下简称乙方）经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的房地产抵押。甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押。
双方本着平等、自愿、协商一致的原则，同意就下列房地产抵押事项订立本协议，共同遵守。
第一条 甲方用于为借款万元提供抵押的房地产座落于，其房屋建筑面积㎡，占地面积㎡，房产证号，共有权证号，土地使用证号。
第二条 根据主合同，甲乙双方确认：抵押担保范围为借款本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、其他实现抵押权所产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费、公证费等）。
第三条 抵押房产价值约定的依据：该抵押房产所处的地理位置、禄劝新建商住小区平均售价、二手房平均售价、城镇规划及影响房地产市场的其他因素。
第四条 经双方协商，上述房地产约定价值为每平方米元，总价值（已含土地价值）为人 民 币元，（大写）元整。根据主合同，双方确认：乙方债权标的额（本金）元，（大写）元整，抵押率为%。
第五条 甲方保证上述房地产权属清楚。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方负责处理，并承担民事诉讼责任，由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
第六条 甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任，并随时接受乙方的检查监督。
第七条 抵押期间，甲方不得擅自转让、买卖、租赁（租赁期限不得超过贷款期限），抵押房地产不得重复设定抵押，未经乙方书面同意，发生上述行为均属无效。
第八条 本协议在执行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决或共同向仲裁机构申请调解或仲裁，不能协商或达不成仲裁意向时可向人民法院起诉。
第九条 借款期满，如债务人不能偿还债务本息，又未与乙方达成延期协议的，按法定程序处理抵押房地产，清偿债务本息及其他相关费用。处理抵押房地产所得价款不足以偿还债务本息和承担处理费用的，乙方有权另行追索；价款偿还债务本息后有剩余的，乙方应退还给甲方。
乙方：
为了提高单位或个人的房屋使用率，现根据国家和省市的有关法规，经甲乙双方协商一致同意订立租赁合同，条款如下：
一、甲方将拥有产权或处置权的市区的房屋(建筑面积xx平方米)，出租给乙方作使用。
二、租期从20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止(即xx个月)
三、该房屋每月租金为人民币万仟佰拾元整，乙方每个月向甲方缴纳租金万仟佰拾元整，并于每个月的日前交清，甲方须开具(收据或发票)给乙方。
四、签订房屋租赁合同时，乙方应向甲方交纳仟佰拾元整的室内财物押金，押金合同期满后退还乙方。
五、租赁期间房屋的出租电话费、保安费、水电费、卫生费、电梯费、房屋管理费由方负责交纳。
六、乙方必须依约交付租金，如有拖欠租金，甲方每天按月租金的3%加收滞约金拖欠租金达天以上，甲方有权收回房屋，并有权拒绝退还履约保证金。
七、甲方应承担房屋工程质量及维修的责任，乙方也不得擅自改变房屋结构和用途。乙方因故意或过失造成租用房屋及其配套设施、室内财物毁坏，应恢复房屋原状或赔偿经济损失。
八、租赁期间，若甲方要收回房屋，必须提前一个月书面通知乙方。同时退还两倍的履约保证金;若乙方需要退租，也必须提前一个月书面通知甲方，同时不得要求退还履约保证金。
九、租赁期间，乙方未经甲方同意，不得将房屋转租给第三方。租赁期满或解除合同时，乙方需结清费用后退还房屋给甲方;如需续租须提前一个月与甲方协商，若逾期不还又未续租，甲方有权收回房屋。
十、本合同如在履行中发生纠纷，双方应通过协商解决纠纷，协商不成可请房屋租赁管理部门调解或起诉人民法院处理。
十一、本合同经签字或盖章后即时生效，一式两份，甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，均具同等法律效力。
甲方：
乙方：
我与丈夫李某婚后住的房子，是结婚时他父母送给我们的，房产证上写的是他和我两个人的名字。现在我们要离婚，我希望能把这套房产送给儿子，跟李某商量，他也同意，于是决定写入离婚协议中。可我还是不放心，担心一纸协议挡不住李某节外生枝。请问：离婚协议中写明房产留给儿子，顶用吗？是不是还得采取其他措施？
答：
离婚时约定把房子送给儿子，这既是一个赠与合同，同时又属于离婚协议。从赠与合同的角度讲，应当适用《合同法》关于赠与合同的规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。房子属于不动产，所有权的转移以过户为分界线，如果在房子还没有过户到儿子名下时，李某反悔，他将有权撤销赠与，至少有权撤销房子一半份额的赠与。从离婚协议的角度看，应当适用《婚姻法》的相关规定。离婚协议自双方到婚姻登记机关登记离婚时生效，根据最高人民法院相关司法解释的规定，男女双方协议离婚后就财产分割问题反悔，也应当在一年内向人民法院请求变更或者撤销财产分割协议，而且，只要协议时没有欺诈、胁迫等情形，反悔就不会得到法律的支持。
你们的离婚协议中写明把房子赠与儿子，如果离婚后没有及时过户，就有可能节外生枝。按照《合同法》的规定，房子赠与可以撤销；根据《婚姻法》的规定，房子赠与不能更改。二者冲突的情况下，是适用《合同法》，还是《婚姻法》说了算？司法实践中有争议。因此，你要将儿子的房产权利放进“保险箱”，最好的办法是在离婚后，马上将房子过户到儿子名下。
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在上杭县水西渡往南阳方向1公里-正新米业,房屋出让给乙方，并将与所出让该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附该房产审批复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房屋及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰四拾万元整;计人民币小写: 元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金壹佰万元整，计人民币： 元。
四、乙方支付给甲方定金之日起两年后,付清余款计人民币: 元。甲乙双方方可交接房屋。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 乙方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，甲方把房屋交接给乙方时，乙方应付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或其他问题，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，经协调将房屋内：空调两台，家用电器家具，机器设备等设备，甲方需要搬走，经双方协商前可到期后搬走或转卖。
十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
十二、附加条款：
1、转让过后，乙方不得以任何借口干涉甲方的生产，应于两年后交接时归还支配的所有权。其他条款，可由双方协商后加定补充协议。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
甲方代理人(签章)： 乙方代理人(签章)：
乙 方：
签订日期： 年 月 日
乙方向甲方租用正规住房一套(100平米)，为使租用房屋双方利益得到有效保障，经甲乙双方议妥条款如下，共同遵守。
一、双方的权利与责任
1. 甲方同意将住房租给乙方使用。
2. 甲方有权对乙方使用房屋的情况进行监督，提出注意事项。
3. 甲方需保证水、电、设施完好且可使用。
4. 乙方在使用房屋过程中，不得造成下水道、厕所堵塞，同时要注意用电、用火安全，如损坏房屋结构或屋内设施需照价赔偿(价格由实际情况决定)或由乙方负责恢复原样(期限为1-3天)。
5. 乙方要遵守管理规定，不得大声喧哗，不得扰民，不得做违法违规的事情。
6. 甲方出租房屋租金为押金 元，每月人民币 元，交纳租金方式和时间由甲乙双方共同商定。
7. 乙方租用期自 年 月 日起开始计算。
8. 自乙方租用之日起，该房屋电费，水费由乙方按使用金额向甲方支付。
9. 乙方退租时，需提前一个月通知甲方。
二、附则：
1、本合同未尽事宜，经甲、乙方决定需要补充或修改后，书写《合同修改意见书》一式两份(经甲、乙盖章签字，双方各存一份)，全为本合同的补充件。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出租人（甲方）证件（身份证号）
住址：
承租人（乙方）证件（身份证号）
住址：
甲、乙双方于年月日签署了《房屋租赁合同》约定由甲方将房屋出租给乙方使用，作为商铺，乙方向甲方支付租金，双方合作期限为年，协议有效期为年月日至年月日，甲、乙双方经协商一致同意于年月日提前终止协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅、互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
一、甲乙双方同意，提前终止双方于年月日签订的《房屋租赁合同》。
二、乙方在本终止协议签字生效后一次性向甲方支付补偿款元（大写：）。
三、甲方收到乙方支付的补偿款后，将扣除应付的房租后的押金及已付剩余房租退还乙方。
四、本终止协议生效后，乙方按照原状返还房屋及附属物品、设备、设施，甲乙双方应对房屋和附属物品、设备、设施及水电使用情况进行验收，结清。
五、《房屋租赁合同》终止后，甲乙双方因合同存续期间及提前终止本合同相关义务与权利已全部结清，甲方不得就合同存续期间及提前终止本合同所产生的任何事宜提起仲裁、诉讼、申诉、信访。否则，视为甲方根本性违约。
六、甲乙双方应共同遵守本终止协议，任何一方违反本终止协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
七、因本终止协议所引起的或与《房屋租赁合同》有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，违约方应当承担守约方处理本终止协议项下纠纷产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
八、本终止协议未尽事项，参照相关法律法规规定。
九、本终止协议自双方签字之日起生效，本终止协议一式两份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。
甲方：（签字）乙方：（签字）
房屋买卖是一件大事，在农村也是一样的，对于房屋是需要签订相关的买卖合同，本文为大家整理了房屋合同协议书范本，仅供参考！
篇一：房屋合同协议书范本
卖方(以下简称甲方)：____(本人)(法定代表人)姓名：_____
居民身份证号码：________地址：_________ 联系电话：_______邮政编码：____
买方(以下简称乙方)：____(本人)(法定代表人)姓名：_______
居民身份证号码：________地址：_____________联系电话：_______邮政编码：____
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，并经土地所有权人张启祥同意，达成以下合同条款：
第一条 房屋的基本情况
因为甲方的三个女儿都在外工作，现在甲方也在自家田地上养鱼为生，位于张家组的老房已经无人居住，现在甲方自愿将坐落在**省**市**县**镇**村委会**组的房屋院落(包括：主房一间，厨房一间，猪圈一间)及其一些附属物出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该房屋始建于1981年，房屋结构为土木结构，建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积______平方米)，房屋用途为_______;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附属土地平面图见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_______。该院落具体位置为：
东邻： 西邻：
南邻： 北邻：
登记长度为： 米、宽度为 米，面积共平米
该院落相关的附属物同时全部转让，附属物包括：房屋后两分的茶园一块，房屋前后的所有果树，原来的老水池及其水源一个，房屋后的一亩菜地及其后山5分的一块耕田一并转让，并且允许乙方家人过世以后可以在甲方家的林权山内安葬，到时不收分文安葬地块钱。
第二条 房屋面积的特殊约定
本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
该房屋交用时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±10%时，房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±50%时，甲乙双方同意另协商处理。
第三条 土地使用权性质
该房屋相应的土地使用权取得方式为__________;土地使用权年限自______年______月______日至______年______月______日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为__________;该房屋买卖后，按照有关规定，乙方无须补办土地使用权出让手续。
第四条 价格
双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写
即人民币小写 元。其中(小写：)为房屋实际价款，(小写：)用于购买**房屋后的地块(面积为平米)作为道路，(小写：)用于购买**家地块(面积为平米)作为道路，(小写)用于购买徐罗组 家地块(面积为平米)作为道路。乙方在合同生效时一次性付清所有款项。
甲方应在 前将该房屋交用乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、有线电视费等。
第五条 付款方式
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币)______万______千______百______拾______元整，并应于本合同生效之日起__________日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。
第六条 交用期限
甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起__________日内，将该房屋付给乙方。
第七条 乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按__________计算。逾期超过________天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第________种约定，追究乙方的违约责任。
1.终止合同，乙方按累计应付款的5%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2.乙方按累计应付款的5%向甲方支付违约金，合同继续履行。
第八条 甲方逾期交用房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交用的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交用期限的第二天起至实际交用之日止，月利息在__________个月内按__________利率计算;自第__________个月起，月利息则按__________利率计算。逾期超过__________个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权追究甲方的违约责任。
1.终止合同，甲方按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金，合同继续履行。
第九条 关于产权登记的约定
甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用，甲方愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。
合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务，如因政府原因确实无法办理产权转移手续，甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁，该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。
第十条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第十一条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议书。
第十二条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十三条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由**村委会仲裁。
第十四条 本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。
第十五条 本合同连同附表共__________页，一式__________份，甲、乙双方各执一份，__________各执一份，均具有同等效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
______年____月____日 ______年___月___日
签于__________ 签于__________
篇二：房屋合同协议书范本
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙双方为购销度假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房___栋。建筑面积为______平方米。其面积以《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币_____元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法
预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币_____元(其中10%为定金)。待房屋建筑工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交用乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间
甲方应于____年____月将验收合格的房屋交用乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费________(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电保修半年，暖气保修一个采暖期)。
七、违约责任
1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。
2.甲方如不能按期交用乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方偿付承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交用房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决;如双方不能达成一致意见时，应提交仲裁委员会进行仲裁。
十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份。正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同经双方签字盖章并公证后生效。本合同未尽事宜由双方另行协商。
十三、本合同附件
1.房屋平面位置及占用土地范围图
2.度假村别墅暂行管理方法
甲方：(盖章)____________ 乙方：(盖章)____________
法定代表人：______________ 法定代表人：______________ 地址：____________________ 地址：____________________ 电话：____________________ 电话：____________________
【房产合同：房屋置换协议】推荐阅读：
版房产转让合同协议07-28
标准房产抵押合同协议04-25
无房产证房屋转让协议05-31
房产中介房屋钥匙托管协议12-02
房产测绘合同精品06-27
房产买卖合同打印02-14
房产贷款合同范本06-10
房产抵押借款合同模板06-24
房产租赁续约合同07-23
房产购买贷款按揭合同07-22
